合同编号：****-***-**-**-****-**
海委直属水利工程维修养护合同
工程名称：西河闸管理处****年水利工程维修养护项目
发包人：****
承包人：****
西河闸管理处****年水利工程维修养护项目合同
合同编号：****-***-**-**-****-**
依据《中华人民共和国民法典》，水利部海河水利委员会海河下游管理局西
河闸管理处（以下简称发包人）与****（以下简称承
包人）就西河闸管理处****年水利工程维修养护项目的有关事项，经双方协商
*致，订立本合同，合同总金额为人民币******任*****元*角*分
（*******.**元）。
*、本合同的词语涵义与下述第*条所列的通用条款中的词语涵义相同。
*、本合同的组成文件及解释顺序为：
*.合同（包括补充合同和协议）
*.专用合同条款
*.通用合同条款
*.技术条款
*.组成合同的其他文件
上列合同文件为*整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈
纪要以及相互承诺的*切文件。
*、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的
全部义务和责任。
*、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
*、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同正本*式*份，双方各执*份，具有同等法律效力。副本*份，
其中：发包人*份，承包人*份。
合同签定地点：西河闸管理处
合同订立时间：****年月
发包人（公章）：水利部海河水利委员会承包人（公章）：****中海水利
海河下游管理局西河闸管理处水电工程有限公司
法定代表人（签章）：多*法定代表人（签章）：
委托代理人：委托代理人：
电话：***-********-****电话：***-********
传真：***-********传真：***-********
地址：****市****区杨柳青镇北地址：****市河西区紫金山路
**号增*号
邮政编码：******邮政编码：******
开户银行：建行********支行开户银行：中国建设银行****友
谊支行
帐号：********************帐号：********************
*
通用合同条款
*.词语涵义及合同文件
第*条词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条
所赋予的涵义。
*.*发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
*.*承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
**发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
*.*承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
*.*合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相
互权利、义务关系的协议。
*.*合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人
的总金额。
*.*工程维修养护：指对工程的防护、保养、维修，维持、恢复或局部改
善原有工程面貌。
*.*费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它
费用。
*.*承包期：指承包工程维修养护工作的历时。
*.**天：指日历天。
*.**书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、
传真和电子邮件。
*.**不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和黑工、战争等异常现
象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可
避免并不能克服的客观情况。
第*条合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同
文件出现含糊不清或不*致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺
序如下：
*.*合同（包括补充合同或协议）。
*.*专用合同条款。
*.*通用合同条款。
*.*技术条款。
*
*.*组成合同的其它文件。
第*条合同使用的语言文字和适用法律。
*.*本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。
*.*本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、海河水利委员
会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。
*.*施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准
以及海河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同
条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。
第*条联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方
约定的地点，办理签收手续。
*.双方主要义务和责任
第*条发包人主要义务和责任。
*.*按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维
修养护计划。
*.*按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。
*.*按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
*.*按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及
其基本资料和数据。
*.*按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
*.*按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
第*条承包人主要义务和责任。
