合同编号:****-******-*****
工程预发包库总体框架协议
甲方:****训练基地
乙方:****腾鑫瑞建设工程有限公司
合同编号:****-******-*****
工程预发包库总体框架协议
甲方:****训练基地
乙方:****腾鑫瑞建设工程有限公司
根据国家和军队采购有关法律法规,经甲乙双方友好
协商,就甲方委托乙方作为建立****的供
应商,达成如下协议:
*、工程建设基本情况
(*)工程建设内容
在供应商资质范围内的单项或*次多个项目累计合同
金额***以下新建、改建、扩建、维修等,涵盖供电、市
政、建筑、消防、给排水、绿化等专业内容,包括但不限于
下列部分:
*.全营区道路、上下水系统的疏通和修鳝,路灯、沟道、
盖板、井池及其附属设施的检修,配电房、发电机房、水泵
房、游泳池、建筑水电等的日常修善维护施工工作;所有建
筑物墙体、门窗、楼地面、栏杆、天棚、吊顶、门锁、玻璃、
瓷砖、室外地面硬化、防水补漏等修给维护与更换;*星工
程土建及安装工程(施工及维护工作);
*.突发事项的紧急处理工作;
*/*
*.其它临时性工作。
(*)服务期限
服务期*年(合同*年签)。乙方在总体框架协议签订
后*个工作内日向甲方缴纳履约保证金**元整(?*****.**
元)。
(*)合同签订
*.类似***项目建设,即甲方随机抽取供应商作为该工
程的承包商,乙方勘察现场后根据甲方需求出具实施方案、
图纸,使用《****省建筑工程综合定额》及相配套的费用定
额和价目表编制施工预算并乘以中标优惠率,以此价格签订
施工合同。
*.类似**项目建设,即甲方根据需求聘请有资质的设计
单位出具设计图纸后,随机抽取供应商作为该工程的承包商,
乙方勘察现场后根据实施方案、设计图纸,使用《****省建
筑工程综合定额》及相配套的费用定额和价目表编制施工预
算并乘以中标优惠率,以此价格签订施工合同。
*.施工承包建设,即甲方根据需求自行出具相关工程量
清单或设计施工图,随机抽取供应商作为该工程的施工承包
商,使用《****省建筑工程综合定额》及相配套的费用定额
和价目表编制施工预算并乘以中标优惠率,以此价格签订施
工合同。
(*)工程款项支付及结算
*.预付款:单项或*次多个项目累计金额(合同)低于
*/*
**元的,无预付款;大于**元的,合同签订后支付合同
价**%作为预付款;项目进度款可视项目金额及工程量,甲
乙双方协商后在合同中另行约定;工程完工后支付至合同价
的**%,待工程结算审核后,支付至工程结算价的**%,剩
余*%作为质保金,质保期(通常为*年)满后支付。
*.工程结算款:工程竣工验收合格后的**天内,乙方
向甲方递交工程竣工资料及结算书,包含但不限于施工图纸、
工程结算单、工程变更签证单、工程量清单等,便于甲方自
行开展竣工结算审核或委托第*方审计机构开展结算审核。
以最终审核价作为该工程项目最终的结算价。如超过**天
递交结算资料或是因资料不齐全无法进行工程结算审核的,
工程项目按合同金额的**%结算。
*、质量要求
乙方必须按照以下规定和规范进行施工:
(*)有关建筑材料质量标准与管理规程;
(*)有关建筑材料试验规程、规范和评定标准;
(*)主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说
明及其它相关标准;
以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及
其它相关标准。除上述规范、规程以外,检查验收仍需遵照
设计图纸、文件。
*、权利义务
(*)甲方的权利义务
*/*
*.甲方应对建设项目的真实性、合法性及资金落实情况
负责。在建设工作开始前,向乙方提供项目基本情况,告知
承包方式并落实项目的资金来源。
*.根据项目实施进度的要求,向乙方提出具体建设任务。
*.向乙方提供建设项目任务书/表、设计图纸(若有)及
项目所必要的资料,并对提供材料的完整性、准确性负责。
*.甲方有督促、监督乙方依法履行协议的权利。
*.甲方经调查了解,如查实乙方确有超越协议,以甲方
