第*章合同条款及格式
第*部分合同协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:。
*.工程地点:。
*.资金来源:
*.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)。
*.工程承包范围:。承包人对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行总承包,对质量、工期、现场安全等实行统*管理。
*、合同工期
计划开工日期:年月日(实际开工时间以开工令为准)。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准:*次性验收合格
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);
其中:
(*)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);
(*)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);
(*)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);
(*)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
*.合同价格形式:固定总价合同。
*.发包人向承包人支付工程价款及其它应当支付的款项均需汇入承包人合同约定的银行账户,承包人收取款项时应开具增值税税率为*%的建筑业增值税专用发票。
*、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用,在财务账目中应单独列项备查,不得挪作他用。
*、项目经理
承包人项目经理:;
项目经理注册证书号:;
安全生产考核合格证书号:;
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中选通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)****合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付签约合同价。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年月日签订。
*、签订地点
本合同在签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人(或其委托代理人)签字并加盖公章生效。
**、合同份数
本合同*式*份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执*份。
发包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
组织机构代码:组织机构代码:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
农民工工资开户银行:
农民工工资专户账号:
第*部分通用条款
略,详见建设工程施工合同示范文本(**-****-****)
第*部分专用条款
*、合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
*、本合同协议书
*、中标通知书
*、公选文件及补充文件
*、投标报价书及其附件(包括询标记录)
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸
合同履行中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:国家现行法律、国家及地方现行行政法规。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称:国家及地方现行工程建设标准、施工规范。
发包人提供标准、规范的时间:/。
国内没有相应标准、规范时的约定:/。
*、图纸
总承包人向承包人提供图纸日期和套数:
承包人对图纸的保密要求:
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权:
工程设计中的技术问题,向设计人提出建议;
审批工程施工组织设计和技术方案,并向承包人提出建议;
主持本工程建设有关协作单位的组织协调;
工程上使用的材料和施工质量的检验权;
工程施工进度的检查、监督权;
在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
发布开工令、停工令、复工令;
对承包人合同规定的义务提出变更;
超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。
*.*发包人派驻的工程师
姓名:职务:
职权:
*.*不实行监理的,工程师的职权:/。
*、承包人项目负责人
姓名:职务:
*、发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
施工场地具备施工条件的要求及完成时间:按《通用条款》*.*款第(*)项要求执行,开工令发出前办理完毕;
将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工临时用水由中标施工承包单位自行解决,所发生的费用均由中标人承担;施工临时用电由建设单位提供临时电源*处,临时电源至施工场地临时电的搭接安装由中标方自行解决并承担其费用;临时设施搭建等由中标方自行解决。
工程地质和地下管线资料的提供时间:
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工令发出前工程所需的施工证件、批件办理完毕。
水准点与座标控制点交验要求:按《通用条款》*.*款第(*)项要求执行;
图纸会审和设计交底时间:开工前*周内。
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按《通用条款》*.*款第(*)项要求执行;
双方约定发包人应做的****工作:/。
*.*发包人委托承包人办理的工作:/。
*、承包人工作
承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:签订合同后*天内提供施工现场总平面布置图供监理、发包人组织审核,并根据审查意见进行修改完善;
应提供计划、报表的名称及完成时间:每月**日前提供当月已完成工程量统计报表和下月工程进度计划,*式*份;
承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按《通用条款》*.*款第(*)项要求执行;
向发包人提供的办公和和生活房屋及设施的要求:/;
需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:承包人自行办理,相应费用包含在合同总价内;
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:按《通用条款》*.*款第(*)项要求执行,相应费用包含在合同总价内;
施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按《通用条款》*.*款第(*)项要求执行,相应费用包含在合同总价内;
施工场地的清洁卫生的要求:承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理。所需费用由承包人负担;
(*)承包人应无条件地接受发包人委托的监理单位对施工质量、进度和造价的进行监督管理。若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为,发包人及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工,由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。
(**)为保证工程按时完成,投标人应考虑自备发电机,以便停电时急用。在工期计算中,属于市政府、供电局正常的限电而引起的停电不作为工期顺延的依据。
(**)承包人应做的****工作:*、承包人应遵守****市关于建筑垃圾集中清运等有关管理规定。*、承包人必须与工程所在地的派出所签订《治安责任承包协议书》,服从治安管理。
(**)承包人在施工前要保护好墙、柱、不改造地面和绿化区及建筑设施等,如有损坏免费更换修复。
(**)承包人应履行的****义务:若承包人在施工过程中有违反合同或施工规范等行为,发包人及其委托的监理单位有权责令其停工整顿、返工,由此造成的经济损失和工期延误均由承包人承担。承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定做好施工场地的清洁卫生工作,工程结束后必须将施工现场清理干净,所有垃圾应装袋外运不得向下抛所需费用由承包人负担;承包人应保护好排水设施设施,防止垃圾进入排水管,如有堵塞负责免费疏通或更换。上下楼搬运货物要保护好楼道踏步,如有损坏免费修复。承包人在施工时应做好安全防护,关好进户门,防止非施工人员进施工场所。
*、施工组织设计和工期
*、进度计划
**、工期延误
**.*因发包人原因导致工期延误
(*)因发包人原因导致工期延误的****情形:执行通用条款。
*.***.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:逾期第*天至第**天,每天按***元计算违约金;逾期第**天至第**天,每天按****元计算违约金;逾期第**天以上的部分,每天按****元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:扣除全部工程履约保证金。
*、质量与验收
**、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位:等。
承包人提前通知发包方隐蔽工程检查的期限的约定:提前**小时。
发包方不能按时进行检查时,应提前**小时提延期要求。
关于延期最长不得超过:**小时。
*、安全、文明施工
**、安全、文明施工
⑴承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中;
⑵施工单位必须参保施工现场意外伤害险(雇主责任险)等国家规定的工程险种,费用由施工单位自行承担;
⑶承包人在施工中必须对其承包的工程区域的安全负有全部责任。为此,必须建立安全管理网络,制定安全管理措施,设置由于施工可能给第*者造成危险的防护措施,并经常检查,防止事故发生和机械设备、材料的损失。承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责,凡由此而损及发包人利益时,发包人将向承包人索赔。
⑷承包人应对施工人员强化安全意识教育,教育职工必须严格按照操作规程作业,严禁违章作业。由于承包人造成的*切安全事故(包括第*者原因),均由承包人自负其责,发包人不承担任何责任和支付任何费用。
⑸如果现场发生重大安全、质量事故,承包人必须在*小时内将详细情况书面报告监督单位和发包人。如果现场发生*般安全、质量事故,承包人必须在*天内将事故详细情况书面报告监督部门和发包人。如果现场发生重大交通事故,承包人应快报告监督部门,同时应迅速报告当地公安交通管理部门。
⑹本工程施工期间出现的所有安全事故由承包人负责,与发包人无关。
