成交通知书
****省兆丰建设工程有限公司
****受****中医药大学主管单位的委托,对****中医药大学湾里
校区**-**栋宿舍外墙改造工程项目采购项目(采购编号:********-*****)进行竞争性碳商采
购、经评标委员会评定,采购方确完,中标结果下:
项目编号 |
货物名称 |
公位 |
数量 |
采购目录 |
参数规格 |
中标单位 |
中标金额(元)折扣率(%) |
**************外墙以造购 |
****中医药大学湾里校区**-**栋宿项工程 |
|
|
工程类·修给工程·房屋修 |
|
****省兆丰建设工程有限公司 |
*******.**** |
请在收到本通知书之日起**日内与采购单位签舒砂府采购合同,沈正当理所拒不签订政府
采购合同,将根据《****法》相关规范追究法责任
招标代理机构(监章):招标单位机构(盖章):
********中医药大学主管单位
日期:****年**月**日日期:****年**月**日
先的书面警告,公然无视合同中所规定的义务。
*、工程质保期:从工程竣工验收合格之日算起,防水部分的*年,其他土建装饰的*年。质保期内因乙
方施工原因造成的质量问题,由乙方负贵免费解决。
*、付款方式(每次付款乙方均须提供正规工程税务发票):合同签订后,按工程进度支付,第*次支付合
同金额的**%,验收合格支付至合同金额的**%,结算审计完成后支付至审定金额的**%,审定金额的*%作为质
保金,质保期满后在无质量问题的情况下于**个工作日*次性付清。
*、违约责任:本合同*经签订,任何*方不得单方终止合同,否则违约方按工程总价款的**%支付违约金;
乙方不得将工程整体转包,否则,*经发现,即行终止合同。
*、工程审计结算
(*)乙方应按照甲方要求在规定时限内如实报送工程变更洽商结算、工程竣工结算。以上结算最终金额按
照有关部门指定的审计机构或甲方委托的审计机构做出审计结论确认;
(*)工程竣工结算审计费用(审减金额的*%):工程结算审减率**%以内(含**%)由甲方承担,审减率超
过**%,由乙方全额承担;
(*)工程签证部分参照投标下浮让利系数同等让利。
**、本合同未尽事宜,由双方协商解决。双方协商后达成*致的条款可作为本合同的补充协议,经双方
签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
**、本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。协商不成时,依法向人民法院起诉。
**、本合同*式*份,甲方*份、乙方*份,经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
**、组成合同的文件:*、本合同协议书;*、中标通知书;*、投标文件;*、招标文件(招标文件与合
同条款有出入时以合同约定为准);*、施工安全协议书;*、双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件视为
丰建
本合同的组成部分。
西
*施工方):(公章)
乙方(公章)
甲方(发包方):(章)
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人
委托代理人:
经办人:
经办人:
****年*月*日
****年*月*日
单位名称:.
单位名称:****中医药大学
账号:*****************账号:
税号:
税号:******************
开户行:农行南昌湾里新苑支行开户行:
合同编号:*********(赣购**************)
****中医药大学湾里校区**-**栋宿舍外墙改造工程施工合同
甲方:****中医药大学
法人代表:朱卫丰
地址:南昌市湾里区梅岭大道****号
乙方:****省兆丰建设工程有限公司
地址:****省南昌市高新技术产业开发区昌东镇尤氨公路北***号法定代表人:马勇
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方
就湾里校区**-**栋宿舍外墙改造工程事宜达成如下协议:
*、工程概况
*.*工程名称:湾里校区**-**栋宿舍外墙改造工程
*.*工程地点:湾里校区
*.*工程内容:详见工程量清单
*、项目承包范围
*.*承包方式:包工包料
