采购编号：简明标准****采购文件中国华能集团有限公司
中国华熊
华育
*！
*
************
| 采购人 |
： |
华能****新能源有限责任公司 |
| 日 期 |
： |
****年*月 |
*、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的*部分。如后续发布变更邀请函或第*次采购邀请函，也将作为采购文件的*部分。*、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。（*）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。（*）采购的工程、物资或者服务规格、标准统*、供应充足且价格变化幅度小的；*、《简明标准****采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第**条规定的下列条件之*的且经采购承办部门批准的情况：使用说明
*.项目概况与采购范围**.采购条件*使用说明*目录*、《简明标准****采购文件》中第*章合同条款及格式、第*章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。*、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同*表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不*致。
供应商须知前附表**.联系方式**.发布公告的媒介**.响应文件的递交**.采购文件的获取**.供应商资格要求*
*.采购文件的澄清、修改、补充***.采购文件的构成***.现场踏勘***.****费用***.定义***.适用范围**
**.采购有效期****.响应保证金****.报价货币***.报价***.语言和计量单位***.编制基本要求**
**.确定成交供应商****.评审方法****.开启响应文件****.****小组****.响应文件的修改和撤销****.响应文件递交截止时间及地点**
*、评审方法***、总则****.其他需要补充的内容****.签订合同****.成交通知****.采购结果公告**
*、报价人对采购条款的确认函***、商务部分***、报价部分***、授权委托书***、推荐成交供应商***、评审程序**
*.采购条件采购编号：采购公告华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告编制服务第*章采购公告（合格供应商公开）*、技术部分**
*、编制华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价技术服务工作计划,编制该项目安全验收评价报告（包括储能安全验收评价专题）。*.*采购范围湖塘乡渔光互补项目位于****省****市湖塘乡的南山水库、雷坊水库。项目采用渔光*体模式进行综合开发，将光伏电站与养殖业相结合，在水库上建设光伏电站，形成“上可发电，下可养殖”的发电模式。规划用地面积约为****亩，安装容量为****瓦。*.*项目概况*.项目概况与采购范围本项目华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告编制服务采购人为华能****新能源有限责任公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开****。
供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。*.*通用条件：*.供应商资格要求甲方提供完整资料之日起**天内完成安全验收评价工作，最终评价报告通过****省应急管理厅专家库专家审查。*.*合同工期*、协助甲方组建评审专家组，对华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告进行评审，并确保评审通过，根据专家评审意见修改报告并提交报告正式版，提交份数满足有关部门备查需要和甲方归档需要。
*.*.*人员要求：本项目服务人员必须持证上岗（项目负责人需要*级安全评价师资质，评价技术人员需要*级安全评价师资质）且具有丰富的对口专业经验（提供安全验收评价报告的封面和评价人员页面扫描件，包含姓名、资格证书号、从业编号和签名，加盖公章）。*.*.*业绩要求：投标人近*年（****年*月*日以来）为发电企业提供不少于*项安全技术服务（安全评价、安全标准化或应急能力建设评估均可），提供的业绩合同扫描件必须包含封面、服务内容或范围、合同签订时间、甲乙方盖章页，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。*.*.*资质要求：投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格；具备****省应急管理厅颁发的《安全评价资质》证书。*.*专项条件：（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的*级单位审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的*级单位审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商参与报价。
*.响应文件的递交*.*采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：元。*.*有意向的供应商可从年月日时起至年月日时止（不少于**小时，具体以电子商务平台发布时间为准），登*电子商务平台进行报名。*.采购文件的获取*.*.*是否接受代理商：不接受。*.*.*是否允许联合体：不允许。
*.联系方式本次采购公告在电子商务平台（****://**.****.***.**/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。*.发布公告的媒介*.*响应文件的递交截止时间：年月日时**分（具体以电子商务平台发布时间为准）；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。*.*递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。*.*供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登*电子商务平台，完成报价。
| 采 购 人： |
华能****新能源有限责任公司 |
| 地 址： |
****省****市****市河洲街办子龙路（子龙花园小区樱花苑）*幢*-*层*号 |
| 邮 编： |
****** |
| 电 话： |
*********** |
| 电子邮箱： |
***********@***.*** |
| 联 系 人： |
**** |
*.适用范围备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。供应商须知前附表第*章供应商须知及前附表****年*月*日
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.* |
采购人及联系方式 |
详见第*章采购公告/采购邀请函 |
| *.* |
踏勘现场 |
■不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| *.* |
采购文件的澄清、修改、补充 |
供应商需在____年____月____日前（具体以华能电子商务平台发布时间为准）发出澄清问题，采购人将在收到澄清后**小时内回复。 |
| *.* |
最高限价 |
■无□有，最高限价： |
| *.* |
采购代理服务费 |
■无□有，服务费收取标准： |
| ** |
报价货币 |
■人民币□其他： |
| **.* |
响应保证金 |
■无□有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为：__ __年 月 日 时之前开户银行及账号如下：账户名称： 开户银行： 账 号： |
| **.* |
采购有效期 |
自响应文件递交截止时间起 *** 个日历日 |
| ** |
响应文件递交截止时间及地点 |
响应文件递交截止时间：_ _年 月 日 时 分（具体以华能电子商务平台发布时间为准），华能电子商务平台 |
| **.* |
开启响应文件的开始时间及地点 |
开启响应文件开始时间：_ _年 月 日 时 分（具体以华能电子商务平台发布时间为准），华能电子商务平台 |
| **.* |
谈判时间及地点 |
谈判开始时间__ __年 月 日 时 分（收到华能电子商务平台发出的采购结果通知书后*日内）谈判地点： 另定 |
| **.* |
履约担保 |
■不提供□提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| ** |
其他需要补充的内容 |
|
|
|
|
