********年农村公路安防工程
施工合同
施工单位:****
建设单位:****农村公路管理所
日期:年_*月*日
****
目录
*、合同协议书..
*、通用合同条款...
*、专用合同条款..
*
*、项目专用条款.
.*
*、廉政合同..*
*、安全生产合同..
.*
*、农民工工资支付承诺书...
.**
*、项目负责人委任书..
**
*、履约担保..
.**
**、文明施工及环境保护合同.
.**
**、工程量清单..
.**
第*部分合同协议书
****农村公路管理所(以下简称“发包人”)为实施********年农村公路安防工程,已
接受****(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工
的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*、作业内容:
(*)县乡道作业内容
*、设置标牌:***块,其中警告标志***块,禁令标志**块。
*、示警柱:**根
*、*级波形梁护栏:****米。
*、震动标线:***.*平方米。
*、减速带****米,减速带配套热熔标线****平方米
(*)村道作业内容
*、设置标牌:***块,其中警告标志*块,禁令标志***块。
*、道口标柱:***根。
*、*级波形梁护栏:****米
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分:
(*)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)项目专用合同条款
(*)公路工程专用合同条款;
(*)通用合同条款;
(*)技术规范;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单;
(**)招标文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书;
(**)施工组织设计安排;
(**)其他合同文件。
*/**
*.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不*致之处,以合同约定次序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)
************元*角*分(¥*******.**元)。
*.承包人项目负责人:都玲玲。
*.工程质量符合国家现行规范和技术标准要求,工程质量达到合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工,工期为**日历天。
**.工程竣工验收合格后,招标人支付总合同价款的**%,剩余*%作为质量保证金,待质
保期满后,*次无息付清。
**.因施工合同发生的*切纠纷,可向项目所在地人民法院提起诉讼。
如仲裁协议被确认无效或仲裁裁定被依法撤销或不予执行,由此引发诉讼,双方约定由本
合同签订地法院管辖。
**.本协议书正本*份、副本*份,合同双方各执正本*份,副本*份,当正本与副本的
内容不*致时,以正本为准。
**.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人:****农村公路管理所
承包人:****
法定代表人:法定代表人:
签字(签字)
或其委托代理人*(签字)
或其委托代理人:(签字)
****年*月*日
第*部分通用合同条款
*/**
参见中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》****年版执行
第*部分专用合同条款
*/**
依照公路行业标准专用合同条款执行。
第*部分项目专用条款
*/**
*.*.*.*缺陷责任期:自实际交工日期起计算*年。
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量方法
本项约定为:工程的计量应以净值为准,除非本合同另有约定。工程量清单中各个子目的
具体计量方法按本
合同文件技术标准与要求中的规定执行。
**.*支付方式
发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款,工程竣工验收合格后,
招标人支付总合同价款的**%,剩余*%作为质量保证金,待质保期满后,*次无息付清。
说明:项目专用合同条款是在通用合同条款和公路行业标准专用合同条款中明确指出要在
专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定(如异常
气候条件),是必备的配套条款,不能缺少,否则通用条款和公路行业准专用合同条款就不完
善。项目专用条款数据表是合同条款的组成部分。
发包人认为需要进*步具体化的条款,或根据本地区特点或惯例需增列或删除的条款,例
如优质工程的奖励条款、承包人人员、设备不到位时的违约处理办法条款等,也在本篇列出。
项目合同专用条款的编号应与通用合同条款和公路行业标准专用合同条款*致。
第*部分廉政合同
*/**
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建
设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全
和有效使用以及投资效益,********年农村公路安防工程的项目法人****农村公路管理所(项
目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目施工标段的施工单位****通达公路养护工程有限
责任公司(施工单位名称,以下简称“承包人”),特订立如下合同。
*.发包人与承包人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(*)严格执行********年农村公路安防工程项目施工合同文件,自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真
查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利:
*.发包人的义务
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让
承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提
供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程
分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求
承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞,不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队*。
*/**
*.承包人的义务
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任
何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,
应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议交通
主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或
发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情
况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人与承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为********年农村公路安防工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等