⑺承包人应遵守安全、环保、城管等有关部门对施工场地交通、材料堆放、施工噪声以及环境保护和安全生产的有关规定,并按规定办理有关手续,施工中涉及到安全、环保、城管等有关部门规定的环境保护费,施工噪声费、垃圾清运费、排水和排污费、夜间施工费、安全防护费、建筑占道费等均由承包人承担,若违反有关上级部门的规定未按要求,办理有关手续所造成的损失和罚款均由承包人自己承担责任和费用。
*、合同价款支付
**、合同价款及调整
**.*采用固定总价合同,除设计变更外,合同总价均不作调整。
**.*设计变更调整方法:施工阶段经发包人签证同意的设计变更,按如下原则处理:如果参考预算有适用于变更工程的单价时,可参照参考预算中已有的价格乘以承包人下浮率确定;如果参考预算中没有适用或类似于变更工程的单价时,则按公选文件规定的预算方法和投标书的优惠率,同口径进行结算,优惠率为承包人下浮率,优惠率为。优惠率的确定:优惠率=[参考标底造价(不含非竞争性费用)-中标人投标报价(不含非竞争性费用)]/参考标底造价(不含非竞争性费用)。
因设计变更造成的工期增加,按监理、发包人代表签证的工期增加天数调整,费用不再另行增加。
**.*暂定价材料、暂定价项目、暂列金额的结算方式:结算时按实签证。暂列金额作为不可预见费,实际发生时按实结算,不发生时不予支付。
**.*暂估价的结算方式:按发包人提供的施工图纸进行施工,计算依据按照结合《****省建设工程计价规则(****版)》、《****省房屋建筑及装饰工程工程预算定(****)版》、《****省市政工程预算定额(****版)》、《****省房屋建筑与装饰工程预算定额(****版)》、《市政工程工程量计价规范》*******-****、《建设工程工程量清单计价规范》*******-****;财政部****年第**号文件;《****市第*期(****)材料信息价》(****年),费率按弹性费率的中间值计取,规定的预算方法计算出工程造价,结算造价按照中标单位投标时合同优惠率下浮的幅度同比例下浮。合同优惠率的确定:合同优惠率=[参考标底造价(不含非竞争性费用)-中标人投标报价(不含非竞争性费用)]/参考标底造价(不含非竞争性费用)。
**.*总价包含的风险范围:
此签约合同价中包含的风险范围为:*、承包人应在中标后*个工作日内与公选代理机构复核工程量,承包人复核后工程造价(误差工程量的单价必须与发包人控制价的编制依据口径相同)与发包人参考预算价误差在±*%以内(含)的,风险包干不作调整;超出±*%以外的,超出部分经发包人同意,并报管理部门备案后予以调整。逾期视作承包人认可,结算时不再调整;*、合同执行期内,国家有关工程建设的政策变化;*、合同执行期内,投标材料价格的市场变化;*、合同执行期内,施工临时停电、停水造成的停工;*、合同执行期内,因客观原因造成承包人停工、窝工;*、合同执行期内可能发生的****费用,包括市政、市容、环保、交通、治安、绿化、占道等。
**、工程量确认
承包人向工程师提交工程进度表。
**、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
(*)本工程无预付款。
(*)工程完工后并经竣工验收合格后的**日内,支付至工程合同价款的**%(不含暂列金额)。
(*)经结算经审计后支付至结算价款的**.*%(不含暂列金额),*.*%余款作为质量保修金。
(*)质量保修金自工程竣工验收合格之日起满*年后付清。承包人怠于履行保修义务的,发包人另雇他人进行保修时,保修的费用从质保金中直接扣除,返还保修金时以保修金的实际金额为基数。
(*)考虑本工程的现场实际情况,该项目施工期间的水电由发包人提供,费用由承包人自行承担(包括接线费用),并实行费用包干,费用按***元计。该笔费用由发包人在支付第*期工程款中扣回。
(*)属于工程设计变更、签证而增加的工程量不予以支付进度款,待工程结算并审计后支付。
*、材料设备供应
**、发包人供应材料设备
**、承包人采购材料设备
承包人采购材料设备的约定:
①材料设备采购应根据本公选文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购,所有材料应选用具有*定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌,所有材料均应有合格证和质保书,符合国家规定的技术标准,并且须首先经发包人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格,然后报发包人批准才能使用。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时,发包人保留更换的权利。若使用劣质材料施工,*经发现,发包人或监理有权制止使用,直至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理是否发现和制止,由于使用劣质材料施工所引起的*切责任及所发生的费用经工程师确认后,均由承包人自负。
⑵当承包人选定的生产厂和品牌达不到预期质量目标要求时,发包人保留更换的权利。若使用劣质建材施工,*经发现,发包人或监理人有权制止使用,甚至停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止,由于使用劣质建材施工所引起的*切责任均由承包人自行承担。
*、工程设计变更
**.*施工图的修改变更,必须经发包人或发包人指定的代表,经监理和发包人签证后,承包人才能予以实施。承包人不得擅自修改设计图纸。
设计图纸中存在的问题,承包人应在设计交底和图纸会审时提出,由设计单位出具修改补充文件。如在下列情况发生时,承包人应及时书面通知监理和发包人要求确认:
(*)设计图纸和说明文件与工程现场状况差距很大,以至于设计文件所标明的施工条件与实际严重不符。
(*)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符等所有设计变更,包括承包人因施工方便需要而提出设计变更、质量事故处理等,均须由设计单位确认并经发包人同意后才能实施。
