****项目交易公告
经****区城市管理局公文星批表批准，并且本项目资金已落实，按****市
人民政府令第***号规定，****市****区城市管理局现通过网上随机抽取方式选
定项目承包人。
、项目名称：****
、资金来源：****
*、建设单位：****市****区城市管理局
联系人：****
联系电话：***-********
代理机构：****娇达咨询服务有限公司
联系人：****
联系电话：***-********
设计单位：****市城市规划勘测设计研究院
监理单位：****市财贸建设开发监理有限公司
监督机构：****市****区建设工程招标管理办公室
监督电话：***-********
注：代理机构不得承包所代理的项目，也不得为所代理项目的报名单位提供
咨询、监理等可能影响交易公正性的服务。
*、项目基本情况
*.项目概况：且前客村立交公厕残旧，按国家*类公厕的标准，对公厕的屋
面、墙面、地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内
容以施工图纸、工程量清单为准。
*.承包内容及规模：按国家*类公厕的标准，对客村立交公厕的屋面、墙面、
*
地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内容以施工图
纸、工程量清单为准。
*.发包价：*********元。
*.承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单
价包干、项目措施费包干。
*.时间要求：计划从****年月日开始实施，至****年月日结束。
其他：工程概况及交易须知补充条款：本次交易代理费由中标单位支付，参
照原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格[*********号）
中招标代理服务费收费标准计算。
*、交易公告及报名时间：从****年**月**日**时**分至****年*月*日
**时**
注：*.交易公告发布截止时间与报名截止时间*致。
*.交易公告在****公共资源交易中心网站发布时，同时发布施工图纸和工程
量清单（施工类项目）、发包价，发布交易公告的时间不得少于*个工作日。如建
设单位需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间
因此导致交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。
*.承包意向有效期：**日历天（从报名截止之日记起）。
*、本公告及修改、补充材料在****公共资源交易中心网站
（****://***.******.**/发布，项目相关施工图纸、发包价及工程量清单等资料
请自行在网站下载（如有）。
*、承包意向人合格条件
（*）承包意向人已进入****市房屋建筑工程施工总承包小额建设项目企业
库。
（*）承包意向人按规定的格式及内容签署了《承包意向承诺函》。
（*）相关行政监督部门对不同类别项目承包人的要求条件：
*
*.承包意向人拟担任本工程项目负责人的人员要求为房屋建筑工程专业*级
或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（*类），或能
够提供****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证
书信息的打印页。（注：小型项目负责人专业以企业聘书上所聘专业为准，如聘
书中未明确专业的，以小型项目负责人继续教育培训合格证中的专业为准。）（注：
小型项目选择此项）
*.专职安全人员须具有安全生产考核合格证（*类）或能够提供****省建筑施
工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页，项
目负责人和安全员不为同*人。
*、网上随机抽取时间及地点
（*）网上随机抽取时间：公告结束后第*个工作日。出现网络中断的，可
以顺延*个工作日。
（*）网上随机抽取地点：****公共资源交易中心网站（****://***.******.**/）
小额项目交易系统。
（*）网上随机抽取时间是否有变化，请密切留意交易公告、澄清公告等相
关信息。
*、承包候选人选取方式
（*）报名登记的承包意向人达到*家以上的，以网上随机抽取方式从报名
单位中依次选取第*、第*和第*承包候选人
（*）报名登记的承包意向人只有*家的，以网上随机抽取方式从报名单位
中依次选取第*、第*承包候选人：
（*）报名登记的承包意向人只有*家的，可以直接确定其为承包候选人。
*、网上随机抽取结果将在****公共资源交易中心网站公示，公开接受监督。
**、承包意向人或者利害关系人对公告内容有异议的，应当在公告结束前
向建设单位提出书面意见。建设单位应当自收到异议之日起*个工作日内予以书
*
面答复：书面答复前，应当暂停小额建设项目的交易活动。
异议受理部门：****市****区城市管理局
异议受理电话：***-********
地址：****市****区宝岗路*号大院
**、建设单位不集中组织现场踏勘，承包意向人可自行踏勘，现场详细地
址：****市****区****大道南，自****年月日起具备现场踏勘条件。（施工
类）
**、建设单位开展小额建设工程交易活动时，应当在****公共资源交易网
站（****://***.******.**/）小额项目交易系统填写工程项目申请，附件上传项目
的审批、核准资料或者项目建设单位出具的证明文件、工程发包价及预算情况和
交易公告（注：交易公告需要上传*份****版本，*份加盖建设单位公章的***
版本。以上附件均无需到****公共资源交易中心另交纸质材料）。
附件：承包意向承诺函
附件
承包意向承诺函
****市****区住房和建设水务局、****市****区建设工程招标管理办公室、****
市****区城市管理局：
*、本公司已详细了解了建设单位发布的****项目交易公
告及有关附件，并无异议
*、本公司承包意向在交易公告规定的有效期内有效，并受此约束。如建设
单位需延长交易有效期的，本公司同意延长。如在有效期内撤回交易意向或放弃
承包资格不与建设单位签订合同的，建设单位有权要求本公司对所造成的损失进
行赔偿。
*、如获得承包资格，本公司将承诺按交易公告中规定的时间及质量要求完
成并移交本项目。
*、本公司就参加本项目交易工作，作出以下郑重承诺：
*.本公司报名信息及提供的材料都是真实有效的。
*.本公司在本项目交易中不给其他单位挂靠，不转让交易资格，不向建设单
位、监督部门、交易中心有关人员行赔。
*.本公司没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产的状态：没有处于
被行政主管部门取消交易资格的处罚期内：没有行政主管部门已书面认定的重大
项目质量问题：在报名截止时间前*年，本公司在****市人民检察院行赔犯罪档
案中没有犯罪记录
*.严格遵守建设项目余泥渣土运输与排放管理制度，执行“*不准进、*不
