建设工程勘察设计合同
工程名称:****省****县小龙重点中型灌区节水配套改造项目(*期)
工程地点:****省****县
合同编号:
***-**-****-**
(由设计人编填)
永利行业丙级
设计证书等级:
发包人:****
设计人:****海河建设工程有限公司
签订日期:****年*月**日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****(简称:甲方)
设计人:****海河建设工程有限公司(简称:乙方)
发包人委托设计人承担****省****县小龙重点中型灌区节水配套改造项
且(*期)勘察设计工作,工程地点为****县,经双方协商*致,签订本
合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建
设工程勘察设计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件
*.*发包人提交的基础资料
*.*设计人采用的主要技术标准是
(*)《灌溉与排水设计规范》(*******-**):
(*)《渠道防渗工程技术规范》(**/******-****)
(*)《节水灌溉技术规范》(**/******-****):
(*)《水利工程水力计算规范》(*****-****):
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或
不*致,则根据如下优先次序来判断:
*.*合同书及补充协议
*.*中标通知书
*.*招标文件
*.*发包人要求及委托书
*.*投标函
*.*投标文件(含项目组成人员资历表)
*.*设计工作大纲
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
*.*项目名称:****省****县小龙重点中型灌区节水配套改造项目(*
期):
*.*规模及投资:新建、恢复、改善灌溉面积*.***亩,工程总投资
约********人民币:
*.*设计阶段:实施方案设计阶段;
*.*设计内容:根据现行国家和行业技术标准、规程、规范的设计深度,
开展该工程实施方案报告、概算书、设计图册设计工作。
第*条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件时间
(*)项目区社会经济统计资料(合同签订之日起*日内提供):
(*)项目区水文气象资料:
(*)与本工程设计有关的及其他应由发包人提供的基础资料(根据具体
情况协调时间)。
第*条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交地点 |
提交时间 |
* |
实施方案报告 |
* |
都匀市 |
满足工期要求 |
* |
概算书、设计图 |
* |
都匀市 |
满足工期要求 |
* |
电子文挡 |
* |
都匀市 |
|
第*条费用
*.*本合同的勘察设计费为:人民币(大写):********元
整(¥******.**元)(根据谈判成交通知书,按实施方案批复勘测设计费
金额下浮*.*%计,含税金)。
*.*工程建设期间如遇工程规模及内容增加,其增加部份相应设计费按
**%计取。
第*条支付方式
*.*本项目设计及相关工作费用按本合同约定的进度支付
*.*双方约定,支付方式为分*次付款:双方在合同签订后,乙方完成
设计并将相应批复的设计成果(报告、概算及设计图纸)交与甲方后,甲
方向乙方支付至经批复的勘测设计费下浮合同设计费的**%(即**.****
元);待工程竣工验收后甲方向乙方*次性付清剩余合同设计费**%。
*.*合同费用通过银行转帐方式办理支付。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人
提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要
求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按本合同
第*条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规
定期限**天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*在勘察设计工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包
人应负责查清地下埋藏物,若未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸
不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察设计人在勘察工作过程中发生人身伤
害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。
*.*.*发包人应及时为勘察设计人提供并解决勘察现场的工作条件和
出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、
处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行
道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费
用。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,
或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商
签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人
所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,
发包人应支付相应设计费。
*.*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始
设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根
据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付:
超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*.*发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开
工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文
件的时间顺延。
*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每
逾期支付*天,应承担应支付金额*分之*的逾期违约金,且设计人提交
设计文件的时间顺延。逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段
工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审
批或合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征
得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
*.*设计人责任
*.*.*设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,
按本合同第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现
*.*.*、*.*.*、*.*.*、*.*.*规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。
并对提交的设计文件的质量负责。
*
*.*.*设计合理使用年限为年。设
*.*.*负责该合同项目的设计联络工作。
*.*.*设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设
计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应
免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金
数额由双方另行商定。
*.*.*由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应
减收该项目应收设计费的*分之*。
*.*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还
发包人已支付的定金
*.*.*设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并
根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同
规定时限交付设计文件*年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进
行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在*年内项目尚未开始
施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服
务费,收费额由双方商定。
第*条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对
方的资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项
目。如发生以上情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也
可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所
在地仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未
达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关
问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
**.*设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
**.*本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货
商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发
包人承担。
**.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、
国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设
计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协
议并支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效,*式*份,发包人*份,设计人*
份。
**.*本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规
定的审查部门备案:双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履
行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,
与本合同具有同等法律效力。
**.**未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合
同具有同等效力。
(以下无正文)
发包人(甲设计人(乙
建设工程实
法定代表法定代表
合同专用
委托代理人委托代理
通讯地址:黔南州都匀经济开发区通讯地址:
邮编:
长秀路
邮编:******电话:
电话:****-*******开户银行:
帐号: