建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱工
程施工监理
交易公告
建设单位：****市****区水务建设管理中心
程监取
招标代理单位：****
*
日期：****年*
****
项目交易公告
经花发改基********号批准，并且本项目资金已落实，按****市人民政
府令第***号规定，****市****区水务建设管理中心现通过网上随机抽取方式
选定项目承包人。
*、项目名称：****
*、资金来源：****
*、建设单位：****市****区水务建设管理中心
联系人：晏工
联系电话：***-********
代理机构：****
联系人：****
联系电话：***-********、***********
设计单位（如有）：****省建筑设计研究院
监理单位（如有）：
监督机构：****市****区建设工程招标管理办公室
监督电话：***-********
注：代理机构不得承包所代理的项目，也不得为所代理项目的报名单位提供
咨询、监理等可能影响交易公正性的服务。
*、项目基本情况
*.项目概况：为解决建设北路区域的水浸问题，优化该路段的排水系统，本
工程新建****-***-*********排水管渠****，*****~*****管道铺设***米，
沉砂井*座，圆形雨水检查井**座，双笔雨水口**座等排水设施，交通疏解，
管线迁改保护和协调，路面破除与修复等，项目建安费***.**********。
*.承包内容及规模
承包内容：本工程施工准备阶段、工程施工阶段、竣工结算阶段和工程保
修阶段的全部监理服务工作，包括质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、
合同及信息管理、安全文明、结算管理等。（最终以签订的合同内容为准）。
规模：本工程新建****-***-*********排水管渠****，*****~*****管
道铺设***米，沉砂井*座，圆形雨水检查井**座，双筑雨水口**座等排水设
*
施，交通疏解，管线迁改保护和协调，路面破除与修复等。详见施工图纸及工程
量清单。
*.发包价：暂定价**.*******（最终发包价不得超过预算评审审定的监理费，
结算时按财政评审部门的结算审定价为准。）
*.承包方式：
*.时间要求：本工程项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保养期
全过程监理服务工作。
*、交易公告及报名时间：从****年**月**日**时**分至****年*月**日
**时**分。
注：*.交易公告发布截止时间与报名截止时间*致。
*.交易公告在****公共资源交易中心网站发布时，同时发布施工图纸和工程
量清单（施工类项目）、发包价，发布交易公告的时间不得少于*个工作日。如
建设单位需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间，
因此导致交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。
*.承包意向有效期：**日历天（从报名截止之日记起）。
*、本公告及修改、补充材料在****公共资源交易中心网站
（****://***.******.**/）发布，项目相关施工图纸、发包价及工程量清单等
资料请自行在网站下载（如有）。
*、承包意向人合格条件：
（*）承包意向人已进入****市水务局给排水工程施工监理小额建设项目企
业库。
（*）承包意向人按规定的格式及内容签署了《承包意向承诺函》。
（*）相关行政监督部门对不同类别项目承包人的要求条件：
*、承包意向人具有承接本项目所需的工程监理综合资质或市政公用工程监理
乙级或以上资质。
*、承包意向人拟委派的项目负责人需具有建设部****年*月*日后颁发的
中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为市政公用工
程，注册执业单位为本公司。
*、网上随机抽取时间及地点
（*）网上随机抽取时间：公告结束后第*个工作日。出现网络中断的，可
以顺延*个工作日。
*
（*）网上随机抽取地点：****公共资源交易中心网站（****://***.******.**/）
小额项目交易系统。
（*）网上随机抽取时间是否有变化，请密切留意交易公告、澄清公告等相
关信息。
*、承包候选人选取方式
（*）报名登记的承包意向人达到*家以上的，以网上随机抽取方式从报名
单位中依次选取第*、第*和第*承包候选人：
（*）报名登记的承包意向人只有*家的，以网上随机抽取方式从报名单位
中依次选取第*、第*承包候选人
（*）报名登记的承包意向人只有*家的，可以直接确定其为承包候选人。
*、网上随机抽取结果将在****公共资源交易中心网站公示，公开接受监督。
**、承包意向人或者利害关系人对公告内容有异议的，应当在公告结束前
向建设单位提出书面意见。建设单位应当自收到异议之日起*个工作日内予以书
面答复：书面答复前，应当暂停小额建设项目的交易活动。
异议受理部门：****市****区水务建设管理中心
异议受理电话：***-********
地址：****市****区宝华路**号
**、建设单位不集中组织现场踏勘，承包意向人可自行踏勘，现场详细地
址：****区建设北路（迎宾大道-松园路），自发布公告之日起具备现场踏勘条件。
**、建设单位开展小额建设工程交易活动时，应当在****公共资源交易网
站（****://***.******.**/）小额项目交易系统填写工程项目申请，附件上传项目
的审批、核准资料或者项目建设单位出具的证明文件、工程发包价及预算情况和
交易公告（注：交易公告需要上传*份****版本，*份加盖建设单位公章的***
版本。以上附件均无需到****公共资源交易中心另交纸质材料）。
附件：承包意向承诺函
附件
*市住建委
承包意向承诺函
****市****区水务建设管理中心，****市****区建设工程招标管理办公室：
*、本公司已详细了解了建设单位发布的建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱
工程施工监理项目交易公告及有关附件，并无异议。
*、本公司承包意向在交易公告规定的有效期内有效，并受此约束。如建设
单位需延长交易有效期的，本公司同意延长。如在有效期内撤回交易意向或放弃
承包资格不与建设单位签订合同的，建设单位有权要求本公司对所造成的损失进
行赔偿。
*、如获得承包资格，本公司将承诺按交易公告中规定的时间及质量要求完
成并移交本项目。
*、本公司就参加本项目交易工作，作出以下郑重承诺：
*.本公司报名信息及提供的材料都是真实有效的。
*.本公司在本项目交易中不给其他单位挂靠，不转让交易资格，不向建设单
位、监督部门、交易中心有关人员行赔