准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。如违反建设项目余泥渣土
运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为。（施工类）
*.本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文
件编写、监理工作，与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害
关系。（施工类）
*.本公司获得承包资格后将按照我市有关劳务规定执行。
*.本公司拟派的项目负责人及安全员没有在其它在建项目中任职。（房建市
政施工类）
*
*.本公司获得承包资格后不无故放弃承包资格。
*.本公司在建设工程发包通知书发出之日起*个工作日内将与建设单位签订
书面合同。
**.本公司认真研究了交易公告的有关规则，充分考虑了因其他承包意向人资
格变动对随机抽取结果产生的影响，并接受此次随机抽取结果。
如经查实本公司违反上述承诺的情况，本公司愿意接受公开通报，承担由此
带来的法律后果，并同意监督部门做退出小额企业库处理。
承包意向人：
年月日
发包人：****市****区城市管理局工程地点：****区****大道南工程编号：工程名称：********市建设工程施工合同合同编号：
目录*〇**年**月****市工商行政管理局制定****市城乡建设委员会承包人：
*、合同价款…………………………………………………………………………….……………….（*）*、质量标准…………………………………………………………………………….……………….（*）*、合同工期………………………………………………………………………………….………….（*）*、工程承包范围…………………………………………………………………………….………….（*）*、工程概况………………………………………………………………………………….………….（*）第*部分协议书
第*部分专用条款第*部分通用条款*、发包人承诺……………………………………………………………………….………………….（*）*、合同生效…………………………………………………………………………….……………….（*）*、承包人承诺………………………………………………………………………….……………….（*）*、词语含义…………………………………………………………………………….……………….（*）*、组成合同的文件…………………………………………………………………….……………….（*）
*.工程分包……………………………………………………………………………………………....（*）*.通讯联络………………………………………………………………………………………….…...（*）*.施工设计图纸…………………………………………………………………………………….…...（*）*.语言及适用的法律、标准与规范…………………………………………………………….……...（*）*.合同文件及解释………………………………………………………………………………….…...（*）*.定义………………………………………………………………………….………………………...（*）
**.发包人代表…………………………………………………………………………………………...（**）**.现场管理人员任命和更换…………………………………………………………………………...（**）**.承包人………………………………………………………………………………………………...（**）*.发包人………………………………………………………………………………………………...（*）*.专项批准事件的签认………………………………………………………………………………...（*）*.交通运输……………………………………………………………………………………………...（*）
**.不可抗力……………………………………………………………………………………………...（**）**.工程担保……………………………………………………………………………………………...（**）**.指定分包人…………………………………………………………………………………………...（**）**.承包人代表…………………………………………………………………………………………...（**）**.造价工程师…………………………………………………………………………………………...（**）**.监理工程师…………………………………………………………………………………………...（**）
**.竣工日期…………………………………………………………………………………………….（**）**.工期及工期延误…………………………………………………………………………………….（**）**.暂停施工和复工…………………………………………………………………………………….（**）**.开工………………………………………………………………………………………………….（**）**.进度计划和报告…………………………………………………………………………………….（**）**.保险…………………………………………………………………………………………………...（**）
**.材料和工程设备的检验试验……………………………………………………………………….（**）**.承包人采购材料和工程设备……………………………………………………………………….（**）**.发包人供应材料和工程设备……………………………………………………………………….（**）**.测量放线…………………………………………………………………………………………….（**）**.安全文明施工……………………………………………………………………………………….（**）**.质量标准…………………………………………………………………………………………….（**）
**.缺陷责任与质量保修……………………………………………………………………………….（**）**.竣工验收…………………………………………………………………………………………….（**）**.工程变更…………………………………………………………………………………………….（**）**.工程试车…………………………………………………………………………………………….（**）**.隐蔽工程和中间验收……………………………………………………………………………….（**）**.施工设备和临时设施……………………………………………………………………………….（**）
**.合同价款的约定与调整…………………………………………………………………………….（**）**.工程优质费………………………………………………………………………………………….（**）**.提前竣工奖与误期赔偿费………………………………………………………………………….（**）**.暂估价……………………………………………………………………………………………….（**）**.暂列金额…………………………………………………………………………………………….