（**—****—****）
建设工程施工合同
项目名称：****省立同德医院*号楼地下室改造工程
发包人：，****省立同德医院
承包人：****
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****省立同德医院
承包人（全称）：****
| 根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公 |
| 平和诚实信用的原则，双方就****省立同德医院*号楼地下室改造工程施工及有关事 |
| 项协商*致，共同达成如下协议： |
*、工程概况
*.工程名称：****省立同德医院*号楼地下室改造工程。
*.工程地点：****市****区古翠路***号。
*.工程承包范围：****省立同德医院*号楼地下室改造工程，包括地下室环氧树
脂地面翻新、乳胶漆墙面翻新、照明灯具更新、标志标线翻新、排水井盖板更新、西药
库翻新、废液仓库翻新等工作内容，具体详见工程量清单。
*、合同工期
计划开工日期：具体以开工报告为准。
计划竣工日期：具体以竣工报告为准。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合《建筑工程施工质量验收统*标准》（**-*****-****）和相关规范
中的“合格”标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）************元整(¥*******.**元)；
其中：
暂列金额：
人民币（大写）***元(¥******.**元)。
*.合同价格形式：固定综合单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：****（身份证号码：******************）。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标文件及其附件（本合同指磋商响应文件及附件，下同）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*
类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖
章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定
的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另
行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年月日签订。
*、签订地点
本合同在****省立同德医院签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章且发包人收到承包人递
交的履约保证金后生效。
**、合同份数
本合同*式**份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，地址：
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
第*部分通用合同条款
略，详见《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）第*部分通用合同条
款。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：招标文件及其补充文件（本项目指磋商文件及其补
充文件，下同），投标文件及其补充文件（本合同指磋商响应文件及附件，下同），经发包
方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方确认的会议纪要，双方有关工程洽商、变
更等书面协议或文件均视为合同文件的组成部分。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****市城市建设监理有限公司；
资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级；
联系电话：****-********；
电子信箱：*********@**.***；
通信地址：****市江干区艮山支*路*号*幢*楼***室。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以
及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《民
法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产
管理条例》及国家和地方颁布的相关法律、法规、规章及****省、****市文明标化工地
要求。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：（*）国家现行的设计规范；（*）国家现行的
施工规范；（*）国家现行的验收规范；（*）国家现行的质量验评标准；（*）国家及地方
现行施工验收及施工安全技术规范；（*）设计图纸明确的其他标准及规范；（*）国家、
****省、****市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件
作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发
包人不另行提供。
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合国家、省、市规范要
求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）本合同协议书；（*）中标通知书；（*）本合同专
用条款；（*）本合同通用条款；（*）招标文件及其补充文件；（*）投标文件及其附件；
（*）标准、规范及有关技术文件；（*）图纸；（*）已标价的工程量清单。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前不少于*天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸*套（如有）；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。承包人未经发包人同意，不
得将本工程施工图纸提供给与本工程施工无关的第*方。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际
完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件；
承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前*天提供工程施工组织设计和总进度
计划，报工程师审核；每月**日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应
的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要
求提供此类报表和资料。
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；
承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；
发包人审批承包人文件的期限：接到文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包
人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：文*路***号中竹大厦****室；
发包人指定的接收人为：，王逸芳，；
承包人接收文件的地点：工地现场，；
承包人指定的接收人为：，****，。
监理人接收文件的地点：工地现场，；
监理人指定的接收人为：吴洪献，。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所
需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场外道路、桥梁以及其他基础
设施的手续。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场
地已具备施工条件，道具和交通设施满足施工需求，使用前需报发包人批准。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承
包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包
人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人许可不得对第
*方外传（保密）。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第*方外传（保密）。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担
方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，
因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否（在决算中调整）。
允许调整合同价格的工程量偏差范围工程量按实结算。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对投资、质量、安全、进度
进行全面管理。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已具备施工条件。