*.*在签订合同后及时进人维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认
真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量
要求完成维修养护工作。
*.*按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维
修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。
*.*遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪
音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏
及人员伤害和财产损失。
*.*自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承
*
担*切费用。
*.*负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现
场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担*切费用。
*.*在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和
生活区及其施工废弃物。
*.*按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管
理信息等。
*.*按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。
第*条发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工
作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。
第*条承包人代表。承包人为实施本合同发出的*切函件应由承包人代表
或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
*.工作进度
第*条实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制
实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改
意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。
第**条延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以
延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发
包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
第**条暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部
分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原
因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指
定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任
由承包人承担。
第**条单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包
人承担责任。
**.*增加合同中任何单项项目的工作内容。
**.*增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的*分比。
**.*改变合同中任何*项工作的标准或性质。
*
**.*合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
**.*不可抗力。
承包人在以上情况发生后*天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因
此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后*
天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。
非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支
付逾期完工违约金。
第**条单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协
商*致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，
发包人应在*天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包
括以下主要内容：
**.*提前的时间。
**.*承包人采取的赶工措施。
**.*发包人为赶工提供的条件。
*.质量与检验
第**条质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条
款约定的时间将*份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、
质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。
承包人应及时去银行办理质量保函，担保金额为合同总额的*%，工程完工
后*年无任何质量问题则自动返还承包人担保金。
第**条检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，
对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，
详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受
发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对
*
于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。
因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。
以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承
担责任和处理质量问题所发生的费用。
