项目编号:********-**-******-****(重)
合同编号:
建设工程施工合同
品
项目名称:****区****年第*批革命老区转移支付资金项目
*
(鹅塘镇、沙田镇、黄田镇)
发包人:****市****区财政局
承包人:****
签订合同地点****市****区
签订合同时间:****年*月**日
第*部分合同协议书
发包人(全称):****市****区财政局
承包人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****区****年第*批革命老区转
移支付资金项目(鹅塘镇、沙田镇、黄田镇)施工及有关事项协商*致,共同达成
如下协议:
、工程概况
*.工程名称:****区****年第*批革命老区转移支付资金项目(鹅塘镇、沙田
镇、黄田镇)
*.工程地点:****市****区境内。
*.工程立项批准文号:
*.资金来源:****年第*批革命老区转移支付资金。
*.工程内容新建水渠,共计*****,新建道路硬化****.***,新建***盏太阳
能路灯、维修**盏太阳能路灯等具体按施工设计图纸及工程量清单施工。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:①鹅塘镇栗木村双视至栗木村宗祠*面光水渠,修建*面光渠道*
条共****。
②鹅塘镇盘谷、芦岗村村道硬化及维修工程:③鹅塘镇新塘村**河至盘冲
道路扩建修复工程:黄田镇英石村老寨山至新娘山道路硬化项目:*****区黄田
镇新村黄竹、上湾自然村太阳能路灯照明安装及维修工程:沙田镇桥头村农会至
桥头寨、*、**组塘察农田灌溉水利工程:沙田镇忠回村*-*组路灯安装具体
按施工设计图纸及工程量清单施工
*、合同工期
计划开工日期:****年*月*日。(具体以发包人书面通知为准)
计划竣工日期:****年*月*日。
工期总日历天数:**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的
工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
人民币(大写)************元*角*分(¥*******.**元);
含:
*、鹅塘镇栗木村双视至栗木村宗祠*面光水渠人民币(大写)***********
*元角*分(¥*********元)
*、鹅塘镇盘谷、芦岗村村道硬化及维修工程人民币(大写)**********元整
(¥******.**元)
*、鹅塘镇新塘村**河至盘冲道路扩建修复工程人民币(大写)**********元整
(¥******.**元)
*、黄田镇英石村老寨山至新娘山道路硬化项目人民币(大写)***********元整
(¥******.**元);
*、****区黄田镇新村黄竹、上湾自然村太阳能路灯照明安装及维修工程人民币(大写)***
*******元*角*分(¥******.**元)
*、沙田镇桥头村农会至桥头寨、*、**组塘察农田灌溉水利工程人民币(大写)*****
******元*角*分(¥******.**元)
*、沙田镇忠回村*-*组路灯安装人民币(大写)***********元*角*分
(¥********元)
其中:
(*)安全文明施工费
人民币(大写)*******元*角*分(¥****.**元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)(¥元);
(*)专业工程暂估价金额
人民币(大写)(¥元)
(*)暂列金额:
人民币(大写)(¥元)。
*.合同价格形式:单价合同
*、项目经理
承包人项目经理:蒋建勇
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如有);
(*)投标函及其附录(如有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款
(*)
(*)
(*)
(*)其他合同文件:
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于
同*类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签宇或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****
约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安
全,不进行转包及违法分包,并在缺陷贵任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工
程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于*****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区财政局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人签字或签章并加盖公章或合同专用章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*
份。
*
***
********* |
承包人:****(公章)法定代表人或委托代理人 |
|
***号商铺邮政编码:******联系电话:****-*******/*******传真:电子信箱:*****************.***开户银行:桂林银行股份有限公司****城西支行开户账号:****************** |
发包人:****市****区财政局(公章)
****
法定代表人或
*****
委托代理人:
统*社会信用代码:
统*社会信用代码:******************
地址地址:****市****区****大道**号新兴小区*#***、
邮政编码:
联系电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
开户账号:
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(**—****—****)
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
***合同
*.*.*.**其他合同文件包括:本工程招标文件“第*章工程量清单”中“*
工程量清单编制说明“*.招标控制价编制说明”以及投标过程中与之相关的答
疑、补充、变更等文件、合同附件、设计变更、工程联系单、工程量签证、函件、
决议等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*.*设计人:
名称:
资质类别和等级:
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公及施工场地。
*.*.*.*永久占地包括:在规划许可的红线范围内,本建设工程长期占用的土
地。
*.*.*.**临时占地包括:承包人为实施工程在用地红线范围以外搭建临时设施
以及修建的临时道路等占用的土地。临时占地产生费用的,由承包人自行承担。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:(*)《****壮族自治区建设工程安全文明施工
费及使用管理细则》(桂建质(******号):《****壮族自治区建筑工程文明施
工导则(桂建管(****)***号等国家及地方颁布的房屋建筑及市政工程安全文明
施工管理文件:
(*)《关于进*步做好建设业农民工工资支付专项工作的通知》梧建(****)
**号、《自治区住房城乡建设厅关于进*步加强****建筑农民工实名制管理公共服
务平台使用工作的通知》《关于印发****壮族自治区建筑工人实名制管理办法实
施细则(试行)的通知》(桂建发[******号)等地方及国家颁布的有关保障农民
工工资支付的各项文件
(*)《关于进*步做好建筑业工伤保险工作的意见》(人社部发(****)***
号)
(*)《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性
质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管(****)**号)
(*)与本项目施工过程管理相关的地方及国家颁布的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:
发包人提供国外标准、规范的份数
发包人提供国外标准、规范的名称:
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:
(*)合同协议书;
(*)中标通知书;
(*)投标函及投标函附录;
(*)专用合同条款;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求:
(*)图纸:
(*)已标价工程量清单:
(*)其他合同文件:
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于
同*类内容的文件,应以最新签署的为准(违反招标文件实质性内容的约定除外)。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:开工日期前**天;
发包人向承包人提供图纸的数量:*套(承包人需要增加图纸套数的,发包
人应代为复制,复制费用由承包人承担);
发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图纸和其他技术资料。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、本项目必备的施工专项方案
施工总进度计划等:
承包人提供的文件的期限为:开工日期前*天:
承包人提供的文件的数量为:*式*份:
承包人提供的文件的形式为:纸质版文件及电子版:
发包人审批承包人文件的期限:收到文件后**天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承
包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证
书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事
人。
*.*.*发包人接收文件的地点:发包人办公室;
发包人指定的接收人为:工地代表(可委托)
承包人接收文件的地点:承包人项目部办公室:
承包人指定的接收人为:项目经理(可委托)
监理人接收文件的地点:项目监理部
监理人指定的接收人为:总监理工程师(可委托)
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:发包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场
所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设
施的权利,并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外
道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:以项目永久占地红线以及经批准的的
临时占地边界为界划分,边界以内的为场内交通、边界以外的为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:
按现状提供。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承
包方承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编
制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属
归发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人可以为实现合同目的而