（**）**.工程量……………………………………………………………………………………………….（**）
**.预付款……………………………………………………………………………………………….（**）**.支付事项…………………………………………………………………………………………….（**）**.物价涨落事件……………………………………………………………………………………….（**）**.现场签证事件……………………………………………………………………………………….（**）**.工程量偏差事件…………………………………………………………………………………….（**）**.工程变更事件……………………………………………………………………………………….（**）
**.最终清算款………………………………………………………………………………………….（**）**.质量保证金………………………………………………………………………………………….（**）**.结算款……………………………………………………………………………………………….（**）**.竣工结算…………………………………………………………………………………………….（**）**.进度款……………………………………………………………………………………………….（**）**.安全文明施工费…………………………………………………………………………………….（**）
第*部分补充条款第*部分附件**合同份数…………………………………………………………………………………………….（**）**.保密要求…………………………………………………………………………………………….（**）**.合同争议…………………………………………………………………………………………….（**）
工程名称：*****、工程概况依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成*致意见，订立本合同。承包人:（全称）发包人:（全称）****市****区城市管理局第*部分协议书
资金来源：****工程立项、规划批准文件号：结构形式：钢筋混凝土框架结构工程规模：对客村立交公厕的屋面、墙面、地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内容以施工图纸、工程量清单为准。工程内容：按国家*类公厕的标准，对客村立交公厕的屋面、墙面、地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内容以施工图纸、工程量清单为准。工程地点：****市****区****大道南
工日期以发包人签发的开工令为准。从****年月日开始施工，至年月日竣工完成。实际开工程合同工期总日历天数：**天。*、合同工期承包范围:对客村立交公厕的屋面、墙面、地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内容以施工图纸、工程量清单为准。*、工程承包范围
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；（小写）：***,***.**元。合同总价（大写）：**********元*角*分；*、合同价款工程质量标准：承包人须严格按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法规规定进行施工。*、质量标准
*、承包人承诺本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定义相同。*、词语含义组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第*部分《通用条款》第*.*款赋予的规定*致。*、组成合同的文件■详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
本合同订立地点：********区宝岗大道北宝岗路*号本合同订立时间：****年月日*、合同生效发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。*、发包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：地址：****市****区宝岗路*号地址：发包人：（盖章）****市****区城市管理局承包人：（盖章）合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。
第*部分通用条款电子邮箱:电子邮箱:邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：传真：传真：
■内容：按国家*类公厕的标准，对客村立交公厕的屋面、墙面、地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内容以施工图纸、工程量清单为准。■名称：*****.**单位工程*．定义第*部分专用条款参照《****市建设工程施工合同》**-****-****执行
■传真；□电报；■信件；■文书；*.**所采用的书面形式包括：■范围：按国家*类公厕的标准，对客村立交公厕的屋面、墙面、地面，给排水、电气、洁具等设施及周边环境进行升级改造。具体内容以施工图纸、工程量清单为准。
*.*约定适用的标准、规范的名称：本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。*．语言及适用的法律、标准与规范*.*组成合同的其他文件：*、本合同协议书；*、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、工程变更、签证、图纸会审记录等修正文件；*、中标通知书；*、本合同专用条款；*、本合同通用条款；*、标准、规范和其他有关技术要求；*、工程图纸；*、工程量清单；*、双方确认的预算书。以上优先解释顺序与通用条款不*致的,以本条款的约定为准。*．合同文件及解释□其他：/■电子邮件；
*.*发包人提供施工设计图纸*.施工设计图纸*.*约定适用的标准、规范的名称：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程设计、工程施工、工程质量、工程保修等规定。需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《****省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《****省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。*.*适用法律和法规
（*）提供的时间：/*.*承包人提供施工设计图纸（*）提供的数量：*套（*）提供的时间：开工前
各方通讯地址和设计人：*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式*.通信联络（*）监理工程师答复的时间：/（*）提供的数量：/
