选取方式:□直接选定；☑公开****。书求需***地下室联通道、跨线桥及部分周边道路****项目公开选取
***地下室联通道、跨线桥及部分周边道路地质勘
查项目公开选取
需
求
书
选取方式：口直接选定；*公开****。
项目业主：****市新湾建设发展有限公司（盖公章）
日期****年*月
*、服务范围及工作内容*、中介服务机构资格要求*、项目概况目录日期：****年*月项目业主：****市新湾建设发展有限公司（盖公章）
*.项目名称：***地下室联通道、跨线桥及部分周边道路****项目*、项目概况*、附件*、其他要求*、公开选取规则*、服务要求
*.服务时限：总工期**日历天，其中勘查需在**日历天内完成，外业完成后需在*日历天内提交报告。承包人的技术服务工作需延续至工程竣工验收合格并交付使用。计划开工时间根据现场施工条件另定（具体以开工令为准），具体时间与施工同步，到竣工验收为止。（勘察服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务）。*.项目资金来源情况：自筹*.服务金额:******元-******元（含上下限）。*.项目概况：关于***地下室联通道、跨线桥及部分周边道路****。（具体范围以项目业主提供的工程量清单为准）*.项目地点：****市长东片区*.建设服务单位：****市新湾建设发展有限公司
*.选取中介方式：本次采用【公开****方式】模式，要求报名企业符合资质类型要求且已经进驻****市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。拟派项目负责人需具备注册土木（岩土）工程师【****省外企业拟参加****项目负责人须经进浙备案】*.具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或具备岩土工程专业勘察甲级（外省勘察单位须持有****省住房和城乡建设厅出具的《外省勘察设计企业进入****省承接业务登记备案证明》）*.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；*、中介服务机构资格要求*.代理公司：****联系电话：****-*******
*.*需提供地基变形参数。*.*查明建筑物范围内各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性、计算和评价地基的稳定性和承载力。在设计本工程详勘布孔方案之前，应详细了解整个工程的总体布局。既要符合与勘察有关的国家、地方的规范及规程，也要符合经济性要求。（具体范围以项目业主提供的工程量清单和图纸为准）。*.服务工作内容：*.公开选取范围：地质勘察*、服务范围及工作内容
*.*提供地下室的设计抗浮水位及常年水位值。*.*提供基坑围护设计所需的岩土技术参数，论证和评价基坑开挖、降水等对邻近工程的影响。*.*提供桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力，提出桩的类型、长度和施工可行性。*.*查明地下水的埋藏条件，提供浅部地层的渗透性，判定地下水对建筑材料和金属的腐蚀性。*.*划分场地土类型和场地类别。*.*查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度；提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案。
（*）其它要求：*.拟投入的主要勘察机械表（钻探设备不少于**台）。*.拟投入本项目人员*览表【其中勘察人员不少于*人(不含项目负责人），外业见证人员不少于*人（须持有有效的工程勘察外业见证上岗证），并提供相应人员证书，勘察人员和外业见证人员不得兼任】。*.项目负责人资质类别要求：注册土木（岩土）工程师【****省外企业拟参加****项目负责人须经进浙备案】。（*）服务人员及设备要求：*、服务要求
*.****人应充分考虑现场场地条件，遇异常土层所增加的勘察费用、因现场原因造成的*次或多次进场费用等。****人应按照发包文件的要求，以及自身的综合实力，自主报价，承担相应的风险责任，今后不作调整。*.如因现场勘察条件达不到要求，需使用机械（挖机等）进行平整的，所产生的机械费由勘察单位自行承担；*.若现场仍有部分建筑未拆除，可能导致部分、地点不能进行正常勘察作业，由此产生的误工费由勘察单位自行承担；*.****人的工程勘察费用应涵盖合同规定的所有责任：包括收集资料，现场踏勘，制定勘察纲要，进行勘探、取样、试验、测试、检测、分析、评估，提交资料，与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容；*.不论钻孔类型及孔深是否变化、工期是否延长或缩短，不予调整；*.本次报价已经包含完成本项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险费用以及与设计单位、施工单位及交通等相关部门的配合费用，后续服务费用等为完成本项目所需发生的*切费用及政策性文件规定费用，凡未列入的，将被视为均已包含在此次报价中；
*.中选单位应做好安全防护工作，并建立有效安全责任制，落实到人，加强现场人员安全教育，提高安全意识。因安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担,并扣罚全部履约保证金。*.本项目进行正式详勘前,中选单位需根据&**;&**;岩土工程勘察规范&**;&**;（*******-****）（****年版）并结合工程实际情况,复核是否需要进*步调整勘孔布置。但是勘察成果需满足国家规范及设计要求,由于勘察深度不足不满足设计要求的,中选单位须无条件重新勘察。(*)对中选单位的其他要求*.****文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。*.****只允许有*个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受；*.本项目中标单位须在发包人签发成交通知书后*周内进场进行勘察；
