****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项
目（小游园部分）
（电子招标、资格后审）
招标文件
招标人：****市寅阳镇人民政府
日期：****年*月*日
工程招标文件备案表
项目名称：****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）
| 编制人：**** |
| 招标代理机构(盖章)：法定代表人(签字或盖章)：日期：****年*月*日 |
| 招标人(盖章)：法定代表人(签字或盖章)：日期：****年*月*日 |
，*
第*章招标公告
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）
友情提醒：****市公共资源交易网****分中心网站（****://******.*******.***.**/***/*******.****）-镇区
入口-项目响应方登录，插入**锁，进入****市限额以下智能化交易平台进行网上报名、下载招标文件、
投标等操作。）
*.招标条件
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）已经由****省·****市·海工园（寅阳镇）。
招标人为****市寅阳镇人民政府,工程所需资金来源为村自筹。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开
招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况
*.*.*建设地点：****市寅阳镇
*.*.*建设规模：审定价*******.**元
*.*.*控制价：*******.*元
*.*.*工期要求：**日历天
计划开工日期：****年*月
计划竣工日期：****年**月底，具体开工日期以监理单位和发包人签发的书面开工通知为准。
*.*.*质量要求:合格工程。
*.*招标范围：施工图所示的****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分），包含室外相
关配套（雨污水管道工程、道路停车位工程、绿化景观工程、路灯工程及*星葡萄架、小木桥工程），不包
括*#-**#夜排档及公共厕所周边相关配套。具体详见图纸及工程量清单。
*.投标人资格要求
*.*投标人须具备持市政公用工程施工总承包*级及以上资质；
*.*投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程*级及以上注册建造师，同时具备*类安全考核证。
*.*投标人拟派项目负责人无在建工程。
*.*本次招标不接受联合体投标。
*.保证金要求
按照****分中心网站发布的《****市限额以下智能交易平台投标人征集公告》中的要求，缴纳年度保证
，*
金。
征集公告正文链接地址：
****://******.*******.***.**/***/******/********/********-****-****-****-************.****
*.招标文件的获取
*.*获取时间：公告发布之日起至****年*月**日*时**分；
*.*招标文件获取方式：有意者请于公告期内到****市公共资源交易网****分中心网站
（****://******.*******.***.**/***/*******.****）-镇区入口-项目响应方登录，登录后自行获取。
*.投标截止时间
*.*投标截止时间为：****年*月**日*时**分。
*.*投标方式：电子投标文件由各投标人使用投标文件制作软件生成的后缀为.****格式的投标文件，
在投标截止时间前自行在“限额招投标系统”上传。
*.*开标地点:不见面开标，无需到现场。
*.发布公告的媒介
本次招标公告在****市公共资源交易电子交易平台上发布。
*.联系方式
| 招标人：****市寅阳镇人民政府 |
招标代理机构：**** |
| 地址：****市寅阳镇人民政府 |
地址：****市银洲金融中心*号楼****室 |
| 联系人：**** |
联系人：**** |
| 电话：*********** |
电话：*********** |
，*
第*章投标人须知
投标人须知前附表
|
条款号 |
|
编列内容 |
|
|
条款号 |
|
条款名称 |
|
| *.*.* |
招标人 |
名称：****市寅阳镇人民政府地址：****市和合镇人民中路联系人：****电话：*********** |
| *.*.* |
招标代理机构 |
名称：****地址：****市银洲金融中心*号楼****室联系人：****电话：*********** |
| *.*.* |
招标项目及标段 |
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分） |
| *.*.* |
名称建设地点 |
****市寅阳镇 |
| *.*.* |
资金来源 |
村自筹 |
| *.*.* |
出资比例 |
***% |
| *.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
| *.*.* |
工程款支付方式 |
见合同条款 |
| *.*.* |
招标范围 |
本次招标工程共分为*个标段施工图所示****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分），包含室外相关配套（雨污水管道工程、道路停车位工程、绿化景观工程、路灯工程及*星葡萄架、小木桥工程），不包括*#-**#夜排档及公共厕所周边相关配套。详见工程量清单。 |
| *.*.* |
要求工期 |
要求工期：**日历天计划开工日期：****年*月计划竣工日期：****年**月底，具体开工日期以监理单位和发包人签发的书面开工通知为准。 |
| *.*.* |
质量要求 |
质量标准：合格 |
| *.*.* |
投标人资格要求 |
见招标公告 |
| *.*.* |
是否接受联合体投标 |
见招标公告 |
| *.*.* |
踏勘现场 |
投标人自行踏勘。 |
| *.** |
分包 |
□√不允许 |
，*
|
条款号 |
|
编列内容 |
|
|
条款号 |
|
条款名称 |
|
|
|
□允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第*人资质要求： |
| *.** |
偏离 |
不允许 |
| *.*.* |
构成招标文件的其他材料 |
施工图纸、工程量清单及招标答疑、澄清、通知、说明等 |
| *.*.* |
投标人要求澄清招标文件的截止时间 |