*.****费用*.*成交人：指最终被授予合同的供应商。*.*供应商：指响应****采购，参与****竞争的法人或其他组织。*.*采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。*.定义本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。
*.采购文件的构成*.*采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。*.*供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.*供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。*.现场踏勘供应商应承担与其参加****有关的所有费用。不论****过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加****有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
第*章采购需求第*章合同草案第*章评审办法第*章供应商须知及前附表第*章采购公告/采购邀请函*.*采购文件由下列文件以及在****过程中发出的修正和补充文件组成：
*.采购文件的澄清、修改、补充*.*由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致****失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。*.*响应文件*经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。*.*供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。*.*供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。第*章响应文件格式
*.*供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进*步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，*经查实，采购人有权予以否决，并保留进*步追究其责任的权利。*.*供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第*章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。*.编制基本要求*.*为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长****文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。*.*采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。*.*任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。
*.报价*.*除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。*.*响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。*.语言和计量单位*.*如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统*汇总说明。*.*如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
*.*采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。*.*响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。*.*供应商不得以低于成本报价。*.*供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。*.*供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的*切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。*.*供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
**.*任何未按第**.*款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。**.*应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的*部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。**.响应保证金采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。**.报价货币*.*采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须*次性向采购代理机构支付采购代理服务费。
**.采购有效期成交人与采购人签订合同后*日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。**.*响应保证金的退还（*）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。（*）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；**.*发生下列情况之*，响应保证金可不予退还：
**.响应文件的修改和撤销**.*采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。**.*供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。**.响应文件递交截止时间及地点**.*采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。**.*采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
**.开启响应文件**.*****小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。**.*采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建****小组。**.****小组**.*供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。**.*供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
采购人按****小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。**.确定成交供应商评审将严格按照采购文件第*章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。**.评审方法**.*供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。**.*在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
**.签订合同**.*《成交通知书》将构成合同的组成部分。**.*采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。**.成交通知采购人确定成交供应商，****采购结果在电子商务平台进行公告。**.采购结果公告
（*）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；报价人在*个自然年内出现下列情形，将按华能集团公司相关制度对报价人进行考核。**.其他需要补充的内容**.*采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。**.*采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。**.*成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
*.*采购文件及其有效的补充文件。*.*《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；*.评审依据*、总则第*章评审办法（*）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。