*.*查明建筑物范围内各层岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性、计算和评价地基的稳定性和承载力。在设计本工程详勘布孔方案之前，应详细了解整个工程的总体布局。既要符合与勘察有关的国家、地方的规范及规程，也要符合经济性要求。*.工程勘察应包含下列内容：*.技术要求：按国家、地方相关规范（如*******-****《岩土工程勘察规范》）、&**;&**;岩土工程勘察规范&**;&**;（*******-****）（****年版）、&**;&**;建筑桩基技术规范&**;&**;(*****-****)、&**;&**;建筑地基基础设计规范&**;&**;（*******-****）、&**;&**;建筑抗震设计规范&**;&**;(*******-****)要求提供岩土工程勘察报告。*.勘察外业见证要求：由见证员对工程勘察详勘阶段的勘探点放样测量、钻孔、取样、原位测试、记录等外业工作，进行旁站、记录。见证员不得同时担任*个项目的见证工作，每个见证员见证的钻探设备数量不超过*台（含），具体工作必须满足建设发【****】***号及湖建发【****】***号要求。外业见证结束后，见证单位须向业主提供盖章、签字后的外业见证报告。*.中选单位在工作过程中项目负责人必须到场，出具的勘查报告必须由项目负责人亲笔签名，不得代签，若未达到要求的，则处罚****元/次。
*.*提供基坑围护设计所需的岩土技术参数，论证和评价基坑开挖、降水等对邻近工程的影响。*.*提供桩基设计所需的岩土技术参数，并确定单桩承载力，提出桩的类型、长度和施工可行性。*.*查明地下水的埋藏条件，提供浅部地层的渗透性，判定地下水对建筑材料和金属的腐蚀性。*.*划分场地土类型和场地类别。*.*查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度；提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案。*.*需提供地基变形参数。
*.**对场地和地基的地震效应进行评价*.**查明地下水的埋藏情况、类型、水位及变化幅度；判定土和水对建筑材料的腐蚀性；*.**查明埋藏的古河道、浜沟、墓穴、防空洞、孤石等埋藏物和人工地下设施等对工程不利的埋藏物；*.**查明建筑物范围内的地层结构、成因年代以及各岩土层的物理力学性质，各岩土层的类别、性质、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。*.*查明建筑场地及相邻地段内不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出治理方案的建议；*.*提供地下室的设计抗浮水位及常年水位值。
*.**对边坡工程应提供边坡稳定的计算参数，评价边坡稳定性，提出整治潜在的不稳定边坡措施的建议。*.**应提出对基坑工程放坡开挖、坑壁支护、环境保护、监测工作的方案和建议，并提出基坑稳定计算所需要的参数；*.**当基础埋深低于地下水位时，应提出地下水控制的建议和分析地下水控制对相邻建筑物的影响，并提供有关技术参数；*.**对需要进行地基变形计算的建筑物，应提供变形计算所需的参数，预测建筑物的变形特征；*.**若需要地基处理，应提出地基处理设计和施工方案的建议；*.**提出地基基础方案的评价和建议，以及相应的基础设计和施工的建议；
*.**如本地块在地基主要受力层范围内存在岩溶发育，岩土勘察时除满足相关的现行国家规范要求外，应包含以下内容：*.**对地表下***范围内的粉砂性土层进行液化判别，并对可液化土层计算液化指数和确定液化等级。分析评价液化土层对建筑物稳定性和对基础施工的危害程度，并提出防治措施。*.**判定场地土类型和场地类别，并提供场地与地基地震效应及稳定性评价。*.**判定地下水对建筑材料的腐蚀性。分析预测地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响，提出防治措施和建议。*.**当预判需要采用桩基础时，需提供桩端持力层和桩型的选择建议、桩基设计参数、成桩可行性分析及设计施工中应注意的问题、成桩对周边环境的影响，必要时进行桩基沉降分析和估算，提供桩基设计所需要的岩土技术参数并确定单桩承载力。*.**当工程需要时，应根据建筑物的基础埋深、场地岩土工程条件，论证地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响，提出抗浮设计水位的建议；
(*)岩溶勘察勘探深度应满足《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》的相关要求(桩底以下不小于*倍桩径（且不小于**）深度范围内岩体稳定性良好，无影响地基稳定性的洞隙存在。遇基岩面起伏较大有临空面时应适当加深)。(*)对基础方案实施的可行性进行分析论证，提出建议。对可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。(*)岩溶稳定性评价；(*)土洞和塌陷的分布、形态和发育规律，土洞和塌陷的成因及其发展趋势。(*)地下水赋存条件、水位变化和运动规律，岩溶发育与地貌、构造、岩性、地下水的关系。(*)岩溶洞隙的分布、形态和发育规律，岩面起伏、形态和覆盖层厚度。