名义从事其他活动的行为,有单方终止协议,并追究乙方违
约责任的权利。
*.甲方根据待建项目投资、复杂程度等因素,有权选择
使用或者不使用预发包供应商库。
*.甲方从预发包库中抽取供应商后,若乙方确有合理理
由,提出无法继续承接项目,则需列明理由并以书面形式报
甲方审核,甲方有权根据抽取情况另行选择供应商,若库中
供应商均无法承接项目,则可以选择其他发包方式。
*.甲方建立工程满意度测评制度,每项工程项目结束后
甲方对项目履行情况、工程质量和保修机制等内容进行测评。
如供应商连续*次或累计达*次的测评结果不满意,甲方有
权将其剔除出库,终止合同。
(*)乙方的权利和义务
*.乙方施工过程中所使用的材料、*部件、设备须由原
厂或相应品牌授权代理商提供,必须符合国家安全质量标准。
*/*
如乙方无法提供相关产品合格证明或经甲方验收是假冒伪
劣产品的,乙方负责免费更换,所产生的全部费用均由乙方
承担且其交纳的履约保证金不予退还。
*.乙方要确保施工安全,管理人员要具备相应资质。工
程参与人员中施工员应取得建设主管部门或其委托的管理
机构颁发的施工员岗位资格证书。安全员应取得建设主管部
门或其委托的管理机构颁发的安全员岗位资格证书。施工人
员具有相关资质审核和作业证,坚决杜绝无证上岗,签订安
全协议,防止出现责任纠纷;严格执行跟班作业和旁站监督
制度,及时纠治违规操作、违章作业。
*.为了确保乙方对甲方工程项目需求响应的时效、质量,
乙方应具备*小时内响应项目需求、*小时内响应突发事件
涉及的营房及附属设施维修、**小时内响应勘察现场,以及
合同签订后,**小时内完成开工前各项准备工作。
*.具体项目中涉及的影响整体观感效果、预期效能和质
量的大项建材、设备及配件等,乙方应向甲方详细了解需求、
规划、使用场景,精心筛选后提交样品和进场确认单,经甲
方认可后方可正式进场施工和安装。
*.乙方应对出具的施工方案、施工图纸的技术性、合理
性、可操作性、可行性负责,若因乙方出具的施工方案问题、
施工图纸问题、施工质量缺陷、材料质量缺陷导致的损失由
乙方承担,乙方应无条件进行返工,并不得要求增加费用。
若乙方返工后仍达不到约定的质量标准或者质量问题严重,
*/*
无法整改的,甲方有权终止合同,由乙方承担*切责任和造
成的损失。
*.若甲方采用上述第*种类似***项目建设模式,乙方
应根据甲方需求出具合法、合规、完整的施工图纸和预算,
并应由相应资质的人员编写,预算应采用专用软件编制,以
便于甲方聘请有资质的第*方单位或个人开展预算审核、结
算审核,设计图纸应提交甲方确认,设计费计费标准为国家
法定标准的设计费用的**%,预算编制由乙方无偿编制,不
另行计费。由于施工图纸漏项、缺项导致的乙方的损失和乙
方预算编制漏项、缺项、不合理导致的损失的由乙方自行承
担。采用第*种类似**项目建设模式时,乙方提供的预算
要求同第*种建设模式,乙方勘验现场后可对图纸存在的漏
项、缺项提出意见,甲方核实后负责修正图纸,若乙方未发
现图纸存在漏项、缺项或编制预算时出现漏项、缺项,由此
导致的损失由乙方自行承担。
*.如果因乙方施工问题而造成周边建筑物、市政公用设
施的毁坏,由乙方承担*切责任和造成的损失。
*、验收
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定合格标准。
达不到的约定条件的部分,甲方*经发现,可要求乙方返工,
乙方应按甲方要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方
原因达不到约定条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。
*/*
*、违约责任
*.甲方从预发包库中抽取供应商后,乙方无正当理由不
得拒绝,若乙方无故拒绝,则甲方有权扣除乙方履约保证金
****元,拒绝达*次的,甲方有权终止合同并没收乙方履约
保证金。
*.除了规范明确的不可抗力对工程的施工产生实质性的
影响且经甲方书面签字确认外,乙方不得以任何理由中途终
