见材料样板需甲方确认
**.凡涉及磋商采购文件的补充说明和修改,均以********网上发布的通知为准。参与项目评审的未成交供应商应在成交公告发布之日起*个工作日内告知采购代理机构发放《未成交通知书》的方式(如电子邮件、纸质寄送等),以书面告知该未成交的评审得分与排名,未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的,视为自动放弃并自行承担相应后果。**.未成交通知书**.成交供应商在领取成交通知书后需向采购代理机构额外提供与磋商所报电子文件*致的纸质响应文件*份。**.采购文件及附件中若涉及品牌型号或导向的,不作为采购要求。**.现场踏勘:自行踏勘(供应商由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义,后果自行承担)。
*、评分标准*.如出现综合得分最高的响应单位有*个或*个以上的,以磋商报价较低者优先作为成交候选人,如果报价也相同的,则组织以抽签方式确定成交候选人。*.评审时,磋商小组成员分别对每个有效响应单位的响应文件进行评价、打分,直接将评委的评分按算术平均方法,计算出每个有效磋商单位的评委评审得分(*舍*入保留小数点后*位)。响应报价得分以各磋商单位最后磋商报价直接计算取得。符合评审价格调整情形的,须先进行评审价格调整。评委评审得分和最后磋商报价得分相加为响应单位的综合评分。*.本次磋商采用综合评分法,即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。*、评审方法第*章评审方法及评分标准
*、项目经理有建筑工程及相关专业本科及以上学历得*分;本科以下得*分(响应文件中须提供毕业证书复印件,原件备查)。(*)项目组人员配备(**分)磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×**%×***。第*步:在所有有效磋商报价中满足采购文件要求,且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为**分,其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算(计算结果*舍*入保留*位小数)。第*步:磋商报价低于或等于财政预算价格的,为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件,不参与评审。(*)报价得分(**分)
*、****年*月至今承接过类似工程项目,每提供*个业绩证明得*分,最高得**分(响应文件中须提供中标通知书(如有)、施工合同、竣工验收单证明文件)。*、响应单位获得主管部门颁发的市级及以上文明工地,每提供*个得*分,最高得*分(响应文件中须提供有效期内的证明材料)。*、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的,每提供*份得*分,最高得*分(响应文件中须提供有效期内的证书)。(*)响应单位综合实力(**分)*、拟投入人员(资料员*名、施工员*名、质量员*名、材料员*名、专职安全员*名)具有工程师及以上职称的,每人得*分;具有初级职称的,每人得*分;最高得**分(响应文件中须提供以上相关人员的职称证书、劳动合同及社保证明复印件,证书、劳动合同原件备查)。*、项目经理具有高级工程师及以上职称的得*分;中级职称的的*分;初级职称的得*分(响应文件中须提供职称证书、劳动合同及社保证明复印件,证书、劳动合同原件备查)。
*、施工进度计划和各阶段进度的保证措施(*分)方案最完整、科学、合理、全面的得*分;方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。*、施工现场平面布置和临时设施布置方案(*分)方案最完整、科学、合理、全面的得*分;方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。*、施工组织总体设想、方案针对性(*分)(*)技术方案及施工组织设计(**分)
*、关键施工技术及项目实施的重点、难点和解决方案(*分)措施最完整、科学、合理、全面的得*分;措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。*、安全文明施工保证措施(*分)措施最完整、科学、合理、全面的得*分;措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。*、各阶段质量保证措施(*分)措施最完整、科学、合理、全面的得*分;措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。
注:针对评分标准中评分的每*条,供应商在响应文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评审委员会评判,不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件,对于有原件核查要求(如供应商能够在线提供的材料,并在响应文件中提供在线材料以及在线查询方式的,视为提供原件)的,相关原件必须在磋商截止时间前携带至磋商现场,由采购代理机构工作人员转交给评审委员会,以备核实,否则对应评分项目不得分。突发事件的应急情况及相关应急预案是否完善,有效,应急保障措施是否适应、可行;应急措施最完整、科学、合理、全面的得*分;应急措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;应急措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。*、突发事件的应急情况及相关应急措施(*分)根据拟投入设备的产生的噪声情况,及相关可行合理的减弱噪声的措施;减弱噪声措施最完整、科学、合理、全面的得*分;减弱噪声措施较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;减弱噪声措施不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。*、减弱噪声措施比较(*分)方案最完整、科学、合理、全面的得*分;方案较完整、科学、合理、但有缺陷的得*分;方案不够完整、科学、合理、且有重大缺陷的得*分;不提供不得分。
*.工程名称:****。*、工程概况根据采购编号********-*-***采购文件及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:承包人:(以下简称乙方)发包人:(以下简称甲方)第*章合同主要条款及格式
*、质量标准:工程质量符合合格标准。*、合同工期:***个日历天。*.工程承包范围:(详见工程量清单)。*.工程内容:(详见工程量清单)。*.资金来源:****。*.工程地点:采购人指定地点。
*、合同文件构成承包人项目经理:,证书编号:*、项目经理*.合同价格形式:固定综合单价。*.人民币(大写);*、签约合同价与合同价格形式
