**-****-****
建设工程勘测设计合同
工程名称:****年****县新关镇等*乡(镇)
高标准农田建设项目
工程地点:新关镇、窑头乡、老牛湾镇*个乡镇*个行政村
合同编号:_晋农设合(设)字****-**-***(由承包人编填)
设计证书等级:,农林行业专业甲级
发包人:,****县农业农村局
承包人:****(牵头人)
****广域达科技有限公司(成员)
签订日期:****年**月**日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****县农业农村局
承包人:****(牵头人)
****广域达科技有限公司(成员)
发包人委托承包人承担****年****县新关镇等*乡(镇)高标准农田建设项目勘测和初步设
计编制,工程地点为新关镇上尧王坪村、下尧王坪村、王家上石会村,窑头乡霍家沟村、黄树坪
村、楼子沟村、常家窑村、张家山村,老牛湾镇黄龙池村,共计*个乡镇*个行政村,经双方协
商*致,签订本合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设
计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给承包人的设计中标文件
*.*发包人提交的基础资料
*.*承包人采用的主要技术标准是:
*.*.*设计技术标准:
(*)《土地整治项目设计报告编制规程》(**/*****-****);
(*)《农业建设项目初步设计文件编制规范》;
(*)《高标准农田建设标准通则》(**/******-****);
(*)《高标准基本农田建设标准》(**/*****-****);
(*)《土地开发整理项目预算编制规定(****年*月)》;
(*)《土地开发整理项目预算定额标准(****年版)》。
*.*.*工程勘测技术要求:
(*)工程测量规范(*******-****);
(*)全球定位系统(***)测量规范(**/******-****);
(*)国家基本比例尺地图图式(*:****:*****:****)地形图图式(**/*
*****.*-****);
(*)数字测绘成果质量检查与验收**/******-****;
(*)依据农田建设项目设计要求。
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*致,
则根据如下优先次序来判断:
*.*合同书
*.*中标函(文件)
*.*发包人要求及委托书
*.*投标书
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
项目名称:****年****县新关镇等*乡(镇)高标准农田建设项目
项目规模:项目区高标准农田建设项目初步设计,面积约*****亩。
阶段:初步设计
总投资:约********
设计内容:包括土地平整工程、土壤改良工程、整修田间路工程、科技推广等。
工程勘测内容:项目区*:****地形图测绘及满足项目评审需要的内容。
第*条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间
项目投资计划等,项目区土地利用现状图、项目区基本情况等,合同签署之日
起*个日历天内。
第*条发包人应及时向承包人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负
责。
*.*提供工程勘测任务委托书、技术要求。
*.*提供勘测工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
*.*提供勘测工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞
室等)及具体位置分布图。
*.*发包人不能提供上述资料,由承包人收集的,发包人需向承包人支付相应费用。
第*条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
合同签署之日起**个日历天内,交付项目初步设计文本、图纸、预算和附件各
*套;设计成果的电子文件*套。
第*条承包人向发包人提交勘测成果资料并对其质量负责
承包人负责向发包人提交勘测成果资料的份数应满足项目申报的需要及可编辑的电子版文
件*份,发包人要求增加的份数另行收费。
第*条费用
*.*双方商定,本合同的设计和勘测费为******圆整(******.**元)。
其中,设计费为********圆整(******.**元),勘测费为*******
圆整(******.**元)。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行。
*.*如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计
预算核算设计费。工程建设期间如遇预算调整,则设计费也应做相应调整。
第*条支付方式
**.*设计文件提交发包人并通过评审批复后支付**%,项目实施完成后支付剩
余**%。设计费支付到****(牵头人)账户,勘测费支付到山
西广域达科技有限公司(成员)账户。
**.*双方委托银行代付代收有关费用。
第**条双方责任
**.*发包人责任
**.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交基
础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反
国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,承包人按本合同第*
条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天
以上时,承包人有权重新确定提交设计文件的时间。
**.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提
交资料作较大修改,以致造成承包人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议
(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按承包人所耗工作量向承包人
支付返工费。
**.*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始设计工作
的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据承包人已进行的
实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该阶段设
计费的全部支付。
**.*.*发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为承包人设计开工的标志。
未收到定金,承包人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。
**.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付设计费,每逾期支
付*天,应承担逾期违约金*分之*,且承包人提交设计文件的时间顺延。逾
期超过**天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均
应支付应付的设计费。
**.*.*发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得承包人
同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
**.*.*发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的
便利条件及必要的劳动保护装备。
**.*.*在勘测工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地
下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不
清,致使承包人在勘测工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担
民事责任。
**.*.*发包人应及时为承包人提供并解决勘测现场的工作条件和出现的问题
(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响
施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排
水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。
**.*承包人责任
**.*.*承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同
第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质
量负责。
**.*.*设计合理使用年限为**年。
**.*.*负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
**.*.*承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计
错误造成工程质量事故损失,承包人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的
设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失
的—%。
**.*.*由于承包人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应减收该项
目应收设计费的*分之*。
**.*.*合同生效后,承包人要求终止或解除合同,承包人应双倍返还发包人已
支付的定金。
**.*.*承包人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查
结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计
文件。项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题
和参加竣工验收。
**.*.*承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要
求进行工程勘测。按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料,并对其负责。
**.*.*由于承包人提供的勘测成果资料质量不合格,承包人应负责无偿给予补
充完善使其达到质量合格。
**.*.**在工程勘测前,提出勘测纲要或勘测组织设计,派人与发包人的人员*
起验收发包人提供的材料。
**.*.**勘测过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和
水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘测工作的意见。
并办理正式变更手续。
**.*.**在现场工作的承包人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规
章制度,承担其有关资料保密义务。
**.*.**承包人在勘测过程中应严格按照勘测程序和勘测规范的要求及规定组
织施工,加强管理。在勘测过程中所造成的*切安全事故及造成的所有经济损失均
由承包人自行承担。
**.*.**工程竣工验收时,承包人应按发包人要求参加竣工验收工作,并提供竣
工验收所需相关资料。
**.*.**配合发包人做好高标准农田建设项目上图入库工作。
第**条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对方的资料
及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情
况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地
建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意有关机构进行仲裁。双方当
事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起
诉。
第**条合同生效及其他
**.*发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双
方应另行签订技术咨询服务合同。
**.*承包人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
**.*本工程项目中,承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包
人需要承包人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
**.*发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付
费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效,*式*份,发包人*份,承包人*
份,招标代理机构*份。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合
同具有同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等
效力。
发包人名称:,承包人牵头人名称:承包人成员名称:
****县农业农村局,********广域达科技有限公司
(盖章),(盖章),(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
地址:,地址:太原市迎泽地址:
大街***号
邮政编码:,邮政编码:******邮政编码:
电话:,电话:****-*******电话:
传真:,传真:****-*******传真:
开户银行:,开户银行:中国农业银行开户银行:
股份有限公司太原市
水西关支行
银行帐号:,银行帐号:**********银行帐号:
签订日期:****年**月**日签订日期:****年**月**日签订日期:****年**月**日