复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,
承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著
作权属于发包人。
取有效措施赶上进度,造成工期严重延误的
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,或由于法律、财
务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的:
(*)合同签订且具备法定开工条件后之日起**日内,承包人无法按合同规定
及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由
承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式
(*)发包人继续使用承包人在施工现场的材料,设备的,按照承包人投标文件
填报单价支付费用,但是不包括利润:
(*)发包人继续使用承包人临时工程的,由发包人支付租金租金价格由双方
协商,不能协商*致的由监理人确定:
(*)发包人继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的,不
支付费用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形
(*)动乱、战争:
(*)空中飞行物坠落:
(*)其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾,且已使得整体工程或重要
节点工程的施工无法继续进行:
(*)*级以上的地震:
(*)**级以上持续*天的大风:
(*)降雨量为*****以上且持续降雨超过**小时:
(*)**年*遇的洪水:
(*)发生“疫情”按有关政府部门要求而停工:对上迷几种形式,应以造成灾
害和影响施工为准。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的
支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:承包人需根据国家规定购买工程保险,费用由承包
人承担。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理
人员办理意外伤害保险,并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:根据需要自行办理,保险费由承
包人自行承担。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:由办理方告知。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:根据实际情况双方再确定
选定争议评审员的期限:争议事件发生后**天内
争议评审小组成员的报酬承担方式:按责任大小比例承担
其他事项的约定:无
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:同意评审小组的决定
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式解决
(*)提请_****市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局
的,对合同双方均有约束力。
(*)向工程建设所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*承包人应保证附近道路畅通,承包人不得以任何借口阻碍交通等。
***承包人递交的施工进度计划须经监理工程师和发包人审查批准,施工进度
计划经监理工程师和发包人审查后,由发包人向承包人下达施工进度计划,承包人
必须要按审查批准后施工进度计划施工,监理工程师和发包人每月检查*次施工进
度,若施工进度达不到要求的,扣罚承包人的履约保证金,扣罚金额每次为履约保
证金金额的*%。
**.*承包人违约有以下情况之*者,发包人有权采取合同规定的以下措施,并
视情节轻重予以处罚:
**.*.*进场施工机械设备与投标时承诺不符的,扣罚承包人的履约保证金,扣
罚金额为履约保证金金额的*%。
**.*.*未经监理工程师和业主审查批准,施工期内自行调走主要施工机械,扣
罚承包人的履约保证金,扣罚金额为履约保证金金额的*%。
**.*.*监理工程师和发包人在不定期检查中,发现质量问题,除责令承包人采
取措施整改外,可予以扣罚履约保证金,每次扣罚金额为履约保证金金额的*%。
**.*.*非发包人原因,承包人未能按招标文件约定的时间节点完成工程的,每
延迟*天扣罚****元人民币。
**.*承包人应严格按照施工合同进行施工,在施工过程中,非发包人原因,承
包人不得以任何理由擅自停止施工,如承包人停止施工超过*天时,经发包人和监
理工程师指出,在*天内仍未恢复正常施工的,发包人有权单方终止合同,由此而
产生的*切损失由承包人负责。
**.*承包人应严格按照施工合同进行施工,在施工过程中,发包人和监理工程
师按月(旬)检查承包人的施工进度,如承包人未能按月计划进度完成,且在下*
个月未能补上,累计拖延工期**天(含**天)以上时,发包人有权单方终止合
同,由此而产生的*切损失由承包人负责,发包人不作任何补偿。当发包人终止与
承包人合同后,发包人将采取其他方式另行择定施工单位。
**.*承包人若最终按合同工期完工,质量合格,上述扣罚的履约保证金全额退
还给承包人(无息)
**.*雨季施工措施费用,由承包人承担。
**.*公共道路范围内不能堆放施工材料。
**.*现场材料堆放,由承包人提前将用地计划报发包人,相关费用由承包人负
责。承包人在工程施工中,要严格控制临时用地数量,施工便道、各种料场、预制
场要根据工程进度统筹考虑,尽可能利用荒地、废弃地解决,尽量少占或不占用农
田。若承包人拒绝执行时,监理工程师有权指定其他单位采取措施,并上报发包人,
所发生的费用由承包人承担。临时用地退还时,由于未能按临时协议恢复等原因而
导致纠纷,导致发包人发生额外支出时,发包人将从承包人工程款中或保留金中扣