**、本项目工期延长及缩短、孔深的变化勘察服务费不作调整。**、结算与支付应以监理工程师签证、业主认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按合同中的综合单价进行结算与支付；综合单价是指完成工程量清单中的*个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险费用以及与设计单位、施工单位及交通等相关部门的配合费用，后续服务费用等为完成本项目所需发生的*切费用及政策性文件规定费用，凡未列入的，将被视为均已包含在总价中。*、中选后中选单位须根据公开****文件中的工程量清单提供详细的清单报价，总价不得超过竞选价格，须经业主审核。*、提供的孔的数量和孔深为参考值，须根据结构专业及基坑围护专业勘察要求，提供*种（管桩、钻孔桩）以上地基处理方案的建议。钻孔必须深入桩端平面以下且须达到*米以上，大直径*米以上；能确保提供安全承载能力要求，控制性孔穿透桩端平面以下压缩层厚度，须根据预估较长的桩型控制孔深。*、项目报价为完成本工程所需所有费用（包含成本、企业管理费、增值税税金、利润等*切费用）。*.**查明建筑物范围内的地层结构、各岩土层的类别、性质、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。提供地基变形的计算参数、预测建筑物的变形情况。
（*）结算价计算及付款方式总工期**日历天，其中勘查需在**日历天内完成，外业完成后需在*日历天内提交报告。承包人的技术服务工作需延续至工程竣工验收合格并交付使用。计划开工时间根据现场施工条件另定（具体以开工令为准），具体时间与施工同步，到竣工验收为止。（勘察服务期同实际施工工期，包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务）。（*）工期要求**、按要求提供勘察成果资料。**、勘察期间提供初步或中间成果资料。**、最终勘察外业见证中选单位的勘察外业见证费按勘察中选单位勘察费的**%计取。
（*）履约保证金：合同价的*%承包人申请每期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。本工程勘察外业见证费在所有勘察报告经项目施工图审查备案完成后*个月内付清。*.付款方式：本工程没有预付款，勘察人按发包方要求时间进场勘察，勘察完成并出具正式的勘察报告，所有勘察报告在经项目施工图审查及备案完成后，发包方支付至合同总价的**%，首次支付后半年内付至审定总价的**%，余款在工程竣工验收合格并交付使用后付清。如勘察人出具的勘察报告无法通过项目施工图审查及备案，勘察人要承担因此而产生的复察等所有费用，且发包方有权拒付勘察费。综合单价是指完成工程量清单中的*个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险费用以及与设计单位、施工单位及交通等相关部门的配合费用，后续服务费用等为完成本项目所需发生的*切费用及政策性文件规定费用，凡未列入的，将被视为均已包含在总价中。*.结算方式：结算与支付应以监理工程师签证、业主认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按合同的综合单价进行结算与支付；本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔****〕**号》文件规定执行，由甲方支付审核基本费，由乙方支付审核追加费及核增部分费用,乙方支付给中介审核单位。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的审计报告为准，结算审核相关费用按国家审计成本收费规定计取，甲方按照相关文件规定支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由乙方支付，并由甲方从应付工程价款中扣缴。
*.****人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)；（本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人和投标项目负责人；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的投标人和投标项目负责人；拒绝有建设市场不良行为记录正在被公示、投标截止日前*年内有建设市场不良行为记录、投标截止日前*年内受到建设行政主管部门行政处罚的投标项目负责人。）*.投标报名联系人及联系方式；*.企业资质证书；*.企业营业执照;*.****市网上中介服务超市交易承诺书；（*）本项目至****截止时间为止，须上传以下资料：（若本需求书未提供相关格式要求，各****单位自拟格式，若本需求书已提供相关格式要求，则按本需求书格式填写，否则做无效报价处理。）
*、公开选取规则****单位须上传以上资料加盖公章的扫描件，若材料未提供齐全或未按格式要求签字或盖章，作无效报价处理。*.拟配备的主要试验/测量/检验仪器设备表。*.拟投入的主要勘察机械表；*.拟投入本项目人员*览表及人员证书；*.****省外企业须提供****省住房和城乡建设厅出具的《外省勘察设计企业进入****省承接业务登记备案证明》，拟投入本项目的项目负责人须提供进浙备案证明（若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，并提供该网页内容书面材料，网页直接打印即可)；
*.确定中选人：公开****结束，选取所有****中报价最低的为第*中选人，次低的为第*中选人。根据****结果确定排名第*的中选人为施工勘察承包人，确定排名第*的中选人为施工勘察工程勘察外业见证的承包人。所有****中出现*家及以上最低报价的，采用以下*种方式确定中选人：*.*公开****时间：公开****截止时间系统自动开启****通道，****开始至结束为**分钟，已报名成功中介机构必须在规定的**分钟内完成*次性报价。否则为无效****。登录网上报名。截止报名时间，报名参加****中介机构只有*家的，系统自动延期*个工作日，延期后满足*家方可进入公开****。*.*报名：符合条件的中介服务机构可以在规定的时间☑*.公开****：□*.直接选定：由项目业主直接在****网上中介服务超市中定向选择符合条件的服务机构。
