****
海医基采（工）〔****〕**号
国际护理学院护理技能中心护士站建设及临床技能
中心*楼外科实验室增加电缆项目
快快速速采采购购文文件件
项目编号：海医基采（工）〔****〕**号
采购单位：****医学院
日期：****年**月**日
****
海医基采（工）〔****〕**号
温馨提示
*、本项目*律不接受纸质报价文件，只接受符合采购文件要求的电子报价文
件。供应商参加报价前，应前往****（网址：****:/
/**.*************.***/）获取采购文件。
*、供应商需在提交报价文件截止时间前完整上传电子报价文件并保存在高校
快速采购平台（网址：****://**.*************.***/）。逾期上传恕不接收。
*、如需供应商支付的各种费用，如技术服务费、履约保证金等，采购文件将
书面详细告知，请供应商按采购文件规定的方式和金额支付。
*、供应商应在****（网址：****://**.*************.***/）
下载报价文件格式，填写并打印签字盖章后上传至平台对应附件上传位置。
*、技术支持热线：***-********财务电话：***-********客服**：
**********
（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不*致，以采购文件为
准）
****
海医基采（工）〔****〕**号
目录
****医学院采购公告
第*章报价须知
*、报价须知前附表
*、报价须知通用条款
（*）总则
（*）采购文件
（*）报价文件的编制
（*）报价文件的递交
（*）开启报价文件、评审、确定成交单位及合同签订
第*章开启报价文件、评审及确定成交单位办法
*、总则
*、开启报价文件评审办法程序和细则-平均值法
*、评审用表
第*章合同条款
第*章报价文件目录及格式
*、报价文件封面及包装格式：
*、报价文件目录格式：
*、****医学院工程报价承诺函
*、推荐品牌承诺表
*、法定代表人身份证明
*、法定代表人授权委托证明书
*、投入主要人员汇总表
*、关键人员驻场承诺函
*、已竣工验收的类似工程业绩表
*、联合体协议书（联合体报价才需要附此协议）
第*章技术条件
第*章施工图纸
****
海医基采（工）〔****〕**号
第*章工程量清单、控制价及推荐品牌表
第*章采购补充说明
（*）固定单价合同：
****
海医基采（工）〔****〕**号
****医学院采购公告
项目编号:海医基采（工）〔****〕**号
项目名称：国际护理学院护理技能中心护士站建设及临床技能中心*楼外科实验室增加电缆项
目
采购单位：****医学院
*、工程项目名称：国际护理学院护理技能中心护士站建设及临床技能中心*楼外科实验
室增加电缆项目
*、工程主管部门：****医学院基建房产管理处
*、本采购项目联系人及联系方式:
采购单位：****医学院
地址：****省****市****区学院路*号****医学院行政楼***招标与采购服务中心
联系人：****联系电话：传真：****-********
建设地点：****医学院城西校区
*、采购内容、规模：本项目为国际护理学院护理技能中心护士站建设及临床技能中心*
楼外科实验室增加电缆项目；改造情况见本采购文件。
*、本工程采购控制价（人民币）：*****.**元（大写：****元整），资金来源及落
实情况：采购单位已落实资金。
*、供应商资格合格条件：
*.供应商参加报价的意思表示清楚，供应商代表被授权有效；报价文件中有法定代表人身
份证明书，如报价文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人身份证明书和法定代表人授权
委托证明书。
*.供应商具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家
法律经营；供应商持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。
*.供应商资质要求的标准：承接本工程所需的*）建筑工程施工总承包*级或以上级别总承
包资质或者建筑装修装饰工程专业承包*级或以上级别专业承包资质，且具有效的企业安全
生产许可证（注：资质标准按照建市[****]***号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应
的资质类别及等级的承包工程范围、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通
知》（建市[****]***号）和《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》
(建市[****]***号)执行）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的
通知》（建办市函〔****〕***号）；具备《****省建筑企业诚信档案手册》。
*.项目负责人专业类别：①；并具有效的安全培训考核合格证明或在有效期内的安
****
海医基采（工）〔****〕**号
全生产考核合格证（*类）（注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试
行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》。
*.安全负责人具有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（*类）。
*.本工程技术负责人的资格要求为：无。
*.业绩：无。
*.项目负责人、技术负责人、安全负责人应由不同的人员担任，不得兼任。
*.参加该项目的法定代表人或被授权人、项目负责人、施工负责人、技术负责人、安全负
责人等需为该供应商的正式职工（提供扣除发布采购公告当月往前顺推连续*年及以上的本单
位的社保证明，如企业注册地当地社保管理部门关于社保证明另有规定的，可按当地规定出具
最接近扣除发布采购公告当月往前顺推连续*年及以上的本单位的社保证明，但须随社保证明
附相关规定条文）。
**.在最近*年内供应商、拟委任的项目负责人没有行贿犯罪行为，也不存在重大涉嫌行贿
犯罪行为而被司法机关立案调查的（出具供应商诚信承诺函）。
**.供应商没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态（出具供应商诚信承诺函）。
**.供应商没有处于投标资格被暂停或取消的行政处罚期内。（此处所指的“处罚”，是指
依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息
已按照行政执法公示制度公开，除此之外，****以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标
人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）（出具供应商诚信承诺函）。
**.供应商在最近*年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。（此处“骗取中
标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行