除相应的金额。
**.**承包人如出现未按《****壮族自治区建设工程安全文明施工费及使用管
理细则》(桂建质(****)**号)及《****壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂
建管[********号)有关规定执行的情况,并未能按照发包人(包括有关主管部门)
的整改通知进行整改的,发包人有权按照相关规定对承包人进行处罚(包括在结算
时有权扣减部分或全部安全文明施工费)
**.**本工程施工时执行****市人民政府《关于印发我市城市建筑垃圾运输处
置及建筑式地管理实施办法的通知》,相关费用考虑在投标报价中,承包人并与监
管单位****市住建局和****市市政局签订《环境卫生责任书》,并提交*份给发包
人备案。
**.**承包人应将雨季施工措施费用及汛期的施工风险考虑在综合单价及投标
报价中。
****工程验收合格后,至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承
担。
**.**材料专项及常规检测由发包人委托第*方有资质的检测单位进行检测,
费用由发包人负责承包人须配合做好现场抽检工作。
**.**施工单位提供的材料若被检测发现达不到设计或相关规范要求的,所造
成的损失由其承担,包含但不仅限于工期影响、质量影响、检测费用。
**.**施工中所需的大型装吊设备必须经相关部门验收并取得许可证后方可投
入使用。
**.**在发生或估计会发生工期迟延的情况时,加强人员和设备等施工力量的
投入,以便延误的工期能够赶上,在保证质量的情况下通过竣工验收。
**.**弃土弃渣运距暂定按包干。
**.**承包人需自行勘查现场,对施工工序的衔接、工期街接等事项涉及费用
的增加需综合考虑在投标报价中。
**.**承包人若因自身原因造成工程进度严重滞后、工程质量不合格和安全文
明施工措施不到位等问题,被业主约谈法人超过*次,发包人有权单方面解除合同,
所造成的损失由承包人承担。
**.**凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作,禁止使用
童工
**.**按《梧规信字******号&**;关于落实市区建设工程现场远程视频监控系统
安装工作的通知》》的要求,在施工现场设置监控系统,费用由承包人承担
**.**施工过程中,在办理相关证件时,如需由发包人预缴交的各项费用,竣
工验收时,承包人需保证及时递交相关资料,以确保发包人预缴交的各项费用能顺
利退还,如因承包人原因导致发包人未能退还预缴交费用的,将在工程结算款中扣
除
**.**在施工中,发包人对品牌有要求的清单项目,承包人必须在工程量清单
编制说明中所描述的品牌中选用,且设备的技术参数、性能、配备等必须完全符合
发包人要求。
**.**凡招标文件的合同条件、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误
的,应以国内现行规范解释为依据,或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时
向监理人报告,防止造成损失,并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索
取利益。
**.**在保修期内,如出现质量问题,承包人负责在接到发包人电话或书面通
知后**小时内赶赴现场处理。如属承包人责任的,承包人负责在规定时间内无偿
包修包换,并承担因此造成的*切损失;如果承包人不能及时处理,则发包人有权自
行处理,维修费以发包人和维修单位确定的费用为准,承包人须承担所有维修费用
维修费由发包人在保修金中扣除:因承包人责任所形成质量缺陷并造成发包人或第
*方人身财产损害的,承包人须承担所有损害赔偿费用,损害赔偿费用(包括向第*
方赔偿费用)由发包人在保修金中扣除。保修金不足部分发包人有权向承包人追偿。
如因非承包人原因造成的返工或保养承包人也必须在接到通知后*天内无条件维
修完毕,费用由发包人承担。
附件
附件*:工程质量保修书
附件*:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:
工程质量保修书(市政公用工程)
发包人(全称):****市****区财政局
承包人(全称):****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商
*致就****区****年第*批革命老区转移支付资金项目(鹅塘镇、沙田镇、黄田
镇签订工程质量保修书。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括渠道工程、道路工程、路灯安装维修工程具体以施工图纸及工程
量清单内容,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
施工范围内属于承包方为责任方的施工内容
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.桥梁工程为年(建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限)
*、道路工程为*年(建议路基、路面、桥面为*年):
*排水(雨水)工程为*年(建议道路工程中的排水工程为*年):
*绿化工程为单位工程工验收合格后*年
*地下防水工程为*年(建议为*年);
*其他附属工程为*年:
*其他项目保修期限约定如下:
另行协商
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月(最长不超过**个月),缺陷责任期自工程工验收合
格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合
格之日起算。
缺陷责任期满之日起*天(按合同约定期限),发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,修理费用从质量保
证金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相
