****省****项目合同书
采购项目名称:****
采购项目编号:****俊儒竞碳(工程)****-***
采购合同编号:****-****-***
休旅学*元
合同金额(人民币******
金园
采购单位(委托方****市文体旅游广电局(盖章)
协顺建
成交供应商(受托方”****中协顺建设(盖章)*****
工程有限(盖章)
采购日期:****年**月**
*****今
发包人(采购人):****市文体旅游广电局
承包人(成交供应商):****中协顺建设工程有限公司
根据****年**月**日****俊儒工程咨询有限公司对农垦文化博
物馆管网改造项目竞争性商结果和碳商文件的要求。依照《中华人民共和国
合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,
双方就采购事项协商*致,订立本合同。该工程项目的合同条款及格式,采用《中
华人民共和国简明标准施工招标文件》(****版)规范文本制定,通用合同条款、
专用合同条款及合同附件格式同时适用于该文本。
*、工程概况
工程名称:****
工程地点:****藏族自治州****市
设工
工程内容:对****农垦文化博物馆给水管网改造、污水管网清理及地面塌建
陷恢复
*、工程承包范围
承包范围:对****农垦文化博物馆给水管网改造、污水管网清理及地面塌
陷恢复,工程清单所包含的所有内容:
*、合同工期
开工日期:****年**月**日;竣工日期:****年**月**日
*、质量标准
工程质量标准:合格
承包人项目经理:惠子(资格证书编号:青****************)
*、合同价款及付款方式
合同价款(大写):**********元**分¥:******.**元;
支付方式:验收后*次性支付工程款(扣除*%质保金外)
*、组成合同的文件
*、本合同协议书;
*、标准文本的专用条款、通用条款;
*、标准、规范及有关技术文件;
*、成交通知书;
*、碳商响应文件及附件;
*、设计图纸、工程量清单;
*、工程报价单和已标价工程量清单;
*、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
*、保修责任
工程保修责任:工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量
保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,工程竣工后,为保证工
程合理使用期内正常使用,双方协商*致签订《工程质量保修书》,并按规定向
发包人提交*%的工程质量保修金,待完成质量保修责任、保修期满后支付给承
包人。
*、竣工验收
*、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
*、质量保证期内如发生工程质量问题,承包人在接到需方通知*周内(以传
真日期为准)给予答复,如属于承包人的责任,承包人负责修复、更换,并承担
程,
由此发生的*切费用,如因发包人使用不当造成的问题,承包人应积极配合解决,
费用由发包人负担,修复或更换时间最长不超过**天。
*、如承包人在收到发包人通知*天内没有答复,则视为承包人承认其工程质
量问题,发包人有权自行处理,承包人承担由此而发生的*切费用。
*、施工要求
*、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青
海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[****]***号文件,必须满足国
家及地方对安全生产、文明施工相关规定。
*、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验
评标准组织施工。建立和健全质量保证体系,以承包人主体行为规范和施工人员
的工作质量,确保各单位工程的施工质量。
*、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应,调剂材料需满足设计和
符合国家标准,并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式,
由承包人按进度、设计要求标准,在征得发包人同意后,负责加工订货,发包人
有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求,
所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证,否则,由此造
成的经济损失,由承包人负责。
*、突出抓好施工过程中的“*控制”,加强全过程质量管理。在施工过程中
要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制;加强每道工序的质量管
理,对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措施,
加强检查验收,抓好全过程质量管理。同时,还应健全为满足施工图设计和建筑
物功能要求的抽验检查制度。
*、建筑采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行
现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,应按各专业工程质量验收规范规定进
行复验,并应经监理工程师(或发包人技术负责人)检查认可。
*、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。
相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程师(或发包
