招标人:****市****区****村民委员会招标文件(资格后审)项目编号:**************施工招标****市****区****垃圾中转站改造工程
*、投标人须知*、投标须知前附表第*章投标须知及投标须知前附表日期:****年**月**日代理机构:****
项号 |
条款号 |
内 容 |
说 明 与 要 求 |
* |
*.* |
工程名称 |
****市****区****垃圾中转站改造工程 |
* |
*.* |
建设地点 |
**** |
* |
*.* |
建设规模 |
约*****.**元 |
* |
*.* |
承包方式 |
包工包料 |
* |
*.* |
质量标准 |
合格 |
* |
*.* |
工期要求 |
**日历天 |
* |
*.* |
招标范围 |
详见工程量清单 |
* |
** |
工程报价方式 |
固定单价报价 |
* |
** |
投标保证金有效期 |
** 日历天(从投标截止之日算起) |
** |
**.* |
投标保证金金额 |
投标保证金为人民币 **** 元。(采用现金方式,其他方式*律无效) |
** |
** |
踏勘现场 |
自行踏勘 |
** |
** |
招标控制价 |
*****.**元 |
** |
** |
投标文件份数 |
*正*副 |
** |
** |
投标文件递交地点及截止时间 |
截止时间:****年 ** 月 **日 ** 时 ** 分(北京时间)递交地点:****市****市****区余东镇公共资源交易中心开标室(余东镇希诺东路***号,余东镇为民服务中心*楼【余东镇汤正公路东侧金凤花园】) |
** |
** |
开 标 |
开标时间:****年 ** 月 **日 ** 时 ** 分(北京时间)开标地点:****市****市****区余东镇公共资源交易中心开标室(余东镇希诺东路***号,余东镇为民服务中心*楼【余东镇汤正公路东侧金凤花园】) |
** |
**.* |
履约保证金 |
履约担保金为中标价的*%(领取中标通知书前提交给招标人)。 |
** |
|
资格审查方式 |
资格后审,资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。 |
** |
|
招标人 |
****市****区****村民委员会联系人:**** 联系电话:*********** |
** |
|
招标代理 |
单位名称:****地址:****市世纪光华苑***幢联系人:**** 电话:*********** |
(*)施工现场拆迁及平整情况已具备施工条件。*.*现场条件*.*招标范围:见本须知前附表。*.*本招标工程项目说明详见本须知前附表。*.工程概况(*)总则
*.投标人资格要求*.*按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定,上述工程已符合招标条件,现采用****方式,择优选定施工单位。说明:投标人应认真对现场环境进行踏勘,对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究,充分考虑本项目施工应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中,投标人均不得以不了解现场情况为由,提出任何形式增加工程造价的要求。(*)场内外道路施工便道由投标人自行考虑,工程结算时不作调整。(*)施工用电由投标人自行考虑,工程结算时不作调整。(*)施工用水由投标人自行考虑,工程结算时不作调整。
*.*投标人不得存在下列情形之*:*.*参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件(具体详见第*章投标单位资格后审须知)。*.*本工程不接受联合体投标。*.*参加投标的项目负责人必须具备安全生产考核合格证*证。*.*参加投标的项目负责人必须具备建筑工程专业注册建造师*级及以上资质。*.*参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包*级及以上资质;
(*)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为*个法定代表人的;(*)为本招标项目提供招标代理服务的;(*)为本招标项目的代建人;(*)为本招标项目的监理人;(*)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的;(*)为招标人不具备独立法人资格的附属机构(单位);
(**)在近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;(**)财产被接管或冻结的;(**)被暂停或取消投标资格的;(*)被责令停业的;(*)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;(*)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(*)招标文件*.*投标人在投标报价时应将本工程的招标代理费考虑在投标报价中,招标代理费为人民币****元整,中标人在开标结束后交招标代理机构。*.*投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的*切费用。无论投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。*.*投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费***元,提交投标文件后,该费用不予退还,请投标人自带并按照要求缴纳,否则,招标人可以拒绝接收其投标文件。*.投标费用*.*单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本招标项目投标。
第*章:工程量清单第*章:合同条款第*章:评标办法第*章:投标人须知*.*招标文件包括下列内容:*.招标文件的组成
*.*投标人获取招标文件后,应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标公告,招标文件,招标文件的澄清、修改、补充等)****市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目下载。请各投标人自行关注并下载,否则,引起的后果由投标人自行承担。*.*除上述内容外,招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。第*章:投标单位资格后审须知第*章:投标文件格式第*章:工程建设标准第*章:图纸、技术资料及附件
*.*投标截止时间*日前,招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件,补充通知将作为招标文件的组成部分,具有与招标文件同等效力。*.招标文件的修改*.*如在规定时间内未收到任何质疑,则视为各投标人均充分理解本招标文件所有内容。同时,各投标人不得在招标结束后针对招标文件内容提出质疑事项。*.*投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论,招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果,均由投标人自负。*.*投标人在****市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目获取招标文件后,如有疑问需要澄清,应于投标截止时间*日前向****市****区余东镇公共资源交易中心专用邮箱提出[*********@**.***],招标人予以解答,解答的内容报****市****区余东镇公共资源交易中心备案后于投标截止时间*日前在****市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目中发布。*.招标文件的澄清
*.*商务标*.投标文件应包括下列*.*、*.*、*.*条内容,其中商务标包括以下*.*条,资格审查文件包括以下*.*条,资格审查证明材料原件包括以下*.*条。*.投标人应认真应阅读招标文件所有内容,未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。(*)投标文件*.*.为使投标人在编制投标文件时,将补充通知修改的内容考虑进去,招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。*.*招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经****市****区余东镇公共资源交易中心备案后可在****市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易-变更公告自行下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同*内容的表述上不*致时,以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息,招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。
(*)主要施工管理人员表。(*)计划投入的主要施工机械设备表;(*)已标价的工程量清单:(*)投标函;(*)授权委托书(*)法定代表人身份证明书;
*.招标文件第*章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。投标单位资格后审须知中附件*(资格审查必要合格条件标准)所有证明材料。*.*资格审查证明材料原件:(*)投标单位资格后审须知中附件*(资格审查必要合格条件标准)所有材料。(加盖公章,红印)(*)资格审查申请书(包括附表);*.*资格审查文件
**.*本工程投标时须交纳投标保证金,采用现金方式,其他方式*律无效。投标保证金在投标截止时间前与投标文件*起递交。投标保证金如未携带,投标文件将被拒绝接收。**.投标保证金投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。**.投标有效期**.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改,须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。(此款不适用授权委托书,授权委托书不得修改)**.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印,并装订成册。
(*)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保;(*)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(*)投标文件中有虚假材料;**.*投标人在投标有效期内撤回投标文件,招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后,除不可抗力情况外,中标人出现下列情形之*的,招标人必须取消其中标资格,并没收其投标保证金:**.*中标人在中标后领取中标通知书前向招标人交纳中标价的*%作为履约保证金,工程竣工验收合格后无息全额退还履约保证金。如中标后反悔,不愿意和招标单位签订合同的,或者中标后将工程转包的,则保证金不予退还。**.*投标人被认定为无效标的当场退还;未中标单位的投标保证金在开标结束后退还;