*、竣工验收与结算
**、竣工验收
**.*承包人在竣工验收前*天,需提供完整竣工资料后方可验收,包括符合规范的空气质量检测报告,否则不予验收。
**.*中间交工工程的范围和竣工时间:/。
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人****违约责任:/。
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
**.*.*本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任:
**.*.*项目负责人、技术负责人月度驻守工地不得小于**天,****项目班子人员月度到位率不得少于***%,有事必须向发包人请假,如没有达到,视承包人违约,每次数违约金为:项目负责人、技术负责人每人每天扣罚***元,****项目班子成员每人每天扣罚***元。违约金由发包人在次月**日前从履约保证金中直接扣除。
**.*.*承包人在投标时选定的拟派项目负责人不得更换。如因特殊原因不能到位需要更换的,必须经发包人批准,更换人员必须是相应职称人员。对自行更换项目负责人的每人每次处罚违约金人民币***元。
**.*.*双方约定的承包人****违约责任:/。
**、争议
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(*)请有关主管部门调解;
(*)采取第*种方式解决,并约定向/仲裁委员会提请仲裁或向****市人民法院提起诉讼。
*、****
**、不可抗力
双方关于不可抗力的约定:按《通用条款》**.*执行。
**、保险
本工程双方约定投保内容如下:
发包人投保内容:/。
发包人委托承包人办理的保险事项:/。
承包人投保内容:根据建筑工程有关投保规定。
**、履约担保
承包人是否提供履约担保:是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:
形式:现金或银行保函或保险保函
金额:提供签约合同价(扣除暂列金额)的*%的履约保证金。
办理期限:施工合同签订前办理。
以现金形式交纳的:应由承包人基本账户出具(采用银行汇票或转账支票方式)缴存至发包人指定的银行账户,待工程竣工验收合格、资料收集好后退还(不计息),如有违约行为,扣除违约金后无息退还(不计息)。
以银行保函或保险保函形式交纳的:办理前须有发承包双方共同认可,保函出具后,任何单位不得无故拒绝。保函的有效期限天数必须大于合同工期天数,否则发包人将不予接收。实际履约过程中如保函已失效,但该工程未完工时,承包人应及时办理续保,失效期满**日历天仍未办理的,每天按保函金额的*分之*计取违约金,从保函失效之日起算,履约担保未办理的,可按本条上述约定计取违约金。保险保函的违约办理:在合同履约期内,有违约情况需要扣除保证金时,由承包人在发包人规定的时间内以现金方式交纳,逾期不交纳的,发包人(被保险人)启动保险理赔程序;银行保函违约办理:在合同履约期内,有违约情况需要扣除保证金时,银行将按照保函约定向受益人承担担保责任,但发包人单次或累次索赔的总金额不得超过担保金额)。
**、合同份数
双方约定合同份数:份(其中正本份),双方各执份。
**、补充条款:双方签订合同时约定(如有)
承包人主要施工管理人员表
本项目拟配备的主要管理、技术人员 |
岗位 |
姓名 |
学历 |
职称 |
专业技术要求 |
项目负责人 |
|
|
|
具有建筑工程专业建造师注册证书、安全考核合格证书(*证) |
项目技术负责人 |
|
|
|
具有建筑专业工程师及以上职称 |
施工员 |
|
|
|
具有建筑类专业岗位资格证书 |
质量员 |
|
|
|
具有建筑类专业岗位资格证书 |
材料员 |
|
|
|
具有岗位资格证书 |
资料员 |
|
|
|
具有岗位资格证书 |
安全员 |
|
|
|
具有安全考核合格证书(*证) |
注:中选人必须在办理中选通知书前,按上表要求组建项目班子,并按以下要求提供证明材料:
*)上表人员证书复印件(加盖公章),并提供原件或电子证书(从政务网上获取的,需印有*维码及发证机构电子签章,并加盖公章)由公选人核验;
*)社保证明:由社保机构盖章确认的投标人为该项目负责人(项目经理)、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员交纳养老保险的证明,证明时间必须在办理中选通知书前的**天内(由社保机构提供的格式或政务网获取印有社保机构电子签章的社会保险参保书面资料并加盖投标单位公章同样有效),已退休的提供退休证明和劳动合同,但年龄超过**周岁的不予认可;
*)项目负责人(项目经理)与响应时资格审查申请书中的人员*致,上表人员不得重复兼职。
*)上表人员均在“****省建筑市场监管与诚信信息发布平台”注册入库(注:年度*星等不需申领施工许可证的工程本条不作要求)。
填报单位:(盖章)
工程质量保修书
发包人(全称)
承包人(全称)
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商*致,对(工程名称)签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的****项目。具体保修的内容,双方约定如下:同承包人承包的范围
*、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修如下:
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年;
*、装修工程为*年;
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年;