****年*月**日**时之前 |
| *.*.* |
招标文件澄清发布时间 |
****年*月**日**时之前 |
| *.* |
控制价 |
金额：*******.*元其中暂估价：详见清单总说明 |
| *.*.* |
构成投标文件的材料 |
□√已标价的工程量清单；□√诚信承诺书；□√招标文件（含网上招投标平台系统）中要求填写的其他资料。可从诚信库中获取的材料：□√企业营业执照；企业资质证书；□√项目负责人证书；安全生产考核*证；□√投标人认为必要的其他资料。未尽之处具体详见第*章“评标办法”中的“资格审查标准”。 |
| *.*.* |
投标有效期 |
投标截止日后**日历天 |
| *.*.* |
合同价格形式 |
□√单价合同□总价合同 |
| *.*.* |
投标保证金要求 |
投标保证金金额：*****元（需向****市公共资源交易中心交纳年度投标保证金，不单独提交本项目投标保证金）。年度投标保证金要求详见：****市限额以下智能交易平台投标人征集公告（****://******.*******.***.**/***/******/********/********-****-****-****-************.****） |
| *.* |
是否允许递交备选投标方案 |
不允许 |
，*
|
条款号 |
|
编列内容 |
|
|
条款号 |
|
条款名称 |
|
| *.*.* |
施工组织设计暗标编制要求 |
□√不采用□采用：施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。 |
| *.*.* |
其他编制要求 |
/ |
| *.*.* |
投标截止时间 |
****年*月**日*时**分 |
| *.*.* |
投标文件递交地点 |
电子投标文件由各投标人使用投标文件制作软件生成的后缀为.****格式的投标文件，在投标截止时间前自行在“限额招投标系统”上传。 |
| *.*.* |
开标时间和地点 |
开标时间：同投标截止时间开标地点：不见面开标，无需到现场。 |
| *.*.* |
开标程序 |
（*）公布投标人名称；（*）招标人（招标代理机构）、监管单位解密并导入招标文件；（*）资格审查开标及评标；（*）商务标开标及评标；（*）确定中标候选人（*）开标结束。 |
| *.* |
评标方法 |
□经评审的最低投标价法☑合理低价法□确定发包价随机抽取 |
| *.*.* |
履约保证金 |
□√是，履约保证金的形式：银行汇票或转账。履约保证金的金额：合同价的**%（其中质量履约保证金占*%，工期履约保证金占*%，竣工资料履约保证金占*%，安全履约保证金占*%）。□否 |
| *.*.* |
异议提出的时间 |
(*)招标文件有异议的，应在投标截止时间*日前提出；(*)对开标有异议的，应当在开标时提出。(*)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |
，*
|
条款号 |
|
编列内容 |
|
|
条款号 |
|
条款名称 |
|
| 备注 |
|
投标人有以下情形之*的，其投标作无效标处理：(*)投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；(*)投标报价低于工程成本或者高于（或等于）招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；(*)投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不*致的；(*)投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不*致的；(*)投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码\项目名称、项目特征、计量单位、工程量不*致的；(*)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了不应当雷同的情况。 |
，*
投标人须知
*总则
*.*项目概况
*.*.*根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具
备招标条件，现对本标段施工进行招标。
*.*.*本招标项目招标人：****。
*.*.*本标段招标代理机构：****。
*.*.*本招标项目及标段名称：****。
*.*.*本标段建设地点：****。
*.*资金来源和落实情况
*.*.*本招标项目的资金来源：****。
*.*.*本招标项目的出资比例：****。
*.*.*本招标项目的资金落实情况：****。
*.*.*本招标项目的工程款支付方式：****。
*.*招标范围、计划工期和质量要求
*.*.*本次招标范围：****。
*.*.*本标段的要求工期：****。
*.*.*本标段的质量要求：****。
*.*投标人资格要求
*.*.*投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。
*.*.*“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第*.*.*项和“投标人须
知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义
务；
（*）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；
（*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同*标段中投标；
（*）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、
协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（*）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提
交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
*.*.*投标人不得存在下列情形之*：
（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（*）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服
务的；
（*）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为*个法定代表人的，或者相互控股、
，*
参股的；
