项目编号：****************
****县人民医院***手术室装饰装修
工程
竞争性磋商文件
中国·****(凉山州.****县)
****县人民医院（采购人）
共同编制
****（采购代理机构）
****年*月
目录
第*章磋商邀请................................................................................................-*-
第*章磋商须知................................................................................................-*-
第*章供应商的资格、资质性及其他类似效力要求.................................-**-
第*章供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相
关证明材料...........................................................................................................-**-
第*章采购项目技术、服务、****合同内容条款及其他商务
要求.......................................................................................................................-**-
第*章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容....................................-**-
第*章响应文件格式......................................................................................-**-
第*章评审方法..............................................................................................-**-
第*章****合同（草案）......................................................................-**-
第*章工程量清单和图纸................................................................................-**-
-*-
第*章磋商邀请
****受****县人民医院委托，拟对****县
人民医院***手术室装饰装修工程采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合
本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。
*、采购项目基本情况
*.项目编号：****************
*.采购项目名称：****县人民医院***手术室装饰装修工程
*.采购人：****县人民医院。
*.采购代理机构：****。
*、资金情况
资金来源及金额：**********.**元。
*、采购项目简介：
****县人民医院拟采购****县人民医院***手术室装饰装修工程*项，
本项目为*个包。
（详见磋商文件第*章）。
*、定向采购情况
本项目不专门面向中小企业采购。
*、邀请供应商
本次竞争性磋商在********网上以公告形式发布，本项目实行资格预
审，并从通过资格预审的供应商中现场随机抽取**家供应商进入磋商。
*、供应商参加本次****活动应具备下列条件
*、具有独立承担民事责任的能力；
*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*、参加本次****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；
*、法律、行政法规规定的其他条件。
*、根据采购项目提出的特殊条件：
-*-
（*）具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资
质；
（*）具备有效的《安全生产许可证》；
（*）项目经理：具备建筑工程专业*级或以上建造师执业资格；项目技术
负责人具备建筑工程相关专业中级或以上职称
*、按照本项目竞争性磋商文件要求获取了竞争性磋商文件；
*、本项目不允许联合体参加；
*、禁止参加本次采购活动的供应商
*.根据《关于在****活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财
库〔****〕***号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站
（***.***********.***.**）、“中国****网”网站（***.****.***.**）
等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被
执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录
名单中的供应商参加本项目的采购活动
*、磋商文件获取方式、时间、地点：
磋商文件自****年*月**日至****年*月**日每日上午**:**-**:**，
下午**:**-**:**（北京时间，法定节假日除外）在西昌市航天大道*段**号
*楼发售或网络发售（网络获取地址：**********@**.***）。磋商文件售价：
人民币***元/份（现金支付、转账（转账咨询电话：****-*******（报名资料
中所有时间均为当天的时间或者注明有效期（报名登记表为当天时间），邮件
主题及附件请修改为公司名称+项目名称。感谢各位配合，谢谢！）。磋商文件
售后不退,磋商资格不能转让）。
-*-
获取方式：（*）现场获取：获取磋商文件时，经办人员应当现场提交以下
资料：供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信或法人授权书（需注
明项目名称、项目编号及包号、介绍信或授权书的有效期）、授权代表身份证
（验原件，留加盖公司公章的复印件）、报名登记表（见附件，该附件不作为
采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填写）；供应商为自然
人的，需提供本人身份证明（验原件，留本人签字的复印件）、报名登记表（见
附件，该附件不作为采购文件内容仅作为报名资料,此表可提前准备也可现场填
写）。
（*）网络获取：经办人员应当将资料扫描件发送至邮箱：
**********@**.***，待采购代理机构邮件通知审核资料结果无误后可进行转
账。原件于磋商当日交至采购代理机构处。注：①供应商报名时须如实填写项目
信息及供应商信息，如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变
更登记，如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供
应商自行承担。②报名资料的递交时间以邮件到达时间为准，报名完成以转账到
账时间为准；文件售卖截止时间邮件未到达的供应商或文件售卖截止时间未转账
的供应商不得参加本次采购活动。提交资料包括：供应商为法人或者其他组织的，
需提供单位介绍信或法人授权书（需注明项目名称、项目编号及包号、介绍信或
授权书的有效期）、授权代表身份证复印件并加盖公司公章、报名登记表（见附
件）；供应商为自然人的，需提供本人身份证明复印件、报名登记表（见附件）。
*、递交资格预审响应文件截止时间：****年*月**日**:**:**（北京时
间）；
*、资格预审时间：****年*月**日**:**:**（北京时间）；
*、供应商首次递交施工响应文件截止时间：****年*月**日**:**:**
（北京时间）。
**、供应商参加磋商时间：****年*月**日**:**:**（北京时间）
**、递交响应文件地点：西昌市航天大道*段**号*楼德汇工程管理
（北京）有限公司。响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。
逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。
-*-
**、响应文件开启时间：****年*月**日**:**:**（北京时间）在磋
商地点开启。
**、磋商地点：西昌市航天大道*段**号*楼德汇工程管理（北京）
有限公司。
**、供应商信用融资：
根据《****省财政厅关于推进****省****供应商信用融资工作的通知》
（川财采[****]***号）文件要求，为助力解决****中标、成交供应商资
金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加****活动，有
融资需求的供应商可根据********网公示的银行及其“政采贷”产品，自
行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银
行提出贷款意向申请，并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。（具
体内容可在********网进行查询）。
**、联系方式
**、联系方式
采购人：****县人民医院
地址：****县人民医院
联系人：****
联系电话：***********
采购代理机构：****
项目咨询地址：西昌市航天大道*段**号*楼
报名咨询联系人：张女士电话：****-*******
财务咨询联系人：****电话：****-*******
项目咨询联系人：（项目负责人）
电话：****-*******
邮编：******
传真：/
-*-
第*章磋商须知
*、供应商须知附表
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
| * |
定向采购 |
本项目不专门面向中小企业采购 |
| * |
采购预算（实质性要求） |
采购预算：******.**元； |
| * |
最高限价（实质性要求） |
最高限价：******.**元；本项目为固定总价报价，固定合同总价为预算控制价下浮*％，金额为：******.**元。供应商进行实质性响应，不参与竞争且不作为评审因素。 |
| * |
本国工程（实质性要求） |
根据《中华人民共和国****法》第*条的规定，本项目采购本国工程。 |
| * |
促进中小企业发展和失信企业报价加成或者扣分 |
*、促进中小企业发展（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）*.本项目为不专门面向中小企业（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）进行采购，参加本项目采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件，监狱企业应提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。”*、失信企业报价加成或者扣分（实质性要求）*.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加****活动按照**%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政 |
-*-