(*)技术标准和要求;(*)通用合同条款;(*)专用合同条款及其附件;(*)投标函及其附录;(*)成交通知书;本协议书与下列文件*起构成合同文件:
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。(**)附件*:廉政合同;(*)附件*:房屋建筑工程质量保修书;(*)其他合同文件。(*)已标价工程量清单;(*)图纸;
*、关于工程价款及结算的约定(*)水面施工专项方案:本项目涉及闸门运行区域施工,进场前应结合闸站运行计划编制专项方案,细化施工进度,按期搭设、拆除脚手架,减少水利工程扰动,确保作业安全。(*)设备保护:施工前需编制室内外水利设施专项整理保护方案,明确明确工程实施期间的设备保护措施,如遮盖、围护等,因施工保护不到位造成运行设备污损的由承办方照价赔偿并承担相关责任。(*)深化设计:建筑物外墙、闸墩排架等涂料选色方案由承包方进场后深化设计,经发包方认可后实施。*、施工技术要求:上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
④合同备案要求③在合同履行过程中如需变更的按照《****市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》(苏住建规﹝****﹞*号)执行变更程序。变更后的追加费用不得超过原合同金额的**%,超过部分财政部门不再安排资金。②本工程在磋商采购文件中已明确的各项施工措施费,均包含在合同总价中。其他在磋商采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目,可以根据相关资料按实调整,并作相应的下浮。①供应商报价时,必须按统*的工程量清单报价,成交后,本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率=(预算价-成交价)/[预算价-暂列金额*(*+规费费率)*(*+税费费率)-专业暂估价*(*+规费费率)*(*+税费费率)-材料暂估价包括甲供材料费*(*+安全文明施工措施费率)*(*+规费费率)*(*+税费费率)]】。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数,具体按照国家和****市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定:*.合同价款及调整:本工程项目采用固定单价合同。
承包人负责采购材料设备的,应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。涉及品牌选型的,应参照采购文件内品牌表及其他同档次品牌材料采购,经监理及甲方认可,并按需提供小样,经检验合格后方能使用,承包人擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经甲方认可及检验不合格的材料的,材料全部退场。(*)乙供材料、设备全部乙供。(*)甲供材料、设备无。*.材料、设备供应方式:(*)无需办理施工许可证等相关工程监管手续的市级小额工程项目,只需在****市财政局****监管处进行合同备案即可。(*)需办理施工许可证等相关工程监管手续的市级小额工程项目,除了需在****市财政局****监管处进行合同备案外,还需凭****成交通知书至项目所在地的住建招标部门按要求进行项目登记、合同备案等工作,否则无法办理相关工程监管手续。
②竣工验收完成支付至应付工程款的**%。①进度款:签订合同并进场施工后,施工单位可按实际完成进度申请工程进度款,但总额不超过应付工程款的**%(应付工程款=经计量合格的合同内工程款);*.工程付款进度:*.若承包方报价表中涉及变更的清单子目的综合单价明显低于标底价(偏差**%及以上),发包方有权按照有利于发包方的原则处理:*)以新增单价替换投标综合单价的,变更后的综合单价=新增单价(尚未按成交下浮率下浮)*响应综合单价/标底综合单价;*)该清单子目取消的,扣除的综合单价=标底综合单价*(*-成交下浮率)(如响应报价偏高,则不能用此条款)。*.若施工中出现施工图纸(含设计变更)与工程量清单特征描述不符的,发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价:若材料(品种、品牌或规格)发生变更,施工工艺不变,仅调整材料差价。如响应综合单价明显低于标底价(偏差**%及以上),以*种材料同口径价格的差价按响应综合单价与标底综合单价的下浮比例下浮后作为变更后的综合单价的补差。*.本工程为****市财政投资项目,以审计机构审定结果为建设项目价款结算依据;
**.对实施后无法进行复核的变更签证(如拆除、垃圾清运等),承包方必须留下可证明相应工作量的影像资料,结算时如无影像资料或提供资料无法反映相应的工作量,结算审核时有权按照有利于发包方权利进行处理。对财政跟踪评审的项目,承包方提出的变更签证,须经财政跟踪评审签字、确认,否则,结算时将不予以认可。*.本工程系竞争性磋商采购项目,对于采购文件的所有内容,是本合同必须遵守之条款,若其他书面文件产生与采购文件相悖的内容,采购文件的有关条款将得到优先执行。*.承包方送审工程结算审定金额核减超过总价*%的部分,按核减额*%计算的审核费用由承包方承担,承包方承担的审核费由发包方从审定金额中直接代扣。*.免费质保期为*年(自竣工验收合格之日起开始计算)。免费质保期间成交单位接到采购单位维修通知的,成交单位保证**小时内有明确的答复,需要派员到现场解决的,成交单位应于**小时内到达并完成修缮工作。在此产生的新的工程量费用由成交单位自行承担。④保修期(*年)满后:支付余款(无息)。③施工结算审核并提交工程档案(纸质和电子文件)后:支付至审定金额的**%;
*.正式进场前,承包方应组织全体施工人员进行安全教育,对施工区域、作业环境作安全技术交底,特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。用电、动火等作业行为需按规定申报审批。施工期间,施工区域(含路域及水域)的安全管理由承包方负责,相应的安全责任及所产生的费用由承包方承担。*.本项目采取封闭施工,承包方需按行业规定布置安全围挡,贴绿植布、宣传牌,外挂反光警示带、爆闪灯,配备安全帽等,确保安全防护和夜间照明并落实人员巡查值守;严禁无关人员出入施工区域。部分改造区域封闭困难的,采取专项防护措施。封闭区域前设置告示牌、水马隔离带等交通疏导设施,确保道路通行安全距离。*.按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《****市建筑施工安全监督管理办法》的有关条款以及采购文件中技术标准和要求规定执行。*、安全文明施工的约定:**.履约保证金:合同总金额的*%,以银行保函形式或根据甲方要求缴纳。履约保证金在合同履行完毕且服务缺陷更正*个月后,并配合采购单位和新成交单位办理移交手续后*个工作日内无息退还。如成交单位对服务缺陷不予更正,甲方有权另请其他单位更正,所发生的费用由乙方承担,待乙方付清此部分费用后,甲方按上述要求无息退还履约保证金。