*、****项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后*天内赶至施工现场,进行修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托****人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
*、发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
*、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
*、质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、****
双方约定的****工程质量保修事项:本工程约定的工程质量保修金为工程结算价款的*.*%,发包人在质量保修期满*年后无质量问题*次性付清(不计息)。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日
安全生产合同
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目业主(以下简称“甲方”)与承包人(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同。
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必需安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则,即:同时设计、审批;同时施工,同时验收,投入使用。
*.定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机械和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员。必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.建立健全安全生产责制。从派往项目实施的施工项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,*环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。施工项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构,应按施工人员的*%~*%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
*.乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须按受安全技术教育,熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作,对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特珠工程的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如现特种作业无证操作现象时,施工项目负责人必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以****方式转让给任何****人,或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“*不放过”的原则,严肃处理相关责任失。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。
本合同正本*式*份,副本*份,合同双方各执正本*份,副本*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盟公章后生效,全部工程竣工验收后失效。
甲方:乙方:
法定代表人法定代表人
或或
其授权的代理人:其授权的代理人:
地址:地址:
电话:电话:
日期:****年月日
****市峡口初级中学教学楼空调线路改
造工程建设施工
公选文件
公选人:****市峡口初级中学(盖章)
公选代理机构:****(盖章)
编制时间:****年*月**日
目录
第*章公选公告·····························································**
第*章响应人须知··························································**
第*章合同条款及格式····················································**
第*章招标控制价·························································**
第*章图纸··································································**
第*章响应文件格式·······················································**
第*章公选公告
****市峡口初级中学教学楼空调线路改造工程建设经****市教育局同意建设,投资
项目统计表代码为/。项目建设规模***元,建设地址位于峡口初级中学校园内,计划
于****年建成。项目业主为****市峡口初级中学,资金来源为****。项目已具备公选条
件,公选人为****市峡口初级中学,委托代理机构为****市开成工程造价咨询事务所有限
公司,现对该项目的施工进行公选。
*、本次公选内容
施工图范围内的教学楼教室内新增空调插座线路改造(具体详见施工图纸、公选文件