****小组评审包括初步评审和详细评审*部分。*、评审程序本项目采用经评审的最低价法（所有投标人报价中的税率如不*致，则以投标人不含税总价作为价格评审依据）。*、评审方法评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。*.评审原则
*.*供应商报价超出最高限价（如有）；*.*响应文件附有采购人不能接受的条件；*.*供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；*.*供应商资格条件不满足采购文件要求；****小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：*.初步评审
*.*技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。*.*商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。*.详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。如发生上述条款中的任何*项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。*.*国家相关法规规定的其它否决条款。*.*不存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（**地址）信息检查*致的情况，否则将视为串通投标并否决其投标；
*.*****小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果****小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。****小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。*.*在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。*.评审报告*.*.*在工程量和外部环境无较大变化情况下，当最低报价大幅偏离市场价格或往年采购价格时，采购人有权否决此次报价，重新进行****采购。*.*.*如详细评审阶段，商务和技术评审中有*项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。*.*报价评审，****小组对供应商的报价文件进行比较。****小组不得同某*供应商就其报价进行谈判。
合同编号：第*章合同条款及格式附表*评审表****小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。*、推荐成交供应商
| 评审内容 |
审 查 因 素 |
供应商* |
供应商* |
…… |
| 初步评审 |
属于供应商库内的正式供应商且不处于供应商暂停采购活动的期限内 |
|
|
|
| 初步评审 |
报价人信用情况审查（不属于失信被执行人、行贿受贿行为人等） |
|
|
|
| 初步评审 |
报价人之间不存在法人（单位负责人）同*人、股权或管理关系 |
|
|
|
| 初步评审 |
资格条件资质要求 |
|
|
|
| 初步评审 |
资格条件业绩要求 |
|
|
|
| 初步评审 |
资格条件其他专项要求 |
|
|
|
| 初步评审 |
响应文件经报价单位盖章或单位负责人签字 |
|
|
|
| 初步评审 |
供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有） |
|
|
|
| 初步评审 |
对采购文件规定的双方的权利和义务未做实质性修改 |
|
|
|
| 初步评审 |
不存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（**地址）信息检查*致情况 |
|
|
|
| 初步评审 |
响应文件未附有采购人不能接受的条件 |
|
|
|
| 初步评审 |
供应商报价超出最高限价（如有） |
|
|
|
| 初步评审 |
国家相关法规规定的其它否决条款 |
|
|
|
| 商务技术评审 |
采购需求要求 |
|
|
|
| 商务技术评审 |
工期（交货期、服务期）要求 |
|
|
|
| 商务技术评审 |
付款条件 |
|
|
|
| 商务技术评审 |
技术方案 |
|
|
|
| 商务技术评审 |
采购文件其他要求 |
|
|
|
| 结论（通过/不通过） |
|
|
|
签订日期：年月日乙方：甲方：华能****新能源有限责任公司项目名称：华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告编制服务服务合同华能****新能源有限责任公司
第*条乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：甲方委托乙方承担华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告编制工作，为明确双方在工作中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商*致，同意签订本合同，具体条款如下：承包单位：（以下简称乙方）发包单位：华能****新能源有限责任公司（以下简称甲方）华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告编制服务签订地点：********
第*条为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：合同生效后且在甲方提供完整资料之日起**天内，乙方完成安全验收评价工作，最终评价报告通过****省应急管理厅专家库专家审查。乙方提交正式的《建设项目安全验收评价报告》（报批稿）纸质版*份（封面加盖公章）和电子版*份。第*条乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：*.咨询方式：提交报告并通过评审。*.咨询要求：乙方必须按照国家颁发的现行有关规程、规范及技术标准，精心研究，确保报告质量符合评审要求（乙方工作质量及深度不合审批要求则无偿返工）。*.咨询内容：编制安全验收评价报告，组织专家评审，并通过专家审查。
第*条甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：*.其他：乙方负责成果的发送及报审工作，积极做好协调工作，并承担相应的经费。*.提供工作条件，配合乙方现场查勘。*.*编制报告所需建设项目其他资料和相关批文。*.*负责提供本建设项目的可研报告等资料。*.提供技术资料：
开户银行：乙方开户银行名称和帐号为：报告通过评审后，甲方收到乙方提供的合同价款的增值税专用发票和收据后支付报告编制费用。具体支付方式和时间如下：*.技术咨询报酬由甲方据实结算，支付乙方。*.技术咨询报酬总额为元（大写：，含增值税），其中不含税金额为元，税费为元。包括（但不限于）：食宿、交通、通讯、生活用水电、人工费用、管理费、利润、安全文明施工措施费、专家技术咨询及评审会务费等为完成本项目的所有费用。
*.涉密人员范围：全体人员。*.保密内容（包括技术信息和经营信息）：负有对乙方提供的成果中按国家规定应予保密的技术信息和本合同的经营信息承担保密义务。甲方：第*条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：*.如国家政策等原因导致税率发生变化，保持合同不含税价格不变，按调整后税率进行费用支付。帐号：
*.保密期限：长期保密。*.涉密人员范围：全体人员。*.保密内容（包括技术信息和经营信息）：负有对甲方提供的基础资料成果中按国家规定应予保密的技术信息和本合同的经营信息承担保密义务。乙方：*.泄密责任：按国家有关规定。*.保密期限：长期保密。
第*条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：*.技术咨询工作成果的验收标准：通过评审会。*.乙方提交技术咨询工作成果的形式：《建设项目安全验收评价报告》（报批稿）纸质版*份（封面加盖公章）和电子版*份（****版）。第*条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：第*条本合同的变更必须由双方协商*致，并以书面形式确定。如*方向另*方提出变更合同权利与义务的请求，另*方应当在*个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。*.泄密责任：按国家有关规定。
*.乙方承担部分责任。具体承担方式为：按国家有关规定。*.乙方不承担责任。第*条双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术咨询工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第*种方式处理：*.因不可抗力导致不能履行合同的免除违约和赔偿责任。*.乙方违反本合同第*、*条约定，应当承担违约责任。*.甲方违反本合同第*条约定，应当承担违约责任。
*方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另*方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。第**条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。*.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双（乙、双）方所有。*.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双（甲、双）方所有。第*条双方确定：*.乙方承担全部责任。