以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结
果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护
*
增加的费用由发包人承担。
第**条质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业
没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。
因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的
质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返
工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不
可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违
约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。
因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。
双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的*切
费用由责任方承担。
*.合同价款与支付
第**条合同价格调整。合同价格在合同书签订后，任何*方不得擅自改
变。在发生下列情况之*时可作调整。
**.*发包人确认的变更。
**.*专用合同条款约定的其他增减和调整。
承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人
予以复核，批准后通知承包人。
第**条月维修养护付款申请报告的核实确认。承包人按专用合同条款约
定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告*天内核
实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需
要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。
发包人应在*天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认
第**条维修养护款支付。发包人在签字确认后**天内不予支付维修养护
款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按
要求支付，承包人可在发出通知*天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，
发包人承担违约责任。
若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护
款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。
第**条维修养护款结算。维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有
*
关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工
结算报告后应在**天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间
内办理结算。
*.变更
第**条变更。
**.*变更的范围和内容：
（*）取消合同中任何*项工作。
（*）改变合同中任何*项工作的标准和性质。
（*）改变合同中任何*项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。
**.*变更的程序和指示：
（*）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，
应在*天内答复发包人。承包人未在*天内答复发包人，则视为承包人已同意发
包人提出的变更要求。
（*）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。
第**条确定变更价款和工期。做出第**条规定的变更后，如果变更项目
引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，
应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后
作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。
因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人
承担。
*.验收
第**条验收。合同期满或承包人按合同完成某*阶段或某*单项维修养
护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。
可
**.*阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某*阶段或某
*单项维修养护工作后，承包人应*天内按照发包人要求提交验收报告（附验收
资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后*天内通知承包人组织验收，
验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。
**.*合同期满验收。合同期满后**天内承包人按照发包人要求提交验收
报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后*天内通知承包
*
人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。
*.争议、违约和索赔
第**条争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉
讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：
**.*提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于
*方原因使调解结果无法执行，任何*方可提请仲裁或诉讼解决争议。
**.*签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何*方均可将争议提交
专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。