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
|
|
府采购预算的，其响应文件按照无效处理。*.供应商参加****活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| * |
节能、环保及无线局域网产品****政策 |
*、节能、环保产品****政策：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品****执行机制的通知》（财库〔****〕*号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证信息，对通过认证的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的（如涉及：台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴），供应商应当在响应文件中提供国家确定的认证机构的认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图或者打印资料并加盖供应商公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求）本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第*章《综合评分明细表》的规则进行加分。注：对****节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。*、无线局域网产品****政策： |
-*-
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
|
|
本项目采购的产品属于中国****网公布的《无线局域网认证产品****清单》且在有效期内的，按照第*章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| * |
磋商情况公告 |
供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在********网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| * |
履约保证金（本项目不适用） |
金额：采购合同总金额的*%。交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。收款单位：****县人民医院。（履约保证金由采购人收取，采购代理机构不得代收）交款时间：成交通知书发放后，****合同签订前。注：提供保函的的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定成交供应商，并依法追究法律责任。履约保证金退还方式：合同约定。履约保证金退还时间：合同约定。履约保证金不予退还情形：详见本章“总则**.描述”。履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。 |
| * |
磋商文件咨询 |
联系人：****电话：****-******* |
| ** |
磋商过程、结果咨询 |
联系人：****电话：****-******* |
| ** |
成交通知书领取 |
采购结果公告在********网上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到****领取成交通知书。 |
-*-
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
|
|
联系电话：****-******* |
| ** |
供应商询问 |
联系人：****电话：****-******* |
| ** |
供应商质疑 |
根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由****负责答复；对磋商过程的质疑由****负责答复；对磋商结果的质疑由****负责答复。供应商应当在法定质疑期内*次性提出针对同*采购程序环节的质疑。①针对采购文件：已依法获取采购文件的潜在供应商；②针对采购过程、中标或者成交结果：参与采购活动的供应商。联系人：****联系电话：****-*******联系地址：西昌市航天大道*段**号*楼****注：①根据《中华人民共和国****法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围。②质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达****。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，受理日期则以****收到质疑函原件之日计算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，质疑人可以在质疑有效期内以传真方式及时将质疑事项告知****，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。 |
-*-
税金按国家或省级、行业建设主管部门的规定计取。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总
价合同的计量〕约定进行计量：。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：。
（*）发包人支付进度款的期限：。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
**.*.*支付分解表的编制
（*）总价合同支付分解表的编制与审批：。
（*）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：。
-**-
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前*小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：*小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算
方法：。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：。
（*）单机无负荷试车费用由承担；
（*）无负荷联动试车费用由承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：。
-**-
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：。
竣工结算申请单应包括的内容：。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：。
发包人完成竣工付款的期限：。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：。
承包人提交最终结算申请单的期限：。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：。
（*）发包人完成支付的期限：。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合
同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式：
-**-
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）%的工程款；
（*）其他方式:。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数
不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责
任：。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取
消的工作或转由他人实施的违约责任：。
-**-
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法
复工的违约责任：。
（*）其他：。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不
纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件
和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的
支付。
-**-
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：应当。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
-**-
第*节合同附件格式
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条
例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承
担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水
要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双
方约定如下：质保期：详见《建设工程质量管理条例》第*章第**—**条。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保
修期如下：
（*）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件
规定的该工程合理使用年限；
（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
（*）装修工程为*年；
（*）供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
（*）电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
（*）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
-**-
（*）其他项目的保修期限为*年。
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天
内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办
法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设
计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项:
质量保证金按工程竣工结算价的*%计算，质量保证金的退还按合同约定，
不计利息。承包方接到保修通知书后*天内必须到场保修，否则发包方可请人
保修，所发生的费用在保修金中支付。
*.*本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同
签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日
-**-
第*章工程量清单和图纸
另册
-**-
-**-
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
