株洲铁路综合物流基地工程监理招标公告

**** 招标 公告

招标编号： **-****-**

*. 招标条件

本招标项目株洲铁路综合物流基地工程根据《中国铁路总公司关于新建广铁集团株洲铁路综合物流基地工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔 **** 〕 *** 号）批准建设，《****关于新建株洲铁路综合物流基地工程初步设计的批复》 ( 广铁师函 [****]*** 号 ) 批复初步设计。建设单位为************指挥部，建设资金来自中国铁路总公司、广铁集团公司 更改资金 ，项目出资比例 为全资 。招标人为************指挥部。 现该项目 监理已具备招标条件，现进行****。

*. 项目概况与招标范围

*.* 项目概况

物流基地自喻家坪工业站株洲北端咽喉区接轨，分为核心功能区和码头铁水联运区。核心功能区与喻家坪工业站横列式布置，占地约 *** 亩；码头铁水联运区在喻家坪工业站接轨的钢厂专用线引出，接入铜塘湾码头后方区域，占地约 *** 亩；预留株洲北站与本线货车疏解线条件，占地约 ** 亩。工程包括路基、桥梁、轨道、通信、信号、信息、电力、房建、给排水、车辆、站场等内容。

*.* 招标范围

株洲铁路综合物流基地工程设计范围内施工图全部内容的工程监理。

主要包含：

拆迁及征地、 路基、桥梁、轨道、通信、信号、信息、电力、房建、给排水、车辆、站场、大临等 监理工作。协助建设单位做好项目开工准备工作、竣工验收工作和按中国铁路总公司现行规定应纳入监理范围的其他内容。

*.* 计划工期：

本项目工程施工计划工期 ** 个月。同工程施工工期，且各节点工期必须满足指导性施组的工期目标要求，环水保服务至项目通过国验全过程。

*.* 标段划分：按本次划分为*个标段，即******-* 标

*. 投标人资格要求

*.* 在中华人民共和国境内合法注册的独立法人 监理企业 ；

*.* 投标人须具有有效的认证机构认证的质量管理体系认证证书；

*.* 资质要求

具有中华人民共和国建设部颁发的工程铁路工程监理级乙级以上资质。

*.* . 业绩要求

近*年内 (**** 年 ** 月～ *** * 年 ** 月 ) 承担过或正在承担铁路类似工程项目监理及良好业绩。

*.* 财务要求：

近*年（ **** 年至 **** 年）年平均营业收入不应小于 **** *元，平均资产负债率不应高于 **% ，财务状况良好，无被责令停业、暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结的情况。

*..*. 人员要求：

项目总监理工程师要求：

年龄不超过 ** 岁，本科及以上学历，高级及以上技术职称，依法在本单位注册的注册监理工程师，且经过总监理工程师岗前培训并取得培训合格证书。 * 年及以上铁路工程监理经历，在本监理单位服务 * 年以上、劳动合同终止期不早于本工程监理合同终止期，具有较高的技术水平和较强的组织管理能力。

*.*. 其他要求

*.*.* 具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近*年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

*.*.* 投 标人及投标人法定代表人、拟委派的项目总监在 **** 年 ** 月～ **** 年 ** 月（递交投标文件之日起 * 年内）不曾有人 民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；

*.*.* 未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。

*.*.* 未在广铁集团通报的停标处罚期内。

*.*.* 投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。

*.*. 联合体要求

本次招标不接受联合体。

*.* 根据《中国铁路总公司建设 管理部关于进*步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函 [****]** 号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目总监理工程师资格证明材料，具体格式见附件。

*. 招标文件的获取

*.* 凡有意参加投标者，请于****年 ** 月 **日至 **** 年 **月 * 日，每日上午 *时 ** 分至 **时 ** 分，下午 **时 ** 分至 **时 ** 分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 ***号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（申请表每个标段*式*份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见****（ ****://***.******.**）服务指南栏目。

*.* 招标文件每套售价¥***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（ 不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

账 号： *******

*.* 本次招标不接受邮购招标文件。

*. 投标文件的递交

*.* 投标文件递交的时间为**** 年 ** 月 ** 日* 时**分至 ** 时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年 ** 月 ** 日** 时**分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。

*.* 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

*. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国采购与招标网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

*. 联系方式

招标人：	************指挥部
地址：	****市****区桂花路*** 号
邮编：	******
联系人：	****
电话：	****-********
传真：	****-********
电子邮件：	********@**.***
招标代理机构：	****
地址：	北京市海淀区复兴路**号国海广场*座*层
邮编：	******
项目经理：	李剑华（招标师证书编号：*****************）
联系人：	****（售卖标书）、区工、温工
电话：	***********、***********、***-********
传真：	***-********
电子邮件：	*********@***.***