（*）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施
工用水、电管线已由发包人统*接至本现场配置点，配置点之后的施工和生活用水、用
电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电不
装表计量，按最终审计审定价的*.*%支付给发包人。电讯线路接引和使用费用由承包人
自理。
（*）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场与市政道路已连通，但施
工期间的维护、管理及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用红线外场地及市
政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，承担相应费用。
（*）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前*天。
（*）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：签发开工令前完成，
承包人协助发包人办理相关施工手续并提供必要支持。
（*）水准点与坐标控制点交验要求：发包人将水准点与坐标控制点以书面形式交
验给承包人，进行现场交验，承包人接收后对交验的水准点与坐标控制点进行复核并报
监理审核，移交后承包人应予以良好维护，由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用
及由此造成的其他损失均由承包人负担。
（*）图纸会审和设计交底时间：开工前*天。
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
古树名木的保护工作：施工场地范围内树木及绿化（如有）的迁移、砍伐须得到监理、
发包人批准；对已知的地下管线、邻近建筑物、构筑物、古树名木（如有），承包人在
投标前已进行现场踏勘，并在投标时已考虑了保护工作可能产生的费用，该费用包含在
已有措施费中，由承包人征得当地管理部门同意后实施；保护期间发生的损害赔偿责任
由承包人承担；如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护
好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。
（*）双方约定发包人应做的其他工作：/。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有
关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与
相关影像资料）及光盘。
承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图纸及竣工资料不少于*套、竣工图纸
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：合同当
事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会
性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、台风等。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应当为建设工程和施工场地内的自有人员、设备
及第*方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内；质（安）监部门要
求的意外伤害保险，因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：无。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/，。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第**.*款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无，。
选定争议评审员的期限：，无，。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无。
其他事项的约定：，无，。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*投标文件的充分性
**.*.*应当认为在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合
同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定
义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文
件中。
**.*.*应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各
项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清
单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：
（*）承包人根据合同应承担的全部义务；
（*）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的
*切开支。
**.*承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包
人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、
劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权没收全部履约保证金。必要时可在项目所
在地劳动部门的见证下直接向工人支付劳工工资，并有权直接从进度款或结算款中予以
扣除。
**.*在施工过程中，承包人与当地单位和居民发生的施工纠纷自行解决，若因政策
原因引起的施工纠纷由发包人共同配合解决。
**.*对于与总包（如有）或其他分包人间产生的经济方面的纠纷，承包人应尽量自
行协商解决。当无法达成*致时，必须无条件服从发包人、监理的最终协调结果。
**.*合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通
过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不*
致的条款。如果存在任何此类不*致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同
双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实
质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，
也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
**.*其他补充条款：
（*）材料（设备）必须做到分类堆放，堆放整齐，标识清楚，并且保证场地和施
工道路清洁。主干道路*侧*米范围内严禁施工作业、堆放材料和机械设备或搭设其它
设施，未经发包人工程管理部书面同意占用的，每次扣除履约保证金***元。
（*）在建和已竣工住宅内严禁住人或作为仓库，每发生*次扣除履约保证金****
元。施工现场*律不准未成年人进入，发现未成年人在施工现场（包括宿舍）的，扣除
履约保证金***元/人次。
（*）施工期间，由于承包人原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失
和*切责任均由承包人承担。
（*）承包人以下人员，无法胜任本岗位工作，经监理提出，发包人同意，必须在
**小时内调离本工程现场，否则扣除履约保证金***元/人天；同时，承包人应在*天
内用经发包人批准的合格人员代替上述调离的任何人员。
*）发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质
量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；
*）不能积极配合监理及发包人正常工作者；
*）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；
*）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
*）与已审定的施工组织设计上名册不符者；
*）与本工程施工无关的人员。
（*）由发包人或监理召集的例会和其他重要会议，承包人必须按发包人指定项目
部人选准时参加，如无故缺席或迟到，发包人有权视情节严重程度处以***-****元/人
•次的扣除履约保证金，如因缺席迟到原因导致对会议内容不了解，其相关责任由承包
人自负。
（*）承包人应按时支付民工、材料商、分包商工资及各项款项。如承包人未按时
支付工资而造成新闻媒体曝光或政府部门追究或处罚的，发包人有权从应付承包人的工
程进度款中直接代付承包人应付的工资或其他款项，并按代付总额的**%作为对发包
人造成不良影响的补偿，该补偿款直接从承包人工程结算中扣除。
（*）在招标文件中由发包人推荐品牌的材料（设备），投标确定的品牌未经发包人
同意，不得更换；确需更换的，则更换的品牌应首先在推荐的其他品牌中选择，并报经
发包人、监理人同意，且价格不得超出中标价。
（*）本合同签订后**日内，承包人必须与总承包人（如有）签订总分包管理协议
(合同)，并送监理、招标人备案，如因承包人自身原因无故拖延总分包管理协议(合同)
签订，致使项目进度因受影响的，每拖延*天，处以****元/天的扣除履约保证金。