发生争议后，任何*方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖
延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。
第**条违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同
无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履
行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，
支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。
承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的
要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承
包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承
担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包
人造成的损失。
除非双方协议将合同终止，或因*方违约使合同无法履行，违约方承担上述
违约责任后仍应继续履行合同。
因*方违约使合同不能履行，另*方欲中止或解除合同，应提前*天通知违
约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第**条索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本
合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：
**.*索赔事件发生后*天内，向发包人提交索赔的申请报告。
**.*索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理
由和索赔费用的计算依据。
**.*发包人在接到索赔申请报告后*天内进行调查审核，并做出决定，发
包人在收到承包人索赔申请报告后*天后未予答复，应视为批准。
*
专用合同条款
前言
专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需
要时增加新的条款，*者应对照阅读。*且出现矛盾或不*致，则以专用合同条
款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。
*.词语涵义及合同条件
第*条词语涵义。
*.*发包人：****
*.*承包人：****
*.*发包人代表：罗维元
*.*承包人代表：东纯青
*.*承包期：自****年*月*日开始，至****年**月**日终止。
第*条合同文件。
若还有其他构成合同的文件时，按照签署日期的先后，插人合同中，签署日
期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。
第*条合同使用的语言文字和适用法律。
*.*本合同使用的语言文字是汉语。
*.双方主要义务和责任
第*条发包人主要义务和责任。
*.*审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间：
年/月/日。
*.*审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间：年/月／日。
*.*向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料的时间：／年/月/日。
*.*向承包人提供建设单位维修养护人员名单及设备进驻场地的时间：年
*月/日。
第*条承包人主要义务和责任。
通用条款内容（略）。
**
*.工作进度
第**条单项维修工作工期延误。
通用条款内容(略）。
第**条工期提前。
通用条款内容（略）。
*.质量与检验
第**条质量管理。
由发包方负责本工程质量管理工作。承包方应按照发包方要求做好施工质
量管理工作。
第**条质量要求。
按照国家有关规范及《海委直属水闸工程维修养护技术质量标准》、《海
委直属堤防（控导）工程维修养护技术质量标准》要求执行。
*.合同价格与支付
第**条合同价格及调整。
通用条款内容(略）。
第**条，维修养护付款申请报告的核实确认。
承包人视工程项目完成情况向监理单位提交支付工程量审核表。监理单位在
接到报告*天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若支付工程
量审核表需要修改，承包人应按监理单位的指示进行修改，重新提交支付工程量
审核表。监理单位应在*天内对修改后的支付工程量审核表签字确认。
第**条维修养护款结算。
发包人在确认工程量审核表后，按合同约定价款支付当次应付工程款的**%，
扣除*%作为质量保证金。待项目完工，且承包人向发包人提交项目结算价款*%
的质量保证金银行保函后，将每次扣除的质量保证金*次性返还给承包人。保函
有效期自提交之日起至缺陷责任期（工程质量保修期）满时止。工程款应在工程
量审核表批准后**天内及时支付。
*.变更
**
第**条确定变更价格和工期。
通用条款内容（略）。
*.验收
第**条验收。
通用条款内容（略）。
*.争议、违约和索赔
第**条争议的解决。
通用条款内容(略)。
第**条违约。
通用条款内容(略）。
第**条索赔
通用条款内容(略）。
*.其他
第**条专利技术和合理化建议。
通用条款内容(略）。
第**条根据国家有关保险规定，需要给施工人员上保险的费用由施工企
业负责，施工期间发生人身伤亡事故甲方不负任何责任。
**
技术条款
第*章*般规定
说明
*.*
*.*.*工程概况
西河闸枢纽工程建于****年，位于东淀的下口，****市杨柳青镇北，上距
大清河、子牙河汇流点****，下距北运河与子牙河的汇流点****，是大清河系
洪水进人海河的最后*道屏障。本枢纽工程由节制闸、船闸及堤防组成。该工程
维修养护工作包括：水工建筑物、闸门、机电设备、启闭机、附属设施等的维修
养护。
工程类别：西河闸管理处****年水利工程维修养护项目。
工程数量：节制闸*座，船闸*座，堤防*.*公里。
*.*.*水文气象
西河闸管理处位于****市****区杨柳青北，地处暖温带半干旱半湿润季风气
候区，*季分明。据查阅资料，多年平均气温**.*度，*月份平均气温为-*~*
度,*月份平均气温为**.*度，年无霜期约***天。年平均降水量***.*毫米.多