为；“严重违约及重大工程质量问题”则以司法、仲裁机构等出具的有效法律文书予以认定；
“最近*年”是指该项目采购公告发布之日起往前顺推*年，以《行政处罚决定书》或司法、
仲裁机构等出具的有效法律文书的落款时间为准）（出具供应商诚信承诺函）。
**.*个供应商只能提交*个报价文件；如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之*
的，不得同时参加本项目报价（出具供应商诚信承诺函）：
（*）法定代表人为同*人或存在管理关系的不同法人单位；
（*）供应商的母公司、或对供应商直接或间接持股**％及以上的投资单位；
（*）供应商直接或间接持股**％及以上的被投资单位；
（*）供应商不得与本次采购项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的
公司包括其附属机构有任何关联。
**.未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目采购人书面拒绝报价的（由采
购人提供在有效期内的拒绝报价单位名单）。
**.关于联合体投标：本项目不允许联合投标。
欢迎符合条件的供应商参加报价。满足资格条件的报价申请人不足*家或通过有效性审查
****
海医基采（工）〔****〕**号
的供应商不足*家时，采购人分析采购失败原因，报有关管理部门核准后，视情况是否继续评
审或重新组织采购。
*、资格审查方式：
本工程采用资格后审方式，实行电子化资格审查。
*、提交报价：
供应商应在递交报价文件截止时间前，登录系统提交报价。
*.供应商应遵循以下程序完成网上报价登记手续：
（*）供应商登录****（网址：****://**.*************.***/），凭供应商
账号密码登录系统在网上获取采购文件及其它采购资料）。
（*）未在****办理供应商注册的企业，请先进行供应商注册，经审核确认
后，便可获取采购文件，此为获取采购文件的唯*途径。本项目不需要现场报名确认。
*.上传经供应商授权代表签字并加盖单位公章后的***格式报价文件。供应商须在报价截
止时间前完成电子报价文件的上传。如果报价文件于递交报价文件截止时间未能上传完毕，报
价无效；
*.报价担保：
本项目不需要提交报价保证金。
*、报价工作安排：
*.采购报名时间：从****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分。
*.递交报价文件截止时间：****年**月**日**时**分。
*.开启报价文件时间：****年**月**日**时**分开启报价文件，供应商法定代表人或
授权人持有效身份证参加，也可登*****网上在线参加，过时不候。
*.递交电子报价文件截止时间与开启报价文件时间是否有变化，请密切留意高校快速采购
平台中的相关信息。递交电子报价文件截止时间后，开启报价文件时间因故推迟的，相关评审
信息仍以原递交电子报价文件截止时间的信息为准。
*.报价文件评审时间：****年**月**日**时**分后（供应商不参加）。
*.采购结果公示：确定成交单位后当天公示（注：公示期最后*日必须为工作日），公示
网址：****（****://**.*************.***/）。
*.开启报价文件地点：****省****市****区学院路*号****医学院行政楼***招标与采购
服务中心（具体见公告栏的会议通知）。
*.成交单位需在成交公告发布后的*个工作日内提供纸质报价文件（包括本文件中报价文
件目录的内容及本采购公告中供应商资格合格条件所必须证明符合资格条件的材料加盖公章，
订成*册，正本*份副本*份），非成交单位不用提交。
*、本公告有效期为*个工作日，供应商可以就本公告及采购内容有异议的，向采购人书
面提出。
****
海医基采（工）〔****〕**号
**、本公告在****（网址：****://**.*************.***/）发布，本公
告的修改、补充以****（网址：****://**.*************.***/）发布的文本为
准。
**、注意事项：开启报价文件时供应商代表亲临现场的，需带本人身份证或能证明身份
的有效证件，以备查验，学校停车场地有限，不对外提供停车场地。
**、特别提示
供应商须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，*经发现立即取消报价资格。
供应商在本项目中存在下列行为的，将对其予以列入不良行为记录、在网上予以公开实名
通报、*至*年内拒绝参加****医学院的采购活动等不同处罚措施。
*.从开启报价文件之日起到报价有效期满前，供应商撤回报价；
*.供应商未按采购文件、采购答疑资料、设计施工图（设计效果图）和成交通知书的要求
与采购人签订合同；
*.成交供应商未能按采购文件的要求在规定期限内提交履约担保；
*.供应商在采购或合同签订过程中存在欺诈行为（包括但不限于拖延签订、提供虚假证明
材料、不按采购人要求做履约准备）；
*.在成交后施工工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
*.将成交工程转包或违法分包的；
*.供应商放弃报价，未在开启报价文件时间（报价截止时间）提前至少**小时以书面形式
在****告知的；
*.供应商存在串标、围标的情况；
*.供应商以他人名义报价或者允许他人挂靠报价或出借本公司名义报价；
**.供应商提供虚假投标材料、虚假承诺、申明、保证或者以其它方式弄虚作假的；
**.法律、法规或本采购文件规定的****情形。
****医学学院招标与采购服务中心
****年**月**日
****
海医基采（工）〔****〕**号
第*章报价须知
*、报价须知前附表
| 项目 |
条款号 |
内容 |
说明与要求 |
| * |
* |
定义 |
采购人（即发包人）：****医学院；采购人地址：****省****市****区学院路*号****医学院行政楼***招标与采购服务中心；设计单位：见图纸监理单位：待定编制技术规格和其它文件的单位：无咨询服务单位：见控制价文件 |
| * |
*.* |
项目名称 |
**** |
| * |
*.* |
建设地点 |
详见本工程采购公告 |
| * |
*.* |
建设规模 |
详见本工程采购公告 |
| * |
*.* |
承包方式 |
包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包组织项目整体竣工验收等。 |
| * |
*.* |
质量标准 |
工程质量管理按照中华人民共和国国务院令第***号《建设工程质量管理条例》（****年修订版）执行，验收标准按照国家颁发的《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****）及国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。 |
| * |
*.* |
采购范围及工程内容 |
详见采购公告。具体内容以图纸和工程量清单为准。 |
| * |
*.* |
工期要求 |
施工总工期：**日历天。**天。开工时间以监理公司发出开工令为准。 |
| * |
* |
资金来源 |
财政性资金 |
| ** |
* |
合格供应商的条件 |
详见本工程采购公告。 |
| ** |
|
资格审查方式 |
电子化资格后审。 |