止合同的执行,否则,乙方自愿承担合同暂定总价款**%的
违约金且承担由此产生的*切经济损失。
*.乙方承接工程后,不得将工程转包、分包,否则乙方
应承担合同总价的**%的违约处罚,且甲方有权解除合同。
*.乙方应严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制
度,履行保密义务;不以任何方式泄露或传播承包项目相关
信息,不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及项目相关内
容或资讯。违反上述要求的,乙方应承担合同总价的**%的
违约处罚及*切法律责任。
*.在施工期间,乙方若违反施工操作及管理程序导致事
故发生的,*切人员及财产损失均由乙方承担。
*.如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不
足以赔偿造成损失的,则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。
因乙方的违约致使甲方采取诉讼或仲裁方式实现权利的,乙
方应承担甲方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取
证费、差旅费、资料费及其他实现权利的*切费用。
*/*
*.乙方提交的履约保证金不足以支付以上条款约定违约
金的,由乙方另行支付,若乙方履约保证金少于*****元时,
乙方应该在*个工作日里补足,否则甲方有权终止合同。
*.开工后,如因乙方原因,造成停工累计*天以上,甲
方有权解除合同,乙方无条件退场,已完成工程量的合格部
分按合格部分工程价款的**%计付工程款,并赔偿由此造成
甲方的损失。
*.乙方必须按工期要求组织施工,甲方监督进度的落实,
如乙方未按期完工,每拖延*天,按照本合同工程款*%计
付违约金,作为赔偿给甲方造成的损失。逾期超过*日仍不
能完工,甲方有权解除合同,已完成工程量的合格部分按合
格部分工程价款的**%计付工程款,并由乙方承担全部损失
赔偿责任。
*、不可抗力
*.因不可抗力致使合同不能履行的,应及时通知对方,
,
并于**个工作日内提供书面说明。合同是否继续履行,由
双方协商确定。
*.因不可抗力影响合同履行,给对方造成损失的,不负
违约责任。
*、争议解决办法
凡有关本合同或执行本合同而发生的*切争议,应通过
友好协商解决。协商不成的可向甲方所在地的人民法院提起
诉讼。
*/*
*、其他
*.乙方招标文件内容也属框架协议内容,需严格遵守。
*.如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。
*.本合同*式*份,甲乙双方各执*份,自双方签章之
日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(授权代表)法定代表人(授权代表
日期:****年*月*日期:****年*月**
*/*
合同编号:****-******-*****
工程预发包库总体框架协议
甲方:****训练基地
乙方:*****辉建筑工程有限公司
根据国家和军队采购有关法律法规,经甲乙双方友好
协商,就甲方委托乙方作为建立****的供
应商,达成如下协议:
工程建设基本情况
(*)工程建设内容
在供应商资质范围内的单项或*次多个项目累计合同
金额***以下新建、改建、扩建、维修等,涵盖供电、市
政、建筑、消防、给排水、绿化等专业内容,包括但不限于
下列部分:
*.全营区道路、上下水系统的疏通和修鳝,路灯、沟道、
盖板、井池及其附属设施的检修,配电房、发电机房、水泵
房、游泳池、建筑水电等的日常修鳝维护施工工作;所有建
筑物墙体、门窗、楼地面、栏杆、天棚、吊顶、门锁、玻璃、
瓷砖、室外地面硬化、防水补漏等修善维护与更换;*星工
程土建及安装工程(施工及维护工作);
*.突发事项的紧急处理工作;
*/*
*.其它临时性工作。
(*)服务期限
服务期*年(合同*年签)。乙方在总体框架协议签订