的法律效力,经合同双方签署后立即生效。
*本合同*式*份,由发包人与承包人各执*份,送交发包人与承包人的监督单位各*
份。
发包人:****农村公路管理所承包人:****
法定代表人:法定代表人:(签字)
(签字)
或其委托代理人(签字)或其委托代理人:
在****年*月*日
*/**
第*部分安全生产合同
为在********年农村公路安防工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,
切实摘好本项目的安全管理工作,本项目发包人****农村公路管理所(以下简称“发包人”)
与承包人漕县通达公路养护工程有限责任公司(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合
同:
、发包人职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*、按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则,即:同时设计、审批,同时
施工,*同时验收,投入使用。
*、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*、组织对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术
规程))和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教
育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专
职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产
管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、
布置、检查、总结和评比
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请
的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,*环不漏;各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边,人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构,
应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管
理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按
*/**
有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
*、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、
暴力或妨碍治安的行为。
*、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受
安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船
海驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》
后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目负责人必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
*、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其
经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**,承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有
关规定,及时上报有关部门,并坚持“*不放过”的原则,严肃处理相关责任人。
**、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》相关规定使用和管理。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
*、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效,全部工程竣工
验收后失效。
*、本合同正本*份,副本*份,合同双方各执正本*份,副本*份,当正本与副本的内
容不*致时,以正本为准。
*/**
****农村公路管理所
发包人:承包人:****
农签字)
法定代表人:
法定代表人
签字
或其委托代理人(签字)
或其委托代理人:(签字)
****年*月*日
**/**
第*部分农民工工资支付承诺书
****
********年农村公路安防工程农民工工资支付承诺书
我单位在此郑重承诺:
*、开工前与农民工签定劳动合同。
*、按时支付农民工工资、加班加点工资。
*、支付农民工工资不低于****省最低工资标准
****元。
*、不无故拖欠、克扣农民工工资。
*、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。
*、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为,
经有关部门查证属实后,自愿从工资保障金中支付,且在*个星期内补足保险金。
承包人:****
法定代表人(签字)
(签字)
或其授权的代理人:
****年*月*日
**/**
第*部分项目负责人委任书
****
********年农村公路安防工程负责人委任书
致:****农村公路管理所
建通达公路养护工程有限责任公司法定代表人经理数志型代卖本单位委任报投验为
年会的工程的目负费人。合同行市的有关,程建度、场
恒、质量检验、结算与支付等方面工作,由征验检代现本单位全网费资
承包人:****
法定代表人
签字)
或其授权的代理人(签字)
****年*月*日
**/**
第*部分履约担保
波是农村公路管理所(发包人名称):
鉴于遗县农村公路管理所(发包人名称,以下简称“发包人”)接受****通达公路养护工
中限责任公司(承包人名称)(以下称“承包人”)于****年*月**日参加道县****年
村公路安防工程(项目名称)施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与
防方订立的合同,向你方提供保证金。
*.保证金金额人民币(大写)***元整(¥******.**元)。
*.保证金有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之
日止。
*.在本保证金有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在
收到你方以书面形式提出的在保证金金额内的赔偿要求后,在*天内无条件支付,无须你方出
具证明或陈述理由。
*.发包人和承包人按合同条款第**条变更合同时,我方承担本保证金规定的义务不变。
保证金人:****
法定代表人:*
(签字)
或其委托代理人:(签字)
地址:史州大道中段
邮政编码:******
电话:****-*******
****年*月*日
**/**
第*部分文明施工及环境保护合同
发包人(全称):****农村公路管理所
承包人(全称):****
依照国家、****省、****的有关法规和政策,甲、乙双方经充分协商,特签订本文明施工
合同。
*、本文明施工合同作为********年农村公路安防工程合同的附件,与该合同具有同等
效力。
*、承包人文明施工和环境保护必须严格执行相关的法律、法规、规章、规范性文件、标
准及发包人下发的有关规定且严格执行*个*分比要求。