（*）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（*）单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（*）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂
停期内；
（*）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；
（*）投标人近*年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日
起未超过*年的。
*.*费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
*.*保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此
造成的后果承担法律责任。
*.*语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
*.*计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
*.*踏勘现场
*.*.*投标人根据需要自行踏勘项目现场。
*.*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。
*.*.*投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
*.*.*现场条件
(*)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须
无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，
并列入投标报价，工程结算时不作调整。
(*)施工用水、电：施工现场临时用水、用电，由中标单位自行解决，相关费用列入报价，结
算时不予调整。
(*)场内外道路：以施工场地的现状为准。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工
程结算时不作调整。
(*)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条
件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标
人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成
本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施
工单位、个人和其他可能出现阻挠施工等不可预料突发的情况，若因此发生的机械台班停置费、*
，**
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）招标文件
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*承包人投标书及发包人招标文件与此协议具有同等法律效力。
**.*实际开工时间以招标人签发的开工令为准。
**.*市有关部门或单位决定的临时停水、电，给承包人造成损失的，由承包人自行承担，
且不能延长工期。
**.*承包人应完工验收后***天内向发包人提供*套完整的完工资料，达不到此要求的，
则罚没全部资料履约保证金，并且按延期每天***元加罚。
**.*承包人对施工现场的安全生产负总责，如发生安全事故，造成*切损失与后果，由承
包人承担并罚没全部安全保证金。
**.*现场安全文明措施（包括围栏、警示标志）应根据苏建价〔****〕***号并按照发包
人要求布置，否则，由发包人组织实施，其费用由发包人在承包人的合同价中扣除。
**.*承包人必须达到合同约定的质量标准，达到不奖；达不到罚没全部质量履约保证金，
并必须负责返工、修理；经返工、修理后仍不能消除工程质量缺陷或隐患，不能保证工程正常
使用各项功能要求的，发包人有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并且给发包人造成的
经济损失由承包人承担。
**.*结算资料应按审计部门有关要求整理；承包人提供的工程结算资料应包括如下主要内
容：
（*）中标通知书、施工合同、开竣工报告、招投标文件；
（*）工程类别核定单；
（*）现场安全文明施工措施费测定表；
（*）结算书（含工程量计算书）；
（*）竣工图纸；
（*）图纸会审（交底）的会议纪要；
（*）设计变更资料；
（*）施工现场签证资料；
（*）承包人需补充的其他资料。
**.*结算资料具有完整性和合法性。资料不完整的，承包人必须限期整改。否则，发包人
不予办理或对该部分资料不予认可。因资料不齐而影响结算审核工作的，其*切损失和后果均
，**
***************
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）招标文件
由承包人负责。工程结算资料的具体要求：
（*）工程结算资料必须实事求是，真实准确，不得弄虚作假；
（*）工程结算书必须装订成册，封面必须盖单位公章，编制人、审核人均应签字并盖注册
造价工程师或造价员执业专用章；
（*）工程变更及签证必须及时按规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认；
（*）工程变更必须编号、归类；
（*）工程结算价必须相对正确，承包人的工程结算价，经本市审计部门审计，核减率超过
*%，则每超过*个*分点（*%），扣最终工程结算审定价的*‰，不足*%（含*%）不进行奖罚。
核减率=（送审价-审定价）/送审价****%，送审价=合同价+调整价，审定价=合同价+审计部门
审定调整价。扣款金额计算方式为：扣款金额=（核减率-*%）*****审定价**.*%，所扣金额在
支付最后*笔工程款中扣除；
（*）发包人收到承包人提供完整的结算资料后及时送审计单位审核。
**.**下列费用已包括在合同价中，竣工结算时不作任何调整：
（*）承包人为了加快工程进度和保证进度及保证工程正常进行，采取的各种措施；
（*）施工期间清理建筑垃圾费及环境保护费用；
（*）因发包人原因造成工程沿线原有道路、管线等修复费用；
（*）本工程所有材料、设备的场地租用费及*次搬运费；
（*）施工临时用地、道路、便道、绿化修建费用及其拆除后恢复原样的费用。
（*）群众矛盾引起的停工、窝工、机械停置费用。施工临时（包括施工用地以外的）用地、
临时用电、临时用水、临时排水、临时道路筑拆（含原有便道的拆除）等费用。