| ** |
**.* |
报价以及单价和总价计算方式 |
工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（*******-****）执行。 |
| ** |
**.* |
报价有效期 |
**日历天（从报价截止之日计起）。 |
| ** |
|
报价担保（报价保函） |
本项目不需要提交报价保证金 |
| ** |
|
获取采购文件 |
详见本工程采购公告。 |
| ** |
*.* |
踏勘现场 |
无需踏勘。 |
****
海医基采（工）〔****〕**号
| 项目 |
条款号 |
内容 |
说明与要求 |
| ** |
* |
采购答疑 |
*.本项目不组织召开答疑会，供应商如对采购文件有疑的，可以网上提交答疑；*.疑问提交时间：报价截止时间前*日内；*.答疑文件将以网上答疑形式向供应商发布，供应商应密切留意****（网址：****://**.*************.***/）采购人发放的变更公告及答疑文件。 |
| ** |
** |
报价文件的组成 |
详见采购文件“**.报价文件的组成”。 |
| ** |
**.* |
报价文件 |
供应商不须提交纸质的报价文件，但需网上提交电子报价文件；网上递交网址（****://**.*************.***/），其它具体需要提交流程详见采购公告。 |
| ** |
** |
报价文件的递交及地点和截止时间 |
详见本工程采购公告。 |
| ** |
** |
开启报价文件时间和地点 |
详见采购公告，时间及地点是否有改变，请密切留意采购人发布的相关信息。 |
| ** |
** |
评审办法 |
选择“√”的评审办法：（√）平均值法；（）综合评估法本项目的工程成本警戒线为：控制价或预算价**%，保留小数点*位。报价未超过本项目采购控制价，且没有低于采购控制价的**%。超出采购控制价范围报价无效；如低于采购控制价的**%，供应商必须同时提交单独详细的报价成本的明细说明文件，包括但不限于项目的工作人数、工作时间，单位人力资源支出、管理费用以及项目实施过程中可能涉及的****费用等。评审委员会将据此作为判断是否低于成本价的依据，经评审专家认可成本合理，方为有效报价。 |
| ** |
** |
履约担保 |
成交供应商需提交的履约担保为成交价款的*%。 |
| ** |
|
采购控制价 |
采购控制价为（人民币）*****.**元，，其中绿色施工安全防护措施费为*.**元，暂估价为*.**元，暂列金额为*.**元。注：采购人提供的绿色施工安全防护措施费、暂估价、暂列金额为非竞争性项目，供应商应按照采购人提供的金额报价，不可浮动。总报价超过采购控制价的报价文件将被拒绝。 |
| ** |
|
保修期 |
按照采购文件合同规定执行。 |
| ** |
**.* |
评审委员会组建 |
评审委员会由采购人依法依规组建。 |
| ** |
|
合同价款的调整办法（选择“√”的条款） |
本项目采用（）固定总价合同；（√）固定单价合同；（详见控制价《单项工程采购控制价汇总表》和合同专用条款；结算依据和采用材料季度按采购控制价总说明）。 |
| ** |
**.* |
否决性条款 |
见报价文件资格审查表 |
****
海医基采（工）〔****〕**号
*、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明书
供应商名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商：（盖单位章）
年月日
附：法定代表人身份证件（法定代表人与营业执照法定代表人必须为同*人）
| 法定代表人身份证正面粘贴处 |
法定代表人身份证背面粘贴处 |
****
海医基采（工）〔****〕**号
*、法定代表人授权委托证明书
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、
撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司
承担。
有效期限：至长期。
代理人无转委托权。
供应商名称：（盖单位章）
法定代表人：（签字或签章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或签章）
身份证号码：
年月日
注：*.须与法定代表人身份证明同时出具。
*.须附法定代表人、委托代理人身份证复印件。
附：被授权人身份证件
| 被授权人身份证正面粘贴处 |
被授权人身份证背面粘贴处 |
****
海医基采（工）〔****〕**号
*、投入主要人员汇总表
| 序号 |
姓名 |
在本项目任职 |
数量 |
专业类别 |
工作年限 |
职称、资格证书 |
原任职务 |
备注 |
| * |
|
被授权人 |
|
|
|
|
|
|
| * |
|
项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
| * |
|
技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
| * |
|
施工负责人 |
|
|
|
|
|
|
| * |
|
安全负责人 |
|
|
|
|
|
|
| * |
|
其它人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
****
海医基采（工）〔****〕**号
*、关键人员驻场承诺函
关键人员驻场承诺函
致：****医学院
如果我方成交，我方将派项目负责人（姓名：；身份证号
码：）驻场；派技术负责人（姓名：；身份证号码：
）、施工负责人（姓名：；身份证号码：）安全负责
人（姓名：；身份证号码：）驻场，驻场时间按合同
要求执行。若我方违反上述承诺，将接受采购人按合同对我方的处罚。
****
海医基采（工）〔****〕**号
*、已竣工验收的类似工程业绩表
已竣工验收的类似工程业绩表
| 序号内容 |
序号内容 |
* |
* |
…… |
| 工程名称 |
工程名称 |
|
|
|
| 项目地点 |
项目地点 |
|
|
|
| 总价(人民币：*元) |
成交价 |
|
|
|
| 总价(人民币：*元) |
合同造价 |
|
|
|
| 竣工日期 |
竣工日期 |
|
|
|
| 项目负责人姓名 |
项目负责人姓名 |
|
|
|
| 项目业主名称 |
项目业主名称 |
|
|
|
| 竣工质量评定等级 |
竣工质量评定等级 |
|
|
|
| 工程获奖情况 |
工程获奖情况 |
|
|
|
注：本人承诺以上填写内容真实有效。我知道隐瞒有关真实情况和填报虚假信息是严重的
违法行为，以上关于我本人的基本信息及其业绩如有虚假，本人愿接受采购监管主管部门或其
他有关部门依法给予的行政处罚并纳入个人诚信记录，除身份证号外，本人同意上述内容在评
审后全部公开。
供应商：（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
注：有业绩要求的项目需附此表。以上项目请附合同和竣工验收报告的复印件，需能体现关于
项目负责人业绩的要求，如以上资料不能体现该要求，请提交其它证明材料如图纸或结算报
告，否则不能得分。
****
海医基采（工）〔****〕**号
*、联合体协议书（联合体报价才需要附此协议）
联合体协议书
致****医学院：