及招标控制价)。本次公选工程招标控制价为******元,其中非竞争性费用*****元,
包含暂列金额*****元、暂定价材料/元、暂定价项目/元。下浮区间:*%(含)-**%(含)。
*、响应资格条件、要求
(*)响应人:
*、****市小额电子化交易平台公选主体库(A库)企业,且具有独立法人资格的建
筑施工总承包资质;
*、具有企业安全生产许可证。
*、在公选截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。
(*)拟派项目负责人(项目经理,下同):
*、具有注册在响应人单位的建筑工程专业建造师执业资格;
*、具有安全生产考核合格证书(B证)。
*、公选文件的获取
*.*本项目公选文件和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式获取。公选文
件***元/份,缴后不退。
*.*公选文件网上下载时间:自公选文件发布之日起至响应截止时间。
*.*潜在响应人登录****电子招投标平台****模块,获取公选文件。系统业务咨
询请联系:杭州擎洲软件有限公司服务联系人:周建亮,联系电话:***********(办公
室:****-*******),服务**群:*********。
*.*本工程公选文件在广易招电子招投标平台上发布(网址:*****://***.*******.***/)。
*、响应文件的递交
*.*响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)****年*月*日**时**分
**秒(北京时间)前完成响应文件系统上传。
*.*逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件,公选人不予受理。
*、发布公告的媒介
本次公选公告在广易招电子招投标平台****模块(网址:*****://***.*******.***/)
上发布。
*、联系方式
公选人:****市峡口初级中学
联系人:****
联系电话:******
地址:****市峡口初级中学
代理机构名称:****
联系人:****
联系电话:***********(******)
地点:****市清湖大道山海路**号**楼
****年*月*日
第*章响应人须知表
条款 |
条款名称 |
编列内容 |
|
代理机构 |
名称:****地址:****市山海路**号**楼联系人:****电话(传真):***********(******) |
|
项目名称 |
****市峡口初级中学教学楼空调线路改造工程建设 |
|
建设地点 |
峡口初级中学校园内 |
|
资金来源 |
**** |
(*)项目概况 |
公选人 |
名称:****市峡口初级中学地址:****市峡口初级中学联系人:****电话(传真):****** |
|
公选范围 |
施工图范围内的****市峡口初级中学教学楼空调线路改造工程建设等工程的施工(具体详见施工图纸、公选文件及招标控制价)。 |
|
计划工期 |
计划工期:**日历天。计划开工日期:****年*月**日计划竣工日期:****年*月**日 |
|
质量要求 |
质量标准:*次性验收合格。 |
|
工程预算 |
*、本工程招标控制价为******元。其中非竞争性费用*****元,包含暂列金额*****元、暂定价材料/元、暂定价项目/元。*、本工程下浮区间:*%(含)-**%(含)*、编制依据:详见招标控制价编制说明。 |
|
拟任项目负责人资格 |
具有注册在响应人单位的建筑工程专业建造师执业资格和安全生产考核合格证书(*证)。 |
(*)实质性响应资格要求 |
响应人资质 |
****市小额电子化交易平台公选主体库(A库)企业,且具有独立法人资格的建筑工程施工总承包资质。 |
(*)实质性响应资格要求 |
安全生产资格 |
响应人具有“企业安全生产许可证”。 |
(*)实质性响应资格要求 |
信誉要求 |
响应人在公选截止日未被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人。 |
(*)实质性响应资格要求 |
特别说明 |
不接受联合体响应;不组织踏勘现场;不召开响应预备会。 |
(*)公选文件质疑与澄清 |
响应人提出问题的截止时间 |
响应人若对公选文件有任何疑问,应在响应截止时间前*日,以书面形式向公选人提出澄清要求,送至或传真至公选人(或代理公司)。 |
(*)公选文件质疑与澄清 |
公选人书面澄清的时间 |
无论是公选人根据需要主动对公选文件进行必要的澄清,或是根据响应人的要求对公选文件做出澄清,公选人都将于响应截止时间前*日予以澄清。如果澄清文件发出的时间距响应截止时间不足*日的,则相应延长响应截止时间,公选文件澄清在本公选公告发布网上公布,在响应截止时间前,响应人须自行到网上查看,视为已获取。 |
|
响应截止时间 |
****年*月*日**时**分**秒(北京时间) |
|
响应人确认收到公选文件修改的时间 |
响应截止时间*日前,相应修改文件在本公选公告发布网上公布。公布后视为响应人已获取,在响应截止时间前,响应人须自行上网查看。 |
(*)响应有效期 |
响应有效期 |
从响应截止之日算起**日 |
(*)响应文件要求 |
响应文件组成 |
(*)封面;(*)目录;(*)响应函;(*)法定代表人身份证明;(*)授权委托书;(*)响应人基本情况表;(*)企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人执业资格证、安全生产考核合格证书(*证);(*)响应人信用承诺书; |
(*)响应文件要求 |
响应文件编制 |
响应人按公选文件要求编制电子响应文件,由杭州擎洲软件有限公司提供的响应工具(投标工具V*.*.*)生成响应文件并上传至电子交易平台。公选文件提供响应文件格式的,必须按所提供的格式要求编制。 |
(*)响应文件要求 |
