工程编号：工程名称：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程（示范文本）****市****区*星工程施工合同合同编号：
承包人:（全称）发包人:（全称）****市****第*实验幼儿园第*部分协议书承包人：发包人：****市****第*实验幼儿园工程地点：****市****第*实验幼儿园内
（详见施工图纸内容）工程内容：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程工程地点：工程名称：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程工程概况依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成*致意见，订立本合同。
*、工程承包范围及承包方式资金来源：财政拨款工程立项、规划批准文件号：结构形式：框架工程规模：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程（详见施工图纸内容）
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。工程合同工期总日历天数：天。*、合同工期*、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。工程项目的工程量及结算单价按实结算。具体结算方式详见专用条款**.*。*、承包范围:****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程*工程（见施工图纸内容）
暂定合同总价（大写）：***********元*角*分；*、合同价款工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******—****）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。*、质量标准
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定义相同。*、词语含义组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第*部分《专用条款》第*.*款赋予的规定*致。*、组成合同的文件（小写）：******.**元。
本合同订立时间：年月日*、合同生效发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。*、发包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。*、承包人承诺
委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：发包人：（盖章）承包人：（盖章）合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。本合同订立地点：
电子邮箱:电子邮箱:邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：
□名称：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程*.**单位工程*．定义第*部分专用条款注:该部分内容与《****市建设工程施工合同》示范文本(穗建筑〔****〕***号)相同第*部分通用条款
□电报；□信件；□文书；*.**所采用的书面形式包括：□范围：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程详见施工图纸及工程量清单□内容：****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程*工程（详见施工图纸内容）
（*）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；*.*下列组成本合同的文件是*个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：*．合同文件及解释□其他：□电子邮件；□传真；
（*）标准、规范及有关技术文件；（*）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（*）通用条款；（*）本合同专用条款；（*）工程发包通知书及交易公告（含招标答疑及交易公告补充说明、招标图等文件资料）；（*）本合同协议书；
*.施工设计图纸*.*约定适用的标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准；发包人根据本合同工程具体情况，聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。*．语言及适用的法律、标准与规范由发包人按照公平合理的有利于本合同****的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在收到发包人决定之日起*日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为承包人同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进*步的决定。如承包人还不服的，可按专用条款第**条的约定处理，但在有关部门没有作出正式裁决前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，（*）组成合同的其他文件。
（*）提供的时间：*.*承办人提供施工设计图纸（*）提供的数量：（*）提供的时间：*.*发包人提供施工设计图纸
各方通讯地址和设计人：*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式*.通信联络（*）监理工程师答复的时间：（*）提供的数量：
监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：通讯地址：收件人：邮政编码：发包人：
*.工程分包视为送达的其他方式：通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址：收件人：邮政编码：
**.*修建场内临时道路和交通设施的费用：**.*办理道路通行权和修建场外设施的费用：**.交通运输*.*分包工程款的支付方式：*.*指定分包工程名称：
姓名：印章样式：签字样式：监理工程师：**.*专项批准事件的签认人选**.专项批准事件的签认**.*运输超大件和超重件的费用：
**.发包人姓名：印章样式：签字样式：建造师：姓名：印章样式：签字样式：造价工程师：
办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：提供施工所需的有关资料的时间：开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：**.*发包人完成下列工作的约定
委托承办人办理的工作有：协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：组织图纸会审和设计交底的时间：提供标准与规范的时间：现场交验的时间：