□*.*综合评价：评价时间为/；第*步：由项目业主在所有序号球中按顺序随机抽取*次，分别代表第*中选人、第*中选人和第*中选人。第*步：所有拟中选人随机抽取*个属于自己序号球；随机抽取程序：抽取地点：另行通知。☑*.*随机抽取：
*.中选人与项目业主应当自响应服务事项后*个工作日签订服务合同，同时将双方签订的合同上传至****网上中介服务超市。*.中选结果公示结束后，中选人须**小时内在****网上中介服务超市“合同管理”区响应服务事项。同时在****网上中介服务超市自助打印成交通知书。*.公开****结束，对中选结果（提供的评价内容）进行公示，公示期不少于*个日历天。□*.*其他方式：/（由项目业主自拟内容）。评价内容：/。评价地点为：/。
（*）中选人中选后未在**小时内响应服务事项，又不说明理由的；（*）超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；（*）中选人擅自放弃中选结果；*.参与公开选取的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选人存在以下行为的，项目业主有权终止协议，并按相关规定报中介超市运营管理机构进行综合评价和处理。*、其它要求*.中选机构放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照需求书要求履行服务，或者被查实存在影响中选结果的法行为等情形，不符合中选条件的，项目业主可以从备选排序中依次确定中选机构，也可以重新公开选取。
（报名时承诺）****市网上中介服务超市交易承诺书*、附件*.中选人所提供的服务人员在服务期不得调整，如需调整必须先得到项目业主同意，且调整后人员资格、职称不得低于调整前的人员，否则项目业主有权单方终止合同。（*）中选机构未按从业规范提供服务，服务质量不达标的。（*）中选机构自签订协议之日起，未能按公告要求的服务时间完成服务的；
承诺人法定名称（公章）：*、我单位今后将认真、及时维护和更新****市网上中介服务超市中与我单位有关的内容，如未能及时维护和更新，将自愿承担由此造成的*切不良后果。*、我单位在参加****市网上中介服务超市选取过程中严格遵守各项廉政制度，如有违反，自愿按相关规定接受处罚。*、我单位将按照法定业务范围承接相关中介服务项目，并按国家有关服务质量要求和项目业主需求提供相应服务，中介服务费用严格按照国家标准执行。*、我单位提交并在****市网上中介服务超市发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成分，材料所述内容均真实。若违反本承诺，*经查实，我单位愿意接受公开通报，自愿退出所有在****网上中介服务超市上正在进行选取的项目，并同意取消我单位的选取资格。按照相关规定，在通报或者处罚期限内不再参加****市网上中介服务超市任何项目的选取活动。为维护网上中介服务超市公平竞争，营造诚实守信的交易环境，我单位自愿参与“****市网上中介服务超市”的相关交易，自愿将本单位相关信息在网上中介服务超市对外公示，接受社会监督。对此，郑重承诺如下：
拟投入本项目人员*览表年月日电话：传真：承诺人（法定代表人签字或盖章）:承诺人法定地址：
| 序号 |
姓名 |
年龄 |
性别 |
学历 |
专业 |
职称 |
拟任职务（岗位） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
****人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表(建设)日期：年月日法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：****人（公章）：注：其中勘察人员不少于*人(不含项目负责人），外业见证人员不少于*人（须持有有效的工程勘察外业见证上岗证），并提供相应人员证书扫描件或电子件，勘察人员和外业见证人员不得兼任。
| ****人名称 |
|
企业资质等级 |
|
| 企 业 地 址 |
|
联 系 电 话 |
|
| 统*社会信用代码 |
|
拟派项目负责人 |
|
| ****人信用信息情况 |
报价截止日前（近*年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。****人可登录中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）自行查询。 |
|
| ****人信用信息情况 |
报价截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内竞包。 |
|
| ****人信用信息情况 |
报价截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |
|
| ****人信用信息情况 |
报价截止日前*年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |
|
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 |
报价截止日前（近*年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）自行查询。 |
|
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 |
报价截止日前有无被行政机关通报限制本区域内竞包。 |
|
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 |
报价截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。 |
|
| 拟派项目负责人（总监）信用情况 |