*.本公司没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产的状态：没有处于
被行政主管部门取消交易资格的处罚期内：没有行政主管部门已书面认定的重大
项目质量问题：在报名截止时间前*年，本公司在****市人民检察院行赔犯罪档
案中没有犯罪记录
*.严格遵守建设项目余泥渣土运输与排放管理制度，执行“*不准进、*不
准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。如违反建设项目余泥渣土
运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为。（施工类）
*.本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文
件编写、监理工作，与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害
关系。（施工类）
*.本公司获得承包资格后将按照我市有关劳务规定执行。
*.本公司拟派的项目负责人及安全员没有在其它在建项目中任职。（房建市
政施工类）
*
*.本公司获得承包资格后不无故放弃承包资格。
*.本公司在建设工程发包通知书发出之日起*个工作日内将与建设单位签订
书面合同。
如经查实本公司违反上述承诺的情况，本公司愿意接受公开通报，承担由此
带来的法律后果，并同意监督部门做退出****市水务局给排水工程施工监理小额
企业库处理。
承包意向人：
年月日
****市****区发展和改革局文件
招标基本情况表
花发改基[****]***号
关于建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱
工程项目建议书的批复
****市****区水务局：
送来关于建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱工程项目建议
书的有关资料收悉，经我局研究，现批复如下：
*、为解决建设北路区城水浸问题，优化该路段的排水系
统，同意建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱工程项目建议书。
*、项目建设规模及内容：沿建设建设北路在迎宾大道至
松园路之间修建排水管渠，管渠大小为*****，*.*米**.*米、
*.*米×*.*米，*.*米×*.*米，总长度约为***米，以及*
星排水设施工程等。
*、投资规模及资金来源：项目总投资********，建设资
金由****解决
附件
*、项目建设年限：项目计划于****年**月完工
*、招标方案：该项目的监理未达到招标的规模标准，建
项目审批部门招标审核意见
设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式
建设项目名称：建设北路（迎宾大道-松园路）渠箱工程
确定实施，勘察、设计依据项目单位申请为****，建安工
|
招标范围 |
招标范围 |
招标组织形式 |
招标组织形式 |
招标方式 |
招标方式 |
不采用招标方式 |
|
|
全部招标 |
部分招标 |
自行招标 |
委托招标 |
**** |
邀请招标 |
不采用招标方式 |
|
| 勘察 |
核准 |
|
|
核准 |
核准 |
|
|
|
| 设计 |
核准 |
|
|
核准 |
核准 |
|
|
|
| 建安工程 |
核准 |
|
|
核准 |
核准 |
|
|
|
| 监理 |
|
|
|
|
|
|
核准 |
|
| 设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 重要材料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
审批部门核准意见说明：根据《中华人民共和国招投标法》、《****项目施工招投标办法》《****省实施招标投标法）办法》等规定，本项目的监理未达到招标的规模标准，建设项目业主单位按照有关规定公开、公平、公正和择优的方式确定实施，勤察、设计依据项目单位申请为****，建安工程员须按规定进行****招标核准意见建立在项目单位提供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行。 |
|
程必须按规定进行****，招标核准意见建立在项目单位提
供的招标基本情况表基础上，如果资金来源、资金组成方式或
有关费用发生变化，需依据有关法律、法规执行（见附件）
*、请按照该项目《固定资产投资项目节能登记表》切实
加强节能管理，落实各项节能措施，提高项目能效水平。
接文后，请继续完善国土、规划、环保、水土保持等手续
后方可开工建设。同时，严格执行招标、安全生产、工程监理
等有关规定，控制投资规模，加强工程质量，确保工程顺利进
行。
此复
****年**月**日
抄送：区财政局、建设局、国土房管分局、规划分局、环保局、
安监局、国税局、地税局、统计局。
****区发展和改革局****年**月**日印发
小额建设工程项目交易意向表
招标类别设计口监理区施工口货物口其他口
项目编号：******-花建招（小）备字（）第号
| 项目名称 |
**** |
| 工程地址 |
****区建设北路（迎宾大道-松园路） |
| 交易方式 |
随机抽取 |
| 承包方式 |
施工总承包口施工专业承包口其他区 |
| 发包价 |
**.***（****） |
| 交易内容 |
本工程施工准备阶段、工程施工阶段、竣工结算阶段和工程保修阶段的全部监理服务工作，包括质量控制、投资控制、进度控制组织协调、合同及信息管理、安全文明、结算管理等。（最终以签订的合同内容为准）。 |
| 建设单位 |
招标人：（盖章）***年月**日 |
| 交易监督机构备案意见 |
年月日 |
| 备注 |
|
注：本表*式*份，招标人、交易监督机构、交易中心各*份。口现场领取
口邮政快递联系人：电话：邮编：
地址：
资金来源证明
****市****区建设工程招标管理办公室
****公共资源交易中心
根据花发改基[*******号批准，建设北路各（迎宾大道-松
园路）渠箱工程施工监理已具备发包交易条件，该工程的资金来
源为****，工程实施的资金已按规定落实到位，特此证明。
****市****区水务建设管理中心
****年**月*日
建设部承包人:（乙方全称）:发包人:（甲方全称）:****市****区水务建设管理中心合同编号：工程名称：****监理合同
工程名称：；委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：委托人****市****区水务建设管理中心与监理人经双方协商*致，签订本协议。第*部分****监理合同国家工商行政管理局中华人民共和国