**.*招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。**.*投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘,以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。**.踏勘现场投标人(中标人)存在前款所述情形的,招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录,在*年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。(*)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。(*)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金;
**.*本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及政策性调整因素。**.投标报价方式**.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求*起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。(*)投标报价**.*投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素,检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。**.*经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失,投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
**.*工程量清单及招标控制价编制参考依据:**.*全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的,招标人应予拒绝。**.招标控制价按照国家统*的工程量清单计价规范,配套使用****省建筑与装饰工程计价定额(以下简称****省计价表)、费用计算规则和项目指引,由招标人提供工程量,投标人自主报价确定工程造价的计价方式。**.投标报价的计价方法竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的*星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
**.*.*****省、****市现行的计价文件及市场价等参考相关材料价**.*.*预算工资单价按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价(****)***号)规定计取(有幅度的按中间值计取)。**.*.*增值税按苏建函价(****)***号文件。**.*.*《****建设工程造价信息》(****年第*期)、《****建设工程造价信息》(****年第**期),除暂估价格以外,上述造价信息中无指导价的材料按市场价计取。**.*.*《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)等、《****省建筑与装饰工程计价定额》(****)、《****省安装工程计价定额》(****)、《****省建设工程费用定额》(****)及苏建价(****)***号等。**.*.*本工程招标文件(含招标答疑)、工程量清单、工程现状及其他技术资料;
(*)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用;(*)本工程施工过程中安全措施等费用;(*)施工临时(包括拆除工程以外的)用地、道路、便道费用及拆除、恢复原样费用;(*)施工临时(包括拆除工程)用水、用电、通讯等设施配套及设备费用;(*)本工程所有材料、设备的场地租用费用及*次搬运费用;**.下列项目由中标人负责,其费用由各投标人自行考虑,并作为相关费用列入投标报价,工程结算时不作调整:
**.*本工程量清单应与招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读,除设计变更外,招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全,但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作,投标人应在投标时综合考虑,工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。**.*投标人应该意识到,本招标工程施工过程中必须服从业主(含监理)管理。本招标工程施工过程中可能会与其它专业施工队*、供应商等进行配合和协调。因此,作为*个有经验的投标人,应充分估计这种正常的配合、协调工作对本招标工程施工的影响,在本次投标中考虑相关费用,排定合理的施工工期,在以后工程实施过程中不得以该因素影响作为工期延误、增加赶工费用的理由。与本项目相关的各专业工程的总承包服务费及其他费用均包含在本招标工程发包总价中,不另行支付。(*)成品保护。(*)进出现场车辆的自动冲洗设施,设备及有关费用。(*)现场的安全防护费用。(*)现场垃圾清运费及环境保护费用及本工程施工过程中安全措施等费用;
*、投标人应将“商务标(*.*)”密封在*个密封袋里,并在密封袋上标明:招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样;**.*投标人的投标文件分:*、商务标(*.*);*、资格审查文件(*.*);*、资格审查证明材料原件(*.*)。**.*投标人应准备*份完整的投标文件。其中正本*份,副本*份,并标明“正本”或“副本”字样。**.投标文件的密封与标志(*)投标文件的密封和递交**.*其他投标报价编制要求,详见本工程《工程量清单》。
**.投标截止时间**.*投标人未按上述规定提交投标文件,其投标文件将被拒绝,并退还给投标人。**.*递交投标文件时,投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带有效身份证件、授权委托书原件、投标保证金同时到场,否则其投标文件将被拒绝。**.*所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。*、投标人应将“资格审查证明材料原件(*.*)”放在*个包装袋里,并在包装袋上标明:投标人名称,原件清单目录。*、投标人应将“资格审查文件(*.*)”密封在*个密封袋里,并在密封袋上标明:招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样;
**.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后,当众启封投标文件及修改文件,公布投标文件的主要内容。投标单位的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议的全过程,中途不得离席,否则因此造成的后果自负。**.本工程评标、定标办法采用价格单因素。评标方法的具体做法参见第*章。(*)资格审查、开标、评标、定标**.*投标截止时间之前,投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回,但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样,并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后,投标人不得修改或撤回投标文件。**.投标文件的修改与撤回**.*投标人应按投标人须知前附表中规定,在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。
**.*投标文件中的投标函无企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)签字或盖章的;**.*投标文件中的投标函未加盖投标人的公章;**.投标文件有下列情况之*的,属于重大偏差,视为未能对招标文件作出实质性响应,应当作无效投标予以否决:(凡招标文件未明确的无效标条件,评标委员会不得作为判定无效标的依据,评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。)**.评标委员会应当审查每*投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。**评标委员会
**.*在同*招标项目中,联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的;**.*组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的;**.*除在投标截止时间前经招标人书面同意外,项目负责人与资格审查时不*致的;**.*投标人名称或组织结构与资格审查时不*致的;**.*投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;**.*如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的,企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;
**.**与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不*致的;**.**与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不*致的;**.**与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不*致的;**.**同*投标人提交*个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;**.**投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的;**.*联合体成员与资格审查确定的结果不*致的;
**.**未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的;**.**投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;**.