后*个工作内日向甲方缴纳履约保证金**元整(¥*****.**
元)。
(*)合同签订
*.类似***项目建设,即甲方随机抽取供应商作为该工
程的承包商,乙方勘察现场后根据甲方需求出具实施方案、
图纸,使用《****省建筑工程综合定额》及相配套的费用定
额和价目表编制施工预算并乘以中标优惠率,以此价格签订
施工合同。
*.类似**项目建设,即甲方根据需求聘请有资质的设计
单位出具设计图纸后,随机抽取供应商作为该工程的承包商,
乙方勘察现场后根据实施方案、设计图纸,使用《****省建
筑工程综合定额》及相配套的费用定额和价目表编制施工预
算并乘以中标优惠率,以此价格签订施工合同。
*.施工承包建设,即甲方根据需求自行出具相关工程量
清单或设计施工图,随机抽取供应商作为该工程的施工承包
商,使用《****省建筑工程综合定额》及相配套的费用定额
和价目表编制施工预算并乘以中标优惠率,以此价格签订施
工合同。
(*)工程款项支付及结算
*.预付款:单项或*次多个项目累计金额(合同)低于
*/*
**元的,无预付款;大于**元的,合同签订后支付合同
价**%作为预付款;项目进度款可视项目金额及工程量,甲
乙双方协商后在合同中另行约定;工程完工后支付至合同价
的**%,待工程结算审核后,支付至工程结算价的**%,剩
余*%作为质保金,质保期(通常为*年)满后支付。
*.工程结算款:工程竣工验收合格后的**天内,乙方
向甲方递交工程竣工资料及结算书,包含但不限于施工图纸、
工程结算单、工程变更签证单、工程量清单等,便于甲方自
行开展竣工结算审核或委托第*方审计机构开展结算审核。
以最终审核价作为该工程项目最终的结算价。如超过**天
递交结算资料或是因资料不齐全无法进行工程结算审核的,
工程项目按合同金额的**%结算。
*、质量要求
乙方必须按照以下规定和规范进行施工:
(*)有关建筑材料质量标准与管理规程;
(*)有关建筑材料试验规程、规范和评定标准;
(*)主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说
明及其它相关标准;
以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及
其它相关标准。除上述规范、规程以外,检查验收仍需遵照
设计图纸、文件。
*、权利义务
(*)甲方的权利义务
*/*
*.甲方应对建设项目的真实性、合法性及资金落实情况
负责。在建设工作开始前,向乙方提供项目基本情况,告知
承包方式并落实项目的资金来源。
*.根据项目实施进度的要求,向乙方提出具体建设任务。
*.向乙方提供建设项目任务书/表、设计图纸(若有)及
项目所必要的资料,并对提供材料的完整性、准确性负责。
*.甲方有督促、监督乙方依法履行协议的权利。
*.甲方经调查了解,如查实乙方确有超越协议,以甲方
名义从事其他活动的行为,有单方终止协议,并追究乙方违
约责任的权利。
*.甲方根据待建项目投资、复杂程度等因素,有权选择
使用或者不使用预发包供应商库。
*.甲方从预发包库中抽取供应商后,若乙方确有合理理
由,提出无法继续承接项目,则需列明理由并以书面形式报
甲方审核,甲方有权根据抽取情况另行选择供应商,若库中
供应商均无法承接项目,则可以选择其他发包方式。
*.甲方建立工程满意度测评制度,每项工程项目结束后
甲方对项目履行情况、工程质量和保修机制等内容进行测评。
如供应商连续*次或累计达*次的测评结果不满意,甲方有
权将其剔除出库,终止合同。
(*)乙方的权利和义务
*.乙方施工过程中所使用的材料、*部件、设备须由原
厂或相应品牌授权代理商提供,必须符合国家安全质量标准。
*/*
如乙方无法提供相关产品合格证明或经甲方验收是假冒伪
劣产品的,乙方负责免费更换,所产生的全部费用均由乙方
承担且其交纳的履约保证金不予退还。
*.乙方要确保施工安全,管理人员要具备相应资质。工
程参与人员中施工员应取得建设主管部门或其委托的管理
机构颁发的施工员岗位资格证书。安全员应取得建设主管部
门或其委托的管理机构颁发的安全员岗位资格证书。施工人