应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
另行协商
*、双方约定的其他工程质量保修事项:
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其
有效期限至保修期满。
州市
加
**
发包人:****市****区财政局(公章承包人:****(公章)
*
胜郊
口
法定代表人或印忠海定代表人
皖**********
委托代理人*************
委托代理人:
统*社会信用代码:
统*社会信用代码:******************
地址
地址:****市****区****大道**号新兴小区
邮政编码:
*#***、***号商铺
联系电话:
邮政编码:******
传真:
联系电话:****-*******/*******
电子信箱:传真:
开户银行:
电子信箱:*****************.***
开户账号:
开户银行:桂林银行股份有限公司****城西支行
开户账号:******************
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 |
设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率(**) |
生产能力 |
用于施工部位 |
备注 |
* |
载重汽车 |
东风** |
* |
中国/柳州 |
**** |
*** |
良好 |
水平运输 |
根据施工进度 |
* |
人力手推车 |
|
** |
中国/南宁 |
**** |
|
良好 |
水平运输 |
根据施工进度 |
* |
机动翻斗车 |
**** |
** |
中国/湖北 |
**** |
* |
良好 |
水平运输 |
根据施工进度 |
* |
平板运输机 |
|
* |
中国/西安 |
**** |
|
良好 |
水平运输 |
根据施工进度 |
* |
自卸汽车 |
**** |
* |
中国/柳州 |
**** |
*** |
良好 |
土方运输 |
根据施工进度 |
* |
汽车吊 |
***、*** |
* |
中国海南 |
**** |
** |
良好 |
垂直运输 |
根据施工进度 |
* |
塔吊 |
**/*** |
* |
中国/扬州 |
**** |
**.* |
良好 |
垂直运输 |
根据施工进度 |
* |
电动提升机 |
*****/*** |
* |
中国/徐州 |
**** |
** |
良好 |
垂直运输 |
根据施工进度 |
* |
履带式挖掘机 |
***-*** |
* |
中国/柳州 |
**** |
*** |
良好 |
土方工程 |
根据施工进度 |
** |
推土机 |
**-*** |
* |
中国/柳州 |
**** |
*** |
良好 |
土方工程 |
根据施工进度 |
** |
挖掘机 |
****** |
* |
中国/柳州 |
**** |
*** |
良好 |
土方工程 |
提前*天进场 |
** |
蛙式打夯机 |
**** |
* |
中国/海南 |
**** |
** |
良好 |
土方回填 |
提前*天进场 |
** |
潜水泵 |
①**-*** |
* |
中国/吉林 |
**** |
* |
良好 |
基坑排水 |
提前*天进场 |
** |
污水泵 |
** |
* |
中国/吉林 |
**** |
* |
良好 |
基坑排水 |
提前*天进场 |
** |
钻机 |
平山*-*.* |
* |
中国/重庆 |
****年 |
* |
良好 |
基坑工程 |
提前*天进场 |
** |
砂浆搅拌机 |
*-*** |
* |
中国/绵阳 |
****年 |
*.* |
良好 |
基坑工程 |
提前*天进场 |
** |
注浆机 |
**-*** |
* |
中国/重庆 |
****年 |
*.* |
良好 |
基坑工程 |
提前*天进场 |
** |
空气压缩机 |
**** |
* |
中国/上海 |
****年 |
|
良好 |
基坑工程 |
提前*天进场 |
** |
砼喷射机 |
**-*** |
* |
中国/河南 |
****年 |
*.* |
良好 |
基坑工程 |
提前*天进场 |
** |
蛙式夯实机 |
******* |
* |
中国/徐州 |
**** |
|
良好 |
土方 |
提前*天进场 |
** |
压路机 |
******* |
* |
中国/厦门 |
**** |
*** |
良好 |
土方 |
提前*天进场 |
** |
酱岩机 |
****** |
* |
中国/徐州 |
**** |
|
良好 |
土方 |
提前*天进场 |
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
计划进场时间 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
*、总部人员 |
项目主管 |
周永妥 |
总工 |
工程师 |
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
*、现场人员 |
|
|
|
项目经理 |
蒋建勇 |
项目经理 |
工程师 |
|
项目副经理 |
|
|
|
|
技术负责人 |
张其健 |
技术负责人 |
|
|
造价管理 |
邹婉仪 |
造价员 |
工程师 |
|
质量管理 |
莫秀梅 |
质量员 |
工程师 |
|
质量管理 |
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
材料管理 |
罩炳强 |
材料员 |
工程师 |
|
计划管理 |
肖敏玲 |
施工员 |
工程师 |
|
安全管理 |
朱崇媚 |
安全员 |
工程师 |
|
安全管理 |
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
莫建兰 |
资料员 |
工程师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程师