**投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的;**.**明显不符合技术规范、技术标准的要求的;**.**投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的;**.**未按招标文件要求提供投标保证金的;
**.投标文件的澄清**.资格审查、评标、定标工作在****市****区余东镇公共资源交易中心的监督下由招标人或代理机构组织进行。**.**授权委托书有修改的。**.**不符合招标文件有关暗标的要求。**.**以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;**.**不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;
(*)授予合同**.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为,都将导致取消其中标资格。**.投标报价可以*舍*入到“元”。**.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下列原则进行修正:(*)投标文件中的大写金额与小写金额不*致,以大写金额为准;(*)总价金额与单价不*致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;(*)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴,签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后,投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件,*律不得作为评标、定标的依据。在评标过程中,评标委员会认为需要,在****市****区余东镇公共资源交易中心经办人员在场的情况下,可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料,投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
**.对招标文件有异议的,应当在投标截止时间*日前向招标人(代理公司)提出。招标人(代理公司)应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前应当暂停招标投标活动。(*)关于投标人异议和投诉处理**.中标人在中标后或服务期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况,确需更换的,应当经招标人同意,并提供必要的证明文件报相关招标投标行政监督部门备案。**.若中标人不能按本须知第**、**条款的规定执行,招标人将有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。**.中标通知书发出前,中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金。**.中标人应当在中标公示期满后*日内由到****市****区余东镇公共资源交易中心开具中标通知书,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后**日内不与发包人签订合同的,视为自动放弃中标资格。
**.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向****市****区余东镇公共资源交易中心投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。异议受理单位联系电话:***********异议受理单位通讯地址:****市世纪光华苑***幢异议受理单位:******.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标侯选人公示期间向招标人(代理公司)提出,招标人(代理公司)应当自收到异议之日起*日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。**.投标人对开标有异议的,应当在开标现场向招标人(代理公司)提出,招标人(代理公司)应当当场作出答复,并制作记录。
价格单因素评标办法(合理低价法)第*章评标办法**.投诉(异议)人必须委托在本项目投标文件中指定的唯*委托代理人处理与投诉(异议)有关的*切事宜或由法定代表人亲自处理。**.投诉(异议)参照苏建规字(****)*号文《****省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的****市****区余东镇公共资源交易中心应当予以驳回。****市****区余东镇公共资源交易中心应当自收到投诉之日起*个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起**个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的,所需时间不计算在内。
(*)设定投标招标控制价:招标人将设定的招标控制价报招投标监管部门备案后发布。*、投标报价(***分)(*)评分采用*分制,从投标报价进行评分,得分保留*位小数.(*)结合工程实际情况,各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。(*)对资格审查文件进行评审,只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。评标程序:如投标单位数量大于或等于**家时,则随机抽取入围投标单位**家进行资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。
注:评标委员会在评标报告上签字后,上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变;有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。商务标开启后,投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议,但评标基准价的确定不受该异议的影响。*的取值范围为**%、**%、**%;*值在开标前由招标人随机抽取确定。以有效投标文件的投标报价算术平均值为*(当有效投标文件的投标报价不满*家时,评标基准价为所有有效投标报价的算术平均值为*;当有效投标文件的投标报价为*家或*家以上时,评标基准价为有效投标报价中去掉*个最高价和*个最低价的算术平均值为*;当有效投标文件的投标报价为**家或**家以上时,评标基准价为所有有效投标报价中去掉*个最高价和*个最低价的算术平均值为*;当有效投标文件的投标报价为**家或**家以上时,评标基准价为所有有效投标报价中去掉*个最高价和*个最低价的算术平均值为*,以此类推。)则:评标基准价=*×*(*)确定评标基准价:(*)确定有效报价:投标报价低于或等于招标控制价为有效报价,但投标价格低于成本的除外。
本办法未尽事宜,由评标委员会依据相关法规研究确定。注:中标候选人公示期间,第*中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的,招标人将重新组织招标。评委完成评标后,由评标委员会按得分从高至低进行排序,依次推荐前*名为第*、第*、第*中标候选人;如得分出现相同时,则投标报价低的投标人为排序第*的中标候选人;如投标报价也相同时,则现场抽签确定中标人。②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较,每上浮*%扣*.*分,每下浮*%扣*.*分,不足*%的采用插入法,得分保留小数点后*位。①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得***分;(*)计算投标报价得分
第*节合同协议书国家工商行政管理总局制定住房和城乡建设部(**—****—****)第*章建设工程施工合同
*.工程地点:*****.工程名称:****市****区****垃圾中转站改造工程*.工程概况依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商*致,订立本合同。承包人(全称):发包人(全称):****市****区****村民委员会
*.质量标准工期总日历天数:**天*.合同工期:*.工程内容:详见招标文件及工程量清单所列全部内容。*.资金来源:*.工程立项批准文号:
承包人项目经理:*、项目经理*.合同价格形式:固定单价合同。根据《建筑业实施营改增后****省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价【****】***号)按*般计税方法计价。*.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);*.合同价款签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。
(*)通用合同条款;(*)专用合同条款及其附件;(*)投标函及其附录(如果有);(*)中标通知书(如果有);本协议书与下列文件*起构成合同文件:*.组成合同的文件
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。(*)其他合同文件。(*)已标价工程量清单或预算书;(*)图纸;(*)技术标准和要求;
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。*、承诺
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。本合同自双方签字、盖章后成立,承包人向发包人提交符合要求的履约担保后生效。合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。本合同在签订。本合同于年月日签订。*、合同生效
电话:电话:地址:地址:法定代表人或其委托代理人(签字):法定代表人或其委托代理人(签字):发包人:(公章)承包人:(公章)
第*节专用合同条款此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(**—****—****)中的通用条款。(略)第*节通用合同条款账号:账号:开户银行:开户银行:传真:传真:
*.*.*.*监理人:*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.**其他合同文件包括:(*)合同协议书;(*)中标通知书;(*)招、投标书及其附件;(*)本合同专用条款;(*)本合同通用条款;(*)标准、规范及有关技术文件(*)图纸;(*)工程量清单(含补充通知);(*)工程报价单或预算书。*.*.*合同*.*词语定义*、*般约定
*.*.*.*设计人:通信地址:电子信箱:联系电话:资质类别和等级:名称:
*.*.*工程和设备通信地址:。电子信箱:;联系电话:资质类别和等级:;名称:;
*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部第**号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、*部委第**号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建设工程项目管理规范》**/******-****等。*.*法律*.*.*.**临时占地包括:*.*.*.*永久占地包括:*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按设计要求执行发包人提供国外标准、规范的名称:/。发包人提供国外标准、规范的份数:/;*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:/发包人提供标准、规范的时间:发包人不提供,承包人自备。*.*.*适用于工程的标准规范包括:国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准;国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准;现行的****省工程预算定额及相关规定。标准间不*致或冲突的,以严格的为准。如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时,数量以“合同图纸”为准,质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准(当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”应以“合同图纸”为准)。
发包人向承包人提供图纸的数量:/;发包人向承包人提供图纸的期限:/;*.*.*图纸的提供*.*图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为:(*)本合同协议书;(*)中标通知书;(*)招标文件及答疑;(*)投标函及其附件;(*)专用合同条款及其附件;(*)本合同通用条款;(*)技术标准和要求;(*)图纸;(*)工程量清单及补充通知;(**)已标价工程量清单或预算书;(**)发包人与监理人签订的本工程《委托监理合同》;(**)其他合同文件(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件)。*.*合同文件的优先顺序
发包人审批承包人文件的期限:收到文件后*天内。承包人提供的文件的形式为:书面形式;承包人提供的文件的数量为:/;需要由承包人提供的文件,包括:/;*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容:/。
发包人指定的接收人为:。*.*.*发包人接收文件的地点:项目所在地发包人项目部;*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。*.*联络关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。*.*.*现场图纸准备
*.**.*出入现场的权利*.**交通运输监理人指定的接收人为:监理工程师监理人接收文件的地点:项目所在地监理人办公室承包人指定的接收人为:承包方项目经理承包人接收文件的地点:项目所在地承包人项目部
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。*.**.*超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:由以发包人提供的施工现场现状为准,具体由承包人在投标前踏勘现场查看,发包人不再为此另行支付费用。关于场外交通和场内交通的边界的约定:/。*.**.*场内交通关于出入现场的权利的约定:非现场人员未经允许不得出入施工现场。承包人必须统*佩戴有公司标志的合格安全帽。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人支付。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:/。*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:/。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人同意不得复制,不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:著作权属发包人,承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第*人,不得进行复制,不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。*.**知识产权
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下:督促指导监理工程师行使职权,协调施工现场各方面的关系,协调工程质量,进度和安全文明施工中存在的问题,解决有关设计和技术签证,办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。*.*发包人代表*.项目管理组出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:按**.*款执行。*.**工程量清单错误的修正
*.*资金来源证明及支付担保*.*.*协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树古木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护,承包人应提出具体保护措施方案,由发包人征得有关管理部门同意后,再由承包人组织实施。关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:开工前提供地下管线资料及由发包人办理的施工所需证件、批件;施工临时道路、临时用电、临时用水由承包人承担,承包人已考虑在合同价中。如对施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物有损坏的,费用由承包人承担。*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求:以施工现场的现状为准*.*.*提供施工现场
承包人提交的竣工资料的内容:《建设工程文件归档整理规范》规定的内容,并满足****市城建档案馆要求的竣工图及相关资料等。*.*承包人的*般义务*.承包人发包人提供支付担保的形式:/发包人是否提供支付担保:/发包人提供资金来源证明的期限要求:/
*.*.*项目经理:承包人应履行的其他义务:双方另行确定。承包人提交的竣工资料形式要求:承包人提供的竣工图必须与实际相符合,否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:在工程竣工后*个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人自行承担。承包人需要提交的竣工资料套数:/。
安全生产考核合格证书号:;建造师执业印章号:;建造师注册证书号:;建造师执业资格等级:;身份证号:;姓名:;
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:/。承包人对项目经理的授权范围如下:根据承包人对其项目经理的授权范围而定。通信地址:;电子信箱:;联系电话:;
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:承包人承担上述违约给发包人造成的*切损失。*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:工程开工前*天*.*承包人人员*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:发包人有权终止合同。*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任:承包人承担上述违约给发包人造成的*切损失。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:/。
禁止分包的工程包括:本工程不得分包*.*.*分包的*般约定*.*分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:未经发包人同意,发包人有权终止合同并没收其履约保证金。*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:*经发现责令整改。*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:须经发包人认可后方可离开。
关于分包合同价款支付的约定:/*.*.*分包合同价款其他关于分包的约定:/。允许分包的专业工程包括:/*.*.*分包的确定主体结构、关键性工作的范围:/
*.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:履约保证金为中标价的*%,其中质量保证金为履约保证金的**%;安全保证金为履约保证金的**%;工期保证金为履约保证金的**%。承包人是否提供履约担保:提供*.*履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修,无其它特殊要求的,费用由承包人承担。*.*工程照管与成品、半成品保护
总监理工程师:*.*监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定见监理合同。关于监理人的监理权限:见监理合同。关于监理人的监理内容:见监理合同。*.*监理人的*般规定
通信地址:;电子信箱:;联系电话:;监理工程师执业资格证书号:;职务:;姓名:;
(*)。(*);(*);在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:*.*商定或确定关于监理人的其他约定:。
除非质量问题是由非承包人原因引起的,而此类质量问题承包人须及时通知监理工程师。*.*.*承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工,并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理,无论监理工程师是否进行并通过了各项检查,均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任。*.*质量保证措施关于工程奖项的约定:本工程质量若不合格,则履约保证金中的质量保证金不予退还。*.*.*特殊质量标准和要求:*、本工程承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。*、本工程承包人自报经发包人同意的工程质量标准。*、承包人必须保证工程质量。如工程质量达不到合格,乙方除无偿限期修复外,还应承担违约责任,并承担合同总额*%的赔偿金。*.工程质量