按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务（包括但不限于本工程施工准备阶段、工程施工阶段、竣工结算阶段和工程保修阶段的全部监理服务工作，包括质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同及信息管理、安全文明、结算管理等）。工程监理范围：资金来源：****。总投资：****，其中建安费为元；工程规模：工程地点：；
监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理询价书或委托通知书；本协议标准条件；本协议专用条件；在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。下列文件均为本合同的组成部分：
法定代表人或其委托人：（签章）委托人：（盖章）****市****区水务建设管理中心*、本合同书正本*式*份，具有同等法律效力，由双方各执*份；副本*份，各执*份。*、本合同自委托人和监理人正式签订合同之日起开始实施，至工程竣工验收之日止，保修期为*年。监理正常服务酬金为（大写：元整）￥****，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付（最终结算金额以****区财政评审中心的评审结果为准）。*、监理服务酬金
监理人：（盖章）电话：***-********邮编：******帐号：开户银行：住所：****市****区新华街宝华路**号
本合同签于：年月日电话：邮编：帐号：地址：开户银行：法定代表人或其委托人：（签章）
（*）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的*方，以及其合法继承人。（*）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的*方以及其合法继承人。（*）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。第*条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：词语定义、适用范围和法规第*部分标准条件
（*）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第***条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。（*）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。（*）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。（*）“承包人”是指除监理人以外，委托人就****有关事宜签订合同的当事人。（*）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。（*）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
第*条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。监理人义务第*条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种以上（含*种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。第*条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。（**）“月”是指根据公历从*个月份中任何*天开始到下*个月相应日期的前*天的时间段。（**）“日”是指任何*天*时至第*天*时的时间段。
第*条委托人应当负责****的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第*条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。委托人义务第*条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。第*条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第*条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
（*）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。第**条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：第**条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第*人签订的合同中予以明确。第**条委托人应当授权*名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。第**条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的*切事宜作出书面决定。第*条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。
（*）选择工程总承包人的建议权。第**条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：监理人权利第**条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。第**条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值*管理费）。（*）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
（*）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在**小时内向委托人作出书面报告。（*）主持****有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。（*）对****有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。（*）选择工程分包人的认可权。