*、工程价款
*、人民币:************元*角*分(*******.**元),最终工程价款以实际施工工程量及
审计结果为准。
*、合同价款在合同履行过程中因市场环境及生产要素的原因发生价格变化时*律不予调整。
*、工程工期
*.*工程工期为**天,具体开工日期以开工令时间为准。
*.*工程延期处罚:每延期*天,甲方按该工程总价的*分之*(*%)处罚乙方,限额为*分之**(**%)。
*.*对以下原因造成的工期延误,经甲方书面确认,工期可以相应顺延。
(*)工程重大变更。
(*)因還受不可抗力而严重影响工程进度。
(*)甲方原因引起的工期延误。
*、工程要求
*.*严格按甲方提供的施工方案及国家《建筑装饰工程施工及验收规范》进行施工、验收,质量达到合格标
准。
*.*乙方在完成每*道施工工序后,应认真自检并报甲方验收合格后方可进行下*道工序,否则,甲方将要
求乙方返工,因返工造成的损失由乙方自行负责,从而导致工程逾期的,按延期处罚条款予以处罚。
*.*所有工程未交验之前,均由乙方负责保管,如有损坏均由乙方承担*切费用。甲方提前使用而造成的维
修以及其他专业施工单位造成的损坏、不可抗力因素除外。
*.*乙方施工不得影响甲方正常的工作和教学,工程运输材料的车辆在校区内应限速通行,尽量避开学生上
下课和用餐人流高峰,施工车辆应进行除尘清洗,确保校区环境卫生。不得对原生态环境造成破坏,施工现场必
须符合工程管理部门的要求标准。
*.*工程竣工后,由甲方代表组织相关单位进行验收,工程若验收不合格,乙方应承担返工责任,返工所需
经费由乙方承担。因返工导致工程逾期的,按延期处罚条款予以处罚。
*.*材料要求
(*)乙方必须使用指定材料施工。
(*)材料须附检验报告和合格证,并经甲方验收后方可施工。进场的材料甲方有权随机抽样送检,若检验
不符合质量要求,甲方将采取法律途径追究乙方责任,并扣除全部履约保证金,同时终止合同。
*.*乙方须加强施工人员的管理,建立安全生产责任制,严格按照操作程序进行生产,做好安全事故的预防
工作。对施工人员的行为负责,并将其施工人员名单报甲方备案。严格按照国家建筑施工规范和施工合同的要求,
加强对施工现场的科学管理,做到安全生产、文明施工,把影响和干扰教学的因素降低到最低。并承担因安全事
故责任所造成的*切经济责任和法律责任。
*.*乙方在施工过程中,照管工程及工程有关的材料、工程设备,做好现场成品保护工作,如没有发现做好
成品保护,处罚****元/次,在工程款中扣除;出现高空抛物等不文明施工行为的,处罚****元/次,从工程款
中扣除;
*.*乙方不得拖欠农民工工资,当发生农民工工作纠纷时(非甲方原因),施工单位应积极应对,及时处理。
当纠纷干扰到甲方时,甲方可对乙方进行处罚,每干扰*次处罚人民币*****元,从工程款中扣除。
*.**在项目施工过程中,拟派项目经理或施工员每天须在工地现场,如有特殊情况无法到达工地现场,须
提前向甲方申请,获甲方同意后方可;上述人员不在工地现场的累计天数(含旷工、请假等)超过合同工期*/*
的,甲方将对乙方进行处罚,每天按照合同价的*分之*处罚,以此累计计算,从工程款中直接扣除。
*.**疫情防控期间,乙方须严格按照甲方有关要求做好施工人员个人信息监控报备及进出校园相关要求。
*、乙方出现以下*条中的任何*条情况,甲方有权终止合同,且乙方承担由此给甲方造成的*切经济损
失;
①乙方在合同签订后*日内无进场施工,无正当理由而不按时开工;②乙方出现挂靠、转包现象;现场项
目经理、技术负责人、*大员与招标时不*致;③乙方法人代表及项目经理、安全员未按甲方要求驻工地现场;
④乙方在总承包范围内工程项目未经甲方同意擅自分包;乙方未按甲方要求进场做好开工前准备工作或施工期
间人员、材料、机械设备等未及时到位;乙方未按甲方要求为分包单位提供配合;①乙方无故停工**小时;
③乙方对甲方提出的设计变更、新增项目或发出的指令和要求无正当理由置之不理,在检查验收材料、设备和工
艺不合格时,拒不采取措施纠正缺陷或拒绝用合格的材料和设备替代原来不合格的材料和设备;无视工程师事
合同编号:*********(赣购**************)
****中医药大学
****中医药大学湾里校区**-**栋宿舍外墙改造
工程施工合同
发包方(甲方:)****中医药大学
施工方(乙方:)****省兆丰建设工程有限公司
签订日期:****年*月*日