工程编号:
合同编号:
****省建设工程
标准施工合同
****年版
工程名称:****
工程地点:****市石排镇庙边王村
发包人:****市石排镇庙边王股份经济联合社
承包人:
****省建设厅制
目录
第*部分协议书
第*部分通用条款
*、总则
*定义
*合同文件及解释
*阅读、理解与接受
*语言及适用的法律、标准与规范
*施工设计图纸
*通讯联络
*工程分包
*现场查勘
*招标错失的修正
**投标文件的完备性
**文物和地下障碍物
**事故处理
**交通运输
**专项批准事件的签认
**专利技术
**联合的责任
**保障
**财产
**发包人
**承包人
**现场管理人员任命和更换
**发包人代表
**监理工程师
**造价工程师
**承包人代表
**指定分包人
**承包人劳务
**工程担保
**发包人风险
**承包人风险
**不可抗力
**保险
**进度计划和报告
**开工
**暂停施工和复工
**工期和工期延误
**加快进度
**竣工日期
**提前竣工
**误期赔偿
**质量与安全管理
**质量标准
**工程质量创优
**工程的照管
**安全文明施工
**测量放线
**钻孔与勘探性开挖
**发包人供应材料和工程设备
**承包人采购材料和工程设备
**材料和工程设备的检验试验
**施工设备和临时设施
**工程质量检查
**隐蔽工程和中间验收
**重新验收和额外检查检验
**工程试车
**工程变更
**竣工验收条件
**竣工验收
**缺陷责任与质量保修
**资金计划和安排
**工程量
**工程计量和计价
**暂列金额
**计日工
**暂估价
**提前竣工奖与误期赔偿费
**优质优价奖
**合同价款的约定与调整
**后继法律法规变化事件
**项目特征描述不符事件
**分部分项工程量清单缺项漏项事件
**工程变更事件
**工程量偏差事件
**费用索赔事件
**现场签证事件
**物价涨落事件
**合同价款调整程序
**支付事项
**预付款
**安全文明施工费
**进度款
**竣工结算
**结算款
**质量保证金
**最终清算款
**合同争议
**合同解除
**合同解除的支付
**合同终止
**缴纳税费
**保密要求
**廉政建设
**禁止转让
**合同份数
**合同备案
第*部分专用条款
第*部分附件
第*部分协议书
发包人:(全称)****市石排镇庙边王股份经济联合社
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成*
致意见,订立本协议书。
*、工程概况
工程名称:****
工程地点:****市石排镇庙边王村
工程内容:****按招标图纸及工程量清单所含内容,包括但
不限于:*、土石方工程:含挖土方(挖淤泥、流砂)、回填方、余方弃置等;*、道路工
程:含路床(槽)整形、水泥稳定碎(砾)石、沥青混凝土工程、水泥混凝土工程、人行道工
程等;*、管网工程:含污水管(雨水管)铺设、砌筑方沟、检查井、小方井、雨水口等;
*、拆除工程:含拆除路面、拆除基层、拆除人行道、拆除现状雨水口等;*、沟槽支护:
含挡土板、打拔钢板桩等。以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的
要求。
工程规模:本工程为****,新建污水管道(含***)约****
米,新建雨水管道(沟)约****米,最大排水管管径为*****;本项目投资金额约****
元。
结构形式:/
工程立项、规划批准文件号:
资金来源:村集体资金
*、工程承包范围
承包范围:****按招标图纸及工程量清单所含内容,包括但
不限于:*、土石方工程:含挖土方(挖淤泥、流砂)、回填方、余方弃置等;*、道路工程:
含路床(槽)整形、水泥稳定碎(砾)石、沥青混凝土工程、水泥混凝土工程、人行道工程等;*、
*
管网工程:含污水管(雨水管)铺设、砌筑方沟、检查井、小方井、雨水口等;*、拆除工
程:含拆除路面、拆除基层、拆除人行道、拆除现状雨水口等;*、沟槽支护:含挡土板、
打拔钢板桩等。以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的要求。
*、合同工期
工程合同工期总日历天数:天。
拟从年月日开始施工,至年月日竣工完成。
*、质量标准
工程质量标准:达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
*、合同价款
合同总价人民币(大写):;
人民币(小写):元
项目单价:■详见承包人的投标报价书(招标工程);
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
其中包含:
定额工日工资总额为人民币(大写):,人民币(小写):元。
单列部分的:
绿色施工安全防护措施单列费人民币(大写):,人民币(小写):元。
*、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第*部分《通用条款》第*.*款赋予的规定
*致。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定义相同。
*
*、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完
成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。
*、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和
方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。
*、合同生效
订立合同时间:年月日
订立合同地点:****省****市石排镇
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于即日生效。
发包人(公章),承包人(公章)
地址:,地址:
法定代表人:,法定代表人:
电话:,电话:
开户名称:,开户名称:
开户银行:,开户银行:
帐号:,帐号:
邮政编码:,邮政编码:
*
第*部分通用条款
*、总则
*定义
定义下列词语或措辞,除非特别说明,在本合同中均具有以下赋予的含义:
*.*合同:指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同
文件由第*.*款所列的文件组成。
*.*协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或
合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单
位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起**天内签订。
*.*通用条款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,
通用于建设工程施工的条款。