（*）承包人应认可发包人委托的第*方咨询机构，并积极配合其工作。
附件
专用合同条款附件：
附件*：工程质量保修书
附件*：廉政建设合同
附件*：安全生产合同
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****省立同德医院
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条
例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致。对****省立同德医院*
号楼地下室改造工程（工程全称）签定工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保
修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水
要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双
方约定如下：合同范围内实际完成的所有工作内容。
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保
修期如下：
*．地基基础工程和主体结构为设计文件规定的该工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、有外墙的房间防渗漏为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：*年。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计
算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合
格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．质保期内属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之
日起**小时内派人维修，紧急情况下*小时内派人维修。承包人不在约定期限
内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事
故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》
的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，
并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、各方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题
*切由承包人负责，并承担费用。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施
工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，地址：
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
附件*：
廉政建设合同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建
设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，****省立同德医院*号楼地
下室改造工程的项目法人****省立同德医院（以下简称发包人）与施工单位****声学建设
有限公司（以下简称承包人），特订立如下合同。
第*条双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。
（*）严格执行****省立同德医院*号楼地下室改造工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和
合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处分并要求告知处理结果的权利。
第*条发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程
分包、劳务等经济活动。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购
买合同规定外的材料和设备。
第*条承包人义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
（*）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何
费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。承
包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第*条违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，根据有关规定，给予
党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，根据有关规定，给予
党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议
工程建设主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第*条双方约定：
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的
纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提
出本合同规定范围内的裁定意见。
第*条本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第*条本合同作为，工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的
法律效力，经合同双方签署立即生效。
第*条本合同发包人与承包人双方各执*份，送交双方监督单位*份。
发包人：（公章），承包人：（公章）
法定代表人或委托代理人：，法定代表人或委托代理人：
地址：，地址：
邮政编码：，邮政编码：
电话：，电话：
附件*：
安全生产合同
为在****省立同德医院*号楼地下室改造工程合同的实施过程中创造安全、高效的施
工环境，搞好本项目的安全管理工作，本项目业主****省立同德医院（以下简称“发包人”）
与施工单位****（以下简称承包人），特此签订安全生产合同：
*、发包人职责
*．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合
同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣
传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展生产安全生产活动。各级领导、工程技
术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安
全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理和生产工人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产
责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，
应按施工人员的*%—*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故
的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.承包人在任何时候都应采各个合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受
安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格
者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动
车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合
格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管
理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以
其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。各专业施工负责人和安全检查员应随时检
查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援
预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其
他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同*式*份，双方各执*份。由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生
效，全部工程竣工验收后失效。
发包人：（单位全称）（盖章）承包人：（单位全称）（盖章）
法定代表人或授权代表人：，法定代表人或授权代表人：
地址：，地址：
电话：，电话：
年月日，年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