员具有相关资质审核和作业证,坚决杜绝无证上岗,签订安
全协议,防止出现责任纠纷;严格执行跟班作业和旁站监督
制度,及时纠治违规操作、违章作业。
*.为了确保乙方对甲方工程项目需求响应的时效、质量,
乙方应具备*小时内响应项目需求、*小时内响应突发事件
涉及的营房及附属设施维修、**小时内响应勘察现场,以及
合同签订后,**小时内完成开工前各项准备工作。
*.具体项目中涉及的影响整体观感效果、预期效能和质
量的大项建材、设备及配件等,乙方应向甲方详细了解需求、
规划、使用场景,精心筛选后提交样品和进场确认单,经甲
方认可后方可正式进场施工和安装。
*.乙方应对出具的施工方案、施工图纸的技术性、合理
性、可操作性、可行性负责,若因乙方出具的施工方案问题、
施工图纸问题、施工质量缺陷、材料质量缺陷导致的损失由
乙方承担,乙方应无条件进行返工,并不得要求增加费用。
若乙方返工后仍达不到约定的质量标准或者质量问题严重,
*/*
无法整改的,甲方有权终止合同,由乙方承担*切责任和造
成的损失。
*.若甲方采用上述第*种类似***项目建设模式,乙方
应根据甲方需求出具合法、合规、完整的施工图纸和预算,
并应由相应资质的人员编写,预算应采用专用软件编制,以
便于甲方聘请有资质的第*方单位或个人开展预算审核、结
算审核,设计图纸应提交甲方确认,设计费计费标准为国家
法定标准的设计费用的**%,预算编制由乙方无偿编制,不
另行计费。由于施工图纸漏项、缺项导致的乙方的损失和乙
方预算编制漏项、缺项、不合理导致的损失的由乙方自行承
担。采用第*种类似**项目建设模式时,乙方提供的预算
要求同第*种建设模式,乙方勘验现场后可对图纸存在的漏
项、缺项提出意见,甲方核实后负责修正图纸,若乙方未发
现图纸存在漏项、缺项或编制预算时出现漏项、缺项,由此
导致的损失由乙方自行承担。
*.如果因乙方施工问题而造成周边建筑物、市政公用设
施的毁坏,由乙方承担*切责任和造成的损失。
*、验收
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定合格标准。
达不到的约定条件的部分,甲方*经发现,可要求乙方返工,
乙方应按甲方要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方
原因达不到约定条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。
*/*
*、违约责任
*.甲方从预发包库中抽取供应商后,乙方无正当理由不
得拒绝,若乙方无故拒绝,则甲方有权扣除乙方履约保证金
****元,拒绝达*次的,甲方有权终止合同并没收乙方履约
保证金。
*.除了规范明确的不可抗力对工程的施工产生实质性的
影响且经甲方书面签字确认外,乙方不得以任何理由中途终
止合同的执行,否则,乙方自愿承担合同暂定总价款**%的
违约金且承担由此产生的*切经济损失。
*.乙方承接工程后,不得将工程转包、分包,否则乙方
应承担合同总价的**%的违约处罚,且甲方有权解除合同。
*.乙方应严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制
度,履行保密义务;不以任何方式泄露或传播承包项目相关
信息,不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及项目相关内
容或资讯。违反上述要求的,乙方应承担合同总价的**%的
违约处罚及*切法律责任。
*.在施工期间,乙方若违反施工操作及管理程序导致事
故发生的,*切人员及财产损失均由乙方承担。
*.如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不
足以赔偿造成损失的,则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。
因乙方的违约致使甲方采取诉讼或仲裁方式实现权利的,乙