（*）承包人未在招标文件规定时限内向发包人提出的招标文件可能存在的缺陷。
（*）各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用；
（*）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交
纳的所有费用。
（**）工程*切险和第*方责任险由承包人投保。承包人必须为其设备投保设备险、雇员
（包括临时工和农民工）投保工伤及人身意外伤害险，此项保险的*切费用。
（**）承包人应仔细研究本工程的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情
况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及
施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需的费用。
（**）承包人应按发包人的要求，为本项目其他工程提供必要的便利条件，所发生的*切
费用已包含在合同价内，发包人不再单独计列。
（**）对于本工程中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。
所发生的*切费用不单独计量和支付，已包含在合同价款内。如因承包人采取的措施不力，造
，**，
***************
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）招标文件
成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。
（**）合同实施期间，按照有关规定承包人应向政府相关行政主管部门办理行政许可，取
得其同意，主管部门收取的费用（不含押金，如有有关部门需提交押金的，由承包人负责）由
发包人承担。申报所需的资料由承包人负责，航行安全评估费、作业时发生的安全设施费（临
时标志和标牌等）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用均包含在
合同价款内，不另行支付。
（**）施工中涉及的*些防护和加固措施费用均包含在相关单价中，不单独计量与支付。
现场可能存在的风险由承包人负责，其费用包含在合同价款内。
（**）承包人在施工时，应充分考虑施工机械可能会对周边的房屋的影响，对周边房屋造
成损坏的，应负责修复和赔偿，其费用由承包人自行负责，结算时不予增加。
（**）因发包人延迟开工或分期开工导致的原材料上涨（含苗木），延迟开工或分期开工
导致的措施费增加；
（**）本工程施工、竣工验收直至养护期结束所产生的反季节栽植影响措施、赶工措施、
*次搬运、地上及地下设施的临时保护、已完工程及设备保护等*切破坏费用已包含在合同价
中由承包人自行承担。
**.**中标人中标后，按发包人要求马上进场施工，否则造成损失的，由承包人承担相应费
用。
**.**符合设计要求、验收规范、合同条款规定的全部费用应认为已计入工程量清单所列各
子目中，其它附属未列子目的工作费用应视为已分摊在有关子目的单价之中，不另行计算。
**.**投标人务必自行认真踏勘现场条件，*旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得
要求增加费用。
**.**工程沿线道路、管线，若由于施工原因造成损坏，应由承包人负责修复，并承担相关
费用。
**.**承包人不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包地全部工程肢解以后以分包
的名义转包给他人。若承包人将工程转包给他人的，发包人有权中止合同，同时承包人向发包
人赔偿全部履约保证金，给发包人造成损失的，须等价赔偿。
**.**承包人在完工验收后*天内未将现场所有临时设施、机械设备、材料、建筑垃圾等全
部清运出现场，清理标准使发包人满意，否则发包人有权另择他人完成，由此发生的相关费用、
责任及损失由均由承包人承担。
**.**当本招标文件中承包人的赔偿金额及违约金额累计超过履约保证金金额时，发包人将
在承包人未领取的工程款中抵扣，如有不足，再向承包人追缴。
**.**若在工程建设期间或完工后，出现因劳资纠纷或其他纠纷引起的农民工上访、静坐等，
扰乱政府机关正常办公，承包方未能及时到现场处置的，发包人有权终止施工合同、没收
，**
***************
****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）招标文件
履约保证金，记不良信誉*次。
**.**本工程预留金**元，计入室外道路停车位工程中的其他项目中，不下浮。
**.**绿化养护按*级*年计入
**.**未说明处按工程量清单总说明执行
附件
附件*：工程质量保修书
附件*：工程廉政协议
附件*：承包人主要施工管理人员表
，**，
***************
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市寅阳镇人民政府
承包人（全称）：（中标单位名称）
为保证****市寅阳镇人民政府的****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游
园部分）在合理期限内正常使用，发包人承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量
保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*．工程质量保修范围和内容
质量保修范围及内容双方约定如下：按建设工程质量条例（国务院***号令）执行。
*．质量保修期
质量保修期从工程预验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程计算质量保修
期。
承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对质量保修范围的工程内容实行保修。
质量保修内容的保修期限可自行约定：
（*）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；
（*）装修工程为/年；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；
（*）供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
（*）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