（甲单位名称）、（乙单位名称）自愿组成联合体，参加【项目名称】的报价。
现就有关事宜签订协议如下：
*、（甲单位名称）为联合体主办方，（乙单位名称）为联合体成员。其中，
（单位名称）承接本项目工程，（单位名称）承接本项目工程。
*、联合体有关规定如下：
（*）联合体授权联合体主办方对联合体各成员的资料统*汇总并提交给采购
人，联合体主办方所提交的资料已代表了联合体各成员的真实情况。
（*）报价工作将由联合体主办方负责；联合体主办方代表联合体提交并签署报
价文件（采购文件如有特别要求的，按要求执行），联合体主办方在报价文件中的
承诺均代表了联合体各成员。
（*）联合体将严格按照采购文件各项要求，递交报价文件。
（*）如中标，联合体将遵守以下规定：
*．联合体主办方和成员共同与业主签订合同书，并就成交项目向业主承担合同
规定的联合或各自的义务、责任和风险；
*．联合体主办方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并
且在整个合同实施过程的全部事宜均由联合体主办方负责；
*、本协议书自签署之日起生效，在上述（*）*所述的合同书规定的期限之后
自行失效。
*、本协议书*式份。其中：送业主*份，联合体主办方及成员各*份。
签订协议单位：
甲单位名称：（全称）（盖单位章或电子章）乙单位名称：（全称）（盖单位章或电子
章）
法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）
日期：年月日
注：*.联合体须附此联合体协议书，非联合投标不须附此函。
*.若联合体由*家单位组成，可自行调整相关内容。
****
海医基采（工）〔****〕**号
第*章技术条件
依据设计文件的要求,本采购工程项目质量须达到下列（不限于）中华人民共和
国以及省、市或行业的建设标准、规范要求。
| 序号 |
标准编号 |
标准名称 |
备注 |
| * |
*******-**** |
建筑工程施工质量验收统*标准 |
|
| * |
**/******-**** |
建筑装饰装修工程质量验收规范 |
|
| * |
中华人民共和国国务院令第***号 |
建设工程质量管理条例 |
|
注：若施工时期建设主管部门颁布新的规范、标准，则按照新的规范、标准执行。
****
海医基采（工）〔****〕**号
第*章施工图纸
注：无图纸。
****
海医基采（工）〔****〕**号
第*章工程量清单、控制价及推荐品牌表
本项目提供了多种格式版本的清单，请以*****版本为准。
注：另册。
****
海医基采（工）〔****〕**号
第*章采购补充说明
（*）固定单价合同：
*.工程通用说明：
（*）总体说明：对本说明的全部内容报价方在报价前未以书面形式提出异议，则表
示报价方接受本说明全部内容规定的权利及义务。成交的报价方遵守本说明全部的
约束和履行本说明全部的义务。
（*）因市场装修材料价格变动因素对工程造价的影响报价方应充分考虑，工程结算
时不因材料价格变动而另行追加。
（*）为完成本工程的*切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费、
相关措施费用（脚手架、垂直运输、*次运输、室内垃圾清理及工程垃圾外运）等
以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在成交报价内，工程
结算时不另行追加。
（*）凡设计资料与现场不符者（如标高、尺寸等），均以现场为准，报价方应踏勘
现场，充分考虑该因素对造价的影响。
（*）施工图工程量与清单不符的，以清单为准，项目技术及相关用户需求与清单有
矛盾的地方，以清单为准。
*.本工程专用说明：
分散采购工程类：*-***元
工程类项目合同：（**—****—****）
****医学院工程施工项目
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
制定
第*部分合同专用条款
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：__________________
*.工程地点：****省****市__________________
*工程内容：具体以工程量清单涵盖的内容为准
*、合同工期
工期总日历天数：______天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）____________(¥____元)；
*.合同价格形式：固定单价合同。
项目中标单价包含工程项目的所有内容和项目实施过程价格风险，结算中单价不可调。
*、项目经理
承包人项目经理：________（证书编号：________）。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）****合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年月日签订。
*、签订地点
本合同在签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
协议书附件：工程质量保修书
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）（请先打印签字人姓名手机号再签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：
地址：****省****市****区学院路*号地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的****项目。具体保修的内容，双方约定如下：
图纸及工程量清单涉及的全部内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外走廊、阳台和外墙面的防渗等涉及防水要求的部位为*年；新建工程则为**年。
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．****项目保修期限约定如下：易耗品（如光源、水龙头、门锁等）保修*个月、风扇等保修*年，人为损坏、不当使用、自然灾害引起的损害不在保修之列
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起**小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用从质保金中扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的****工程质量保修事项
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
第*部分通用合同条款
按《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）通用合同条款。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