关于延期最长不得超过:/小时。监理人不能按时进行检查时,应提前/小时提交书面延期要求。*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:*.*隐蔽工程检查对造成质量未达到约定标准双方都有过错的,按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商,协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向****仲裁委提出仲裁。质量保证体系:承包人应按照合同规定,必须进行质量管理,承包人应以**/******《质量管理与质量保证》为标准,建立并保持*个健全的工程质量保证体系,完善质量管理制度,建立质量控制流程。
*.*.*文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前提供施工场地治安管理计划。*.*.*关于治安保卫的特别约定:*、现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯,安全警示标志必须符合国家标准;*、承包人管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志及安全防护器材等;*、现场有专门的保卫和值班人员,并坚持昼夜巡视;*、如发生安全事故,责任*概由承包人承担。*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定,采取安全措施组织施工。若发生安全事故,*切责任由承包方承担。*.*安全文明施工*.安全文明施工与环境保护
*.*.*施工组织设计的提交和修改*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按招标文件约定,招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。*.*施工组织设计*.工期和进度*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:现场安全文明施工费实行核定制度,由工程造价管理部门在工程竣工后,根据施工现场具体情况、现场安全文明施工设施搭设情况进行核定。合同当事人对文明施工的要求:达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(******-****)。
*.*开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:承包人提交后*日内。*.*.*施工进度计划的修订*.*施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到上述文件后*日内予以确认。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前*天。
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:合同签订后*天内。*.*测量放线关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:/关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:/。关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后*天内。*.*.*开工准备
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:*.*.*.*工程延期的审批:*.*.*因承包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形:/。*.*.*因发包人原因导致工期延误*.*工期延误
*.*异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定:/。*.*不利物质条件本工程工期按批准的进度计划分阶段进行控制,如不能按控制期完成工期目标,则每延期*天,承包人按***元/天向发包人承担损失违约金。如承包人分阶段施工进度迟于计划**天,或工程质量不符合要求,经发包人或监理指出后未及时整改达到要求,或承包人使用假冒伪劣材料的,发包人可解除合同,承包人在接到解除合同通知后应无条件退场,结算价款按应予计量工程量的**%计算。因承包人原因而延误工期累计满**天时,承包人除承担每逾期*天的违约金外还应扣除工期保证金。因承包人原因而延误工期的按每逾期*天承担***元/天的计算标准承担违约金,发包人实际损失(含间接损失)大于违约金的,承包人按发包人实际损失赔偿。
发包人和工程监理有权对承包人提供的材料和设备进行抽检,对不符合设计要求及验收规范的材料和设备,有权终止使用,发生的*切损失和费用由承包人承担。由此延误的工期不予顺延。发包人保留对认质认价材料、甲供及对专业工程另行发包的权利,承包人不能有任何异议。承包人应对所有进场材料和设备按有关规定进行严格把关,如因材料和设备出现的质量和安全事故由承包人负全责,并赔偿相应损失。本工程所有使用的材料和设备,进场前必须经监理及发包人验收通过。严禁使用不符合设计要求的材料和设备,*经发现即采取罚款措施,限期退场,不按要求退场的,造成的损失由承包人负责。*.*承包人采购材料设备*.材料与设备*.*.*提前竣工的奖励:/发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:/。
*.*施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:/。*.*.*样品的报送与封存*.*样品*.*发包人供应材料设备:/须复试材料需均发包人现场代表和监理人员采取现场随机取样,送质量检测中心复试,不合格材料需退场并采取罚款措施。
施工现场需要配置的试验场所:按有关规定执行*.*.*试验设备*.*试验设备与试验人员*.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人自行修建,费用包含在投标报价中。*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
**.*变更的范围**.变更现场工艺试验的有关约定:/*.*现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件:/施工现场需要配备的试验设备:按有关规定执行
监理人审查承包人合理化建议的期限:/。**.*承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按**.*款执行。**.*.*变更估价原则**.*变更估价关于变更的范围的约定:承包人不得随意更改设计,因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款;发包人要求变更的,按有关条款执行。
第*种方式:对于依法必须招标的暂估价项目,由承包人招标,对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行。对于依法必须招标的暂估价项目,采取以下第*种方式确定。**.*.*依法必须招标的暂估价项目**.*暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/发包人审批承包人合理化建议的期限:/。
第*种方式:对于不属于依法必须招标的暂估价项目,按本项约定确认和批准:除专用合同条款另有约定外,对于不属于依法必须招标的暂估价项目,采取以下第*种方式确定:**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目(*)承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前,应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人,发包人应在收到资料后*天内与承包人共同确定中标人;承包人应当在签订合同后*天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。(*)承包人应当根据施工进度计划,提前**天将招标文件通过监理人报送发包人审批,发包人应当在收到承包人报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见;发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标;(*)承包人应当根据施工进度计划,在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送发包人审查,发包人应当在收到承包人报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作;
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的,经发包人和承包人协商*致后,可由承包人自行实施暂估价项目,合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。第*种方式:承包人直接实施的暂估价项目第*种方式:承包人按照第**.*.*项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第*种方式确定暂估价项目。(*)承包人应当在签订暂估价合同后*天内,将暂估价合同副本报送发包人留存。(*)发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的,发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;(*)承包人应根据施工进度计划,在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送发包人,发包人应当在收到申请后**天内给予批准或提出修改意见,发包人逾期未予批准或提出修改意见的,视为该书面申请已获得同意;
市场价格波动是否调整合同价格的约定:不作调整**.*市场价格波动引起的调整**.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定:暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额,包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额,招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后,按照审定造价支付部分暂列金。暂列金是招标人自行确定设立的,承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。**.*暂列金额**.*.*因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担,并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
