北京中林联林业规划设计研究院有限公司
设计咨询服务合同
项目名称:****国家储备林基地(*期)建设项目可行性研究报告
委托单位:****自然资源局
承担单位:北京中林联林业规划设计研究院有限公司
签订时间:年月日
签订地点:****自然资源局
*
合作单位信息
委托方(甲方):****自然资源局
马成明
法定代表人:
项目联系人:****
通讯地址:****市****红旗路中段
联系电话:****-*******
电子信箱:******@***.***
承担方(乙方):北京中林联林业规划设计研究院有限公司
法定代表人:霍振彬
项目联系人:宋雪峰
通讯地址:北京市东城区强佑大厦*层
联系电话:***********传真:***-********
电子信箱:******@***-**.***
*
委托单位(甲方):****自然资源局
承担单位(乙方):北京中林联林业规划设计研究院有限公司
甲方委托乙方承担“****国家储备林基地(*期)建设项目可行性研究报告”
编制工作,根据《中华人民共和国民法典》的规定,甲乙双方经过平等协商,签
订本合同,共同执行。
第*条本合同依据下列文件签订
*.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华
人民共和国森林法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管
理规定》。
*.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.建设工程批准文件。
*.国家及地方有关建设工程勘察设计、林业调查规划设计管理的法规和规
章。
第*条本合同项目名称、履行期限、规模、投资、类别、议定费用和支付
进度
*.项目名称:****国家储备林基地(*期)建设项目可行性研究报告
*.履行期限:**日历天。
*.项目作业范围:*****个乡镇(街道),共**个行政村(农场),总面
积*****.*亩。
*.项目服务内容:可行性研究报告编制。
*.项目估算总投资:*****.******
*.项目类别:可行性研究
*.可研编制服务费(合同总价款):双方议定总费用为******元整
(小写¥******.**元)
*.可研编制服务费支付进度:
(*)乙方提交成果后的*个工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的**%,
即人民币********元整(¥******.**元);
(*)乙方提交的成果通过省级评审并经发改部门批复立项后*个工作日内,
甲方向乙方支付合同总价款(尾款)的**%,即人民币********元整
*
(¥******.**元);
第*条甲方向乙方提供的资料与文件
甲方于合同签订之日起*个工作日内向乙方提供与项目工作相关的基础资
料与文件,如相关资料为乙方所编制则甲方无需提供,具体清单如下:
序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜
*****统计年鉴*
*****国土*调数据*
合同签订之日起*
有关设计图电子文件
**个工作日内
乙方书面要求的其他相关
**
文件资料
甲方须指定专人配合乙方编写可行性研究报告,双方可通过电话、电子邮件
通讯工具进行资料传送与沟通。
第*条乙方向甲方交付的成果材料
序号资料及文件名称份数提交日期交付方式有关事宜
****国家储备林基地甲方提供资
料后**个邮寄送达
*(*期)建设项目可行*邮寄送达
性研究报告日历天内
****国家储备林基地甲方提供资
料后**个邮寄送达
*(*期)建设规划图及*邮寄送达
表格日历天内
第*条双方责任
*)甲方责任:
*.甲方按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内配合乙方完成项目工作
所需资料及文件的收集,并对资料的合法性、真实性、可靠性负责;由于甲方的
责任,如基础资料不能及时提交、相关工作延误、合同款未按约定时间支付等,
造成乙方的工期延误,其损失和责任由甲方承担。
*.甲方不得要求乙方违反国家有关标准开展工作,在乙方开展工作过程中,
*
甲方人员有权监督乙方是否按照国家有关法律法规进行规范作业。
*.甲方应指派代表与乙方接洽,并为乙方派赴现场开展本合同有关咨询服务
工作的人员提供必要的工作配合和工作便利条件。
*.甲方因项目规模、服务范围及内容的变化等导致乙方的工作量增加时,服
务酬金的调整方法:友好协商,签订补充协议。
*.甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件
和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、
复制或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责
任,乙方有权向甲方提出索赔。确定修改的,甲方应提前*个工作日向乙方书面
或者邮件提出,乙方应配合。
*.乙方根据本合同的约定所取得的成果材料及完成的报告,其专利申请权、
著作权等相关知识产权均归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得自行使用或
向第*人提供。
*.当达到本合同规定的酬金支付条件时,甲方按本合同规定的金额和时间向
乙方指定对公账户支付酬金;若甲方逾期支付,则乙方有权相应顺延提交成果文
件的时间。
(*)乙方责任:
*.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的合理要求,进行项目