通讯地址：****市荔湾区荔湾路***号收件人：宋工邮政编码：******监理人：****市财贸建设开发监理有限公司通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：通讯地址：****区宝岗路*号大院***室收件人：****邮政编码：******发包人：****市****区城市管理局
*.*指定分包工程名称：除合同另有规定外，承包人未经发包人同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第*人，否则视为承包人违规分包。*.工程分包视为送达的其他方式：收件人签收快递（传递资料时以网络显示的签收时间为准）通讯地址：/收件人：/邮政编码：/工程造价咨询人：/
*.*运输超大件和超重件的费用：由承包人负责办理并承担所有费用。*.*修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责办理并承担所有费用。*.*办理道路通行权和修建场外设施的费用：由承包人负责办理并承担相关费用，发包人协助。*.交通运输*.*分包工程款的支付方式：/
造价工程师：姓名：印章样式：签字样式：监理工程师：*.*专项批准事件的签认人选*.专项批准事件的签认
*.*发包人完成下列工作的约定*.发包人姓名：印章样式：签字样式：建造师：姓名：印章样式：签字样式：
现场交验的时间：开工前办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：所有由发包人办理的施工所需证件、批件，所需满足规定的材料及证明在开工前**日内提供，开工前尚未办理的证件、批件由承包人协助发包人办理。提供施工所需的有关资料的时间：开工前开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：开工前*天内完成。完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前*天内将施工所需的水、电线路接至施工红线内指定地点，并提供水、电驳接点；场内线路的接驳由承包人负责，并负责维修。办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：进场前*天完成“*通*平”工作，具备开工条件。
*.*支付款项*.*提供施工场地的时间：开工前协调处理施工周围场地关系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：及时向有关方面联系，协调解决组织图纸会审和设计交底的时间：开工前提供标准与规范的时间：开工前
■按协议书所注明的银行账户转账。（*）工程款支付方式■另作约定：本项目由****市****区城市管理局投资，****市****区财政拨款，具体支付时间以财局审核及拨款时间为准。****市****区城市管理局办理完毕报送****区财政局即视为已及时支付了款项。□按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限支付。（*）工程款支付期限
（*）提交支付申请和工程款额报告期限**.*承包人完成下列工作的约定**.承包人□其他方式：/□支票支付。
（*）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：保证施工场地清洁卫生符合****市有关规定的要求。（*）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：由于承包人原因造成破坏的，由承包人负责修复并承担所需费用。（*）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按照****市建委施工现场、交通环卫和施工噪音管理规定办理施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续，并应承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。（*）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：/□另作约定：/■按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限提交。
发包人通知承包人进场之日起以后*天内，承包人必须完成进场工作。如果承包人的实际进场日期迟于计划进场日期，发包人有权向承包人索取按专用条款**.*中约定的每日历天应赔付额度和实际延误天数的乘积计算的误期赔偿费。承包人进场时，如没有临时施工用电或已有用电条件不能满足施工需求，承包人应考虑投入发电措施实施施工，不能因此理由拒绝或推迟开工，承包人所投入的发电机功率应满足施工的需求，相应费用包含于工程项目款中。补充以下工作内容，包括但不限于：■另作约定：承包人应在工程竣工验收合格后**天内提交竣工验收报告和竣工结算文件。□按通用条款第**.*款规定提交。（*）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件
承包人必须配备足够的安保人员，加强巡查，落实安全责任。对于搭建外墙排栅施工工程，要切实保障施工范围内住户或单位的人身、财产安全。若因承包人配备安保人员不到位，未落实安全生产责任制引起入室盗窃，住户或单位的人身、财产安全因而遭受侵害的，所发生的各类损失由承包人负责赔偿。对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性地发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，承包人须在变更或变化确定后*天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前*天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。允许机械、设备调整的原则为：所调整机械、设备、规格、标准只能比原计划提高，不能降低；数量原则上不允许减少，如确因更换先进设备提高了工效，可考虑在总工作能力不降低的前提下同意调整。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏，承包人必须在*天内修复或更换。保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；否则，应承担违反投标承诺的违约责任。承包人必须建立并健全全面质量管理体系、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置具备资格的各级技术管理和质量检查人员；