委托人权利第**条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。第**条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。（**）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。（*）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
监理人责任第***条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任第***条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。第***条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。第***条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第**条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。
第***条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。委托人责任第***条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。第***条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第*条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。第***条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第***条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。第***条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因****进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进*步约定相应延长的合同期。
第***条当事人*方要求变更或解除合同时，应当在**日前通知对方，因解除合同使*方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。第***条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。第***条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过**日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。第***条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。合同生效、变更与终止第**条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
第***条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第***条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。监理报酬第***条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。第***条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后**日内没有收到答复，可在第*个通知发出后**日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。第***条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第***条监理人在应当获得监理报酬之日起**日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第***条及第***条已暂停执行监理业务时限超过*个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后**日内仍未得到委托人答复，可进*步发出终止合同的通知，如果第*份通知发出后**日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。
第***条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第***条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。其他第***条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书**小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。第***条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第**条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后*日起计算。
争议的解决第***条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。第***条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第***条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。第***条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
*、委托人与设计、施工单位签订的合同或协议。*、国家****的法律、法规、条款及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计文件。第*条本合同适用的法律及监理依据：第*部分专用条件第***条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成*致，可提交主管部门协调，如仍未能达成*致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。
第*条监理范围和监理工作内容：*、委托人发出的指令。*、当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。*、当地现场预算定额、取费标准和有关建设管理办法。*、国家和地方现行的建筑工程质量评定标准、设计及施工验收规范。*、经批准的施工图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书。