操作和成果编制,按合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料,并对其负责。
*.乙方按第*条提交成果的内容、进度及份数向甲方交付成果材料。
*.乙方负责对成果材料出现的遗漏或错误进行修改或补充。
*.乙方交付成果材料后,参加有关审查工作,并根据审查结论负责不超出
原定设计范围内的必要调整补充。
*.乙方对甲方提供的资料有保密义务,未经甲方同意不得泄露给第*方。
没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规
格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履
行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
*.乙方在接到甲方修改意见后的*个工作日内完成修改工作,如因乙方原
因造成与现状不符、超出规范、拖延时效的结果由乙方承担。
*.乙方在勘察现场,做造林设计过程产生的各项交通费、餐费等由乙方自
*
行承担,如需甲方派驻团队(指的是指派代表以外的其他人),甲乙双方应友好
协商价款,可从乙方的设计费中扣除,或乙方向甲方员工支付劳务费。
第*条违约责任
*.甲方因自身原因要求在合同履行期间终止或解除合同时,乙方未开始开
展工作的,不退还甲方已付的定金;已开始开展工作的,甲方应根据乙方已进行
的实际工作量,按以下公式计算费用:“费用=已完成工作量/总工作量*设计费
**.*”。
*.甲方未按本合同规定时间付款时,应偿付逾期违约金,每逾期支付*天,
应向乙方缴纳该项目应收费用的*.*%的逾期违约金。逾期超过**天以上时,乙
方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
*.由于乙方错误造成质量事故损失,乙方负责采取补救措施,并向甲方赔
偿因此造成的时间延误费用,按照每天合同价的*.*%计算。当乙方连续修改*
次仍未能达到相关技术要求和规范或者与实际不符时,甲方可终止合同并按照已
完成工作量的费用扣减**%向乙方支付,并以书面形式通知乙方。
*.由于乙方自身原因,延误了按本合同第*条规定的成果材料交付时间
每延误*天,应向甲方缴纳该项目应收费用*.*%的逾期违约金。
*.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第*条知识产权产权归属
乙方根据本合同的约定所取得的成果材料及完成的报告,其专利申请权、著
作权等相关知识产权均归甲方所有,未经甲方书面同意,乙方不得自行使用或向
第*人提供。
第*条保密
甲乙双方对于保管和使用资料和成果应满足国家对保密资料的有关规定,由
于其中乙方保管或使用不当造成泄密等情况后果自负,且依法赔偿相应的经济损失。
第*条争端的解决
本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。调解不成时,双方当事人同
意由乙方所在地仲裁委员会进行仲裁。双方当事人事后未达成仲裁书面协议的,
可向人民法院起诉。
第*条不可抗力
本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件,包括
*
但不限于自然灾害如洪水、火灾、疫情、爆炸、雷电、地震和风暴等以及社会事
件如网络故障,战争、动乱、政府行为、国家政策的突然变动和黑工,以及黑客
或病毒攻击等。
任何*方由于不可抗力原因或政策原因导致不能履行合同时,应在不可抗力
事件发生后*日内,将事件情况以书面形式向对方通报,并于事件发生起*日内
向对方提交导致其部分或全部不能履行或迟延履行的证明,以减轻可能给对方造
成的损失。
在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合
同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。若任何*方未能依据本条款约
定及时将不可抗力的情况通知对方或者未能及时提交相关证明的,应当依照本合
同约定承担相应的违约责任,因客观原因不能通知的除外。鉴于此,乙方已收到
的委托服务费将不予以返还,如所支付款项不足以支付已开展的工作产生的费用,
甲方应按实际发生支付给乙方。
第**条其他
*.甲乙双方工作人员在工作期间,必须遵守劳动安全规定。若发生意外
人身事故,甲乙双方各自承担相应责任。
*.合同正文中任何非打印的文字或者图形,除非经双方加盖单位公章确
认同意,不产生约束力。
*.双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。
*.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往
电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效
力。
*.本合同*式*份,甲方*份,乙方*份。
*
此页无正文。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
****自然资源局北京中林联林业规划设计研究院有限公司
法定代表人法定代表人
或授权代表:(签字)或授权代表:(签字
账户全称:账户全称:北京中林联林业规划设计研究院
有限公司
右阳
开户银行:开户银行:中国银行北京和平里支行
账号账
号:************
签约日期:年月日签约日期:年月日
*