****合同文件包括：本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；投标书及其附件（含投标文件澄清等）；招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，不足部分由承包人自行复印；
发包人向承包人提供图纸的内容：设计单位提交的全套施工图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：资质证书、营业执照、税务登记证、法人身份证、银行开户许可、公司简介（包括业绩）、项目经理证书及身份证、承包人派驻现场管理人员信息*览表（附联系方式）；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后*个工作日内；
承包人提供的文件的数量为：*套；
承包人提供的文件的形式为：加盖公章的复印件；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交之日审批并签收。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在合同约定的发出期限后的**小时内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：进出现场需遵守发包人交通管理规定，遇特殊情况提前**小时通知发包人现场代表。
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人的校门为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：在发包人允许的条件下，承包人可自行使用发包人场内道路交通，但因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人应在**小时内完成修复并承担由此增加的费用。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和****有关费用由承包人承担。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
发包人对发包人代表的授权范围如下：（*）负责联系参建各方，组织工程施工；（*）负责为承包人提供必须的施工场地和条件；（*）负责监督承包人和监理人行为；（*）负责组织图纸审查和技术交底；（*）负责分部分项工程验收和竣工验收；（*）负责审核与签发工程实施过程中的*切往来资料、图纸、文件等；（*）负责工程签证、设计变更以及工程量审核；（*）负责联系承包人完成工程缺陷修复和质量保修工作；（*）负责向发包人领导及时汇报项目监管情况。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前*天具备施工条件并移交给承包人。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
承包人提交的竣工资料的内容：竣工图（含电子版）、竣工资料复印件（含电子版）。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**个工作日内。
按法律规定和合同约定完成工程。
*.*项目经理
*.*.*项目经理(需具有注册建造师资格同时具有中级及以上职称)：
姓名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
职称证号:
职称级别:
职称专业：
*.*.*关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月**天，每缺勤*天需向业主缴纳****元违约金。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，同时承包人须按合同价的*.*%向发包人支付违约金。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经项目监理审核并报发包人同意，不得随意更换，如擅自更换项目经理赔偿发包人人民币**元/次，经发包人及监理人依法要求更换调整的除外。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止本合同，同时承包人须按合同价的*%向发包人支付违约金。如擅自更换现场技术负责人，赔偿发包人人民币**元/次，经发包人及监理人依法要求更换调整的除外。
*.*.*擅自冒充项目经理签名的,每发现*次罚款****元。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：本合同签订后*个工作日内。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人须按合同价的*%向发包人支付违约金。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：包括主体基础、框剪工程、砌体工程、防水工程、电缆敷设等。
*.*.*分包的确定
****关于分包的约定：有特殊专业施工要求分包的工程，承包人必须以书面形式向监理人和发包人申请，征得批准后方可进行分包。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：在本项目监理合同中另有约定。
关于监理人的监理权限：在本项目监理合同中另有约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人负责落实。
*.*监理人员
关于监理人的****约定：须经发包人批准行使的权力包括：（*）对重大的设计修改和技术咨询，除提出监理意见之外，应征得发包人同意，在可行的情况下，由原设计单位进行修改；（*）根据本合同的付款规定，以及监理工程师对工程质量、数量的核实认定，签发付款凭证，然后报发包人审批，工程施工中发生的工期和经济签证必须及时报发包人审批同意；（*）在承包人订货前，根据需要对生产厂家进行了解考察，主要设备及材料报价应经发包人认可方能订货。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按合同通用条款执行。
*.工程质量
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承办人先自检合格后**小时内。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按合同通用条款执行。此外，杜绝重伤以上生产安全事故；施工过程中如发现承包人作业人员违反安全文明操作规程的（如不戴安全帽进入施工场地，高处作业未系安全带、高空抛物、违规动火、非吸烟处吸烟、随地大小便等），每发现*次需向发包人缴纳违约金***元。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款执行。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按国家、地区规范和合同通用条款执行。此外，合同当事人对文明施工的要求：承包人按住建部现行《建筑施工安全检查标准》进行文明施工，并作为双方安全施工和检查标准，如有****省地方性标准，则以*者中标准高者为准。