②工程实施期间,遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用;①材料价格涨跌、国家政策性调整;综合单价包含的风险范围:*、单价合同。**.*合同价格形式**.合同价格、计量与支付
风险范围以外合同价款调整办法:②经发包人确认的施工合同承包范围以外的与本工程相关的工程量增加。①经发包人确认的施工合同承包范围以内施工图修改及施工现场签证;风险范围以外合同价款调整范围:风险费用的计算方法:视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中,在结算时*律不予计算此风险费用。③招标文件中已明确由承包人承担的费用。
**.*.*预付款的支付**.*预付款*.若在承包人投标报价中没有适用的价格,且无计价依据的,其综合单价由承包人提出,经发包人审核后确定。*.承包人投标报价中没有适用(或类似)变更工程的价格,则由承包人按标底编制依据计价,并根据承包人投标时的下浮率作下浮,经监理工程师审核报发包人签认后作为结算的依据,下浮率=*-(中标价)÷(标底价)×***%。*.承包人投标报价中有适用(或类似)变更工程的价格,则执行(或参照)承包人投标时的综合单价;经发包人确认的施工合同承包范围内施工图修改及施工现场签证、经发包人确认的施工合同范围以外与本工程相关的工程量增加,其工程量按实结算,综合单价按如下规定调整:
预付款担保的形式为:/承包人提交预付款担保的期限:/**.*.*预付款担保预付款扣回的方式:/预付款支付期限:/预付款支付比例或金额:/
**.*.*单价合同的计量关于计量周期的约定:/**.*.*计量周期工程量计算规则:详《建设工程工程量清单计价规范》(*******-****)。**.*.*计量原则**.*计量
其他价格形式的计量方式和程序:/**.*.*其他价格形式合同的计量**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/关于总价合同计量的约定:/**.*.*总价合同的计量关于单价合同计量的约定/
**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定:/**.*.*进度付款申请单的编制付款方式:本项目承包人按照规定和程序经相关部门竣工验收合格后,发包人向承包人付项目合同价的**%;满*年且审计结束后付至审定价的**%,余款(审定价)满*年后付清(不计息)。**.*.*付款周期**.*工程进度款支付
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:/(*)监理人审查并报送发包人的期限:/**.*.*进度款审核和支付(*)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/(*)总价合同进度付款申请单提交的约定:/(*)单价合同进度付款申请单提交的约定:/
**.验收和工程试车*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/*、总价合同支付分解表的编制与审批:/**.*.*支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/(*)发包人支付进度款的期限:/
关于竣工验收程序的约定:按通用条款执行。**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收关于延期最长不得超过:**小时。**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前**小时提交书面延期要求。**.*分部分项工程验收
**.*.*试车程序**.*工程试车承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:延期*天按该***元/天向发包人支付违约金。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/承包人向发包人移交工程的期限/。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:按通用条款执行。
**.*竣工退场关于投料试车相关事项的约定:/**.*.*投料试车(*)无负荷联动试车费用由/承担。(*)单机无负荷试车费用由/承担;工程试车内容:/
承包人提交竣工结算申请单的期限:/。**.*竣工结算申请**.竣工结算工程竣工验收后(发包人批准的除外),承包人的管理、施工人员,材料、设备必须在**天内全部退出现场;建筑、生活垃圾应随时清理出现场,确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务,并能及时处理现场事物。否则,如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。承包人完成竣工退场的期限:承包人须在工程竣工验收*天前拆除现场所有临时设施。承担所有建筑垃圾及剩余材料清运出现场的费用,并得到发包人认可。**.*.*竣工退场
**.*最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:/。发包人完成竣工付款的期限:/。发包人审批竣工付款申请单的期限:/。**.*竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容:/。
(*)发包人完成支付的期限:/(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/**.*.*最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限:/。承包人提交最终结清申请单的份数:*份。**.*.*最终结清申请单
**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定:扣留。**.*质量保证金缺陷责任期的具体期限:详见质量保修书。**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修
质量保证金的扣留采取以下第*种方式:**.*.*质量保证金的扣留(*)其他方式:/(*)**的工程款;(*)质量保证金保函,保证金额为:/质量保证金采用以下第*种方式:
**.*.*保修责任**.*保修关于质量保证金的补充约定:/(*)其他扣留方式:/(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当*小时内到达事故现场抢修,因承包方原因不能在约定时间到达或者情况紧急,为减少损失,发包人委托他人抢修的,抢修费用均由保证金中扣除,造成实际损失(包含间接损失)的,由承包方承担。**.*.*修复通知工程保修期为:承包人应按《建设工程质量管理条例》(****年国务院令第***号)等有关规定依法对本工程进行保修。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:双方另行确定。(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:双方另行确定。(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:双方另行确定。发包人违约责任的承担方式和计算方法:**.*.*发包人违约的责任发包人违约的其他情形:/
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。**.*.*因发包人违约解除合同(*)其他:。(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:双方另行确定。(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:双方另行确定。(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:双方另行确定。
(*)若发包人按本合同专用条款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后,承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等,则承包人承担由此引起的*切责任与费用,并且按合同价的**%向发包人缴纳罚款。(*)发生*般或以上等级安全事故(按国务院第***号令的等级标准),承包人在承担相应赔偿责任的同时,发包人没收承包人的违约金(为履约保证金的**%)。施工单位出现严重安全、质量事故的,或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的,建设单位有权要求施工单位退场,并按应予计量工程量的**%款项结算。(*)工程达不到合同约定的工程质量标准,除没收承包人的质量保证金(为履约保证金的**%)外,还须承担合同总价*%的违约金,并由承包人负责返工重建,保证工程质量达到合同约定的验收标准,或者由发包人另行重建,重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的,承包人还需承担逾期交付的违约责任。工程质量不符合要求,经发包人或监理指出后未及时整改达到要求,或承包人使用假冒伪劣材料的,发包人可解除合同,承包人在接到解除合同通知后应无条件退场,结算价款按应予计量工程量的**%计算。承包人违约的其他情形:(*)因承包人原因而延误工期的,按第*.*.*.*(*)条款执行。**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行确定。关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用条款执行。**.*.*因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法:见**.*.*条款。**.*.*承包人违约的责任(*)承包人未执行本合同约定的其他义务或不及时执行监理人或发包人指令的,每次违约金****-****元。
**.保险合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。**.*不可抗力的确认**.不可抗力
关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行。关于其他保险的约定:承包人必须按规定办理由承包人投保的*切保险(包括但不限于工程施工期间的工程*切险、工程第*方责任险、人身意外险等)。**.*其他保险关于工程保险的特别约定:按通用条款执行。**.*工程保险