方应承担甲方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取
证费、差旅费、资料费及其他实现权利的*切费用。
*/*
*.乙方提交的履约保证金不足以支付以上条款约定违约
金的,由乙方另行支付,若乙方履约保证金少于*****元时,
乙方应该在*个工作日里补足,否则甲方有权终止合同。
*.开工后,如因乙方原因,造成停工累计*天以上,甲
方有权解除合同,乙方无条件退场,已完成工程量的合格部
分按合格部分工程价款的**%计付工程款,并赔偿由此造成
甲方的损失。
*.乙方必须按工期要求组织施工,甲方监督进度的落实,
如乙方未按期完工,每拖延*天,按照本合同工程款*%计
付违约金,作为赔偿给甲方造成的损失。逾期超过*日仍不
能完工,甲方有权解除合同,已完成工程量的合格部分按合
格部分工程价款的**%计付工程款,并由乙方承担全部损失
赔偿责任。
*、不可抗力
*.因不可抗力致使合同不能履行的,应及时通知对方,
并于**个工作日内提供书面说明。合同是否继续履行,由
双方协商确定。
*.因不可抗力影响合同履行,给对方造成损失的,不负
违约责任。
*、争议解决办法
凡有关本合同或执行本合同而发生的*切争议,应通过
友好协商解决。协商不成的可向甲方所在地的人民法院提起
诉讼。
*/*
*、其他
*.乙方招标文件内容也属框架协议内容,需严格遵守。
*.如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。
*.本合同*式*份,甲乙双方各执*份,自双方签章之
日起生效。
乙方(盖章)
甲方(盖章)
法定代表人(授权代表)批**”法定代表人(授权代表):
日期:***年*月**日期:****年*月**
*/*
合同编号:****-******-*****
工程预发包库总体框架协议
甲方:****训练基地
乙方:****飞牛建筑工程有限公司
根据国家和军队采购有关法律法规,经甲乙双方友好
协商,就甲方委托乙方作为建立****的供
应商,达成如下协议:
*、工程建设基本情况
(*)工程建设内容
在供应商资质范围内的单项或*次多个项目累计合同
金额***以下新建、改建、扩建、维修等,涵盖供电、市
政、建筑、消防、给排水、绿化等专业内容,包括但不限于
下列部分:
*.全营区道路、上下水系统的疏通和修给,路灯、沟道、
盖板、井池及其附属设施的检修,配电房、发电机房、水泵
房、游泳池、建筑水电等的日常修善维护施工工作;所有建
筑物墙体、门窗、楼地面、栏杆、天棚、吊顶、门锁、玻璃、
瓷砖、室外地面硬化、防水补漏等修给维护与更换;*星工
程土建及安装工程(施工及维护工作);
*.突发事项的紧急处理工作;
*/*
*.其它临时性工作。
(*)服务期限
服务期*年(合同*年签)。乙方在总体框架协议签订
后*个工作内日向甲方缴纳履约保证金**元整(?*****.**
元)。
(*)合同签订
*.类似***项目建设,即甲方随机抽取供应商作为该工
程的承包商,乙方勘察现场后根据甲方需求出具实施方案、
图纸,使用《****省建筑工程综合定额》及相配套的费用定
额和价目表编制施工预算并乘以中标优惠率,以此价格签订
施工合同。
*.类似**项目建设,即甲方根据需求聘请有资质的设计
单位出具设计图纸后,随机抽取供应商作为该工程的承包商,
乙方勘察现场后根据实施方案、设计图纸,使用《****省建
筑工程综合定额》及相配套的费用定额和价目表编制施工预
算并乘以中标优惠率,以此价格签订施工合同。
*.施工承包建设,即甲方根据需求自行出具相关工程量
清单或设计施工图,随机抽取供应商作为该工程的施工承包
商,使用《****省建筑工程综合定额》及相配套的费用定额
和价目表编制施工预算并乘以中标优惠率,以此价格签订施
工合同。
(*)工程款项支付及结算
*.预付款:单项或*次多个项目累计金额(合同)低于
*/*
**元的,无预付款;大于**元的,合同签订后支付合同
价**%作为预付款;项目进度款可视项目金额及工程量,甲
乙双方协商后在合同中另行约定;工程完工后支付至合同价
