建设工程设计合同
(民用建设工程设计合同)
工程名称:****自治县第*高级中学报告厅
设计服务项目
工程地点:****自治县
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:建筑行业甲级
发包人:****自治县教育局
设计人:****大学设计研究院
签订日期:
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****自治县教育局
设计人:****大学设计研究院
发包人委托设计人承担****自治县第*高级中学报告厅设计服
务项目设计,
经双方协商*致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程
勘察设计市场管理规定》
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计
费等见下表。
序号 |
分项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
估算总投资(*元) |
设计费费率 |
设计费或预算编制费(*元) |
序号 |
分项目名称 |
层数 |
建筑面积(**) |
方案 |
初步施工设计 |
图 |
估算总投资(*元) |
设计费费率 |
设计费或预算编制费(*元) |
|
****自治县第*高级中学报告厅设计服务项目设计费 |
|
**** |
√ |
|
|
|
|
**.** |
说明 |
|
设计内容包含建筑方案设计和建筑施工图设计,不包含室外景观设计 |
设计内容包含建筑方案设计和建筑施工图设计,不包含室外景观设计 |
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称 |
序号资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
设计任务书 |
* |
按设计进度需要提供 |
空白 |
* |
用地红线(电子版) |
|
按设计进度需要提供 |
空白 |
* |
地质勘察报告(详勘阶段) |
* |
按设计进度需要提供 |
空白 |
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交(工作日) |
有关事宜 |
* |
建筑、结构、给排水、电气暖通初步设计图(含概算书) |
* |
** |
本阶段时间以本合同签订之日起计算。 |
* |
建筑、结构、给排水、电气暖通全套施工图 |
* |
** |
本阶段时间以初步设计通过评审之日起计算。 |
第*条本合同设计收费为¥****元。费用支付进度详见下表。
付费次序 |
占总费用% |
付费额(*元) |
付费时间 |
* |
** |
*.** |
签完合同后*日内 |
* |
** |
**.** |
交付全部设计成果后**日内 |
* |
* |
*.** |
工程竣工验收后*日内 |
合计 |
*** |
**.** |
|
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人
提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求
设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同
第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天以上时,设计人
员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,
或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另
行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按
设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件
时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向
设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要
的工作生活及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计
算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料
及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如
发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要
求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,
并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家现行规范、规程
*.*.*主体结构设计合理使用年限为**年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发
包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,
并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发
包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成
经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设
计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根
据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支
付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计
费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾期超
过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包
人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由
于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,
应免收直接受损失部分的设计费。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及
设计文件的交付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之
*。
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定
金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问
题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费
向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件
份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当
注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承
担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、
国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的
设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费
用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设
行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_劳动_仲裁委员会
仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协
议的,可向设计人所在地人民法院起诉。
*.*本合同双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章即生效,本
合同*式*份,发包人、承包人各执*份。
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定
的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申
请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可
的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有
同等法律效力。
*.**其它约定事项:无
(以下无正文)
设计人名称:****大学设计研究院
发包人名称:****自治县教育局
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
城厅
老
住所:住所:南宁市大学东路***号
*
邮政编码:邮政编码:******
电话:电话:****-*******
开户银行:开户银行:中国银行南宁市西大
支行
银行帐号:银行帐号:************
建设工程设计合同
(民用建设工程设计合同)
工程名称:****自治县第*高级中学报告厅
设计服务项目
工程地点:****自治县
合同编号:
(由设计人编填)
设计证书等级:建筑行业甲级
发包人:****自治县教育局
设计人:****大学设计研究院
签订日期:
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****自治县教育局
设计人:****大学设计研究院
发包人委托设计人承担****自治县第*高级中学报告厅设计服
务项目设计,
经双方协商*致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程
勘察设计市场管理规定》
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计
费等见下表。
序号 |
分项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
估算总投资(*元) |
设计费费率 |
设计费或预算编制费(*元) |
序号 |
分项目名称 |
层数 |
建筑面积(**) |
方案 |
初步施工设计 |
图 |
估算总投资(*元) |
设计费费率 |
设计费或预算编制费(*元) |
|
****自治县第*高级中学报告厅设计服务项目设计费 |
|
**** |
√ |
|
|
|
|
**.** |
说明 |
|
设计内容包含建筑方案设计和建筑施工图设计,不包含室外景观设计 |
设计内容包含建筑方案设计和建筑施工图设计,不包含室外景观设计 |
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号资料及文件名称 |
序号资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
设计任务书 |
* |
按设计进度需要提供 |
空白 |
* |
用地红线(电子版) |
|
按设计进度需要提供 |
空白 |
* |
地质勘察报告(详勘阶段) |
* |
按设计进度需要提供 |
空白 |
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交(工作日) |
有关事宜 |
* |
建筑、结构、给排水、电气暖通初步设计图(含概算书) |
* |
** |
本阶段时间以本合同签订之日起计算。 |
* |
建筑、结构、给排水、电气暖通全套施工图 |
* |
** |
本阶段时间以初步设计通过评审之日起计算。 |
第*条本合同设计收费为¥****元。费用支付进度详见下表。
付费次序 |
占总费用% |
付费额(*元) |
付费时间 |
* |
** |
*.** |
签完合同后*日内 |
* |
** |
**.** |
交付全部设计成果后**日内 |
* |
* |
*.** |
工程竣工验收后*日内 |
合计 |
*** |
**.** |
|
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人
提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求
设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按合同
第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天以上时,设计人
员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,
或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另
行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按
设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件
时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向
设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要
的工作生活及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计
算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料
及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如
发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要
求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,
并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家现行规范、规程
*.*.*主体结构设计合理使用年限为**年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发
包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,
并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发
包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成
经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设
计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根
据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支
付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计
费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾期超
过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包
人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由
于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,
应免收直接受损失部分的设计费。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资料及
设计文件的交付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的*分之
*。
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定
金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问
题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费
向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件
份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当
注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。
发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承
担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、
国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的
设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费
用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设
行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_劳动_仲裁委员会
仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协
议的,可向设计人所在地人民法院起诉。
*.*本合同双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章即生效,本
合同*式*份,发包人、承包人各执*份。
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定
的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申
请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可
的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有
同等法律效力。
*.**其它约定事项:无
(以下无正文)
设计人名称:****大学设计研究院
发包人名称:****自治县教育局
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
城厅
老
住所:住所:南宁市大学东路***号
*
邮政编码:邮政编码:******
电话:电话:****-*******
开户银行:开户银行:中国银行南宁市西大
支行
银行帐号:银行帐号:************