选定争议评审员的期限:按通用条款执行争议评审小组成员的确定:按通用条款执行**.*.*争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:按通用条款执行**.*争议评审**.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决:**.*仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定:/**.*.*争议评审小组的决定其他事项的约定:。争议评审小组成员的报酬承担方式:按通用条款执行
**.*当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时,发包人有权要求承包人更换,其所发生的费用由承包人承担。**.*施工过程中如发生非承包人原因引起的工期延误,承包人必须在影响事件终止内**天内提交相应工期延误申请的书面资料,并附可佐证材料,由监理及建设单位审批确认是否延期,否则*切责任均由承包人承担。**.*承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须打印。**.补充条款(*)向工程所在地人民法院起诉。(*)向****仲裁委员会申请仲裁;
**.*材料的检验试验费:承包人按规定进行建筑材料及构配件检测件的制作、封样、送检等,并承担检验试验等相关*切费用(包括门窗的*切检测费用)。**.*发包人可根据工程施工需要,提供材料设备,承包人必须无条件接受。**.*凡招标文件中有品牌要求的材料设备,承包人必须按招标文件要求的品牌进行采购;若招标文件中没有对品牌作具体要求,承包人在材料设备采购前需将拟采购的品牌书面报发包人及总监理工程师确认,确认后方可采购,且投标报价不调整;若未经确认擅自采购的,发包人及总监理工程师有权拒绝材料设备使用,涉及退场等费用均由承包人承担。**.*设计变更、现场签证工程款在竣工结算时*并计算,支付进度款时不予考虑。**.*发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项罚款。**.*发包人有理由相信承包人已经无能力按期完成本项目或无诚意完成本工程时,发包人有权解除合同,承包人必须无条件退场,由发包人将工程剩余部分另行招标发包给另外的承包单位。结算价款按应予计量工程量的**%计算。
发包人(全称):工程质量保修书**.**如果保证金因为合同约定被抵扣,导致保证金减少,发包人有权就保证金不足部分要求承包人补足。**.**竣工结算核减率大于*%,全部审查费用由承包人负担。**.**进入工地现场的所有人员须戴好安全帽,承包人参加施工的人员必须进行安全教育和签订劳动合同。
承包人所施工的内容。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。*、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商*致就(工程全称)签订工程质量保修书。承包人(全称):
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;*.装修工程为*年,其中外墙弹性涂料为*年;*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年;*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:*、质量保修期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。*、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。*.其他项目保修期限约定如下:工程质量保修期均为***个月。*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。*、质量保修责任缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
地址:地址:发包人(公章):承包人(公章):本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满*、双方约定的其他工程质量保修事项:。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。保修金在保修期满后扣除因质量缺陷发生的维修费用后*次性付清。*、保修费用
账号:账号:开户银行:开户银行:传真:传真:电话:电话:委托代理人(签字):委托代理人(签字):法定代表人(签字):法定代表人(签字):
*双方权利和义务根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施工安全,提高建设资金****效益,发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设,订立本合同。承包人(全称):(中标人名称)发包人(全称):廉政合同邮政编码:邮政编码:
*.*发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的,可按施工合同通用条款第**条规定处理。*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。*.*建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。*.*双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。*.*严格执行*切合同文件,自觉按合同办事。*.*严格遵守国家有关法律法规的规定。
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。*.*发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。*发包人义务
*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动。*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。*承包人义务*.*发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。
*合同生效本合同由双方或其上级部门负责监督执行,并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。双方约定*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定,应依据有关规定给予廉政建设规定的处分;给发包人造成经济损失的,应予赔偿;情节严重的,给予承包人*至*年内不得进入工程建设市场的处罚。*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定,应依据有关规定给予廉政建设规定的处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成经济损失的,应予赔偿。*违约责任
发包人(公章):承包人(公章):本合同正本*份,副本*份,共计*份。*合同份数本合同作为施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力,经双方签署后生效。*合同法律效力本合同的有效期,自双方签署之日起至该主合同结束之日止。
详见****市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目,各投标单位自行下载。第*章图纸、技术资料及附件详见****市公共资源交易平台-交易信息-其他交易-镇区交易栏目,各投标单位自行下载。第*章工程量清单年月日年月日法定代表人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章):
*、《****省建设工程费用定额》(****)及****省、****市现行的计价文件*、《****省安装工程计价定额》(****)《****省建筑与装饰工程计价定额》(****)《建设工程工程量清单计价规范》*******-*****、本工程采用的技术规范第*章工程建设标准
第*章投标文件格式*、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。*、施工期间要注意周边环境,尽量避免对周围居民生活的影响。*、本工程对施工工艺的特殊要求按相关专业配套采用有关技术规范。*、本工程采用的技术规范
*、法定代表人身份证明书日期:年月日法定代表人或委托代理人(签字或盖章):投标人(盖公章):施工投标文件(封面)工程
姓名:性别:年龄:经营期限:成立时间:年月日地址:单位性质:投标人名称:
附法定代表人身份证复印件:日期:年月日投标人(盖法人章):特此证明的法定代表人。职务:系:(投标人单位名称)
本授权委托书声明:我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人,以本公司的名义参加(招标人名称)的工程投标。代理人所签署的*切文件和处理与之有关的*切事务,我均予承认。*、授权委托书法定代表人身份证复印件粘贴处法定代表人身份证复印件粘贴处
委托代理人(签字):身份证号码:法定代表人(签字):投标人(盖法人章):代理人无转委权,特此委托。委托期限:
(*)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工,并在日历天内竣工。(*)根据已收到的的招标文件,我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定,经考察现场和研究招标文件后,愿以人民币(大写)(小写)的总价,按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。:*、投标函授权日期:年月日身份证号码:
法定代表人或委托代理人(签字或盖章):投标人(盖法人章):(*)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。(*)如果我方中标,我方将按照规定提交履约保证金。(*)我单位金额为人民币元的投标保证金已按招标文件要求提交。(*)我单位保证本工程质量达到。
封面已标价的工程量清单(含编制说明)日期:年月日邮政编码:电话:地址:
投标总价(小写):工程名称:招标人:投标总价
(签字或盖章)或其授权人:法定代表人(单位盖章)投标人:(大写):
*、主要施工管理人员表*、计划投入的主要施工机械设备表编制时间:年月日(造价人员签字盖专用章)编制人:
序号 |
机械设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国 别产 地 |
制 造年 份 |
额定功率(**) |
生产能力(**) |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机构 |