**** 年**月**日

附件*

投标人业绩证明

（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总监理工程师为： ，身份证号： 。

项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。

或项目正在施工。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年 月 日

发包单位联系人：

联 系 电话：

发 包 人地 址：

附件*

项目总监理工程师业绩证明

（项目名称） 由 （发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书 项目总监理工程师 为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。

项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。

或 项目正在施工。

姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日

至 年 月 日在（项目名称）任 项目总监理工程师 。

特此证明。

发包单位名称（盖章）

年 月 日

发包单位联系人：

联 系 电话：

发 包 人地 址：

注：如 项目总监理工程师 中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。

*.*项目概况*.项目概况与招标范围本招标项目株洲铁路综合物流基地工程根据《中国铁路总公司关于新建广铁集团株洲铁路综合物流基地工程可行性研究报告的批复》（铁总计统函〔****〕***号）批准建设，《****关于新建株洲铁路综合物流基地工程初步设计的批复》(广铁师函[****]***号)批复初步设计。建设单位为************指挥部，建设资金来自****，项目出资比例为全资。招标人为************指挥部。现该项目监理已具备招标条件，现进行****。*.招标条件招标编号：**-****-******

*.*计划工期：拆迁及征地、路基、桥梁、轨道、通信、信号、信息、电力、房建、给排水、车辆、站场、大临等监理工作。协助建设单位做好项目开工准备工作、竣工验收工作和按中国铁路总公司现行规定应纳入监理范围的其他内容。主要包含：株洲铁路综合物流基地工程设计范围内施工图全部内容的工程监理。*.*招标范围物流基地自喻家坪工业站株洲北端咽喉区接轨，分为核心功能区和码头铁水联运区。核心功能区与喻家坪工业站横列式布置，占地约***亩；码头铁水联运区在喻家坪工业站接轨的钢厂专用线引出，接入铜塘湾码头后方区域，占地约***亩；预留株洲北站与本线货车疏解线条件，占地约**亩。工程包括路基、桥梁、轨道、通信、信号、信息、电力、房建、给排水、车辆、站场等内容。

*.*资质要求*.*投标人须具有有效的认证机构认证的质量管理体系认证证书；*.*在中华人民共和国境内合法注册的独立法人监理企业；*.投标人资格要求*.*标段划分：按本次划分为*个标段，即******-*标本项目工程施工计划工期**个月。同工程施工工期，且各节点工期必须满足指导性施组的工期目标要求，环水保服务至项目通过国验全过程。

*..*.人员要求：近*年（****年至****年）年平均营业收入不应小于*****元，平均资产负债率不应高于**%，财务状况良好，无被责令停业、暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结的情况。*.*财务要求：近*年内(****年**月～****年**月)承担过或正在承担铁路类似工程项目监理及良好业绩。*.*.业绩要求具有中华人民共和国建设部颁发的工程铁路工程监理级乙级以上资质。

*.*.*未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内。*.*.*投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目总监在****年**月～****年**月（递交投标文件之日起*年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；*.*.*具有良好的企业社会信誉、财务状况良好。近*年无任何违法和重大违约行为。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；*.*.其他要求年龄不超过**岁，本科及以上学历，高级及以上技术职称，依法在本单位注册的注册监理工程师，且经过总监理工程师岗前培训并取得培训合格证书。*年及以上铁路工程监理经历，在本监理单位服务*年以上、劳动合同终止期不早于本工程监理合同终止期，具有较高的技术水平和较强的组织管理能力。项目总监理工程师要求：

*.招标文件的获取*.*根据《中国铁路总公司建设管理部关于进*步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[****]**号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目总监理工程师资格证明材料，具体格式见附件。本次招标不接受联合体。*.*.联合体要求*.*.*投标人在投标期内未被人民法院列为失信被执行人。*.*.*未在广铁集团通报的停标处罚期内。

账号：*******开户名称：中铁物总国际招标有限公司开户银行：交通银行北京西单支行招标代理账号：*.*招标文件每套售价¥***元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。*.*凡有意参加投标者，请于****年**月**日至****年**月*日，每日上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）持营业执照副本复印件、单位介绍信、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（申请表每个标段*式*份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见****（****://***.******.**）服务指南栏目。

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国采购与招标网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。*.发布公告的媒介*.*逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。*.*投标文件递交的时间为****年**月**日*时**分至**时**分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**时**分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路***号）。*.投标文件的递交*.*本次招标不接受邮购招标文件。

投标人业绩证明附件*****年**月**日*.联系方式

发包单位名称（盖章）特此证明。或项目正在施工。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日），工程质量。项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总监理工程师为：，身份证号：。

项目总监理工程师业绩证明附件*发包人地址：联系电话：发包单位联系人：年月日

特此证明。至年月日在（项目名称）任项目总监理工程师。姓名，身份证号：，于年月日或项目正在施工。项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总监理工程师为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。

注：如项目总监理工程师中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。发包人地址：联系电话：发包单位联系人：年月日发包单位名称（盖章）