在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境，对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。因上述环境污染导致增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。因承包人原因已造成发包人的环境污染由承包人负责整改，承包人拒不整改或在接到发包人通知后**小时内没有进行整改的，发包人将自行处理或委托他人处理，其发生的费用将按*倍在承包人当期的工程款中扣除。工地现场发现随地大小便等不文明现象，每发生*次需向发包人缴纳***元违约金。因施工导致环境污染造成投诉不及时整改的，每发生*次需向发包人缴纳***元违约金。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：费用和比例详见工程预算书，其费用按****省住房和城乡建设厅（琼建质[****]***号文）《关于贯彻&**;建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定&**;的实施意见》执行。
*.*.*环境保护约定：在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境，对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。因上述环境污染导致增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。因承包人原因已造成发包人的环境污染由承包人负责整改，承包人拒不整改或在接到发包人通知后**小时内没有进行整改的，发包人将自行处理或委托他人处理，其发生的费用将按*倍在承包人当期的工程款中扣除。除此之外，因施工导致校内环境污染造成投诉不及时整改的，每发生*次罚款****元。
*.工期和进度
*.*工期延误
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
工程整体竣工逾期的，每天按签约合同价款的*‰支付违约金。逾期竣工或中途停工超过*个月的，视为承包人严重违约，发包人有权终止合同并以已支付工程款为上限结算，并有权向担保公司索要履约保证金。合同解除后，承包人除无条件移交已完工程外，还必须将用于本工程的临时设施、脚手架及安全文明施工措施、垂直运输机械和发包人已支付费用但未用于工程的材料无条件地留给本项目使用。
承包人在工程竣工验收后，**天内与发包人办理工程移交手续，逾期移交的，每天按签约合同价款的*‰支付违约金。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的**%。
*.*不利物质条件
不利物质条件的****情形和有关约定：遇到通用条款中列明的不利物质条件，承包人应采取措施进行克服，由此增加的费用和工期按通用条款执行。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：经发包人和承包人共同验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
*.*.*承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限和****要求：签订材料设备供货合同（或协议）前，承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的样板及质量合格证明文件，并满足合同文件规定的统*规格和指明的参考品牌库；如合同文件指明的参考品牌库市场缺货时，可经发包人、监理人和承包人*方共同到市场确定代用品牌。经监理人报发包人审批确认后，承包人方可与供货方签订供货合同（协议）。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：发包人负责接通施工临时用水、用电，水电费用由承包人承担；发包人施工场地或场地附近已有可用临时设施的，由承包人向发包人租用，具体租金由双方商定；无临时设施的有承包人自行解决。承包人施工作业人员的居住场所及临时加工作业场所由承包人自行提供，费用包含于投标单价中。
*.变更
*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:项目单价不可调整。
*.*暂估价
*.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按合同通用条款执行。
*.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金用于合同清单错漏、图纸设计缺陷、使用功能的补充等，需经甲方认可方可使用。暂列金如未启用，则工程进度款支付时不能列支。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*.*固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：工程预算书或承包人投标报价清单中标明的全部内容。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
**.*.*总价合同。
总价包含的风险范围：无。
风险费用的计算方法：无。
风险范围以外合同价格的调整方法：无。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：本项目无预付款。
**.*付款
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：工程完成超过**%的形象进度时，支付不超过合同签约价**%的形象进度款（支付金额取至*位数，*数以下暂不计），工程竣工验收合格后，可支付至合同签约价（不含未发生的暂列金及已明确取消的工程量）**%的进度款；结算完成后，发包人扣留合同价*%的工程质量保证金后按结算价*次性支付完成尾数（承包人也可选择提交等价的无条件见索即付银行保函，则可*次性按结算价支付完成尾数）。余款缺陷责任期满后支付。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：逾期超过**天后，承包人可视为工程已验收合格，可向发包人申请按工程验收合格后的进度支付工程款。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按合同通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：自应当接受工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：可视为承包人非法占有工程，每逾期*天，扣罚承包人合同价款的*‰，最高扣罚金额不超过合同价的**%。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：按合同通用条款执行。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按合同通用条款执行。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后**个工作日内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工移交给发包人使用后*个月内。
竣工结算申请单应包括的内容：工程结算书、竣工资料等，****按通用条款执行。