*、承包人的法定代表人、项目负责人或建造师、文明施工负责人对本工程安全文明施工
工作各负其责。
*、根据****建设工程安全文明施工管理有关要求,发包人有权审查承包人文明施工管理
体制是否符合市政府及有关主管部门的规定,有权向承包人提出文明施工的要求以及日常施工
现场的督促检查。
*、承包人施工现场按照****创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理,包
括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备。
*、承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。
*、承包人在工程施工中,严格遵守国家环境保护部门的有关规定。承包人有责任采取有
效措施以预防和消除因施工造成的环境污染,对工程范围以外的土地及植被应注意保护,并应
保证发包人避免由于污染而承担的索赔或罚款
*、承包人生产、生活设施应符合环保要求,并接受当地政府及有关部门的监督。
*
*、承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘、杜绝漏洒材料。
*、承包人不得使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料汐放射性材料、石棉
制品等承包人违背此项约定的责任和后果由承包人完全负责。
**、承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边合公共道路等行为制
定并落实必要的措施,这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池等;承包人还应对施工临
时污水排放系统建立符合标准的临时沉淀池和化粪池等。
**、承包人应及时处理施工及生活中产生的废弃物,运至指定地点弃置,如无法及时处
**/**
理或运走,则必须设法防止散失。
**、整个工程施工期间,承包人应负责保持所有的现有道路等设施的使用功能;承包人
应自费对那些因受他控制的因素引起的损害或损坏进行修绩直至达到政府有关管理机构满意,
并支付与此相关的任何费用和罚款。
**、承包人应确保所有现场周边既邻的道路、步行道和现场出入口等的干净和整洁,同
时保证它们及周边公共交通、公众生活不因承包人和其他受承包人控制的施工操作、材料装卸、
车辆、材料、物品、设备和工人而带来任何妨碍;承包人应保证发包人免于与上述事件有关的
任何索赔、诉讼、损害和损失。
**、承包人应在施工永久围挡的入口安装电子控制及识别的门禁系统。
**、承包人应按照发包人的要求安设施工围挡,并保持其在施工期内完整、整洁;承包
人应按照发包人的要求对永久施工围挡进行亮化,并保持其亮化的效果直至工程结束;临时施
工围挡也应进行必要的亮化,达到与永久施工围挡的协调及施工周围环境的美观。
**、本协议未尽事宜,依据有关法规、规章处理,法规、规章没有明确规定的,经双方
协商处理解决。
**、本协议自签订之日起生效
发包人:****农村公路管理所承包人:****
法定代表人:签字)法定代表人:(签字
(签字)或其委托代理人:
或其委托代理人或其委托代理人:签
****年*月*日
**/**
工程清单汇总表
合同段:********年农村公路安防工程
标表*
*
序号章次**** |
科目名称总则 |
金额(元)*****.** |
***** |
安全设施及预埋管线第***章至第***章合计 |
**************.** |
*已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |
|
*清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |
*******.** |
*计日工合计 |
|
*暂列金额(不含计日工总额) |
|
*工程造价 |
*******.** |
|
|
*
*
清单第*页共*页
*/**
工程量清单表
合同段:********年农村公路安防工程标表*
清单第***章总则 |
清单第***章总则 |
清单第***章总则 |
清单第***章总则 |
清单第***章总则 |
清单第***章总则 |
|
子目号 |
子目名称 |
单位 |
数量 |
单价 |
合价 |
|
*** |
工程管理 |
|
|
|
|
|
***-* |
安全生产费 |
总额 |
*.*** |
*****.** |
*****.** |
|
*** |
承包人驻地建设 |
|
|
|
|
|
***-* |
承包人驻地建设 |
总额 |
*.*** |
***** |
***** |
|
|
|
|
清单第***章合计人民币*****.**元清单第*页共*页 |
清单第***章合计人民币*****.**元清单第*页共*页 |
清单第***章合计人民币*****.**元清单第*页共*页 |
清单第***章合计人民币*****.**元清单第*页共*页 |
清单第***章合计人民币*****.**元清单第*页共*页 |
清单第***章合计人民币*****.**元清单第*页共*页 |
|
*/**
工程量清单表
合同段:********年农村公路安防工程标表*
清单第***章安全设施及预埋管线 |
清单第***章安全设施及预埋管线 |
清单第***章安全设施及预埋管线 |
清单第***章安全设施及预埋管线 |
清单第***章安全设施及预埋管线 |
清单第***章安全设施及预埋管线 |
*/** |
子目号 |
子目名称 |
单位 |
数量 |
单价 |
合价 |
*/** |
*** |
护栏 |
|
|
|
|
*/** |
***-* |
道口标柱 |
根 |
***.*** |
*** |
***** |
*/** |
***-* |
波形梁钢护栏 |
|
|
|
|
*/** |
-* |
路侧波形梁钢护栏 |
|
|
|
|
*/** |
-*-* |
*级路侧波形梁钢护栏(含反光膜) |
* |
****.*** |
*** |
******* |
*/** |
*-* |
*级路侧波形梁钢护栏(含反光膜) |
|
****,*** |
*** |
****** |
*/** |
***-* |
示警柱 |
根 |
**.*** |
*** |
***** |
*/** |
*** |
道路交通标志 |
|
|
|
|
*/** |
***-* |
单柱式交通标志 |
|
|
|
|
*/** |
-* |
****单柱式警告标志 |
块 |
***.*** |
*** |
****** |
*/** |
-*. |
***单柱式减速丘标志 |
块 |
***.*** |
*** |
****** |
*/** |
-* |
****单柱式禁令标志 |
块 |
*.*** |
*** |
**** |
*/** |
***-* |
单悬臂式交通标志 |
|
|
|
|
*/** |
* |
***单悬臂警告标志 |
块 |
***.*** |
**** |
****** |
*/** |
-* |
****单悬臂禁令标志 |
块 |
**,*** |
**** |
****** |
*/** |
*** |
道路交通标线 |
|
|
|
|
*/** |
***-* |
热熔型涂料路面标线 |
|
|
|
|
*/** |
-* |
减速丘标线 |
* |
****.*** |
**.* |
***** |
*/** |
-* |
振动标线 |
* |
***.*** |
*** |
***** |
*/** |
***-* |
轮廊标 |
|
|
|
|
*/** |
-* |
附着式轮廊标 |
个 |
***.*** |
* |
*** |
*/** |
***-* |
减速带 |
目 |
****.*** |
*** |
****** |
*/** |
|
|
|
|
|
|
*/** |
清单第***章合计 |
清单第***章合计 |
|
人民币*******元清单 |
第*页共*页 |
|
*/** |