*.工程质量要求为合格。本工程质量必须通过监理、发包人及其相关职能部门的验收和确认。工程质量标准:本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(*****-**)、《建筑安装工程质量检验评定统*标准》(******-**)等国家制定的规范及标准为质量评定验收标准。各项标准间冲突的,以更高标准的为准。*、工程质量及验收的约定*.承包方应根据相关防疫要求,落实疫情防控措施,建立疫情防控体系,编制专项防控方案,备齐防疫物资,严格做好进场人员测温登记及个人健康状况调查。*.如涉及需办理交通、环卫、涉河、涉路、等行政许可手续的,承包方应按****市水务、住建、公路等有关部门的规定办理并自行承担相应费用。注:本项目不提供施工办公和生活房屋及设施*.承包方应明示工程信息,设置*牌*图及安全警示标志,做到工完、料尽、场地清,不得随意停放工程器械,堆砌、倾倒施工垃圾,不得直接在防汛道路或绿化带内制拌工程耗材;不得向河道内排放泥浆废水。
*.承包人应将进场施工使用的设备和材料向监理单位报告,涉及品牌选型的,应参照品牌表及其他同档次品牌材料采购,经监理及甲方认可,并按需提供小样,经检验合格后方能使用,承包人擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经甲方认可及检验不合格的材料的,材料全部退场。*.承包人负责采购材料设备的,应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。*.功能性设施(如有)需进行蓄水、防渗、通球等功能性试验。屋面改造需经过防水防渗试验后方可进行下*道工序。*.对于各分部分项工程,下道工序必须在上道工序隐蔽之前,报监理单位检验,经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序,否则承包方需按要求拆除检验。*.隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位:按发包人或委托监理人指令及相应规范执行。*.除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害因素情况外,响应单位保证对所供材料在工程全面竣工后设计合理使用年限内使用性能不变,并提供原生产厂家签署的同等期限的产品质量保证书。
(*)双方的*般权利**、双方的权利和义务**.本项目质量保修期*年。质保金为工程评审结算价的*%。**.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知并核对工程资料确认无误后,**个工作日内组织验收,并办理验收、移交手续,如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。*.工程未交付之前,承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。*.本工所采用的混凝土要求为商品混凝土,承包人需提供相关合格证书,不得现场自制自拌。承包人应将施工耗材依据相应规范自行送检,提供检测凭证并承担相应费用,发包人有权委托第*方检测机构开展平行检测,因开展平行检测产生的相关费用由发包人承担。
(*)如需对合同工期进行调整时,必须经发包人、管理方认可。(*)如因设计变更而发生的工程数量的增减需在合同价款外增加工程价款时,必须同时经监理人及发包人、管理方代表的认可后,并由发包人、管理方按有关规定办理工程变更审批手续方为有效,且最终需经发包人、管理方委托的造价审计单位审计确认。(*)发包人、管理方代表有权进入与本合同工程有关的任何工地和现场,但发包人、管理方代表要求进入的时间必须是不影响工程质量和进度的并且是安全的时间。(*)承包人应委派专门的人员负责合同工程的施工并将所委派的负责人员名单于开工前*天提交发包人代表,名单内容应包括人员的姓名、通讯号码,在合同工程中的职务及其他必要信息。在合同执行过程中若负责人员发生变化,承包人应在实际变化前*天书面通知发包人代表,并经总监理工程师及发包人、管理方代表批准。(*)发包人、管理方有权监督整个合同工程的顺利进行。*.发包人、管理方的*般权利:
(*)有权要求发包人提供必要的施工条件。*.承包人的*般权利(*)发包人、管理方有权要求承包人从本合同工程中解雇因工作质量和工作中行为不符合合同要求并不接受指导的人员。(*)发包人、管理方代表有权得到本合同工程的*切必要的信息和协助,使发包人、管理方在需要时能了解到工程量的增减、工期调整、合同价款的调整、进度款支付、奖励和违约处罚以及对工程质量的检验等情况;承包人对发包人、管理方代表的上述要求,必须无条件配合。(*)各项验收必须经监理人及发包人、管理方代表的审查和批准。(*)发包人、管理方代表有权要求承包人打开已经掩盖的隐蔽工程,并进行试验和检验,相关工期和费用承担按合同约定执行。
(*)双方的*般义务(工程技术要求另有说明的除外)(*)对发包人、管理方代表及监理人的不良行为有权检举揭发。(*)承包人有权按合同规定催要工程款项。(*)承包人有权要求发包人提供必要的见证等。(*)承包人有权要求发包人组织必要的技术交底。(*)施工过程中发现的图纸问题有权向发包人和/或监理人提出修正意见。
(*)监督承包人的施工质量及进度。审批核准承包人委托质量试验单位的资格。协助监督承包人的安全作业。(*)组织设计单位向承包人进行设计图纸交底。(*)将水准点与坐标控制点以书面形式交给承包人,并进行现场交验。(*)开通施工场地与公共道路的通道。(*)分配和管理施工现场的临时设施用地,本项目不提供办公和生活区域。*.发包人的*般义务
(*)在规定的时间内取得进入工程所在地区施工的许可证等文件,及时缴纳当地政府规定的建设管理费,并在规定的时间内向发包人提供办理《建设工程施工许可证》等政府批文所需的所有材料及必要的协助。(*)为发包人、管理方及其委托的工程监理人进入工地和施工现场提供方便和安全条件,并有义务提醒上述进入现场人员要对自己安全负责,向发包人雇用的其他单位提供配合的协作。(*)向发包人、管理方及其委托的工程监理人提供进入现场所必须的条件,包括“技术要求”中规定的有关内容。*.承包人的*般义务(*)发包人负责向承包人提供已获取的施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)与古树名木的资料,并根据承包人要求向上述所有者或管理部门通知、介绍承包人,以便于承包人获取更详细的资料;通过监理人审查承包人对上述物体的保护措施,并在必要时向上述物体的所有者或管理部门通报。(*)协调解决与相关采购工程之间的联系及有关问题。