（*）其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为*年。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金
*．其他：无
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
经办人：经办人：
年月日年月日
附件*：
工程建设廉政协议
建设单位（以下简称甲方）：****市寅阳镇人民政府
施工单位（以下简称乙方）：（中标人名称）
为了在政府投资项目工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保财政资金的安全，保证工
程建设廉洁、高效、优质，根据国家、省、****市和我市有关工程承发包和廉政建设的各项规定，
甲、乙双方就****市寅阳镇白港村公共服务综合配套项目（小游园部分）建设和廉政建设要求，
特订立如下协议：
第*条甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省、****市和我市关于党风廉政建设的各项规定
和关于工程建设承发包的各项规定。
第*条甲方及其工作人员必须遵守的规定：
*．不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电
子红包以及高消费娱乐、健身活动；
*．不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习
费、技术服务咨询费等应由甲方或其工作人员个人支付的费用；
*．不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出
境旅游等提供方便；
*．不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承包工程的施工或分包工程；
*．不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节
为乙方谋取非法利益；
*．不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。
第*条乙方必须遵守的规定：
*．不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红
包等；
*．不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用；
*．不得以任何理由安排甲方工作人员参加的违规宴请及娱乐活动；
*．不得为甲方或其工作人员个人购置通讯工具、办公用品等；
*．不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；
*．不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节
谋取非法利益。
第*条乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议的，应当向市纪委派驻甲方纪检组或
者甲方上级部门举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。
第*条甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向有
关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。
第*条本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后生效。
第*条本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，工程款结算
完毕止。
第*条本协议*式*份，甲乙双方各执*份。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：_______________
项目主任（签字）：
分管主任（签字）：项目负责人：
联系电话：联系电话：
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：_________
年___月____日______年_月__日
附件*：
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的项目 |
| *、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
| 安全管理 |
|
|
|
|
| 质量管理 |
|
|
|
|
| 施工员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第*章工程量清单
本项目工程量清单（详见****市公共资源交易网****分中心网站-镇区入口-项目响应方登
录），投标人自行下载该项目工程量清单。）
第*章图纸
本项目图纸（详见****市公共资源交易网****分中心网站-镇区入口-项目响应方登录），
投标人自行下载该项目图纸）
第*章技术标准和要求
*、本工程采用的计价规范
*、业主提供的工作内容、施工图纸及相关施工规范。
*、工程量清单计量依据《建设工程量计价规范》*******-****、《安装工程
工程量计算规范》*******-****、《建筑与装饰工程量计算规范》*******-****、
《市政工程量计算规范》*******-****。
*、本工程计价依据《****省建筑与装饰工程计价定额》（****年）、《江
苏省安装工程计价定额》（****年）、《****省市政工程计价定额》（****年）、
《****省建设工程费用定额》（****年）。
*、材料价格参照****市建设工程造价信息****年第*期及市场询价。
*、人工工资按苏建价函【****】***号计取；税率按苏建函价****_***号
文执行。
*、现行有关工程造价规定。
*、本工程采用的技术规范
本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以
最新和最严格的为准。
*、本工程图纸所要求执行的技术规范
*、其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范等。
*、本工程对施工工艺的特殊要求
*、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。
*、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