**.*关于结算下浮率计算
本项目以第*次清单报价的单价做结算审核，按中标价对第*次报价的下浮率进行下浮；新增及变更内容按甲乙双方签认的“新增及变更项目综合单价”做结算审核，不重新组价的清单项目按中标价对第*次报价的下浮率进行下浮；新组价项目按中标价对招标控制价的下浮率进行下浮。
**.*结算送审及结算审核反馈时限：承包方须在工程竣工验收合格后**天内向发包方报送竣工结算报告及完整的结算资料，逾期未报，发包方根据工程资料开展单方结算，单方结算结果有效。
承包方接到发包方的结算审核征求意见稿时，须在**天内进行回复，逾期未回复则视为同意发包方的审核结果。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：工程结算书经最终确认后*个工作日内。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：*份。
（*）发包人完成支付的期限：工程结算书经最终确认后*个工作日内。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收合格日期起计算，期限为**个月。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年，其中新建建筑具有防水要求的质量保证**年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内。情况紧急必须立即修复的缺陷或损坏，发包人可以口头通知承包人，承包人需在*小时以内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的****情形：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的****情形：*、承包人未按规定给个人挂靠施工，从中收取管理费的；*、承包人与****供应商串通好对项目进行围标的；*、承包人派驻现场的管理人员（包括施工员）非承包人公司的；*、承包人现场管理人员和工人在发包人场地（校园内）寻滋闹事的，每次需向发包人缴纳****元违约金。*、双方在合同履行过程中发生争议、纠纷，均应通过协商或正常的法律途径解决，任何情况下，承包人不得组织、策划、指挥、指使、默许承包人工人（含所雇佣人员）、供应商向有关部门投诉、控告、检举或聚集、闹事、静坐、围攻、断水断电等，并应积极预防、阻止上述情况发生，否则发生没发生*次承包人需向发包人支付违约金****元。如受到报纸、电视等媒体曝光或政府有关主管部门通报批评等处罚的，承包人承包人需向发包人支付违约金*****元。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：造成发包人损失，责任由承包人全部承担。承包人未能按合同约定竣工时间竣工的，每逾期*天，承包人将按合同价的*‰向发包人支付违约金。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按合同通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的****文件的费用承担方式：由双方另行商定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的****情形:(由项目申请单位视实际情况填写)
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，双方依法依规确定已完成的工程量及工程款，经法定机构审核通过后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按国家和政府相关规定执行。
**.*****保险
关于****保险的约定：由承包人按要求办理。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程地点人民法院起诉。
**.材料和设备品牌、性能、厂家需参照或相当于如下要求：
*.商品混凝土：****海建工程配套有限公司、****华盛混凝土有限公司、****盛亨混凝土有限公司、****蓝岛环保产业股份有限公司、海岛混凝土有限责任公司生产的商品砼。
*.装饰及砌筑水泥：“天涯”牌、“椰树”牌、“海岛”牌、“蓝岛”牌的水泥。
*.预制管桩：广东建华牌（中山建华管桩有限公司）、中桩（上海中技桩业股份有限公司）、大圣管桩（江苏东浦管桩有限公司）、*和管桩（中山市*和混凝土桩杆有限公司）、浙东建材。
*.花岗石、大理石：湿贴石材需做背涂防碱背涂，防止石材泛碱，保证质保期*年内无泛碱现象。
*.瓷砖：马可波罗牌、冠珠牌、东鹏牌、诺贝尔*****、蒙娜丽莎、惠达*****优质品。
*.楼梯瓷砖：采用磁质仿古耐磨梯级砖，带*道防滑槽，马可波罗牌、冠珠牌、东鹏牌、诺贝尔*****、蒙娜丽莎、惠达*****优质品。室内和公共部位走道墙砖采用优质防滑瓷质砖；品牌档次达到省部优质名牌，颜色：以甲方确认样板为准；规格：***×*****；质量等级：优等品。所有的墙砖均为瓷质砖，所有产品必须符合**/*****-***标准中高级饰面陶瓷砖优等品各项招标。
*.不锈钢：必须为**********，******及以上级别不锈钢，海利、*佳泓、宝钢，太钢不锈钢、联众、桂*钢。不锈钢，图纸未注明时管材壁厚不得小于*.***。
*.干挂大理石钢材：必须是热镀锌（包含螺杆、螺帽）；
*.结构用钢材、钢筋：唐山钢铁集团股份有限公司、宝钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、中国首钢集团总公司、武汉钢铁（集团）公司、山东钢铁济钢集团有限公司、本溪钢铁（集团）有限责任公司马鞍山钢铁股份有限公司、广西盛隆冶金有限公司（桂*钢）、广西柳州钢铁集团有限公司、河北东海特钢集团有限公司。
**.铝合金型材:凤铝铝材、中铝铝材、坚美铝材、忠旺铝材、南山铝材、兴发铝材、伟业铝材。厚度按图纸要求，如图纸没有标注，则外窗型材壁厚大于*.***（含*.***），外门型材壁厚大于*.***（含*.***）。
**.*金配件：“坚朗”、“广州和合兴”、“山东国强”、“固特”、“顶固”。
**.入户门：“美心”、“王力”、“新多”、“盼盼”、“步阳”、“春天”品牌。要求选用国标甲级防盗门，门的内容包含*金、锁、门吸。
**.吊顶：香港“鸿牌”、法狮龙牌、宝兰牌、奥华集成吊顶、品格*****、今顶****、德莱宝******、美尔凯特****、楚楚****。
**.内外墙漆：“多乐仕”牌、“立邦”牌、“华润”、巴德士、长颈鹿漆、威士伯、*棵树、*******-**、来威漆牌内外墙漆。
**.防水材料：卓宝牌、东方雨虹牌、禹王牌、德高牌、*得、东方雨虹、*棵树、嘉宝莉、立邦漆、巴斯夫、大明集团。
**.灯具及开关插座：选用节能灯具，欧普照明、雷士照明、飞利浦照明、佛山照明、松下照明、美的照明等，赛场照明选用海洋王照明、飞利浦照明、上海亚明照明。开关插座：“罗格朗*******”、“西门子*******”、“西蒙*****”品牌、飞利浦*******牌、施耐德电气*********，图纸未注明时按新国标插座，且应采用安全型插座。
**.配电箱箱体：采用*.*㎜厚热镀锌钢板烤漆，配电箱内的微型断路器等电气元件选用常熟开关制造有限公司、***、施耐德电气、罗格朗、西门子、浙江正泰电器股份有限公司生产的微型断路器等电气元件连接采用铜母线或铜芯线。