（*）工程款支付方式□另作约定：□按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限支付。（*）工程款支付期限**.*支付款项**.*提供施工场地的时间：
**.承包人**.*本项目执行《****区财政投资建设项目预算控制管理办法》（穗天府[****]**号）文件的规定。承包人和发包人*致同意增加**.*：□其他方式：□支票支付。□按协议书所注明的银行账户转账。
（*）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：□另作约定：□按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限提交。（*）提交支付申请和工程款额报告期限**.*承办人完成下列工作的约定
□另作约定：□按通用条款第**.*款规定提交。提交竣工验收申请报告和竣工结算文件（*）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：（*）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：（*）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：
造价工程师代表任命和撤回：**.*监理工程师代表任命和撤回：**.*承包人代表任命和更换：**.*发包人现场管理人员任命和更换：**.现场管理人员任命和更换**.*承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：
联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为**.*发包人代表及其权力的限制**.发包人代表**.*承包人代表授权人选任命和撤回：
通讯地址：邮政编码：（*）任命（）为监理工程师，其通讯方式为（*）监理人：法定代表人：**.*负责合同工程的监理人及任命的监理工程师**.监理工程师（*）发包人对发包人代表权力做如下限制：
（*）任命（）为造价工程师，其通讯方式为（*）工程造价咨询人：法定代表人：**.*负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师**.造价工程师**.*(**)需要发包人批准的其他事项：联系电话：传真号码：
通讯地址：邮政编码：**.*承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为**.承包人代表**.*（*）需要发包人批准的其他事项：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：
**.工程担保（*）提供材料和工程设备、服务的分包人：（*）实施、完成部分永久工程的分包人：**.*依法指定的发包人**.指定发包人联系电话：传真号码：
（*）出具履约保函的担保人：□另作约定：□签订本合同时。（*）提供履约担保的时间：（*）履约担保的金额（为中标价款的**%）：（大写）（小写）**.*承包人提供履约担保的约定
□另作约定：/□签订本合同时。（*）提供支付担保的时间：/（*）支付担保的金额：（大写）/（小写/）**.*发包人提供支付担保的约定
**.*（*）不可抗力的其他情形：/不可抗力**.*担保内容、方式和责任等事项的约定：/（*）出具支付保函的担保人：/
□通用条款第**.*款的第（*）项。□通用条款第**.*款的第（*）项；□通用条款第**.*款的第（*）项；□通用条款第**.*款的第（*）项；**.*委托承包人办理保险的事项有：**.保险
**.*监理工程师在本合同签订后的（）天内签发开工令。**.开工**.*承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：**.进度计划和报告**.*投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：
**.*合同工程的工期约定为（）天。**.工期及工期延误**.*承包人原因造成暂停施工的其他原因：**.暂停施工和复工□另作约定：□按通用条款规定的**天。
**.质量标准**.*计划竣工日期：**.竣工日期（*）（工程名称）单位工程的工期约定为天。（*）（工程名称）单位工程的工期约定为天。
□按通用条款的规定。**.*治安管理：**.安全文明施工（*）工程质量验收标准：合格（*）合同工程质量标准：合格**.*约定的工程质量标准
**.*约定供应的材料和工程设备**.发包人供应材料和工程设备**.*测量放线误差的约定：**.*承包人提交施工控制网资料的时间：**.测量放线□另作约定：
□按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。**.*承包人采购材料和工程设备**.承包人采购材料和工程设备**.*发包人供应材料和工程设备的结算方式：无发包人供应材料和工程设备的，应鱼承包人约定“发包人供应材料和工程设备*览表”，作为本合同的附件。发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
（*）种类：**.*见证取样检验试验的材料和工程设备**.材料和工程设备的检验试验**.*发包人依法指定的生产厂家和供应商：**.*承包人供货要求：□另作约定：
□另作约定：□按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。**.*承包人配置施工设备和临时设施**.施工设备和临时设施**.*材料检验试验费不纳入建筑安装工程造价，建设单位为委托工程质量检测的主体；（*）检测机构：由建设单位选择第*方检测机构。
□不需要试车的，本条不适用。**.*试车内容**.工程试车**.*中间验收的部位有：**.隐蔽工程和中间验收**.*发包人提供的施工设备和临时设施：
**.*竣工验收标准**.竣工验收发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：无。**.*承包人提出工程变更建议**．工程变更□需要试车的，试车的内容和要求：
（*）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：（*）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：□合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。**.*单位工程和工程部位验收合同工程竣工验收标准：在验收前进行外墙抗拔实验，工程所用材料必须符合环评标准。并在验收前通过第*方检测机构检测。如检测不通过，施工方必须负责后续净化整改及所需费用。