集中在*~*月份。冬季所处河流有结冰情况，正常年份冰期为**月上中旬至次
年*月中、下旬或*月初，冰期**～***天。
*.*.*对外交通条件
本工程位于****区杨柳青镇北侧，铁路，公路交通便利，津保公路横穿河
道，西河闸距****市外环河*.***。
*.*合同项目工作范围及内容（承包范围及内容）
*.*.*水工建筑物维修养护内容：闸室连接段砌石护坡翻修**.***，闸室连
接段浆砌石护坡勾缝修补***.***。
*.*.*闸门维修养护内容：节制闸闸门防腐处理****，止水更换****。
*.*.*启闭机维修养护内容：节制闸启闭机房维修（包括拆除、安装墙板及
屋顶*****，安装断桥铝窗****，吊顶安装****），钢丝绳维修养护****
延米，电动葫芦轨道梁防腐处理****。船闸启闭机养护**套，钢丝绳维修****。
*.*.*机电设备维修养护内容：节制闸及船闸电动机维修养护*次，操作设
备维修养护*次，配电设备维修养护*次，电缆绝缘测试*次。
*.*.*水闸调整项目内容：自备发电机组维修养护*台（*****），防冻设施
维修养护*台。
**
*.*.*物料消耗内容：节制闸与船闸消耗机油均为****，黄油消耗分别为****
与****。
*.*质量管理
*.*.*承包人应建立质量保证体系，选派有经验的维修养护技术人员对维修
养护工作的各个环节的质量进行检查，及时向发包人报告检查中发现的问题，并
提供必要的资料。
*.*.*单项维修养护工作完成后，承包人应认真进行质量检查，符合工程维
修养护标准后，报请发包人检查验收。
*.*治安保卫与维修养护工作安全
*.*.*发包人监督承包人对维修养护人员进行教育，遵纪守法，维护工地社
会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。
*.*.*发包人负责监督承包人在劳动保护、照明安全等安全防护的实施情况，
并监督安全防护规程制定。在工作范围内设置必要的标志和信号。
*.*环境保护
*.*.*承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、
堆放材料、杂物，禁止在河道、库区内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、
容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流、水库水体。若因
违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。
*.*.*承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生，设置足够的临时卫生
设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。
*.*.*在全部维修养护工作完成后，除已征得发包人同意的外，承包人必须
拆除*切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清
理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。
*.*技术标准和规范
承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作
质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规
范的规定和技术要求。
本合同引用的标准和规程、规范（不限于）
（*）《海委直属水闸工程维修养护技术质量标准》
（*）《海委直属堤防（控导）工程维修养护技术质量标准》
（*）《水利工程维修养护定额标准（试点）》
（*）《水闸施工规范》（****-****）
（*）《水工金属结构防腐蚀规范》（*****-****）
*
（*）《堤防工程施工规范》（*****-****）
（*）《堤防工程养护修理规程》（*****-****）
第*章工程维修养护
承包人应对工程项目进行维修和养护，及时恢复或局部改善原有工程面貌，
保持工程安全和正常运用。
*.*水闸工程（西河节制闸）
*.*.*水工建筑物维修养护
*.*.*.*闸室连接段砌石护坡翻修：西河节制闸闸室连接段护坡为浆砌石护坡，
边坡比为*：*。现状浆砌石护砌勾缝水泥砂浆老化、部分脱落，局部浆砌石块石
沉陷，缝隙中土壤流失明显，对堤防边坡稳定造成不利影响。拟对坏损的浆砌石
护坡进行拆除重建，工程量为**.***。
*.*.*.*闸室连接段浆砌石护坡勾缝修补：拟对闸室连接段浆砌石护坡进行勾
缝修补，根据护坡损坏情况，维修面积共计***.***。
*.*.*闸门维修养护
*.*.*.*闸门防腐处理：西河节制闸经长期使用，闸门锈蚀较为严重，需对其
进行防腐除锈。本次维修养护计划对节制闸*#、*#闸门进行防腐处理，共计工
程量****。按照原设计要求进行喷砂除锈，重新喷镀锌层、底漆、面漆，以有
效地对闸门起到保护作用。
*.*.*.*止水更换：西河节制闸经常长期运行，*#、*#闸门止水老化、磨损较
为严重，影响止水效果，需更换止水装置，共计工程量****。
*.*.*启闭机维修养护
*.*.*.*钢丝绳维修养护：为保证闸门运行正常，需对节制闸钢丝绳是否存在
断丝情况进行检查，对钢丝绳压板进行紧固，并对钢丝绳以及绳毂进行清洁并涂
抹黄油进行润滑等工作，工程量共计****延米。
*.*.*.*机房维修：西河节制闸启闭机房建于****年，为钢骨架轻型板材结
构，经过多年运行，彩钢板锈蚀严重，加之受****年汛期多次强降雨和短时大
风、冰霉等影响，启闭机房顶彩钢板屋檐多处变形，彩钢板接缝处、启闭机房窗
户等多处漏雨，漏水严重威胁启闭机现地控制柜及电缆箱的安全运用。拟拆除并
重建启闭机房墙板和屋板******，安装断桥铝窗户****，并维修吊顶****,
由于上述工作涉及高处作业，需搭设脚手架工程及安装施工防护网******。
*.*.*.*西河节制闸电动葫芦轨道梁现存在表面锈蚀等问题，拟采用人工除锈
的方法对其进行防腐处理，工程量共计****。
**
*.*.*机电设备维修养护
*.*.*.*电动机维修养护：对*孔闸门共计**台启闭电动机进行检查调试、
轴承检查注油、接线端子检查维护等维修养护。全年共计*次。
*.*.*.*操作设备维修养护：为确保枢纽工程安全运行，需对*孔闸门的*
台现地控制柜进行维修养护、保养和更换*配件。全年共计*次。
*.*.*.*配电设备维修养护：按照电力部门有关规定，定期对电气设备的配电
柜及其他设施进行维修养护，主要内容包括：对*面控制柜整体进行清洁，各种
开关、按钮等各触点的维护、接线检查等维修，继电保护等各触点的维护，损坏
的配件更换等。全年共计*次。
*.*.*.*电缆绝缘测试：为确保工程运行正常，每年汛前、汛后对*根动力电