*.*专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,
经协商达成*致意见的条款。它是对通用条款的具体化,也是对通用条款的补充和完
善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的实质性要求。
*.*中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
*.*承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、
签字并被中标通知书所接受的,承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的
技术、经济文件。
*.*标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同
工程依法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做
出的补充、修改和批准文件。
*.*施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包
人批准由承包人提供,满足承包人施工需要的所有施工图纸(包括任何补充和修改的
施工图纸、配套说明和有关资料)。
*.*工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合同工程
分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等
的明细清单。
*.**发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事
*
人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**承包人:指在协议书中约定,被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当
事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包
合同工程某*部分的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**第*方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人
或组织。
*.**设计人:指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设
计资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**监理人:指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监
理资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**工程造价咨询人:指受发包人委托的负责合同工程工程造价专业技术且具有相
应工程造价咨询资质的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**工程造价管理机构:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门
或受其委托的工程造价管理机构。
*.**发包人代表:指发包人指定的履行本合同的全权代表。发包人代表由发包人依
据第**.*款规定任命并书面通知承包人。
*.**监理工程师:指监理人委派常驻施工现场负责合同工程工程监理专业技术的专
业人员。监理工程师由监理人提名,经发包人依据第**.*款规定任命并书面通知承包
人。
*.**造价工程师:指工程造价咨询人委派常驻施工现场负责合同工程工程造价专业
技术的专业人员。造价工程师由工程造价咨询人提名,经发包人依据第**.*款规定任
命并书面通知承包人。
*.**承包人代表:指承包人指定的履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权
代表。承包人代表由承包人依据第**.*款规定任命并书面通知发包人。
*.**合同工期:指合同双方当事人在协议书中约定,按照总日历天数(包括法定节
假日)计算的从开始实施到完成合同工程的天数。
*.**开工日期:指根据第**条规定,监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合
*
同约定最迟在该日期开工的日期。
*.**计划竣工日期:指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工
的全部时间(包括根据第**条和第**.*款规定所做的调整)。
*.**实际竣工日期:指承包人实际完成合同工程或某单位工程后,由发包人按照第
**条规定组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。实际竣工日期,按照
第**.*款规定确定。
*.**缺陷责任期:指履行第**.*款规定的缺陷责任的期限。具体期限在专用条款中
约定,包括第**.*款规定的延长期限。
*.**基准日期:指招标工程递交投标文件截止日期前**天的日期;非招标工程订立
合同前**天的日期。
*.**小时或天:除特别指明外,指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时
间的,从发生事件有效时开始计算,不扣除休息时间;约定按照天计算时间的,开始
当天不计入,从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或其他法定节假日的,以节
假日次日为时限,但竣工日期除外。时限最后*天的截止时间为当天**:**(即次日
*点)。
*.**中标价格:指中标通知书中列明的,发包人接受中标人(承包人)实施、完成
并保修合同工程的价格。
*.**合同价款:指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,
发包人按照合同约定及时足额(包括调整的合同价款)支付给承包人的全部金额。其
具体款项依据协议书中标明的包括暂列金额、暂估价在内的金额和第**.*款规定合同
价款调整事件确定。
*.**费用:指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支,包括管理费和其他合理
分摊的开支,但不包括利润。
*.**分部分项工程项目费:指为实施、完成并保修永久工程,发生于工程实体项目
所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。
*.**措施项目费:指为实施、完成并保修合同工程,发生于合同工程施工准备和施
工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。