*、审查承包人施工前的准备。*、审查承包人编制的施工组织设计，提出改进意见，并检查督促其实施。主要监理内容如下：负责对本工程项目施工过程实施施工阶段质量、进度、投资控制，进行合同管理和协调职责范围内的各种关系，并根据施工图纸及有关资料编制工程的监理方案报业主审核后据此监督实施。监理内容:监理范围：本工程项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作。
*、监理人在委托人认可后对承包人不健全的管理制度提出限期改进的要求，或对承包人不称职的管理人员提出更换的要求，均必须以书面形式提出并说明具体理由。*、督促承包人建立健全质量保证管理系统，并检查其执行情况。*、根据委托人和承包人签订的合同付款条款，审查承包人提出的进度款报告，签署付款意见，交委托人审批。*、据设计变更通知和现场实际发生工作量，提供审核工程预结算依据。*、对承包人提交的工程进度月、季报表提出监理意见，并根据实际进度调整施工总进度计划，确保进度控制目标的实现。*、审查承包人编制的施工进度计划，提出改进意见，并检查督促其实施。
**、检查工程施工质量，对隐蔽工程的施工进行验签证，控制工程质量。**、有权禁止并努力防止不合格材料用于本工程，对用于工程的主要材料的出厂合格证、化验（试验）单等进行核定并存档，如发现不实之处，责成承包人在监理人或承包人指定的具有政府部门认可其资质的检验单位进行再检验，所发生的费用由承包人负责。**、审查承包人提出的用于本工程的材料和设备清单及其所列的规格、数量、质量。**、检查施工放线，保证按工程设计图纸实施。**、检查、督促承包人严格执行合同和严格按照国家有关技术规范、标准、规程、设计文件以及引进设备安装的有关技术规范的要求进行施工。*、协助委托人组织施工图会审，参与技术交底。
**、根据市政府有关文件、法规规定，督促并审查承包人完成的各阶段及全套竣工资料，交委托人归档。**、负责对工程实物计量的测量认证,及时审核工程变更增加的费用,并根据设计施工图纸、技术措施方案和工程有关的技术、经济文件资料。在收到工程结算书之日起**天内复核工程结算，并向业主提出意见。**、在现场负责进行复测及检查、核实工程量。监督清挖的淤泥运至合法的地点排放。**、根据承包人提出的各阶段、部位工程的检验、验收及整体工程验收申请报告，组织初验，签署承包人的全部工程的竣工验收报告。参加委托人组织的最终验收。**、核对设计变更，送委托人批准后，交施工方施工。签认工程量的增减，经委托人批准后，作为工程结算的依据。**、对重大的设计修改和技术洽商，督促有关各方按约定的设计变更等程序进行，并应提出监理意见报呈委托人。
**、督促承包人加强施工监测，并根据需要进行抽查，促使承包人在施工中保证对邻近建筑物的安全。**、检查工程状况，鉴定质量问题的责任，督促承包人保修。**、由监理人按有关合同条款内容执行监理，对委托人和承包人在合同上发生的纠纷，由监理人站在公正立场进行调解。**、督促承包人及时处理事故，事后提出分析报告，主持审理工程中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见。**、检查、督促承包人健全安全生产防护措施。**、督促承包人文明施工。
第***条当业主发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任，并根据《****省建设工程监理条例》进行处罚。第**条委托人应在*天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第*条委托人应提供的工程资料及提供时间：开工前提供工程地质勘探资料、施工图纸、工程施工承包等有关文件和资料。第*条外部条件包括：（此项空白）**、在保修阶段：负责监督施工单位在保修期内完成遗留工程项目和维修完善工作。**、负责审查承包人的索赔报告，提出索赔的解决方案，交委托人处理，并负责调解工作。协助委托人进行涉外索赔工作。
*、监理人在履行监理服务合同中，由于违约行为给发包人带来经济损失的，按照本专用合同条款的第***条赔偿发包人的经济损失。*、监理人不按经发包人批准的监理规划及监理实施细则实施监理工作的，每项次罚款****元。第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）第***条监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失【累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）】：第***条本工程由于非监理人原因需暂停施工的，监理人员在暂时退场。监理人在收到委托人重新开工通知后*天内组织监理人员重新进场监理。
*、监理人发现施工质量问题时，应充分运用合同文件对承包人进行处罚，如应罚而未罚，或处罚不力，属违约行为。发包人发现同*标段同类问题向监理人作*次提醒后，第*次发现监理人该罚而未罚或执罚不力，则视情节轻重，每次罚款****元到*****元。*、监理人不得凭借本身的影响，违规向施工单位介绍分包队*、推销原材料。如有发生，每次扣除监理报酬*****元，并将分包队*清除出场。*、监理人员如在计量或变更设计工作中弄虚作假，每次扣除监理报酬*****元，同时撤换该监理人员。*、监理人员在工作中发生超越合同规定权限审批的行为，每次处以*****元的罚款，同时撤换该监理人员。*、未按投标承诺派驻现场监理，罚款***元/人·天。*、未经同意更换总监理，每次罚款*****元；虽经发包人批准同意，每次仍需罚款****元。
如果发现上述*、*、*条中所述事件出现共*次，发包人有权终止合同，由此导致的所有损失由监理人负责；给发包人造成重大损失、情节严重的，发包人保留诉讼的权力。**、发包人有权将以上情况通报监理人的主管部门及上级有关部门。**、工程所在地政府及水务部门有权对工程进行监督，若发现问题，按本条*至*款处理。**、监理人每月须分别将工程的当月及累计扣除金额和变更金额列表上报发包人。**、所有因违约而扣除的金额累计不超过监理报酬合同价的**%。*、由于监理人粗心、过失或监理人的其它原因使工程量变更计算、签认错误且导致工程单项合同价往增加方向出现较大的偏差，上报发包人的结算单项合价或结算总价与区财政局评审中心评审结果相比，若偏差出现以下情况之*者须按每项偏差总额的**%扣除监理报酬（扣除的监理报酬不大于******）：*）、单项结算价偏差超过**%或金额大于******；*）整个标段结算价偏差大于**%。