(*)保证施工现场符合当地环保及文明施工的规定。交工前清理现场达到发包人的要求(包括在施工过程中有上级检查现场时的清理),承担因违反有关规定造成的损失和处罚。(*)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按本合同约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失,承包人自费予以修复。若因发包人的责任,要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应费用,另行协商。(*)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,办理相应的手续(有关的费用已包在合同总价中),并承担由于承包人责任违反上述规定的罚款。(*)教育所辖人员在施工现场的生活行为符合国家的法律、法令和条例的规定,符合文明习惯和社会公德,以不损害合同工程的声誉。并承担因所辖人员对他人造成损失的赔偿责任。承包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》做好现场的安全生产工作。在开工前应设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员,作好安全生产教育培训,编制安全技术措施方案和专项施工方案,包括但不限于:基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程等。承包人对于监理人发出的有关安全事故隐患整改通知必须及时执行,如没有在规定时间内完成的,第*次有上述情况发生时,由现场发包人代表或总监理工程师给予书面警告;收到警告仍不按要求执行或第*次有上述情况发生的,由现场发包人代表或总监理工程师给予再次书面警告,并且发包人有权禁止承包人参加今后*个月内发包人其他项目投标;收到再次警告仍不改正或第*次有上述情况发生的,发包人有权禁止承包人参加今后*年内发包人其他项目投标,并通报建设行政主管部门。(*)严格执行安全规程,对承包人管辖人员在施工进程中的工伤和因工死亡承担赔偿和*切善后事务的责任。
*.对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员。(**)承包人的以下人员,经监理人或发包人代表要求,必须在**小时内调离本工程,否则每人每天承包人支付违约金*,***元;同时,承包人应在*天内用监理人批准的合格人员代替上述调离的人员,否则每拖延*天承包人支付每人每天违约金***元。(**)如未经发包人、管理方同意更换项目经理,则视同违约。承包人在成交后(包括合同履行期间)不得擅自更换项目经理,如确需更换,必须在取得发包人、管理方书面同意之后更换,而且即使发包人、管理方同意,仍需向发包人支付**元/次的赔偿,以弥补给发包人带来不便的损失。(**)提供所有参与工程施工人员的由国家有关部门颁布的上岗证、技术等证件复印件,施工人员应具备上岗证书并接受发包人和监理人检查。发包人和监理人有权清退无证人员离开施工现场。(**)协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系,保证按要求顺利施工。(*)每月**日向发包人代表及其监理人提供月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。定期清洁现场,不得堆积垃圾。
*.与本工程施工无关的人员。*.与监理人要求的人员名单不符者。*.无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)。*.违反监理人或承包人工地现场管理规定者。*.不能积极配合监理人工作者。*.不熟悉本专业工作、工作责任心不强的施工人员。
(**)承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险,如:工伤及因工死亡的保险。(**)协调施工场地内各交叉作业施工单位和人员之间的关系,保证按要求顺利施工。(**)承包人在进入施工现场后,不得未经发包人、管理方同意自行搭设活动房作为临时设施。(**)本项目不提供生活区,工地现场、生活区设施由承包人自行解决,承包人负责由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。(**)承包人项目部管理人员必须建立考勤制度,在工程施工期间,均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更,必须提前*周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反,承包人每违约*项(或*人),需支付违约金****元,并应按照监理人指令进行改正。(**)承包人项目经理(副经理)、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或发包人要求人员,必须参加每周工程例会及监理人/发包人召集的会议,因故不能参加的应提前*小时向监理人提出申请并在获得监理人批准后方可缺席,否则承包人向发包人支付违约金****元/人次。
**、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。**、承诺(**)承包人出现不正当行为(如因拖欠工资等债务纠纷,或在现场产生公害等等),从而给发包人造成不便、或影响发包人公众形象的,则每出现*次上述情况,视情节轻重,承包人向发包人支付人民币**元至***元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿,即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的,承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额,发包人有权从承包人的工程款中扣除。
**、合同份数本合同自双方签字加盖公章(或合同专用章)后生效。**、合同生效合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。**、补充协议本协议书中词语含义与(**—****—****)建设工程施工合同(示范文本)第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
甲方代表签字或盖章:乙方代表签字或盖章:(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)甲方:乙方:合同经备案生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系,合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中,双方如有争议,则任何*方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。**、其他本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份,采购代理机构及****管理处各执*份。
*工程项目:****甲方将本合同工程项目发包给乙方施工,为贯彻“安全第*、预防为主”的方针,根据地方承包工程有关安全管理规定、国家部委有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定,明确双方的安全责任,确保施工安全,双方在签订本合同工程项目承包合同的同时签订本协议。承包人:(以下简称:乙方)发包人:****市水利工程管理处(以下简称:甲方)安全生产合同签订日期:年月日签订日期:年月日