*.**工程款:指为实施、完成并保修合同工程,发包人支付或应当支付给承包人的
**
(*)质量保证金的扣留:
■按合同通用条款的规定,从每次应支付给承包人的工程款(包括进度款和结算款)中扣留,
扣留的比例为*%。
□其他方式:
**.*质量保证金返还时间:
本款更改为:
在专用条款约定的缺陷责任期(包括第**.*款延长的期限)终止,承包人提交最终清算支付申
请后**天内,发包人将剩余的质量保修金(不计利息)*次返还给承包人。剩余质量保证金的返还,
并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
**、最终清算付款
**.*最终结清申请报告
提交份数:*份。
提交期限:缺陷责任期终止证书签发后**个工作日内。
**、合同争议
**.*争议调解或认定机构
■按合同通用条款的规定。
□不按合同通用条款的规定,合同双方认可为:
**.*双方同意选择下列*种方式解决争议:
□向(仲裁机构)申请仲裁。
■向有管辖权的人民法院提起诉讼。
**、合同解除的支付
**.*因承包人原因解除的支付
本款更改为:
根据第**.*款规定解除合同的,发包人暂停向承包人支付任何款额,监理工程师应在合同解除
后的**天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程款以及已运至现场的材料和工程设备货款,并
扣除误期赔偿费(如有)和发包人已支付给承包人的各项款项,同时将结果通知承包人并抄报发包
人。合同双方当事人应在收到核实结果后的**天内予以确认或提出意见,并按第**.*款或专用条
***,
款中关于结算的有关条款的规定办理结算工程款。如果发包人应扣除的款项超过了应支付的款项,
则承包人应在合同解除后的**天内将其差额退还给发包人。
**.*因发包人原因解除的支付
本款更改为:
“根据第**.*款规定解除合同的,发包人除应按照第**.*款规定向承包人支付各项款项外,
还应支付给承包人由于解除合同而引起的损失或损害的款额。该笔款项由承包人提出,经发包人审
核确认,并在承包人确认审核结果的**天内签发支付证书,抄送承包人。承包人不确认审核结果并
经双方协商不能达成*致的,按照第**条规定处理。”
**、保密要求
**.*提供保密信息的期限:有需要提供保密信息时提供。
**、合同份数
**.*提供合同文本
□按合同通用条款的规定,由发包人提供。
■不按合同通用条款的规定,提供方式为:由承包人提供。
**.*正本*式*份,发包人*份、承包人*份、行政监督部门、****市公共资源交易中心、
招标代理各持*份。
**.补充条款
**.*合同中未尽事项按招标文件相关条款执行。
**.*工程量清单报价表存在算术计算错误及严重不平衡报价的,按修正算术计算错误及严重不
平衡报价之后,双方共同确认的调整后的工程量清单报价表执行。
**.*合同附件
(*)附“工程质量保修书”*份。
(*)附“廉政合同”*份。
(*)附“中标通知书”*份。
(*)附“招标文件”*份、补充通知(如有)。
(*)附“投标文件”*份(含调整后的“工程量清单综合单价报价表”)。
(*)附“严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表”*份。
***,
(*)附“履约担保”*份。
(*)附基本帐户银行出具的“开户许可证”*份。
***,
第*部分附件
***,
工程质量保修书
发包人:(全称)****市石排镇庙边王股份经济联合社
承包人:(全称)
为保证****(工程名称)在合理使用期限内正常使用,合同双方当事
人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等
规定,经协商*致,订立本质量保修书。
*.质量保修范围
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、
外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装
饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围,合同双方当事人约定如下:
*.详见招标档第*章投标人须知第*.*.*项“招标范围”
*./
*./
*.质量保修期
*.*质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质
量保修期。
*.*合同工程质量保修期,合同双方当事人约定如下:
*.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为*年;
*.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为*年;
*.供热、供冷系统工程为*个采暖期、供冷期;
*.装饰装修工程为*年;
*.其他项目:本工程保修期为*年。
*.质量保修责任
*.*属于保修范围的项目,承包人应在接到发包人通知后的*天内派人保修。承包人未能在规定
时间内派人保修的,发包人可自行或委托第*方保修。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到通知后,应立即到达事故现场抢修。
*.*在国家规定的合理使用期限内,承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡
出现质量问题,应立即报告当地建设行政主管部门,经设计人提出保修方案后,承包人应立即实施
***,
保修。
*.*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*.质量保修费用
质量保修等费用,由责任方承担。
*.质量保证金
质量保证金的约定、支付和使用与本合同第*部分《通用条款》第**条赋予的规定*致。
*.其他
*.*合同双方当事人约定的其他质量保修事项:/
*.*本质量保修书,由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署,作为
本合同的附件。
*.*本质量保修书,自合同双方当事人签署之日起生效,至质量保修期满后失效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
联系电话:联系电话:
年月日年月日
***,
廉政合同
发包人:(全称)****市石排镇庙边王股份经济联合社
承包人:(全称)
根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与
施工安全,提高建设资金****效益,发包人承包人就加强合同工程的廉政建设,订立
本合同。
*双方权利和义务
*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。
*.*严格执行合同工程*切合同文件,自觉按合同办事。
*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密