**.本合同被解除时，承包人应将全部场地清理干净退还发包人并将与工程相关技术资料、文件等交给发包人或发包人指定的人。**.承包人应按照《关于加强市政重点工程文明施工管理的通知》【穗建筑[****]***号】、《****市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【****】***号）、《关于进*步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【****】****号）等的规定做好现场文明施工的管理工作。施工临时占用人行道、车道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其他开支或不良的影响。**.落实安全生产*级教育制度。未经承包人组织进行安全生产教育并考核合格，且未与用工单位依法签订书面劳动合同的人员，工程监理单位将不确认其进入施工现场作业资格；施工使用的材料和机具设备应按规定进行质量安全检测，未经工程监理单位按规定确认的作业人员、施工材料和机具设备不得进入施工现场；对已进场的施工材料和机具设备必须坚持动态管理，定期安全检查，不合格的坚决停用，并清出施工现场；施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，严禁无证操作。承包人必须按照****市建设委员会【穗建筑〔****〕***号】、【穗建筑[****]***号】文件规定办理建设工程平安卡；按照《关于加强建设工地民工安全教育和现场出入管理的通知》【穗建筑[****]***号】的规定，加强对施工人员、材料、设备的进出工地管理。除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。发包人将在承包人的配合下，充分运用自身对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，但这种协调不解除承包人的各项责任与义务。工人的意外事故或伤害。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。
**.*发包人现场管理人员任命和更换：**.现场管理人员任命和更换**.*承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：**.承包人自愿承诺，在本合同履行过程中应当自动履行民工权益保障工作。**.承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【****】*号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照《****省工资支付条例》相关要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的诉讼，承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。**.承包人负责协调办理工程竣工后涉及设施的养护移交工作。
**.*发包人代表及其权力的限制**.发包人代表**.*承包人代表授权人选任命和撤回：按通用条款规定造价工程师代表任命和撤回：按通用条款规定**.*监理工程师代表任命和撤回：按通用条款规定**.*承包人代表任命和更换：按通用条款规定
**.*负责合同工程的监理人及任命的监理工程师**.监理工程师（*）发包人对发包人代表权力做如下限制：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为
**.造价工程师**.*(**)需要发包人批准的其他事项：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）任命（）为监理工程师，其通讯方式为（*）监理人：****市财贸建设开发监理有限公司法定代表人：刘伟
**.*（*）需要发包人批准的其他事项：/联系电话：/传真号码：/通讯地址：/邮政编码：/（*）任命（/）为造价工程师，其通讯方式为（*）工程造价咨询人：/法定代表人：/**.*负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
承包人中标后不得更换承包人代表，承包人代表及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位书面批准，报发包人备案，必须妥善安排工地现场的工作交接。如承包人代表不在现场*次即进行记录，不在场*次则对承包人代表实行扣分，不在场*次则提交建设行政主管部门处理。补充以下内容：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：**.*承包人任命（）为承包人代表，其通讯方式为**.承包人代表
**.工程担保（*）提供材料和工程设备、服务的分包人：/（*）实施、完成部分永久工程的分包人：/**.*依法指定的发包人**.指定发包人本合同所称“现场办公”，指在工程实施过程中，承包人代表及承包人现场管理机构主要部门负责人必须在施工场地全职跟班，履行各自的职责。
（*）出具履约保函的担保人：/■另作约定：本工程不设履约担保金。□签订本合同时。（*）提供履约担保的时间：/（*）履约担保的金额：（大写）/（小写/）**.*承包人提供履约担保的约定
（*）出具支付保函的担保人：/□另作约定：/□签订本合同时。（*）提供支付担保的时间：/（*）支付担保的金额：（大写）/（小写）**.*发包人提供支付担保的约定
**.*委托承包人办理保险的事项有：**.保险**.*（*）不可抗力的其他情形：项目所在地县级以上气象主管机构所属的气象台/站统*发布的悬挂红色暴雨信号（包括红色暴雨信号）以上的大雨，或悬挂黄色台风信号（包括黄色台风信号）以上的大风，或地震等自然灾害。**.不可抗力**.*担保内容、方式和责任等事项的约定：/
**.进度计划和报告**.*投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：/■通用条款第**.*款的第（*）项。■通用条款第**.*款的第（*）项；■通用条款第**.*款的第（*）项；■通用条款第**.*款的第（*）项；
■另作约定：因承包人相关准备不完善导致无法签发开工令的除外。□按通用条款规定的**天。**.*监理工程师在本合同签订后的（**）天内签发开工令。**.开工**.*承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：图纸会审后*天内；开工后每月（上、中、下旬）旬末前向监理单位、发包人申报本阶段进度报表和下阶段进度计划，并应严格根据计划进行施工。