签字和盖章要求 |
按照公选文件要求完成CA电子签章 |
(*)响应文件要求 |
响应文件的递交 |
电子响应文件须在响应截止时间前,上传至****电子交易平台。 |
|
公选时间 |
同响应截止时间 |
(*)公选 |
公选注意事项 |
*、本项目采用全流程电子交易,项目公选采用在线直播公选大厅实时展播。*、公选人邀请所有响应关系人准时观看实时展播,不观看或中途离场的,视同认可公选过程和公选结果。 |
(*)公选 |
公选会议 |
*、主持人宣布公选会议纪律;*、公布在响应截止时间前递交响应文件的响应人名称;*、宣布公选人、记录人、监督人等有关人员姓名;*、主持人介绍本工程基本情况;*、评标办法随机下浮率法:①解密并赋号:公选人代表根据现场解密的倒序进行现场系统随机赋号;②确定中选下浮率:公选人(或代理机构)在本工程下浮率区间范围内(每档间隔*.*个*分点)连续摇取*个不同下浮率值,其平均值即为本工程中选下浮率值(*舍*入保留*位小数);③摇取*名预中选候选人:由公选人在响应人随机编号中随机摇取*个号码,按摇取的号码先后顺序所对应的响应人即为第*至第*预中选候选人(第*次摇取号码对应的为第*预中选候选人,第*次摇取号码对应的为第*预中选候选人,第*次摇取号码对应的为第*预中选候选人)。④依次确定中选候选人:由公选人依次对预中选候选人响应文件的有效性进行审查,并对预中选候选人是否被各级人民法院列为未结执行案件的被执行人进行核查,核查网址****://****.*****.***.**,审查核查通过的,即按通过的先后顺序确定为本工程的第*至第*中选候选人;若因审查未通过而导致中选候选人不足*名的,公选人将再次摇号、审查核查直至补足*名中选候选人。 |
|
评审小组的组成 |
不组建评审小组。 |
(*)评审 |
评标办法 |
随机下浮率法 |
(*)评审 |
中选候选人公示 |
中选候选人确定后,公选人将在本公选公告发布网站对中选候选人公示*个工作日。 |
(*)评审 |
定选 |
公选人将确定排名第*的中选候选人为中选人。 |
|
|
如出现第*中选候选人不符合中选条件的,公选人可以按照中选候选人名单排序依次确定****中选候选人为中选人,也可以重新组织公选。 |
|
履约保证金 |
*、履约担保的形式:采用现金、银行保函、保险保单等*种方式缴纳;*、履约担保的金额:响应人提交的履约担保金额为中选价的*%(不含暂列金额);*、缴纳方式:①如采用现金等方式缴纳的,由中选人缴纳至公选人指定账户;②如采用银行保函、保险保单方式缴纳的,银行保函或保险保单有效期限不宜少于中选项目合同期限的*.*倍,中选人在签订合同前提供。 |
(*)****内容 |
合同签订 |
中选人在签订合同前,凭农民工工资保证金和履约保证金的缴纳证明,在中选通知书发出之日起**日内,根据公选文件和响应文件与公选人订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的,公选人取消其中选资格;给公选人造成损失的,中选人还应当予以赔偿,并接受相关部门处理。 |
(*)****内容 |
不良行为记录 |
在响应截止时间,无下列不良行为记录:(*)在建设市场活动中被****市、****市级、****省级、国家级行政部门或招响应监管部门相关网站进行不良行为公示并处于公示期间的(未明确公示期限的按*个月计);(*)在建设市场活动中被****市、****市级、****省级、国家级行政部门或招响应监管部门限制在本区域内暂停响应资格期间的、或暂停承接业务资格期间的、或被清退出本区域建设市场的。 |
(*)****内容 |
重新公选 |
有下列情形之*的,公选人将重新公选:(*)响应截止时间,响应人少于*个的;(*)经审查后否决所有响应人的。(*)公选结束后监管办对照资质标准随机抽查中选候选人的主要人员情况,所有中选候选人均不符合资质要求的。 |
(*)****内容 |
不再公选 |
重新公选后响应人仍少于*个的,经原审批或核准部门批准后不再进行公选。 |
(*)****内容 |
交易服务费 |
工程建设项目交易服务费由公选人和中选人共同承担。 |
(*)否决投标的情形 |
否决响应 |
预中选候选人有下列情形之*的,经公选人审查确认,其响应文件将被否决:*.响应文件组成不全的;*.响应文件未按公选文件要求格式提供的;*.响应人所提供的证书不在有效期之内;*.响应文件未按公选文件要求电子签章的;*.响应函中工期和质量要求负偏离的或响应报价大写有误的;*.响应文件对公选文件或答疑提出的要求未响应的;*.响应文件由同*台电脑制作或生成的;*.不同响应人委托同*人办理响应事宜或不同响应人与同*响应人联合响应的;*.响应文件资料弄虚作假的;**.响应文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的;**.响应企业、企业法定代表人或拟派项目负责人因涉嫌违反招标投标相关法律法规规定,被行政监督部门或公安司法机关调查处理期间的;**..响应人在公选截止日被法院列为未结执行案件被执行人的;**.****未实质性响应公选文件的情形;**.法律法规规定的****情形。 |
(*)取消中选资格的情形 |
|
公选结束后监管办依据建筑业企业资质管理标准随机抽查中选候选人主要人员的情况,不符合资质要求的取消其中选资格,并视情况予以出库处理,中选资格由余下的中选候选人中依次递补。取消中选资格的具体情形如下:*、未在规定时间内(接到监管办电话通知*小时内)提供****省建筑市场监管公共服务系统内企业主要人员清单及通过****政务网生成的企业主要人员《****省(****市)社会保险参保证明》;*、中选候选人企业主要人员不符合资质标准要求的。 |
第*章合同条款及格式
(从本公告附件(*)中下载)
第*章招标控制价
(从本公告附件(*)中下载)
第*章图纸
(从本公告附件(*)中下载)
第*章响应文件格式
(从本公告附件(*)中下载)