报价截止日前*年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |
|
| ****人声明 |
以上内容是本****人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目****资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 投 标 人：（单位公章） 日 期： 年 月 日 |
拟投入的主要勘察机械表*.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：****人或拟派项目负责人（总监）在从事工程建设活动中，因违反发包竞包规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。*.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。*.行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。*.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按*年计。注：*.“****人信用信息情况”、“拟派项目负责人（总监）信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。****人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。
| 机械名称 |
规格型号 |
额定功率或容量或重量 |
厂牌及出厂时间 |
数量（台） |
新旧程度（%） |
| 机械名称 |
规格型号 |
额定功率或容量或重量 |
厂牌及出厂时间 |
小计 |
其中 |
新旧程度（%） |
| 机械名称 |
规格型号 |
额定功率或容量或重量 |
厂牌及出厂时间 |
小计 |
拥有 |
新购 |
租赁 |
新旧程度（%） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拟配备的主要试验/测量/检验仪器设备表日期：年月日法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：竞包人（公章）：注：钻探设备不少于*台
〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕建设工程勘察合同合同日期：年月日法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：竞包人（公章）：
中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局勘察人：签订日期：勘察证书等级：发包人：合同编号：工程地点：工程名称：
*.*工程名称：第*条工程概况根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商*致，签订本合同，共同遵守。发包人委托勘察人承担勘察任务。勘察人：发包人：
*.*预计勘察工作量：*.*承接方式：*.*工程勘察任务（内容）与技术要求：*.*工程勘察任务委托文号、日期：*.*工程规模、特征：*.*工程建设地点：
*.*发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。*.*提供本工程前期资料（复印件）。第*条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
按设计要求的布点进行勘察并提交勘察报告，按业主要求及时进场勘察并提交岩土工程勘察报告。中途应及时提供初步或中间成果资料。勘察工期：总工期日历天，勘察需在日历天内完成，外业完成后需在日历天内提交报告。承包人的技术服务工作需延续至工程竣工验收合格并交付使用。计划开工时间根据现场施工条件另定（具体以开工令为准）。*.*工期及提交勘察成果资料的时间第*条工期及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份。发包人要求增加的份数另行收费。第*条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
本工程没有预付款，勘察人按发包方要求时间进场勘察，勘察完成并出具正式的勘察报告，所有勘察报告在经项目施工图审查及备案完成后，发包方支付至合同总价的**%，首次支付后半年内付至审定总价的**%，余款在工程竣工验收合格并交付使用后付清。如勘察人出具的勘察报告无法通过项目施工图审查及备案，勘察人要承担因此而产生的复察等所有费用，且发包方有权拒付勘察费。*.*.*付款方式综合单价是指完成工程量清单中的*个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、风险费用以及与设计单位、施工单位及交通等相关部门的配合费用，后续服务费用等为完成本项目所需发生的*切费用及政策性文件规定费用，凡未列入的，将被视为均已包含在总价中。结算方式：结算与支付应以监理工程师签证、业主认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按合同的综合单价进行结算与支付；本工程结算价格以审核为准，如为中介审核，则结算审核相关费用按《浙价服〔****〕**号》文件规定执行，由甲方支付审核基本费，由乙方支付审核追加费及核增部分费用,乙方支付给中介审核单位。如为国家直审或复审项目，结算价格及审核费以财政局、审计局出具的审计报告为准，结算审核相关费用按国家审计成本收费规定计取，甲方按照相关文件规定支付审核基本取费部分，剩余的审核费均由乙方支付，并由甲方从应付工程价款中扣缴。*.*.*本工程勘察合同总价。*.*合同价及付费方式