**.*合同工程的工期约定为（**）天。**.工期及工期延误**.*暂停施工，仅限于，非承包人原因所造成的事件并经发包人确认同意的情况下实施。**.暂停施工和复工
**.*.*因承包人原因造成工期延误的，总工期不做顺延。如果实际进度比计划滞后*天，由发包人要求承包人加快进度，如造成总工期延误的，从延期的第*天起，每天向发包人交纳违约金，违约金的金额为：每延误*天，按本合同价款的*％支付违约金，如果延误**天，则发包人有权要求承包人退场，另行发包该工程，并由承包人赔偿发包人损失。**.*.*双方约定工期顺延的其他情况：（*）重大设计变更而且确实影响到施工进度（但属施工技术措施失误影响的工期由承包人自负）；（*）发包人不能按计划提供设计图纸而确实影响到施工进度；（*）不可抗力因素。如遇上列情况，顺延工期。**.*工期延误承包人提供施工进度计划经发包人和监理单位审批后执行，因承包人原因造成工期延误的，每延误*天，按本合同价款的*％向发包人支付违约金，如果实际进度比计划滞后*天，由发包人要求承包人加快进度，如果滞后**天，则发包人有权终止合同，发包人、监理单位向承包人发放终止合同通知书，*天内，承包人退场并赔偿因违反合同约定造成的发包人的损失。**.*暂停施工**.*工程中有关进度计划的要求：开工后每周*向监理单位、发包人申报本阶段进度报表及下阶段进度计划，并应严格根据计划进行施工。
（*）合同工程质量标准以国家、地方或行业的现行最新的质量检验评定标准为依据，应达到合格工程标准。**.*约定的工程质量标准**.质量标准**.*计划竣工日期：以场地移交日期推算**.竣工日期
□另作约定：■按通用条款的规定。**.*治安管理：**.*安全文明施工的内容：按****市现行有关规定执行。**.安全文明施工（*）工程质量验收标准：以国家、地方或行业的现行最新的质量检验评定标准为依据，应达到合格工程标准。
■发包人不供应材料和工程设备的，本条不适用。**.*约定供应的材料和工程设备**.发包人供应材料和工程设备**.*测量放线误差的约定：根据通用条款相应约定执行。**.*承包人提交施工控制网资料的时间：根据通用条款相应约定执行。**.测量放线
□另作约定：■按通用条款规定，由承包人负责运输和保管，相应的费用及责任由承包人承担。**.*承包人采购材料和工程设备**.承包人采购材料和工程设备**.*发包人供应材料和工程设备的结算方式：/□发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备*览表”，作为本合同的附件。
（*）检测机构：按****市现行相关规定执行。（*）种类：按****市现行相关规定执行。**.*见证取样检验试验的材料和工程设备**.材料和工程设备的检验试验**.*发包人依法指定的生产厂家和供应商：本工程使用预拌混凝土、预拌砂浆、钢筋、水泥、砌体、给排水管及其它主要材料，必须符合设计及交易文件要求。订货前承包人就提供交易文件指定的*家以上生产厂家的产品合格证书及试验报告，主要装饰材料须提供样板，经工程监理单位、发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。发生货不对版，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。发包人在收到相关资料后**天内答复，且否则延误的工期相应顺延。**.*承包人供货要求：
**工程质量检查**.*发包人提供的施工设备和临时设施：/□另作约定：/■按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。**.*承包人配置施工设备和临时设施**.施工设备和临时设施
隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行*级验收、签字确认，然后提前**小时书面通知监理工程师会同验收，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下*道工序的作业。监理工程师在接到通知后**小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，监理工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知监理工程师会同验收的，监理工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或监理工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程进度款，监理工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的*切责任全部由承包人负责。钢筋混凝土工程必须进行隐蔽验收，并在竣工验收前提交混凝土试块的检测报告。**.*参加验收的限制改为：**.*中间验收的部位有：中标后双方协定并签订书面补充协议**.隐蔽/工程和中间验收在工程竣工验收时，承包人应向发包人完整提供每*个施工对象的同*角度、同*位置的施工前、施工中、施工后的彩色对比照片及国家档案部门的要求规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料*式【*】份（同时提供电子文件）。**.*本条增加以下内容：承包人在施工过程中，应及时对关键工序和隐蔽部位在施工前、施工中、施工后的典型阶段进行拍照留存。
■需要试车的，试车的内容和要求：以设备厂家提供的技术参数为准□不需要试车的，本条不适用。**.*试车内容**.工程试车承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相或留存样本，保证监理工程师、发包人能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程，并将结果保存作为日后检查之用，因承包人未按本合同相关规定进行隐蔽/中间工程的施工造成发包人的损失的，*切损失由承包人承担。**.*隐蔽工程的拍摄或照相：
合同工程竣工验收标准：承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收且发包人提供其应向承包人提供的齐全资料后**天内，承包人应提供*式*套完整的竣工图及文字资料给监理单位、发包人审核后，由发包人提交给设计院重新出*套完整的竣工图，再交由承包人按省、市质安、城建档案管理部门的要求、规格编制成册，出图费用由发包人承担。**.*竣工验收标准**.竣工验收发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：/**.*承包人提出工程变更建议**．工程变更
**.*竣工清场■合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。**.*施工期运行■合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。**.*单位工程和工程部位验收
**.缺陷责任与质量保修□另作约定：/■按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。**.*施工队*的撤离□另作约定：/■按通用条款规定。
**.工程量质量保修期：按中华人民共和国国务院令第***号《建设工程质量管理条例》相关规定执行。**.*质量保修期计算缺陷责任期：根据通用条款相应约定执行。**.*缺陷责任期计算
**.暂估价**.*合同工程的暂列金额为*****.**元。**.暂列金额□另作约定：/■按通用条款规定。**.*清单工程量包括的工作内容
□按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。**.*非招标专业工程款的确定□专业工程：/□材料、工程设备：/必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务**.*招标暂估价项目