的**%,待工程结算审核后,支付至工程结算价的**%,剩
余*%作为质保金,质保期(通常为*年)满后支付。
*.工程结算款:工程竣工验收合格后的**天内,乙方
向甲方递交工程竣工资料及结算书,包含但不限于施工图纸、
工程结算单、工程变更签证单、工程量清单等,便于甲方自
行开展竣工结算审核或委托第*方审计机构开展结算审核。
以最终审核价作为该工程项目最终的结算价。如超过**天
递交结算资料或是因资料不齐全无法进行工程结算审核的,
工程项目按合同金额的**%结算。
*、质量要求
乙方必须按照以下规定和规范进行施工:
(*)有关建筑材料质量标准与管理规程;
(*)有关建筑材料试验规程、规范和评定标准;
(*)主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说
明及其它相关标准;
以上标准若有新的标准则执行新标准,替代原有标准及
其它相关标准。除上述规范、规程以外,检查验收仍需遵照
设计图纸、文件。
*、权利义务
(*)甲方的权利义务
*/*
*.甲方应对建设项目的真实性、合法性及资金落实情况
负责。在建设工作开始前,向乙方提供项目基本情况,告知
承包方式并落实项目的资金来源。
*.根据项目实施进度的要求,向乙方提出具体建设任务。
*.向乙方提供建设项目任务书/表、设计图纸(若有)及
项目所必要的资料,并对提供材料的完整性、准确性负责。
*.甲方有督促、监督乙方依法履行协议的权利。
*.甲方经调查了解,如查实乙方确有超越协议,以甲方
名义从事其他活动的行为,有单方终止协议,并追究乙方违
约责任的权利。
*.甲方根据待建项目投资、复杂程度等因素,有权选择
使用或者不使用预发包供应商库。
*.甲方从预发包库中抽取供应商后,若乙方确有合理理
由,提出无法继续承接项目,则需列明理由并以书面形式报
甲方审核,甲方有权根据抽取情况另行选择供应商,若库中
供应商均无法承接项目,则可以选择其他发包方式。
*.甲方建立工程满意度测评制度,每项工程项目结束后
***
甲方对项目履行情况、工程质量和保修机制等内容进行测评。
如供应商连续*次或累计达*次的测评结果不满意,甲方有
权将其剔除出库,终止合同。
(*)乙方的权利和义务
*.乙方施工过程中所使用的材料、*部件、设备须由原
厂或相应品牌授权代理商提供,必须符合国家安全质量标准。
*/*
如乙方无法提供相关产品合格证明或经甲方验收是假冒伪
劣产品的,乙方负责免费更换,所产生的全部费用均由乙方
承担且其交纳的履约保证金不予退还。
*.乙方要确保施工安全,管理人员要具备相应资质。工
程参与人员中施工员应取得建设主管部门或其委托的管理
机构颁发的施工员岗位资格证书。安全员应取得建设主管部
门或其委托的管理机构颁发的安全员岗位资格证书。施工人
员具有相关资质审核和作业证,坚决杜绝无证上岗,签订安
全协议,防止出现责任纠纷;严格执行跟班作业和旁站监督
制度,及时纠治违规操作、违章作业。
*.为了确保乙方对甲方工程项目需求响应的时效、质量,
乙方应具备*小时内响应项目需求、*小时内响应突发事件
涉及的营房及附属设施维修、**小时内响应勘察现场,以及
合同签订后,**小时内完成开工前各项准备工作。
*.具体项目中涉及的影响整体观感效果、预期效能和质
量的大项建材、设备及配件等,乙方应向甲方详细了解需求、
规划、使用场景,精心筛选后提交样品和进场确认单,经甲
方认可后方可正式进场施工和安装。
*.乙方应对出具的施工方案、施工图纸的技术性、合理
性、可操作性、可行性负责,若因乙方出具的施工方案问题、
施工图纸问题、施工质量缺陷、材料质量缺陷导致的损失由
乙方承担,乙方应无条件进行返工,并不得要求增加费用。
若乙方返工后仍达不到约定的质量标准或者质量问题严重,
*/*
无法整改的,甲方有权终止合同,由乙方承担*切责任和造
成的损失。
*.若甲方采用上述第*种类似***项目建设模式,乙方
应根据甲方需求出具合法、合规、完整的施工图纸和预算,
并应由相应资质的人员编写,预算应采用专用软件编制,以
便于甲方聘请有资质的第*方单位或个人开展预算审核、结