*.*.*在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物。*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第*条规定提供文件资料。*.*发包人责任第*条发包人、勘察人责任承包人申请每期工程款时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。本工程勘察外业见证费在所有勘察报告经项目施工图审查备案完成后*个月内付清。
*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；否则发包人将发出处罚通知书，每发出*次处罚通知书，扣罚该项目合同金额的**%。若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。*.*勘察人责任*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。*.*.*发包人应及时支付勘察费。*.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题。
*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。第*条违约责任*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。*.*.*在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。*.*.*勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员*起验收发包人提供的材料。
８.*发包文件第*条、其他*.*承诺书（见附件）。第*条其它约定事项：第*条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人双方协商。*.*本工程履约保证金为合同价的*%，待合同履行完毕，结算完成时*个月内退还。*.*由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过*日，应减收勘察费*分之*。
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）本合同*式*份，发包人*份、勘察人*份。第*条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第*条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由****市仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
银行帐号：银行帐号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：邮政编码：邮政编码：住所：住所：
发包方：合同编号：工程地点：工程名称：[合同范本]工程勘察外业见证合同
甲方委托乙方承担工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察外业见证工作质量，经甲乙双方协商*致，签订本合同，共同遵守。见证方(以下简称乙方)：发包方(以下简称甲方)：签订日期：签订地址：****省****市见证方：
*.*提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。*.*提供本工程勘察单位资质、项目负责人资格、勘察外业钻探、岩土测试等岗位培训合格证等相关资料（复印件并加盖行政公章）。第*条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其可靠性负责。*.*预计外业见证工作量：*.*工程建设地点：第*条工程概况
*.*收费标准及付费方式*.*.*外业见证工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。*.*.*本工程的外业见证工作以工程勘察开工报审表的开工时间为准，勘察外业结束后天内提交外业见证成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第*条规定办理。*.*开工及提交外业见证成果资料的时间。第*条开工及提交外业见证成果资料的时间和收费标准及付费方式第*条乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员名（外业见证员名单见附表），并按规定提交工程勘察外业见证成果资料*份（*式*份），需增加/份。
*.*.*甲方委托任务时必须以书面形式，并按第*条规定提供文件资料。*.*甲方责任第*条甲乙双方责任*.*.*勘察外业结束后，乙方向甲方提交全部外业见证成果资料，经施工图审查完成后*个月内付清。本工程勘察外业见证工作费总额￥：元整（人民币大写：元整）。承包人收取见证费时应开具正规发票（增值税专票）为付款的前提。*.*.*本工程勘察外业见证费，根据外业见证勘察工作量，以项目工程勘察费为基数，参照工程规模、收费费率为计算依据，并参照工程监理收费标准，即国家发改委、建设部《关于印发（建设工程监理与相关服务收费管理规定）的通知》发改价格[****]***号文；《****市建设工程勘察外业见证实施办法》收费，见证费主要包括：管理费、技术工作费、工日费、交通费、住宿费、材料费、社保税金等*切费用。
*.*.*乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况确需更换的，以书面形式报告甲方，并经甲方书面同意方可更换。*.*.*乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。*.*.*在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。*.*.*由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担相关全部责任和费用。*.*.*乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。*.*乙方责任