**.*误期赔偿费■没约定提前竣工奖的，本款不适用。（*）提起竣工奖额度**.*提前竣工奖**.提前竣工奖与误期赔偿费□另作约定：/
■没约定工程优质费的，本款不适用。**.*工程优质费的计算方法**.工程优质费（*）误期赔偿费的最高限额：施工合同价的**%。（*）每日历天应赔偿额度为施工合同价的*%。
①若原发包价有相同的子目，按原发包相同子目的综合单价执行，如原发包价该子目综合单价为*或无报价，则按综合单价为*执行；在施工过程中，若发生设计变更、现场签证等原因造成发包时的工程量清单内容及数量发生变更，只调整变更增加或减少部分的价格。计价方法为：与发包时工程量清单（或内容及数量）进行对比，计算出增加（或减少）的工程量（即工程量按实际发生计算），再乘以综合单价，但综合单价项目除合同中有特殊注明或因政策性文件下达规定可以调整外，其它不得调整，即发包单价为结算单价，其增加或减少的造价=增加（或减少）的工程量×综合单价×（*+规费+税率）。其中的综合单价按以下原则确定：■另作约定：在整个合同执行期内综合单价均不作任何调整。除非发生以下因素，合同价款作相应的调整。□按通用条款规定的调整事件。**.*合同价款的调整事件**.合同价款的约定与调整
（*）在工程量偏差不大于**%时，项目措施费为合价包干，在整个合同执行期内不作调整。（*）若在原施工图（招标工程清单）或承包范围外增加工程，其计价方法为：增加工程量×综合单价×（*+措施费+规费+税率），综合单价的确定原则按**.*款第（*）点执行。（*）若由于发包人的原因发生相同规格的主材用料变更的，不调整单价，单独结算主材价差，计算式为：（变更后的主材单价-原主材单价）×工程量×（*+损耗率）×（*+规费+税率）。发包文件没有的材料按施工期****地区的材料综合价格计算；若综合价格无的材料，参照《建设工程材料（设备）厂商价格信息》，由发包人与承包人在施工前或采购前议商并按议商后的材料价格进行计算，综合价与厂商价格信息都没有的材料，由承包人报监理单位和发包人审核,并按审核后的材料价格后作为结算依据。④若相应定额都没有相关的子目由承包人提出申请，报监理单位及发包人审核确认后执行。③发包的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目（是否为新增项目由发包人确定），采用工程量清单计价法，依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****），套用《****年****省建筑与装饰综合定额》、《****年****省安装综合定额》，采用工程量清单计价模式进行计算，其计价程序、费用组成和费率标准，参照发包相同或类似分部分项工程的有关子目综合单价分析表，其中人材机价格和相关项目费率标准执行发包价中最低的。若原发包价无可参考的人材机价格和费率，则相关费率标准按定额规定的下限执行，项目的人工、材料、机械台班价格按该施工时期《****建设工程造价信息》综合价格。如果《****建设工程造价信息》中没有的材料[设备]价格则参考该施工时期《建设工程材料（设备）厂商价格信息》相应材料[设备]价格，经监理工程师和发包人审核确认其下浮率和价格。《****建设工程造价信息》和《建设工程材料（设备）厂商价格信息》都没有的材料单价凭监理工程师和发包人审核确认的有效发票的材料单价进行补差计算成本。对于新增工程项目的材料价格以区财局结算评审结果为准。②若原发包无相同的子目，但有类似的子目，则参照类似子目的综合单价。按其单价分析方法进行调整得出该子目的综合单价，经监理单位和发包人审核、确认后执行；
□按照下列方法调整：■按通用条款的规定调整。**.*调整承包人报价偏差的方法**.工程变更事件**.*（*）调整合同价款的其他事件：/
□按照下列方法调整：■按通用条款的规定调整。调整结算分部分项工程费：**.*调整分布分项工程费的方法**.工程量偏差事件
**.*现场签证报告的确认**.现场签证事件□按照下列方法调整：■按通用条款的规定调整。调整结算措施项目费：**.*调整措施项目费的方法
**.*承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费不作调整。**.物价涨落事件□另作约定：/■按通用条款的规定的时间提交。提交现场签证报告的时间：
**.*预付款的约定及管理**.预付款（本项目由****市****区城市管理局投资,财政拨款,具体支付时间以财局审核及拨款时间为准。）□另作约定：/■按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。**.*计算利息的利率**.支付事项
□另作约定：/□通用条款规定为合同价款的**%，即/元。（*）预付款的最高限额/□约定预付款的，预付款的金额为/元，起支付办法和抵扣方式，按本跳有关专用条款的约定。■没约定预付款的，本条不适用。（*）预付款的约定
□其他方式：/□预付款按照期中应支付工程款的/%扣回，直到扣完为止。**.*预付款抵扣方式□另作约定：/□按承包人在完成本款*项工作后的*天内。**.*提交预付款支付申请期限：
□另作约定：/■按通用条款的规定，以现行****省统*工程计价依据规定为准。（*）内容和范围**.*安全文明施工费的内容、范围和金额**.安全文明施工费
安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：**.*费用支付□另作约定：/■按通用条款的规定。**.*支付申请的提交与核实（*）安全文明施工费的总金额为*****.**元。
□以月为单位。（*）支付期限**.*约定支付期限和提交支付申请**.进度款（本项目由****市****区城市管理局投资,财政拨款,具体支付时间以财局审核及拨款时间为准。）■另作约定：与工程进度款同步同比例支付。□按通用条款的规定。
**.竣工结算发包人通过银行转账的方式支付到承包人账户上。当工程进度超过**%时，支付合同价款的**%；当工程进度超过**%时，支付至合同价款的**%；当工程完工验收合格后，支付至合同价款的**%；工程结算经审核后支付至结算价的**%，剩余*%为保修金，待保修期满后**天内支付；设计变更、现场签证等减少工程价款，工程进度款支付同比例减少；当设计变更、现场签证等增加工程价款，待****区财政部门出具结算评审结果后*并支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：■以形象进度为准，具体为：□以季度为单位。
**.*提交竣工支付申请**.结算款■另作约定：承包人应在工程竣工验收合格后**天内提交竣工结算及正式的竣工图，送监理单位初步审核后送发包人审核；发包人在接到承包人提交的经监理单位初步审核的工程竣工结算文件后**天将工程竣工结算文件送****财局进行审核。逾期未提供结算送审资料的视为违约，发包人将不予办理结算相关手续，相应后果由承包人承担。□按通用条款的规定办理。**.*竣工结算的程序和时限：
■另作约定：按照专用条款第**条、**条执行。□按通用条款的规定。（*）政府资金投资工程的支付期、支付办法■另有约定：工程竣工结算经****区财局结算评审。□按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的**天内办理。（*）竣工支付期限