项目工程师 |
姓名 |
职务 |
职称 |
主要资历、经验及承担过的工程 |
总部 |
项目主管 |
|
|
|
|
总部 |
技术负责人 |
|
|
|
|
总部 |
|
|
|
|
|
总部 |
|
|
|
|
|
总部 |
|
|
|
|
|
总部 |
|
|
|
|
|
总部 |
|
|
|
|
|
现场 |
项目负责人 |
|
|
|
本栏填写内容为证书编号 |
现场 |
施工员 |
|
|
|
本栏填写内容为证书编号 |
现场 |
质检员 |
|
|
|
本栏填写内容为证书编号 |
现场 |
安全员 |
|
|
|
本栏填写内容为证书编号 |
现场 |
其他人员 |
|
|
|
本栏填写内容为证书编号 |
现场 |
|
|
|
|
|
现场 |
|
|
|
|
|
*、资格后审申请*.关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件*中说明。*.招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的*个标段提出资格审查。*.鉴于****市****区****村民委员会作为拟建****市****区****垃圾中转站改造工程的招标人,已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续,已具备工程施工招标的条件,且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。总则第*章投标单位资格后审须知
*、资格审查评审标准*.申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的,资格审查申请书中应附有法定代表人的授权书。*.投标单位须提交与资格审查有关的资料,否则将可能导致其不能通过资格审查。*.投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题,任何缺项将可能导致其申请被拒绝。*.投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料,证明其具备第*条规定的资质条件及附表*的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写,否则,按照资格审查不通过处理。*.资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包*级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。
**.近*年内直至目前,投标申请人应:*、利益冲突**、由*个或*个以上的施工企业组成的联合体,本工程招标不予接受,其提交的资格审查文件将被拒绝。*、联合体**.评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性,只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准(附件*)时,才能通过资格审查。*.对投标单位资格审查,将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表,以及本须知附件*约定的必要合格条件标准。
**.投标单位应提交资格审查申请书及有关资料*份(正本*份、副本*份)。**.投标单位的资格审查文件须按照该工程投标文件提交地点和截止时间进行提交,迟到的资格审查文件将被拒绝。*、资格审查文件的提交**.*与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。**.*未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作;**.*未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系;
**.《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准,随投标单位资格后审须知同时发布。*、附件**.只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。资格审查不合格的投标申请人其投标书当场退还。**.资格审查文件不予退还(证书原件除外)。**.投标单位在提交资格审查文件的同时,应同时递交投标保证金。**.资格审查文件的编制:资格审查申请书需用不退水笔书写或打印,手写的需字迹工整、清晰,复印件需清晰;请投标单位按照要求编制及装订,否则,按照资格审查不通过处理。
附件*资格审查必要合格条件标准附件***.《诚信承诺书》。由投标单位承诺。**.《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述,随投标单位资格审查须知同时发布。
序号 |
项目内容 |
合格条件 |
投标申请人具备的条件或说明 |
备注 |
* |
企业法人营业执照 |
具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 |
企业营业执照(副本) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
企业资质类别等级 |
建筑工程施工总承包*级及以上资质 |
企业资质证书(副本) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
企业安全生产许可证 |
企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。 |
安全生产许可证(副本) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
拟派项目负责人资质等级 |
建筑工程注册建造师*级及以上资质 |
中华人民共和国建造师注册证书;(必须注册为该投标单位并在有效期内) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
拟派项目负责人安全生产考核证 |
项目负责人具备安全生产资格,并取得安全生产考核证。 |
必须为*类安全考核证书 |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
拟派的项目负责人、委托代理人为投标企业正式员工 |
(*)投标企业与项目负责人、委托代理人双方签订的有效劳动合同书;(*)投标企业为拟派项目负责人、委托代理人缴纳社会养老保险证明(由当地社保机构出具,并加盖业务章) |
①劳动合同书;②投标企业所在地社保机构出具的企业为拟派项目负责人、委托代理人缴纳的****年*至****年**会养老保险清单。实行网上打印人员保险的地区,此次投标可以使用彩打保险或网上截图(*维码保险可查询) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
投标诚信 |
按诚信承诺书执行 |
企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书的承诺书(格式见附件*) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
现场踏勘承诺书 |
按现场踏勘承诺书执行 |
企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书(格式见附件*) |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
* |
投标保证金 |
投标保证金人民币 ****元。 |
提供现金 |
*-*项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册,并提供原件查验,否则资格审查可以不予通过。 |
*、计划工期:**天。*、标段划分及相应招标内容:详见工程量清单*、项目位置:*****、项目名称:****市****区****垃圾中转站改造工程*、项目概况招标工程项目概况
(投标人名称)参与(项目名称)投标,我单位愿意作出以下承诺:致:(招标人名称)诚信承诺书附件**、设计标准、规范简介:实施时,按本工程规定的有关设计、施工规范执行。
若我单位未能兑现以上承诺,愿意放弃收回投标保证金的权利,愿意接受业主和监管部门的处罚,并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的*切责任与后果。*、我单位参与本工程投标,如中标将严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。*、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员,绝非兼职人员(即:执业证书注册在我单位,而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员)。*、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。*、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。*、我单位参与本工程投标,提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的,绝无弄虚作假行为。
现场踏勘承诺书附件*年月日法定代表人(签字或盖章):投标申请人(盖公章):
法定代表人(签字或盖章):投标申请人(盖公章):若我单位违反以上承诺,愿意放弃收回投标保证金的权利,愿意接受业主和监管部门的处罚,并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的*切责任与后果。*、我单位已充分重视和认真考察了现场,收集编制投标书和签订合同所需的有关信息,充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。*旦中标,应被认为考察结果已充分体现在投标书中。(投标人名称)参与(项目名称)投标,我单位愿意作出以下承诺:致:(招标人名称)
资格审查申请书施工招标工程资格审查申请书格式年月日
地址:法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)投标人:(盖章)
后附投标单位资格后审须知中附件*(资格审查必要合格条件标准)所有证明材料复印件。投标申请人*般情况附表*:日期:年月日
* |
企业名称 |
* |
总部地址 |
* |
当地代表处地址 |
* |
电话 |
联系人 |
* |
传真 |
电子邮件 |
* |
注册地 |
注册年份(请附营业执照复印件) |
* |
公司资质等级证书号(请附有关证书的复印件) |
* |
公司 (是否通过,何种) 质量保证体系认证(如通过请附相关证书复印件,并提供认证机构年审监督报告) |
* |
主营范围*. *. *. *. …………………………… |
** |
作为总承包人经历年数 |
|
** |
作为分包商经历年数 |
|
** |
其他需要说明的情况 |