嘉善县兴善公路（晋阳西路至浙苏省界段）工程（K14+011.3~K14+580.0)

****县兴善公路（晋阳西路至浙苏省界段）工程（***+***.*~***+***.*)

施工招标公告

* ．招标条件

本招标项目****县兴善公路（晋阳西路至浙苏省界段）工程（***+***.*~***+***.*)（项目代码：****-******-**-**-******）已由****县发展和改革局以善发改设计[****]*号文批准建设，施工图设计文件由****县交通运输局善交设计〔****〕*号 文批复，项目业主为****银展交通建设投资有限公司。建设资金来源：****。

本项目已具备招标条件，现对本项目进行****，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见****县公共资源交易中心网站（****://**.******.**）。

* ．项目概况与招标范围

*.* 招标项目的建设地点：本工程位于****县西塘镇。

*.* 建设规模：

项目为****县兴善公路（晋阳路至浙苏省界段）先行启动段，起点位于开源大道交叉口，起点桩号 ***+***.*，终点位于外浜桥桥头前，终点桩号 ***+***。路线全长 ***.*米，设大桥 ***.** 米/* 座。

*.* 技术标准：

项目采用交通运输部颁布的《公路工程技术标准》（******-****）规定双向*车道*级公路技术标准，设计车速 **公里/小时，横断面组成参照城市道路工程设计规范。路面设计轴载为 ***-*****，桥梁设计荷载为公路-* 级，最高通航水位为 *.** 米。

*.* 计划工期：本工程施工计划工期*个月，施工缺陷责任期*年（自实际交工之日起计算）。

*.* 招标范围：设计范围内的路基路面、桥涵、交安设施及其他工程等（详见工程量清单）。

*.* 标段划分：本工程设*个标段。

*.* 主要结构形式：

*. 路基。路基宽 ** 米，路幅布置为 * 米中央分隔带+*****.* 米路缘带+*****.** 米行车道+***.* 米护栏+***.*米非机动车道+***.** 米人行道。*般段路基采用宕渣填筑，最小填筑厚度为 ** 厘米，桥头路基采用泡沫混凝土填筑。

*. 路面。新建段路面结构为 * 厘米 ***-**(*** 改性)+*厘米 **-***(*** 改性)+* 厘米 **-***(*** 改性)+** 厘米水泥稳定碎石基层+** 厘米水泥稳定碎石底基层。拼宽段原路面结构铣刨 ** 厘米后加铺 ** 厘米水泥稳定碎石基层，面层同与新建段*致。

*. 桥梁。红菱塘桥长 ***.** 米，跨径 **** 米，宽 **.*米。上部结构为预应力砼小箱梁，下部结构为柱式墩台、钻孔灌注桩基础。

*.* 概算造价：本项目总投资为*****.******，本次招标单项合同估算价为****.********。

* ．投标人资格要求

*.*本次施工招标要求各投标人应具有独立法人资格，须具备公路工程施工总承包*级（含）以上资质，且具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

*.* 本次招标不接受联合体投标。

*.*投标人若为公路工程施工总承包*级及以上资质，还应列入交通运输部网站(****://****.***.***.**)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同*标段的投标。

*.*未被“信用中国”（***.***********.***.**）列入“失信惩戒”记录。

* ．招标文件的获取

*.*本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月*日上午*：**时止，通过****县公共资源交易中心管理系统（网址：****://**.******.**）自主报名；

*.*本项目招标文件及电子清单（如有）和施工图纸通过****县公共资源交易中心管理系统（网址：****://**.******.**）在报名后根据系统提示自行下载，下载时间为****年*月**日至****年*月*日上午*：**时止；

*.*招标文件和施工图纸发售价：免费。

*.*投标人在制作过程中若遇问题可与****县公共资源交易中心管理系统新点公司联系（咨询电话：（***）***-***-****,****-********）或****县公共资源交易中心建设工程窗口：许主任****-********。

* ．投标文件的递交

*.* 招标人不组织进行工程现场踏勘并不组织召开投标预备会。

投标人如有需要可自行前往现场踏勘（踏勘现场费用及安全责任由各投标人自行承担），如有疑问可以在****县公共资源交易中心管理系统（网址：****://**.******.**）向招标人提出。

*.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年*月*日上午*：**时止，投标人应将投标文件递交至****县公共资源交易中心*楼交易*室（****县魏塘街道环北西路***号）