第***条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由****市仲裁委员会仲裁解决。第**条双方同意用人民币支付监理报酬。支付方式：监理人按工程进度申请监理费进度款。委托人根据工程进度的**％支付监理费进度款，即监理费进度款=合同总监理费用×（该期施工承包人完成的工程总产值÷施工承包人的合同价格之和）×**%。监理费支付累计价款达到合同总价的**%时，停止向监理人支付监理费进度款。合同工程验收通过后**天内委托人向监理人累计支付至合同总价的**%；在工程结算评审完成后**天内委托人向监理人累计支付至合同总价的**%；工程竣工验收通过后**天内委托人向监理人支付监理酬金余额。最终结算时，按****市****区财政投资评审中心审核为准。监理酬金：通过****，本次监理服务费的中标价为****第***条监理酬金及支付方式：
为加强****中的廉政建设，规范****监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关****的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。监理单位（乙方）：建设单位（甲方）：****市****区水务建设管理中心工程项目地址：工程项目名称：工程监理廉政责任书
第*条甲方的责任（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反****管理、建设监理的规章制度。（*）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、****、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。第*条甲乙双方的责任
（*）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁聚、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(*)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁聚、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行****的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：第*条乙方的责任
第*条本责任书的有效期为双方签署日起至该工程项目竣工验收合格止。第*条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、第*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪，政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、第*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第*条违约责任（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
*、监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合****强制性标准。安全生产监理责任：安全生产监理责任条款附加协议条款：第*条本责任书*式*份，由甲乙双方各执*份，递交甲乙双方的监督单位各*份。
| 甲方单位：****市****区水务建设管理中心（盖章） |
乙方单位：（盖章） |
| 法定代表人：（签章） |
法定代表人：（签章） |
| 地址：****市****区新华街宝华路**号 |
地址： |
| 电话：***-******** |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 甲方监督单位（盖章） |
乙方监督单位（盖章） |
| 年 月 日 |
年 月 日 |
*、监理单位任命项目总监理工程师为安全监理责任人。*、监理单位应当建立安全文明施工专项监理制度，按国家及地区有关规定做好安全生产和文明施工的监理工作，负监理责任。*、施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门报告。*、监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
| 甲方单位：****市****区水务建设管理中心（盖章） |
乙方单位：（盖章） |
| 签约代表：（签章） |
签约代表：（签章） |
| 地址：****市****区新华街宝华路**号 |
地址： |
| 电话：***-******** |
电话： |
|
|
| 年 月 日 |
年 月 日 |
发包人声明
****市****区建设工程招标管理办公室：
****公共资源交易中心：
我单位就****
发包交易工作，做出如下声明：本次交易公告描述的交易内容与
项目审批部门核准的交易范围相符，不存在拆分工程规避招标的
行为。我单位保证本次交易内容和资料真实、完整，对交易公告
的虚假陈述承担责任。交易公告无违法内容，如有违反相关法律
的责任，由我单位承担。
****市****区水务建设管理中心
****年**月*日
授权代表证明书
****市****区建设工程招标管理办公室：
****公共资源交易中心：
由我单位负责组织建设管理的建设北路（迎宾大道-松园路）
渠箱工程施工监理发包交易工作，授权****市云兴建设工程监理
有限公司胡丽容同志（身份证号码：******************）为本
次交易事宜的专职联系人，联系电话：***********。
特此证明。
****市****区水务建设管理中心
****年**月*白
电子签名委托书
委托人（发包人）：****市****区水务建设管理中心
被委托人（招标代理单位）：****
组织机构代码：******************，电话：***********
兹委托上列被委托人担任委托人的代理人，代理完成建设北
路（迎宾大道-松园路）渠箱工程施工监理项目交易文件及相关
资料的电子文件备案活动。被委托人代理权限如下：
*）代理委托人提交发包项目的交易文件及相关资料的电子文件
委托人确认：被委托人提交的上述电子文件已经委托人审核和认
可，因此产生的权利义务归委托人承担。
*）被委托人报送上述电子文件过程中代理委托人实施电子签名，
其代理签名的行为对委托人产生法律效力，因此产生的权利义务
由委托人承担。
特此委托。
委托人（公章）：
****年**月*日
功能介绍
换一批
潜在投标单位
项目潜在投标单位 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