人技术负责人)检查认可,不得进行下*道工序施工。
*、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划,以保证施工连续均衡、有
节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,确保工程按期完成。
*、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制,认真执行《建
筑施工安全检查标准(*****-**)》,提高安全生产工作和文明施工的管理水平。有限
施工现场不但应该做到安全生产不发生事故,同时还应做到文明施工、整齐有序,
尽量减少施工噪音和对周围环境的污染,争创“施工现场文明工地”。
*、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的
工作协调、配合工作,虚心听取他们的意见和建议,不断改进工作、提高管理水
*******
平。
**、单位工程完工后,承包人应自行组织有关人员进行检查评定,并向发包
人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内,应按照有关法律、法
规的管理规定和双方在合同中的约定,承担本工程质量保修责任。
**、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施
工质量验收规范及验收统*标准。
**、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
*、违约责任
*、在执行合同期限内,任何*方因不可抗力事件造成不能履行合同时,应立
即通知对方,并交送有关权威机构出具的证明,则合同履行期可延长,其延长期
与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续**天及以上时,双方应通过友好协
商,决定是否继续履行合同事宜。
*、承包人不能按期交工,除人力不可抗拒因素外,应向发包人偿付延期违约
金,按工程总价每日*%计算,但金额不得超过工程价的**%。
*、当发生合同纠纷时,双方本着友好协商态度解决,当达不成共识时由发包
人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
*、谈判过程中,碳商文件、商响应文件及澄清文件等都是合同的组成部分,
发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反,应承担违约责任。
**、合同生效及其它
*、本合同经发包人、承包人及采购代理机构盖章后即生效;
*、碳商文件、成交供应商商响应文件、成交通知、工程量清单为本合同不
可分割的部分,并具有同等的法律效力;
*、本合同未尽事宜,双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。
*、本合同*式*份,双方各执*份,****俊儒工程咨询有限公司备查*份。
工程
建设
旅游协顺
体
*
发包(全称包称生签章)
山
地址址:*
军玉
法定或委托花理法定代态
表人托代理人
印瑞
电话电话:
皖***********
*************
电传:电传:
宏郭
开户银行:
账号:
后同签行时间:****年*月**日.
程咨阁有公司
合同备案部门:****俊儒
咨
负责人或经办
*************
合同签约时间:***夏年*月*日
成交通知书
****中协顺建设工程有限公司:
由****俊儒工程咨询有限公司组织召开的农垦文化博物馆
管网改造项目(项目编号:****俊儒竞碳(工程)****-***),
,
经评标委员会评定,确定贵公司为该项目的成交单位。
采购单位:****市文体旅游广电局
成交金额:**********元**分
(******.**元)
工期:**日历天(具体开竣工日期以甲乙双方签订的
相关合同为准
项目经理:惠子
注册编号:青****************
成交内容:****
请贵公司在成交通知书发出之日起**日内,前往采购单位
签订书面合同。(成交通知书*式*份)
特此通知
原
采购代理机构(盖章):****餐德
工询餐限公司
签发日期:****年**月**日**********
联系电话:****-*******
附注:合同须附成交通知书、最终报价表
最后硅商报价表供应商名称:****中协顺建设程有限公单位:元注:*、在碰商过程中,碰商最后报价与首次报价的价格发生的浮动比例,在项目签订合同时对首次报价单价的基础上进行同比例浮动,作为签订合同的最终单价。*、碰商最后报价必须用大写和小写*种形式报价。碰商最后报价大小写不*致,以大写为准。碰商最后报价应包含完成本项目内容的所有费用。*、此表不需装订在碰商响应文件中,供应商事先须盖章、签字。在碰商期间,由碰商小组确定合格的供应商按要求现场填写。*、根据《****促进中小企业发展暂行办法》的相关规定,对残疾人福利性单位、小型和微型企业制造(生产)产品的价格给予*%的扣除,用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。顺建设供应商:****中协顺建设工程(公章)法定代表人或委托代理人或盖章)******** |
|
项目名称 |
最初报 |
|
最终报价 |
工程质量 |
工期 |
农星文化博物馆管网改造项目 |
大写:**********元**分小写:******.** |
|
大写;任州政永罗参分尔驾******** |
合格 |
**日历天(具体开始工日期以甲乙双方签订的相关合同为准) |
最终确定的优惠承诺及其他:天 |
|