自年月日起开工至年月日完工。*工程项目期限:*.*承包方式:包工包料*.*承包范围:工程量清单所列内容*.*工程地址:采购人指定地点。*.*合同名称:****
*.*甲方有权对乙方对其施工人员进行安全教育和安全考试的情况、人员名单和考试成绩备案,甲方有权对乙方施工人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考,不合格者不得进入现场施工。*.*甲方协助监理及其他相关单位开展安全生产大检查。针对以往施工作业中常见的高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故进行经常检查,抓住施工难度大、危险性大的部位进行重点检查。对检查中发现的事故隐患甲方有权要求乙方限期整改并参与验收。*.*甲方必须认真对本部门人员进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强职工法制观念,提高职工安全思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。*.*甲方负责协助监理单位开展工地的施工安全工作。协助监理审查乙方编制的工程施工安全措施文件和各单位工程或单项工程施工前的安全保证措施。*.*甲方须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全工作规程、安全生产工作规定及工程建设安全施了管理规定。甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查,确认乙方承包的工程与其资质相符合。*甲方的权利和义务:
*.*.*发生人身伤亡事故;发生下列情况并严重影响工程正常施工时,应停工整顿:*.*甲方认为确实有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并提出书面意见。当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后,甲方应当在**小时内组织验收,检查是否合格,并签字后给予答复。甲方未能在规定时间内给予答复,应赔偿乙方由此造成的损失。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。*.*甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下,甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到清退出场的决定。*.*施工期间,甲方指派同志负责联系、协助检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。
*乙方的权利和义务:*.*承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。*.*.*施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求,且多次不听从劝告的。*.*.*重复发生相同性质恶劣的事故;*.*.*发生厂区建筑火灾事故:*.*.*发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;
*.*开工前,乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试,受教育人员的名单和考试成绩必须报甲方安监部门备案,凡增补或调换人员,更换工种,必须及时进行安全教育和考试,考试成绩报甲方安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。*.*乙方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强职工法制观念,提高职工安全思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。*.*乙方在施工前要认真勘察施工现场,拟定开工报告、施工组织设计、施工安全措施生产文件,根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故及施工难度大、危险性大的部位的施工,乙方应事先制定施工安全技术措施,经甲方审查合格后实施。乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。*.*乙方应有安全管理制度,包括各工程的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。*.*乙方应有安全管理组织体系,包括具体负责安全生产的领导。乙方必须配有专职安全员。专职安全员应经考核,有相应上岗证书或资质证书。*.*乙方须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、法令、条例。乙方不得将承包工程层层转包,如有分包项目,应保证分包单位有相应的资质,并事前书面征得甲方的同意。
*.**乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查,发现隐患立即停止施工,并经落实整改后方准继续施工。*.*当甲方认为确实有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后,乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后,以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后,乙方重新施工。对甲方违反安全生产规定、制度的指令,乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改进。*.*乙方在施工期间必须严格遵守和执行安全生产、治安保卫方面的有关规定,定期开展安全自检,接受甲方的监督、检查和指导。对于自检或其他检查发现的隐患,乙方必须限期整改。*.*施工期间,乙方指派_____同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。乙方应经常联系甲方,相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作,预防事故发生。乙方施工人员应经考试合格后持证上岗,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。乙方若在施工中要新进、增添施工人员必须向甲方提出申报,经考试合格后才可持证上岗。乙方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。
