&***;******
**-****-****
建设工程设计合同
(民用建设工程设计合同)
工名称:****省****监狱(自来水管道更换维修)工程程
工****省****市****区燕沟路程点:地
合号:****-**同编
(由设计人编填)
设计证书等级:建筑乙级**********
发人:****省****监狱包
设计人:****益秦建筑设计有限责任公司
签订日期:**********
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****省****监狱
设计人:****益秦建筑设计有限责任公司
发包人委托设计人承担自来水管道更换维修工程项目
设计,经双方协商*致,签订本合同。
第*条:本合同依据下列文件签订:
*.*:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑
法》、《建设工程****市场管理规定》。
*.*:国家及地方有关建设工程****管理法规和规
章。
*.*:建设工程批准文件。
第*条:本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投
资及设计费等见下表:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全价如草影售) |
费率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
江图 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
方案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
积* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**°%****=* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
音 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
说明 |
第*条:发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序份
资料及文件名称提交日期有关事宜
号数
*设计任务书*****
第*条:设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
|
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
|
* |
施工图 |
* |
**** |
|
|
* |
预算书 |
* |
**** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第*条:本合同设计收费为**元整人民币。
设计费支付进度详见下表:
付费次序付费额占总设计费
付费时间
(元)(由交付设计文件所决定)
%
第*次付费*****图纸交付后*次性付清
说明:
*.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
*.估算设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核
定,实际设计费按审计后建安工程费乘以费率,多退少补。
第*条:双方责任:
*.*:发包人责任
*.*.*:发包人按本合同第*条规定的内容,在规
定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、
正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有
关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期
限**天以内,设计人按本合同第*条规定交付设计文件时
间顺延;超过规定期限**天以上时,设计人员有权重新确
定提交设计文件的时间。
*.*.*:发包人变更委托设计项目、规模、条件或因
提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设
计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或
另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗
工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同
意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,
客
相应支付设计费。
*.*.*:发包人要求设计人比合同规定时间提前交
付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计
人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
*.*.*:发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工
作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
*.*.*:发包人应保护设计人的投标书、设计方案、
文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计
人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自
修改、复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发
生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人
提出索赔。
*.*:设计人责任:
*.*.*:设计人应按国家规定技术规范、标准、规
程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定
的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*:设计人采用的主要技术标准是:
*、国家设计标准、规范及设计强制性条文
*、甲方提供的设计任务书
**年。
*.*.*:设计合理使用年限为
*.*.*:设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、
进度及份数向发包人交付资料及文件。
*.*.*:设计人交付设计资料及文件后,按规定参加
有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围
的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定时限交付设
计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施
工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
在*年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但
应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额有
双方商定。
*.*.*:设计人应保护发包人的知识产权,不得向第
*人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向
设计人索赔。
第*条:违约责任:
*.*:在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,
设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已
开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作
量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半
时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*:发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设
计人支付设计费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分
之*的逾期违约金。最高不超过合同总额的*%。逾期超过
**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通
知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审
批或本合同项目停缓建,发包人均按*.*条规定支付设计
费。
*.*:设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责
修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,
设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的
设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小
向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失
的*%。
*.*:由于设计自身原因,延误了按本合同第*条规
定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误*天,应减
收该项目应收设计费的*分之*
*.*:若设计人逾期交付的,每逾期*天,应支付发包
人合同总额的*%的违约金,超过合同约定的交付期限**日
后,发包人有权解除合同,并要求设计人赔偿合同总额**%
的违约金。
*.*:因设计人交付设计任务书不符合双方约定的,设
计人必须在**天内予以更正,否则,发包人有权解除合同,
并要求设计人承担合同总金额**%的违约金。
*.*:本合同所称损失包括但不限于,违约方应赔偿守
约方所有实际损失,包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、
差旅费、鉴定费、交通费等。
第*条:其他:
*.*:发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合
与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询
服务合同。
*.*:设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,
由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设
计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》
*
规定的份数,设计人另收工本费。
*.*:本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配
件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设
计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计
人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*:发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从
询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶
段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费
用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
*.*:发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服
务,另行支付费用。
*.*:由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及
时协商解决。
*.*:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协
商解决,协商不成的按下列第*种方式解决:
(*)提交仲裁委员会仲裁;
(*)依法向工程所在地人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*:本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后
生效。
*.**:本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行
政主管部门规定的审查部门备案:双方认为必要时,到项目
所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的
义务后,本合同即行终止。
*.**:本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协
议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同
组成部门,与本合同具有同等法律效力。
*.**:其他约定事项:
发包人名称:设计人名称
合同专用章
延
*****
章(盖章限**
关定代表人或
法定代表或
手
委签字)(签字毛代表人委托代表
住所:住所:西安市青年路***号
邮政编码:邮政编码:******
电话:
电话:***-********
传真:传真:***-********
开户银行:开户银行:建行莲湖路支行
银行帐号:银行帐号:
********************
**
承