第*条本合同未尽事宜，经甲乙双方协商*致签订补充协议。本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意由****仲裁委员会仲裁。未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。*.*甲方未按合同规定时间拨付外业见证费，每超过*日，应偿付外业见证费的*分之*逾期违约金。由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交外业见证成果资料，每超过*日，应减收外业见证费*分之*。*.*合同履行期间，由于工程停建或甲方要求解除合同时，乙方未进行外业见证工作的，不支付费用；已进行外业见证工作的，按完成工作量支付费用。第*条违约责任*.*.*发包文件第*条、其他*.*.*乙方应为其工作人员开展外业见证工作提供必要的生产、生活条件并承担费用。在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，乙方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由乙方自行承担相关费用及民事责任。
住所：住所：签合同代表（签字）：签合同代表（签字）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：发包方名称（盖章）：见证方名称（盖章）：第*条本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同*式*份，甲方*份、乙方*份。
外业见证员名单附表：合同签订日期：年月日传真：传真：电话：电话：
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包竞包、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。第*条甲乙双方的责任为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。建设单位：施工单位：工程项目名称：工程建设地址：工程建设项目廉政合同
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。甲方负责人为该项目党风廉政建设第*责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：第*条甲方的责任（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。（*）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：乙方的责任（*）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（*）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）甲方工作人员有违反本廉政合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。违约责任（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（*）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。
甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）（*）本廉政合同*式*份，由甲乙双方各执*份。（*）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。（*）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（*）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在*定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。（*）乙方工作人员有违反本廉政合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
勘察报价单监督单位（盖章）年月日年月日年月日电话：电话：地址：地址：法人代表人：法人代表人
日期：年月日法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）勘察人：（盖章）工程名称：
| 项目名称 |
项目特征 |
最大单柱荷载（**） |
工程量 |
预计单孔孔深（米） |
进尺（米） |
单价（元/米） |
总价（元） |
| 详细勘察 |
主地标与东区之间跨路桥 |
***** |
*个 |
*** |
*** |
|
|
| 详细勘察 |
主地标与次地标之间跨路桥 |
***** |
*个 |
*** |
*** |
|
|
| 详细勘察 |
*条地下室联通道 |
***** |
**个 |
** |
**** |
|
|
|
主地标出入口道路 |
|
*个 |
** |
*** |
|
|
| 勘察费总价（不包含工程勘察外业见证费用） |
元 |
| 工程勘察外业见证费（勘察费的**%） |
元 |
| 总价（包含工程勘察外业见证费用） |
元 |
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