配电箱必须由通过***认证并取得国家相关生产资质的厂家生产，严禁自行组装。
**.电缆电线生产厂家：****威特电气集团有限公司、****宏海电缆有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司、****美亚电线电缆有限公司。
**.电缆桥架：桥架必须满足设计要求和国家标准，图纸未注明时桥架厚度不得小于*.***厚。
**.排气扇：“正野”、“松下”、“艾美特”、“绿岛风”品牌。吊扇、壁扇：美的、艾美特、格力、远东、钻石。
**.塑料给排水管：给水排水按设计的材质要求选用，“联塑”牌、“雄塑”牌、“中财”牌、“顾地”牌、“公元***”牌、“永高***”牌。所管材应符合现行国家标准、行业标准及设计要求，给水管压力等级按设计图纸执行。
**.镀锌钢管和钢塑复合管：必须满足国家标准，钢管壁厚必须为国标厚度，“珠江***”牌、广州荣钢、广州华岐、广东*通。
**.卫生间洁具：“东鹏”、“*牧”、“惠达”、“箭牌”、“科勒”、“美标”、“恒洁”品牌洁具产品，龙头和冲洗阀“桂花牌”、“*牧”、“申鹭达”、“摩恩”、“科勒”等产品，龙头阀芯为陶瓷芯。洁具下水连接管件均应采用不锈钢金属管。
**.供水设备：*.变频供水设备成套设备（以下简称整机）包括气压罐、水泵（含电机）、控制柜（含变频器、可编程控制器及****元器件）、压力传感器、支座等部分组成。整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调。其中水泵为不锈钢多级立式水泵，气压罐为隔膜式气压罐。
水泵品牌档次相当于熊猫、凯泉、上海东方、上海连成(集团)有限公司、上海凯士比泵有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公司、南方泵业股份有限公司生产的产品。。变频控制柜变频器和可编程控制器采用国际知名品牌，或相当于“西门子”、“***”、“施耐德”，同时配以国际知名品牌低压电器。
**.管道阀门：天津市塘沽第*阀门有限公司、宁波杰克龙精工有限公司、沪航科技集团有限公司、宁波埃美柯铜阀门有限公司、武汉大禹阀门股份有限公司、上海阀门*厂有限公司的阀门。
**.消防器材：所选用的消火栓、水泵接合器、喷头、应急照明、消防指示灯、火灾报警设备、泡沫灭火设备、气体灭火设备、防火门必须为公安部消防产品合格评定中心备案产品，所安装产品必须具有标志明码，以备查询。消防报警设备：海湾安全技术有限公司、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司、深圳市赋安安全系统有限公司、蚌埠依爱消防电子有限责任公司生产的消防报警设备，需与学校现有的消防报警系统兼容。
**.雨水篦子：耐***重车带肋加厚型。井盖:防盗加厚型,下有安全网，消防通道路处井盖要保证消防车通过不损坏。
**.电梯:日立电梯、奥的斯机电电梯、上海*菱电梯、珠江富士电梯。
控制方式：**并联控制，微机控制交流变频调压调速系统。
门机系统：****无连杆式驱动的变频门机。
曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机。
**.*.***低压固定开关柜生产厂家（****型）:****威特电气集团有限公司、****海新机电设备厂、金盘电气（中国）有限公司的低压开关柜、****泰新电气成套设备工程有限公司。柜内的智能型*能式断路器和塑壳式开关：选用***、施耐德电气、常熟开关制造有限公司、人民电器集团、南京帝森南自电气有限公司生产的智能型*能式断路器和塑壳式开关。低压配电柜中的多功能电力仪表、微机保护及电力监控系统：选用上海安科瑞电气股份有限公司、北京爱博精电科技有限公司、昆明英派尔科技有限公司、北京安博瑞尼电气技术有限公司生产的多功能电力仪表、微机保护及电力监控系统。低压电容柜的电容电抗及补偿控制器：选用苏州工业园区苏容电气有限公司、艾普瑞克电气有限公司、杭州斯优博科技有限公司生产的电容电抗及补偿控制器。
**.****金属铠装中置手车式高压开关柜生产厂家（******型）：****威特电气集团有限公司、****海新机电设备厂、****泰新电气成套设备工程有限公司、金盘电气（中国）有限公司生产的高压开关柜。柜中的真空断路器（***-**）：选用***、施耐德（陕西）宝光电器有限公司、****威特电气集团有限公司、常熟开关制造有限公司、陕西泰开电气设备有限公司生产的真空断路器。
**.****干式电力变压器生产厂家（*****型）：金盘电气（中国）有限公司、****威特电气集团有限公司、顺特电气有限公司、中电电气集团有限公司生产的干式变压器。
**.楼宇对讲系统：（*）敷设的线管和****各项性能均能体符合国家标准、行业标准及设计要求，品牌档次:获得省、部、自治区、直辖市名牌产品、著名品牌或著名商标产品。（*）设备（门禁读卡器、控制器、发卡器、对讲主机、对讲分机、管理机、控制器、电控锁、电磁锁、出门按钮、计算机、***电源等）品牌档次:获得省、部、自治区、直辖市名牌产品、著名品牌或著名商标产品。
**.水表：符合现行国家标准、行业标准及设计要求。压力等级必须符合设计要求。选用“深圳华旭”、“浙江易立达”、“江苏赛达”、“湖南威胜”。（*）室外总表采用水平螺翼干式（冷/热）水表，材质为球墨铸铁。（*）进户表采用**卡智能（冷/热）水表，干式旋翼式水表表体为铜壳，屏幕有待机功能，电池能使用*年以上。
**.彩钢板隔墙及吊顶：“苏净”、“永盛”、“协多利”
**.洁净门：远大、春叶、协多利
**.洁净灯具：熙能、云镜、卓辉
**.空调箱及排风箱：苏净安发、华创瑞风、特灵
**.变风量阀及定风量阀：妥思、巴科尔、西门子
**.高效过滤器及风口：华泰、康菲尔、***
**.*叶风口：苏净、显隆、创建
**.***卷材：洁福、阿姆斯壮、得嘉
**.手动风阀及防火阀：显隆、盈达、凯宏
**.消声器：妥思、显隆、盈达
**.橡塑保温：华美、金威、博戈
**.自控仪表：西门子、江森、**
**.自控元件：西门子、江森、**
**.电动阀门及执行器：西门子、江森、**
**.变频器：***、西门子、施耐德
**.镀锌钢板：武钢、宝钢、鞍钢
**.除臭设备：西安富康、鸣励、北盛
**.灭菌锅及灭菌柜：江汉、新华医疗、*浦
**.网络设备厂家：华为、（新）华*、锐捷、思科。
**.综合布线系统品牌：安普、康普、普天天纪、大唐电信、***、*舟、大唐电信、厚德缆胜、清华同方、天诚、罗格朗、欢联、乐通。
**.光缆品牌：长飞****、亨通****、烽火*********、富通******、中天***、康宁*******、通鼎互联、特发信息****、永鼎、凯乐、欢联、普天、*舟、大唐、天诚、清华同方。
**.机柜：大唐保镖、斯勃锐、金盾、辉宏时代、*******数码、*拓、苏讯、跃图、腾浪、欢联、普天、*舟、大唐、天诚、清华同方。
承包人可自主选择采购相当于或优于上述品牌范围及技术标准的材料和产品，如特殊情况不能采购相当于或优于上述品牌范围及技术标准的材料和产品的，承包人应事先向监理提出书面的变更申请和理由，经监理审核签署意见并报发包人批准后，承包人方可订购进场使用，否则监理不得对所用材料和产品予以验收，发包人不予计价。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