*.**特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证,中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作:起重吊装作业人员严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。任何*方人员,擅自拆除、更动所造成的后果,均由该方负责。各类安全防护设施、护栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动,如确实需要拆除、更动的,必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意,办理手续,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。*.**乙方使用人对施工现场设施(如脚手架等)每天开工前必须检查,发现隐患应及时整改。*.**乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须借用或租赁,应由双方有关人员办理借用或租赁手续。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证。并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验,并做好检验记录。乙方已经接收,设备和工器具的保管、维修应由乙方负责,并严格执行安全操作规程。在使用过程中,由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故,由乙方负责。*.***经开工,就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。
*贯彻谁施工谁负责安全的原则,甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方(行人等)人员伤亡),双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按国务院及地方有关事故报告规定,在事故发生后**小时内及时报告各自上级主管部门及省(市)、区(县)等有关部门。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。*乙方必须坚持文明施工,对所承担工程区域的文明施工负责,做到工完料尽场地清。现场工业垃圾按甲方指定场地堆放并及时清理。乙方不定期清理,甲方组织清理,费用在乙方工程款中双倍扣除。*.**乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。*.**乙方在施工中,应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施后施工,严禁冒险作业、野蛮作业。*.**承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。*.**在易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用,电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉,冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意;落实防火、防燃、防中毒措施,并指派专人值班。
甲方:乙方:**甲、乙双方必须严格执行本协议,因违反协议而造成设备、伤亡事故,由违约方承担*切经济损失。**本协议经双方签字、盖章后生效,作为工程合同正本的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议*式*份。甲、乙双方各执*份。*本协议执行过程中如遇有与国家和地方政府的有关规定不*致时,按照国家和地方的有关规定执行。*其他未尽事宜:*甲方将按有关法律、法规和规章以及本合同有关规定对乙方的施工安全工作进行检查和年度考核。在发生乙方责任的人身死亡或重伤事故时,由甲方根据违章程度、工程规模和工期,确定安全施工保证金的扣除比例。
廉政合同日期:****年月日电话电话授权代表(签字)授权代表(签字)法定代表人(盖章或签字)法定代表人(盖章或签字)单位名称(盖章)单位名称(盖章)
(*)严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。第*条承、发包人双方的权利和义务(以下简称“承包人”),经双方协商*致,自愿签订以下廉政合同。为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,进*步加强水利工程建设中的党风廉政建设,保证****建设优质、高效、有序地进行,****市水利工程管理处(以下简称“发包人”),与承担****(合同编号:********-*-***)的承包人承包人:发包人:****市水利工程管理处
(*)发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料,不得指定需购物资设备的销售单位或部门;不得违反规定干预承包人的工程项目分包;不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款;严禁私设小金库。第*条发包人在廉政建设方面的义务(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务,并加强对本方工作人员的批评教育,严肃查处违纪违规行为;发现重大违纪违法行为,应向执纪执法机关举报。(*)建立健全党风廉政建设各项制度,开展反腐倡廉宣传教育,加强对本方工作人员的监督检查。(*)双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。(*)严格执行****施工合同(合同编号:********-*-***)各项规定,自觉按合同办事。
(*)发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品,不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。(*)发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后,约定在其离职后收受承包人财物,并在离职后收受。(*)发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人(近亲属、情妇及其它共同利益关系的人)出国(境)旅游提供方便。(*)发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请;不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。(*)发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用;不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。(*)发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股,或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。