**.**竣工清场（*）（名称）工程或部位，运行时间为。（*）（名称）工程或部位，运行时间为；□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：□合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。**.*施工期运行
**.缺陷责任与质量保修□另作约定：□按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。**.**施工队*的撤离□另作约定：□按通用条款规定。
**.工程量质量保修期：**.*质量保修期计算缺陷责任期：**.*缺陷责任期计算
**.暂估价**.*合同工程的暂列金额为*****.**元。**.暂列金额□另作约定：按通用条款规定。**.*清单工程量包括的工作内容
□按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。**.*非招标专业工程款的确定□专业工程：□材料、工程设备：必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务**.*招标暂估价项目
□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元。没约定提前竣工奖的，本款不适用。（*）提起竣工奖额度**.*提前竣工奖**.提前竣工奖与误期赔偿费另作约定：按**.*条款执行。
（*）误期赔偿费的最高限额（*）每日历天应赔偿额度为元。**.*误期赔偿费另作约定：□按通用条款规定为合同价款的*%，即元。（*）提前竣工奖的最高限额
□约定工程优质费的，其计算方法：□没约定工程优质费的，本款不适用。**.*工程优质费的计算方法**.工程优质费□另作约定：□按通用条款规定为合同价款的*%，即元。
市级质量奖，合同价款的%。省级质量奖，合同价款的%；国家级质量奖，合同价款的%；另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：按通用条款规定计算。**.*工程优质费的计算额度：
（*）计费依据取费执行同期省市建委颁布的文件。（*）结算执行定额：按照土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋修缮工程等专业相应执行同期省、市建委颁布的综合定额及其计价方法。（*）工程项目的结算方式：工程项目的工程量及结算单价按实结算，结算时承包人须提供完整、真实的竣工图、签证依据及其他现场资料。**.*工程项目的结算按以下方法进行：承包人和发包人*致同意通用条款第**.*条、第**.*条不适用，代之以：**.合同价款的约定与调整
**.工程变更引起的价款调整，按**.*条执行。承包人和发包人*致同意通用条款第**条不适用，代之以：**工程变更事件本工程结算造价最终以****区财政局的审核结果为准以上（*）至（*）之工程结算办法如与省市建设颁布的最新文件相冲突，按最新的相关文件执行。（*）人工费、机械费、材料费的调整：执行施工期****市建设工程造价管理站文件颁布的《****市建设工程造价管理站关于各季度****市建设工程结算及有关问题的通知》，《****地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以****区财政局核准后确定。结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票的复印件并加盖建设单位的公章。
**.*现场签证报告的确认**.现场签证事件**.工程量偏差引起的价款调整，按**.*条执行。承包人和发包人*致同意通用条款第**条不适用，代之以：**工程量偏差事件
**.*调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法**.物价涨落事件**.*现场签证引起合同价款调整的，以****区财政局的审核结果为准，与工程结算款同期支付。□另作约定：按通用条款的规定的时间提交。提交现场签证报告的时间：
(*)钢筋权重系数*为；(*)机械台班权重系数*为；(*)人工权重系数*为；(*)固定系数*为；□物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：□合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。
按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。**.*计算利息的利率**.支付事项另作约定：按**.*条款执行。(*)其他资源的权重系数：。
□没约定预付款的，本条不适用。（*）预付款的约定**.*预付款的约定及管理**.预付款另作约定：无息。
**.*预付款抵扣方式□另作约定：□按承包人在完成本款*项工作后的*天内。**.*提交预付款支付申请期限：约定预付款的，预付款的金额为合同价款（扣除暂列金额）的（□*%；**%），其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。
□按合同通用条款的规定，以现行****省统*工程计价依据规定为准。（*）内容和范围**.*安全文明施工费的内容、范围和金额**.安全文明施工费□其他方式：□预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。
**.*费用支付□另作约定：□按通用条款的规定。**.*支付申请的提交与核实（*）安全文明施工费的总金额为*****.**元。□合同双方的其他要求：无。
（*）支付期限**.*约定支付期限和提交支付申请**.进度款□另作约定：□按通用条款的规定。安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：
（*）政府资金投资工程的支付期、支付办法**.*（**）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：*）*）□以形象进度为准，具体为：□以月为单位；工程进度款每月按工程施工完成进度的**%支付。工程完工时发包人支付工程进度款至扣除暂列金额后工程合同价的**%。完成工程竣工验收及工程结算通过区财政局审定，承包人提交所有竣工资料后，发包人于**个工作日内,向财局申请办理支付至结算价的***%(工程用款实际到帐日期以区财局划拨为准)，在此之前，承包人应向发包人缴交结算总造价的*%作为保修金，在竣工验收满****后**天内结算清楚，余款无息退还。
**.*竣工结算的程序和时限：**.竣工结算与结算款承包人和发包人*致同意通用条款第**条、第**条不适用，代之以：**.*期中支付的最低限额为元。□另作约定：□按通用条款的规定。
**.质量保证金**.*若承包人不配合结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或承包人对终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正确理由时，则最终的审核结果由发包人与终审部门共同确认。**.*发包人对工程竣工结算的特殊要求：经****区财政局审核。不按合同通用条款的规定，办理办理结算程序和时限为：按****区财政局规定的结算程序和时限办理。□按合同通用条款的规定办理。
（*）质量保证金的扣留√另有约定：工程结算总价款的*%。×按通用条款规定为合同条款的*%，即元。（*）质量保证金的约定**.*质量保证金的约定与扣留
**.*提交最终清算支付申请**.最终清算款√另有约定：在支付***%结算款之前，承包人应向发包人缴交结算总造价的*%作为保修金，在竣工验收满****后**天内结算清楚，余款无息退还。□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的*%扣留。
另有约定：按****区财政局规定的结算程序和时限办理。按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的**天内。(*)最终清算支付时限提交期限：提交份数：（*）最终清算支付申请