缆、**根电动机控制电缆进行绝缘测试养护。全年测试养护*次。
*.*.*调整项目
*.*.*.*自备发电机组维修养护：为确保备用电源正常运行，根据《水利工程
维修养护定额标准（试点）》规定，需对*****自备发电机进行维修养护。维修工
作内容包括：维修工作内容包括：更换*滤（机油滤清器、柴油滤清器、空气滤
清器），更换防冻液、机油，对设备充电，更新*散配件，清洁维护等工作。
*.*.*.*防冻设施维修养护：每年需对*台****空压机进行养护、保养，主
要工作内容包括：更换冷却油、油细分离器、齿轮皮带等。
*.*.*物料动力消耗
*.*.*.*机油消耗：结合工程实际，确保工程安全运转，年需机油****，包
括*套启闭机、*****柴油发电机运转。
*.*.*.*黄油消耗：为确保工程正常运行，年需黄油****，包括启闭机及其
它设备所用。
*.*水闸工程（西河船闸）
**
*.*.*启闭机维修养护
*.*.*.*启闭机养护：西河船闸启闭机共有**台，为保证启闭机的正常运行，
每年需对启闭机进行维修养护，主要包括传动大轴连接器、卷筒齿轮、减速器传
动输出轴等进行注润滑脂润滑、检测轴瓦间隙、更换摩擦片等，管路油漆、部件
上油、紧固、阀组维护、电机维护、液压油过滤等。工程量共计**套。
*.*.*.*钢丝绳维修：西河船闸下闸首启闭机为固定卷扬式启闭机，因启闭
设备使用年限久远，启闭机水下部分钢丝绳发生断裂，影响闸门正常运行。本次
设计拟更换坏损的钢丝绳，钢丝绳型号：**-****+*。
*.*.*机电设备维修养护
*.*.*.*电动机维修养护：对人字门及廊道门启闭电动机进行检查调试、轴承
检查注油、接线端子检查维护等维修养护。全年共计*次。
*.*.*.*操作设备维修养护：为确保枢纽工程安全运行，需对人字门及廊道门
操作柜进行维修养护、保养。全年共计*次。
*.*.*.*配电设备维修养护：按照电力部门有关规定，定期对电气设备的配电
柜及其他设施进行维修养护，主要内容包括：对整体进行清洁，各种开关、按钮
等各触点的维护、接线检查等维修，继电保护等各触点的维护，损坏的配件更换
等。全年共计*次。
*.*.*.*电缆绝缘测试：为确保工程运行正常，每年汛前、汛后对动力电缆、
电动机控制电缆绝缘测试养护。全年测试养护*次。
*.*.*物料动力消耗
*.*.*.*机油消耗：结合工程实际，为确保工程正常运转，年需机油****，
主要为启闭机所用。
**
*.*.*.*黄油消耗：为确保工程正常运行，年需黄油****，主要用于启闭机
维护保养。
*.*工程资料包括：维修养护方案及实施计划，原材料质量鉴定资料，检查
检测试验资料，维修养护记录，维修养护工作施工管理工作报告等。
*.*工程的维修养护资料：要清晰整洁，内容真实、齐全、准确、规范，并
按要求及时上报、存档。
**
西河闸管理处****年水利工程维修养护项目表
| 序号 |
项目名称 |
计量单位 |
工程数量 |
单价合价（元）（元） |
备注 |
| * |
水闸工程 |
|
|
*******.** |
|
| * |
西河节制闸 |
|
|
******.** |
|
| （*） |
水工建筑物日常养护 |
|
|
*****.** |
|
| * |
闸室连接段砌石护坡翻修 |
* |
**.** |
***.*******.** |
|
| * |
闸室连接段浆砌石护坡勾缝修补 |
* |
***.** |
**.******.** |
|
| （*) |
闸门维修养护 |
|
|
******.** |
|
| * |
止水更换 |
* |
*** |
***.*******.** |
|
| * |
闸门防腐处理（化学防腐） |
* |
*** |
***.********.** |
|
| （*） |
启闭机维修养护 |
|
|
******.** |
|
| * |
钢丝绳养护 |
延米 |
**** |
**.*******.** |
|
| * |
机房及桥头堡维修养护 |
|
|
******.** |
|
| （*） |
机房维修 |
|
|
******.** |
|
|
拆除、安装墙板及屋顶 |
* |
**** |
***.********.** |
|
|
安装断桥铝窗 |
* |
*** |
***.*******.** |
|
|
吊顶安装 |
* |
*** |
***.*******.** |
|
| * |
电动葫芦轨道梁防腐处理 |
*² |
*** |
***.******.** |
|
| （*） |
机电设备维修养护 |
|
|
*****.** |
|
| * |
电动机维修养护 |
次 |
* |
********.** |
|
| * |
操作设备维修养护 |
次 |
* |
********.** |
|
| * |
配电设备维修养护 |
次 |
* |
********.** |
|
| * |
电缆绝缘测试 |
次 |
* |
********.** |
|
| （*） |
物料动力消耗 |
|
|
****.** |
|
| * |
机油消耗 |
** |
** |
******.** |
|
| * |
黄油消耗 |
** |
** |
*****.** |
|
| （*） |
调整项目 |
|
|
*****.** |
|
| * |
自备发电机组维修养护 |
** |
*** |
**.******.** |
|
| * |
防冻设施维修养护 |
台 |
* |
********.** |
|
| * |
西河船闸 |
|
|
*****.** |
|
| （*） |
启闭机维修养护 |
|
|
*****.** |
|
| * |
启闭机养护 |
台 |
** |
*******.** |
|
| * |
钢丝绳维修 |
* |
*** |
***.*******.** |
|
| （*） |
机电设备维修养护 |
|
|
*****.** |
|
| * |
电动机维修养护 |
次 |
* |
********.** |
|
| * |
操作设备维修养护 |
次 |
* |
********.** |
|
| * |
配电设备维修养护 |
次 |
* |
********.** |
|
| * |
电缆绝缘测试 |
次 |
* |
********.** |
|
| （*） |
物料动力消耗 |
|
|
****.** |
|
| * |
机油消耗 |
** |
** |
******.** |
|
| * |
黄油消耗 |
** |
** |
*****.** |
|
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
中标单位：
详见公告详情
项目金额：
暂未确定
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