(*)承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。(*)承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股,或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。第*条承包人在廉政建设方面义务(*)发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益,由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资,或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义,未实际出资并获取“收益”,或虽然出资,但获取“利益”明显高于出资应得收益;或授意承包人以本规定所列形式,将有关财物给特定关系人。(*)发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。(*)发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名,使特定关系人不实际工作却获取薪酬;不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
(*)按照发包人和监督部门的要求,对农民工工资实行银行卡支付,不得克扣、截留、拖欠农民工工资。(*)承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通,违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序,损害发包人利益,影响工程质量、进度和安全。(*)承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。(*)承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品,不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。(*)承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国(境)旅游提供方便;不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名,使其不实际工作却获取薪酬。(*)承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动;不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
第*条检查方式双方约定:自愿接受****市水利工程管理处对合同执行情况的监督检查,承、发包双方应积极配合督查单位的检查,包括提供有关资料和财务账册凭证,接受本合同规定范围内的裁定意见。第*条督查单位(*)承包人若违反本《廉政合同》有关规定的,对违纪违规人员,由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处,构成犯罪的移交司法机关处理,给发包人造成的损失,按有关规定予以赔偿,并按《****省水利工程建设项目招投标诚信管理暂行办法》予以处罚。(*)发包人若违反本《廉政合同》有关规定的,对违纪违规人员,由发包人主管部门依据有关规定查处,构成犯罪的移交司法机关处理,给承包人造成的损失,按有关规定予以赔偿。第*条违约责任
或授权代理人:(签名)或授权代理人:(签名)法定代表人:(签名)法定代表人:(签名)发包人:(盖章)承包人:(盖章)第*条本合同*式*份,承、发包双方各执*份,送交督查单位*份。第*条本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。本合同的履约情况由督查单位主持,承、发包双方共同派员参加,检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定,如无法达成*致的,由督查单位依据事实裁定。
磋商响应承诺书格式*:第*章磋商响应文件格式签订日期:****年月日联系电话:联系电话:单位地址:单位地址:
*.我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。*.我们同意按磋商采购文件中的规定,本磋商响应文件的有效期限为开标后**天。*.如果我们的磋商响应文件被接受,我们将严格履行磋商采购文件中规定的每*项要求,按期、按质、按量履行合同的义务。确保提供合格工程。*.我们愿意按照磋商采购文件的*切要求,提供满足采购要求的工作内容,我公司的响应报价包括包括完成全部内容的工程、材料、施工、人工、机械、保险、检测、劳保、各种税费以及质保期间的*切费用。我们收到你们号磋商采购文件,经仔细阅读和研究,我们决定参加磋商。同时我公司承诺:****:
**.我单位保证提交的报价响应文件未涉及第*方的知识产权,我方承诺如有第*方对相关的知识产权提出异议和索赔由我单位负责解决,与采购人无关。**.贵单位的采购文件、成交通知书和本报价响应文件将构成约束我们双方的合同。*.我们愿意按磋商采购文件的规定交纳磋商保证金;*.我们承诺该项磋商在开标后的全过程中保持有效,不作任何更改和变动。*.我们愿意遵守磋商邀请函及采购文件中所列的收费标准。*.我们认为你们有权决定成交人,还认为你们有权接受或拒绝所有的磋商响应单位。
采购编号:号磋商响应报价表(第*次报价)格式*:法人代表人或授权委托人(签字或盖章):_________________________磋商响应单位(盖章):_________________________________________**.我单位承诺在报价响应文件中提供的证书、资料及相关数据均为真实的,非虚假的;否则,我单位将承担由此造成的*切后果及法律责任。
序号
工程名称
磋商响应报价
付款方式、进度是否响应
备注
*
磋商响应总报价:人民币(大写)(小写¥:)
工期:
工程质量标准:
拟派项目负责人:(姓名),资质等级:级,证号。
备注:小微企业对应的勾选:□小□微
关于资格文件的声明函格式*:日期:年月日法人代表人或授权委托人(签字或盖章):磋商供应商(盖章):我们承诺:我们的报价经过仔细测算,绝对不低于我们的成本价。在施工图纸不发生变更的情况下,在合同条款约定的范围内,不向发包人要求增加任何费用。
磋商响应单位情况表格式*:(供应商)公章:(供应商)法定代表人(签字或盖章):本公司愿就由贵公司组织实施的编号为********-*-***号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符,本公司愿意承担由此而产生的*切后果。:
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效,除非有撤销授权委托的书面通知,本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。本授权委托书声明:我(姓名)系(供应商名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加****组织实施的编号为********-*-***号的采购活动。代理人在磋商过程中所签署的*切文件和处理与这有关的*切事务,我均予以承认。法定代表人授权委托书格式*:单位名称(盖章):
*
法定代表人
公司成立日期
*
总部地址
*
本地代表处地址
*
电话
联系人
*
传真
电子邮箱
*
注册地
注册年份
*
单位职工人数
人
单位****年总营业收入
*元
*
单位职工人数
人
单位****年总营业收入
*元
*
办公场所的面积:
*
主营范围*、_____________________________________*、____________________________________
**
最近*年内在经营过程中受到何种奖励或处分
**
最近*年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
**
其他需要说明的情况
格式*:日期:年月日法定代表人:(签字或盖章)磋商响应单位:(盖章)部门:职务:委托代理人:性别:年龄:代理人无转委托权。特此委托。
日期:年月日法定代表人或代理人:(签字或盖章)磋商响应单位:(单位盖章)注:响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况磋商响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
与磋商响应单位存在控股、管理关系的单位名称
控股、管理关系情况说明
(建设单位名称)项目负责人无在建工程承诺书格式*:项目组织机构人员名单格式*:
姓名
拟在本项目中担任的职务
姓名
身份证号码
技术工种/学历/职称
联系方式
*
项目负责人
*
技术负责人
*
施工员
*
质量员
*
安全员
*
资料员
*
...
类似业绩*览表格式*:日期:承诺人(企业公章):特此承诺。我公司郑重承诺(项目名称)拟派的项目负责人(项目负责人姓名),身份证号码:,注册证书编号:,截止至本项目磋商响应文件递交截止时间,拟派项目负责人满足下列条件:项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同*工程项目、同*项目批文、同*施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。如有虚假,*经查实,愿意承担*切责任,并承担由此造成的*切损失。
序号
合同名称
金额
验收日期
合同页码
*
*
*
...
中小企业声明函格式**:年月日法定代表或其授权人:(签字或盖章):供应商(公章):注:*、响应单位应随此表附上相关的中标(成交)通知书(如有)、施工合同和竣工验收报告等证明材料复印件加盖公章)。
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同*人的情形。……*.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为*元,资产总额为*元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。*.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承接企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为*元,资产总额为*元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。本公司郑重声明,根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)的规定,本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:______________________:
*.从业人员、营业收入、资产总额填报上*-年度数据,无上*年度数据的新成立企业可不填报。*.本项目所属行业:建筑业。注:*.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔****〕***号通知中的《中小企业划型标准规定》。日期:企业名称(盖章):本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
响应单位:(单位盖章)本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业****政策的通知》(财库〔****〕***号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。______________________:残疾人福利性单位声明函格式**:
(全文完)日期:年月日法定代表人或代理人:(签字或盖章)
格式**:
中小企业声明函
****:
本公司郑重声明,根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕
**号)的规定,本公司参加****市水利工程管理处(单位名称)的*浦塘太仓
段闸站防水改造工程(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企
业承接。相关企业的具体情况如下:
*.****(标的名称),属于(采购文件中明确
的所属行业)建筑业;承接企业为****煌帆建设工程有限公司(企业名称),
从业人员**人,营业收入为****.*******元,资产总额为****.*******
元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)微型企业。
*.****(标的名称),属于(采购文件中明确
的所属行业)建筑业;承接企业为****煌帆建设工程有限公司(企业名称),
从业人员**人,营业收入为****.*******元,资产总额为****.*******
元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)微型企业。
……
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也
不存在与大企业的负责人为同*人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(盖章):****煌帆建设工程有限公司
日期:****年**月**日
注:*.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔****〕***号通知中的《中小企业
划型标准规定》。
*.本项目所属行业:建筑业。
*.从业人员、营业收入、资产总额填报上*-年度数据,无上*年度数据的
新成立企业可不填报。