*.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

* ．发布公告的媒介

本次招标公告在****县公共资源交易中心网站（****://**.******.**）上发布。

* ．联系方式

招 标 人：	****银展交通建设投资有限公司
地 址：	****县施家南路***号
邮政编码：	******
联 系 人：	****
电 话：	****-********
传 真：	****-********
招标代理：	****
地 址：	****县罗星街道人民大道****号时代广场**楼
邮政编码：	******
联 系 人：	****
电 话：	****-********
传 真：	****-********
	****年*月**日

附录* 资格审查条件（资质最低条件）

标段	施工企业资质等级要求
施工标段	*、投标人应具有独立法人资格，须具备公路工程施工总承包*级（含）以上资质； *、投标人若为公路工程施工总承包*级及以上资质，还应列入交通运输部网站(****://****.***.***.**)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。对于未进入最新公布的名录或单位名称与最新公布的名录不符的投标人，不得通过资格审查。

附录* 资格审查条件（财务最低要求）

标段	财 务 要 求
施工标段	承诺提供不少于*******人民币的流动资金。 投标人须采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或商业银行县（区、市）级及以上银行。

附录* 资格审查条件（业绩最低要求）

标段	业绩要求
施工标段	自****年*月*日（以实际交工日期为准）以来按*个标段成功完成过*个单项合同价********（含）以上的*级及以上新改（扩）建公路项目（须包含大桥*座，不含大中修工程）的施工。

注：*、投标人应在“第*章 投标文件格式”的“****年*月*日以来完成的类似项目情况表”后附：(*)中标通知书复印件；(*)合同协议书复印件；(*)质量证明文件（由项目发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（*）在“****省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中公开的含有该系统水印的《主要业绩信息*览表》 打印件。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须*致，若施工单位名称发生合法变更的，应提供合法变更的有效文件。

如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料。

*、投标人提供的任*项类似项目的《主要业绩信息*览表》与投标文件所附的业绩证明材料不*致，且《主要业绩信息*览表》或投标文件所附的业绩证明材料有不满足资格审查条件（业绩最低要求）的，资格审查不予通过，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。

投标人在“****省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息*览表》的认定和核实，以投标截止时间为准。

附录* 资格审查条件（信誉最低要求）

标段	信誉要求
施工标段	*、不存在投标人须知第*.*.*项的情形； *、自****年*月*日以来，投标人无行贿犯罪行为；

注：投标人无须提供，由招标人通过中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询（时间以法院判决书判决日期为准）。

附录* 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

人员	数量	资格要求
项目经理	*	*、担任过*个*级及以上新改（扩）建公路项目(不含大中修工程)的项目经理（或副经理或总工），有公路工程专业*级建造师注册证书，高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（*类）。 *、拟委任项目经理未在其他在建合同工程上任项目经理。 *、****年*月*日以来，拟委任项目经理无行贿犯罪行为。 *、上述拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称*致。 *、有连续**个月（****年**月至****年**月）在本企业社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。
项目总工	*	*、有高级工程师及以上技术职称，并有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（*类）。 *、上述拟委任的项目总工的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称*致。 *、有连续**个月（****年**月至****年**月）在本企业社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）。

注：*. 拟委任的项目经理有行贿犯罪行为的认定：投标人无须提供，由招标人通过中国裁判文书网（****://******.*****.***.**/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询（时间以法院判决书判决日期为准）。

*. 在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。

*. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

(*).若合同协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在建合同工程”；

(*).若合同协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

(*).在建合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附项目发包人的同意更换证明材料（证明材料中必须含有业主批复的文件），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

*.“在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

*.投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书信息以及项目总工的职称证信息、安全生产考核合格证书信息在****省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，可在诚信信息系统*览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息*览表》打印件。

附录*资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）

人员	数量	资格要求
质检负责人	*	工程师技术职称，具有*年及以上公路工程质量检验工作经验，并有交通主管部门核发的质检岗位证书或质检培训证书。
试验负责人	*	工程师技术职称，具有*年及以上公路工程试验工作经验，并有试验检测工程师资格证书。
安全负责人	*	公路工程安全管理工作*年及以上，并有交通主管部门核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（*类）。

注：*. 派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员应为承包人自有人员，本表应附投标人其他主要管理人员和技术人员****年**月至****年**月连续**个月的在本企业社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章。

附录*资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

设备名称	规格、功能及容量	单位	最低数量要求	备注
全站仪		套	*
挖掘机		台	*
压路机	***以上	台	*
旋挖钻机		台	*
回旋钻机		台	*
水泥搅拌桩桩机		台	*
发电机组	******以上	套	*
沥青摊铺机		台	*
水稳摊铺机		台	*
轮胎压路机	***以上	台	*
双钢轮振动压路机		台	*
洒水车		台	*

注：投标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备且不允许更换，常规设备以及其他设备在满足****要求的前提下由投标人自行考虑。