和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
*.*建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违
法违纪行为。
*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。
*.*发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果
的权利。没有上级部门的,可按施工合同第*部分《通用条款》第**条规定处理。
*发包人义务
*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人
报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。
*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受承
包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工
作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备,不得要
求承包人购买合同以外的材料和工程设备
*.*发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权私自为合同工程安排施工
队*,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
*.*发包人及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、
工程分包、劳务等经济活动。
*承包人义务
*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的
***,
任何费用。
*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。
*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。
*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出
国出境、旅游等提供方便。
*违约责任
*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处
分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成损失的,应予赔偿。
*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定,应按照廉政建设的有关规定给予处
分;情节严重的,给予承包人*~*年内不得进入工程建设市场的处罚。涉嫌犯罪的,移交司法机关
追究刑事责任;给发包人造成损失的,应予赔偿。
*双方约定
本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当事人或其上级部门相互
约请对本合同执行情况进行检查。
*合同法律效力
本合同作为****(工程名称)工程施工合同的附件,与施工合同具有
同等的法律效力。
*合同生效
本合同自合同双方当事人签署之日起生效,至合同工程竣工验收合格之日后失效。
本合同*式*份,每份合同各附*份。有上级部门的,合同双方当事人应各送交其上级部门*
份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
联系电话:联系电话:
上级部门:(公章)上级部门:(公章)
年月日年月日
***,
履约银行保函格式
不可撤销的履约保函
(第*阶段)
银行编号:
致:****市石排镇庙边王股份经济联合社(以下简称“发包人”)
鉴于(承包人的名称及地址)(以下简称“承包人”),已保证按(工程名称及招
标编号)合同(招标文件)的规定履行合同义务。
根据上述合同(招标文件)规定,承包人应向发包人提供*份金额为合同总价的**%即人民币
(***元)的不可撤销银行履约保函,作为承包人履行上述合同的担保。
我方(银行名称及地址),受承包人的委托,作为连带责任保证人,无条件和不可撤销地
同意在发包人提出因承包人没有按上述合同(招标文件)的规定履行合同义务,而要求索赔的书面
通知,并附本工程监理单位出具的书面证明后,我方将不作实质审查、无异议地在**个工作日内为
发包人扣划金额不超过人民币(***元)的保证金。
我方还同意,任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补
充,都不能免除我方按本保函所应承担的责任。因此,有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保函从上述合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书后**日内保持有
效。(本保函有效期最迟不超过年月日)
本保证担保的保证期间届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,
我方的保证责任免除。
担保银行:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)
办公电话:
日期:年月日
***,
不可撤销的履约保函
(第*阶段)
银行编号:
致:****市石排镇庙边王股份经济联合社(以下简称“发包人”)
鉴于(承包人的名称及地址)(以下简称“承包人”),已保证按(工程名称及招
标编号)合同(招标文件)的规定履行合同义务。
根据上述合同(招标文件)规定,承包人应向发包人提供*份金额为合同总价的*%即人民币(***
元)的不可撤销银行履约保函,作为承包人履行上述合同的担保。
我方(银行名称及地址),受承包人的委托,作为连带责任保证人,无条件和不可撤销地
同意在发包人提出因承包人没有按上述合同(招标文件)的规定履行合同义务,而要求索赔的书面
通知,并附本工程监理单位出具的书面证明后,我方将不作实质审查、无异议地在**个工作日内为
发包人扣划金额不超过人民币(***元)的保证金。
我方还同意,任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补
充,都不能免除我方按本保函所应承担的责任。因此,有关上述变动、补充和修改无须通知我方。
本保函有效期从发包人向承包人颁发工程竣工验收或交工验收证书至结算经合同双方签字确认
后**日内。(本保函有效期最迟不超过年月日)
本保证担保的保证期间届满,或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额,
我方的保证责任免除。
担保银行:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)
办公电话:
日期:年月日
***,