算审核,设计图纸应提交甲方确认,设计费计费标准为国家
法定标准的设计费用的**%,预算编制由乙方无偿编制,不
另行计费。由于施工图纸漏项、缺项导致的乙方的损失和乙
方预算编制漏项、缺项、不合理导致的损失的由乙方自行承
担。采用第*种类似**项目建设模式时,乙方提供的预算
要求同第*种建设模式,乙方勘验现场后可对图纸存在的漏
项、缺项提出意见,甲方核实后负责修正图纸,若乙方未发
现图纸存在漏项、缺项或编制预算时出现漏项、缺项,由此
导致的损失由乙方自行承担。
*.如果因乙方施工问题而造成周边建筑物、市政公用设
施的毁坏,由乙方承担*切责任和造成的损失。
*、验收
工程质量应达到国家或专业的质量检验评定合格标准。
达不到的约定条件的部分,甲方*经发现,可要求乙方返工,
乙方应按甲方要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方
原因达不到约定条件,乙方承担返工费用,工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。
*/*
*、违约责任
*.甲方从预发包库中抽取供应商后,乙方无正当理由不
得拒绝,若乙方无故拒绝,则甲方有权扣除乙方履约保证金
****元,拒绝达*次的,甲方有权终止合同并没收乙方履约
保证金。
*.除了规范明确的不可抗力对工程的施工产生实质性的
影响且经甲方书面签字确认外,乙方不得以任何理由中途终
止合同的执行,否则,乙方自愿承担合同暂定总价款**%的
违约金且承担由此产生的*切经济损失。
*.乙方承接工程后,不得将工程转包、分包,否则乙方
应承担合同总价的**%的违约处罚,且甲方有权解除合同。
*.乙方应严格遵守国家和军队的保密法律法规和规章制
度,履行保密义务;不以任何方式泄露或传播承包项目相关
信息,不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及项目相关内
容或资讯。违反上述要求的,乙方应承担合同总价的**%的
违约处罚及*切法律责任。
*.在施工期间,乙方若违反施工操作及管理程序导致事
故发生的,*切人员及财产损失均由乙方承担。
*.如因乙方的违约事件导致甲方经济损失且违约金尚不
足以赔偿造成损失的,则乙方应向甲方支付相应的赔偿款。
因乙方的违约致使甲方采取诉讼或仲裁方式实现权利的,乙
方应承担甲方为此支付的律师费、诉讼费、仲裁费、调查取
证费、差旅费、资料费及其他实现权利的*切费用。
*/*
*.乙方提交的履约保证金不足以支付以上条款约定违约
金的,由乙方另行支付,若乙方履约保证金少于*****元时,
乙方应该在*个工作日里补足,否则甲方有权终止合同。
*.开工后,如因乙方原因,造成停工累计*天以上,甲
方有权解除合同,乙方无条件退场,已完成工程量的合格部
分按合格部分工程价款的**%计付工程款,并赔偿由此造成
甲方的损失。
*.乙方必须按工期要求组织施工,甲方监督进度的落实,
如乙方未按期完工,每拖延*天,按照本合同工程款*%计
付违约金,作为赔偿给甲方造成的损失。逾期超过*日仍不
能完工,甲方有权解除合同,已完成工程量的合格部分按合
格部分工程价款的**%计付工程款,并由乙方承担全部损失
赔偿责任。
*、不可抗力
*.因不可抗力致使合同不能履行的,应及时通知对方,
并于**个工作日内提供书面说明。合同是否继续履行,由
双方协商确定。
*.因不可抗力影响合同履行,给对方造成损失的,不负
违约责任。
*、争议解决办法
凡有关本合同或执行本合同而发生的*切争议,应通过
友好协商解决。协商不成的可向甲方所在地的人民法院提起
诉讼。
*/*
*、其他
*.乙方招标文件内容也属框架协议内容,需严格遵守。
*.如有未尽事宜,由双方依法订立补充合同。
*.本合同*式*份,甲乙双方各执*份,自双方签章之
日起生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(授权代表)收价法定代表人(授权代表):
日期:****年*月**日日期:****年*月**日
*/*