（*）质量保证金的扣留■另有约定：本工程保修金为结算总造价的*%，该款由发包人在工程竣工验收合格之日起满*年后**天内（扣除此期间经承包人签认的维修费用）将剩余部分予以办理*次性无息全额支付。□按通用条款规定为合同条款的*%，即/元。（*）质量保证金的约定**.*质量保证金的约定与扣留**.质量保证金
■按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的**天内。**.*提交最终清算支付申请**.最终清算款■另有约定：工程竣工结算时*次性扣留结算价的*%。□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的*%扣留。
（*）请有关主管部门调解；■另有约定：□按通用条款的规定。争议调解或认定机构：**.*调解或认定**.合同争议
**.保密要求■向有管辖权的人民法院提起诉讼。□向****仲裁委员会申请仲裁。解决争议的最终方式：**.*仲裁或诉讼（*）调解不成的，并约定/仲裁委员会提请仲裁或向****市内有管辖权的人民法院提起诉讼。
■另有约定：按通用条款本款的规定，由承包人提供。□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。提供合同文本：**.*约定提供合同文件**.合同份数**.*提供保密信息的期限：中标后双方协定，并应签订补充协议。
第*部分附件与格式承包人正本*份，副本*份。其中：发包人正本*份，副本*份；正本*份，副本*份。合同的份数：**.*正副本效力
为保证****在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，发包人承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。承包人（全称）：发包人（全称）：****市****区城市管理局工程质量保修书附件*参照《****市建设工程施工合同》**-****-****执行
*、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，保修时间为*年。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。*、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。*、工程质量保修范围和内容
*、质量保修责任*、其他项目：渗水、漏水、给排水，供电设备及线路出现故障等影响居民正常生产生活情况下，承包方承诺在发包人通知后*小时赶到现场，*小时内完成维修工作。*、装饰装修工程为*年；*、供热、供冷系统工程为*个采暖期、供冷期；*、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为*年；*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏工程为*年；
*、其他本工程约定的工程质量保修金为本工程经****市****区财政评审中心审定结算总造价的*%。从竣工验收之日起满*年后，发包人根据承包人提供的发票等资料**天内办理*次性无息支付。*、质量保修金的支付*、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担全部损害赔偿责任。*、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。*、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人无条件修复完毕。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
委托代表人（签字）：委托代表人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：****市****区城市管理局发包人（印章）：承包人（印章）：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。双方约定的其他工程质量保修事项：无。
承包人:发包人:****市****区城市管理局廉政合同附件*****年月日****年月日
*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。*.*严格执行合同工程*切合同文件，自觉按合同办事。*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。*双方权利和义务根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。
*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。*发包人义务*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第*部分《通用条款》第**条规定处。*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。*承包人义务*.*发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。*违约责任*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。
*合同份数本合同作为****工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。*合同法律效力本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。双方约定*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人*～*年内不得进入****市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；
年月日年月日联系电话：联系电话：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖章）承包人：（盖章）本合同*式*份，合同双方当事人各执*份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各*份。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