第**条合同解除条款*．除专用合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。*．合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第*方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任。*．除合同另有约定外，乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。*．除合同另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。第**条知识产权
*．本合同发生纠纷时，双方应及时协商解决；协商不成的，可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第**条合同争议、违约、索赔的解决*．因乙方原因造成合同解除，合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的，甲方有权要求乙方采取补救措施，甲方追究乙方违约责任，并有权要求乙方赔偿损失。*．双方合同、技术协议、安全协议等规定的其他合同解除条款。*．合同履行过程中，乙方发生严重质量问题、安全问题、工期严重滞后等行为，甲方有权单方解除合同。*．因不可抗力致使本合同不能完成，双方协商解除合同。
*．本合同由双方依据中华人民共和国法律签署订立，经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖合同专用章或公章后合同正式生效。*．本合同*经签订，即具有法律效力，甲乙双方不得随意变更合同条款。本合同条款如需修改，以及本合同的未尽事宜，由双方协商签订修改或补充条款，经双方签字盖章后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。第**条其它*.甲乙双方在结算相关文件上签字后，即表示对结算结果的认可，对双方均具有约束力，不得再因此产生争议，否则应承担无异议方的相关损失（包括但不限于诉讼费、律师费）。*．甲方违反合同约定按合同法规定承担违约责任；乙方未履行或未完全履行合同义务以及履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任，向甲方支付合同总金额**%的违约金，违约金不足以抵付甲方的实际损失，乙方须承担赔偿责任。*．在争议事项法院审理期间，除法院审理的事项外，合同仍应继续履行。
法定代表人/委托代理人：（签字）法定代表人/委托代理人：（签字）华能****新能源有限责任公司甲方：（盖章）乙方：（盖章）签署页*．本合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份，具有同等效力。
电话：***********电话：联系人：****联系人：邮政编码：******办子龙路子龙花园樱花苑法定地址：****省****市****市河洲街法定地址：
廉洁协议附件：税号：******************是否国企：账号：*****************账号：开户银行：农行****营业部开户银行：传真：****-*******传真：
*．严格执行合同，自觉按合同办事。*．严格遵守党和国家有关法律法规以及行业有关规定。第*条发包人和承包人双方的权利和义务根据国家相关法律法规以及有关工程廉政建设的规定，为做好华能****新能源有限责任公司服务项目的党风廉政建设，保证服务质量的高效优质，保证建设资金****效益，本项目发包人与承包人签订如下协议：承包人(乙方)：发包人(甲方）：华能****新能源有限责任公司
*．发包人工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人处报销任何应由发包人或个人支付的费用等。第*条发包人的义务*．发现对方严重违反本协议书条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。*．发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。*．建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。*．双方的业务及活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设的有关管理规章制度。
*．承包人不得以任何名义为发包人工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。*．承包人不得向发包人工作人员行贿，不得以任何理由向发包人工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。第*条承包人的义务*．发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与承包人施工承包合同有关的经济活动。*．发包人工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游提供方便等。*．发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第*条本协议具有法律效力。*．承包人及其工作人员违反本协议第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人将建议建设主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。*．发包人及其工作人员违反本协议第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。第*条违约责任*．承包人不得为发包人工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公品等。*．承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）华能****新能源有限责任公司发包人：（盖章）承包人：（盖章）第*条本协议自签订之日起生效，有效期与主合同有效期*致。第*条本协议书*式*份，甲方*份，乙方*份。
华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告华能****新能源有限责任公司第*章响应文件格式详见本项目技术规范。第*章采购需求签订时间：年月日
目录日期：年月日供应商：（盖章）采购编号：响应文件编制服务项目采购
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。*、授权委托书*、技术部分*、商务部分*、报价部分*、授权委托书
法定代表人（单位负责人）：（签字）供应商：（单位公章）注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：。
*.*本说明应与供应商须知、合同条款等文件*起参照阅读。*.报价说明*、报价部分注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。年月日委托代理人：（签字）
单位：人民币元报价表*.*报价汇总表（格式）*.响应报价表*.*除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。
| 序号 |
项目 |
报价（元） |
说明 |
| * |
华能****生态综合利用光伏示范基地*期项目湖塘乡渔光互补项目安全验收评价报告编制服务 |
|
报价为含税价税率 % |
| 备注：报价含税费。 |
商务部分摘要表*、商务部分年月日供应商名称：（盖章）说明：本项目总价包干，须提供增值税专用发票。
| 供应商名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 联系方式 |
传真 |
|
网址 |
|
| 股权结构 |
**：*%；**：*%； |
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
项目经理 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 注册资本金 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 账号 |
|
其中 |
技工 |
|
| 经营范围 |
|
| 类似业绩列表 |
|
| 备注 |
|
供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。*、技术部分日期：供应商全称：（盖章）后附企业法人营业执照正（副）本、招标公告资格审查要求等资料的影印件。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