（*）□另有约定：□按通用条款的规定。争议调解或认定机构：**.*调解或认定**.合同争议
□向有管辖权的人民法院提起诉讼。□向****仲裁委员会申请仲裁。解决争议的最终方式：**.*仲裁或诉讼（*）（*）
□按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。提供合同文本：**.*约定提供合同文件**.合同份数**.*提供保密信息的期限：**.保密要求
承包人正本*份，副本*份。其中：发包人正本*份，副本*份；正本*份，副本*份。合同的份数：**.*正副本效力□另有约定：
质量保修范围为保证****区教育局****第*实验幼儿园（隆基怡苑园区）室外*星改造工程*（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商*致，订立本质量保修书。承包人：（全称）发包人：（全称）****市****第*实验幼儿园*学校工程质量保修书附件*
*.*质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。质量保修期*．*．*．质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
*．装饰装修工程为*年；*．供热、供冷系统工程为*个采暖期、供冷期；*．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为*年；*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为*年；*．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；*.*合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。*.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的*天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第*方保修。*．质量保修责任*．其他项目本项目质保期为****。
*.*合同双方当事人约定的其他质量保修事项：*．其他质量保证金的约定、支付和使用与本合同第*部分《通用条款》第**条赋予的规定*致。*．质量保证金质量保修等费用，由责任方承担。*．质量保修费用
年月日年月日联系电话：联系电话：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖章）承包人：（盖章）*.*本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。*.*本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。
根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金****效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。承包人：（全称）发包人：（全称）****市****第*实验幼儿园*学校廉政合同附件*
*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。*.*严格执行合同工程*切合同文件，自觉按合同办事。*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。*双方权利和义务
*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。*发包人义务*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第*部分《通用条款》第**条规定处。
*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。*承包人义务*.*发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。
双方约定*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人*～*年内不得进入****市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。*违约责任*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）本合同*式*份，合同双方当事人各执*份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各*份。*合同份数本合同作为（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。*合同法律效力本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。
****区教育系统小额建设工程安全生产协议书附件*年月日年月日上级部门：（盖章）上级部门：（盖章）联系电话：联系电话：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
项目名称：第*条工程概况。为了加强****区教育系统承发包工程的安全管理，深入贯彻“安全第*，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保****期间甲方发包给乙方的工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见*致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程发包合同的配套补充协议：承包人：（全称）发包人：（全称）****市****第*实验幼儿园*学校（参考范本）
*．甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；*．甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（*）甲方承担的安全责任、权利：第*条双方安全责任、权利。第*条甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。项目地点：
*．乙方在施工现场的项目负责人为负责施工安全管理的责任人，应当在施工开始前，根据工程的性质、规模和特点，至少配备*名专职或兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责和范围，每天进行安全检查；*．乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；*．乙方应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施;不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;应针对重大危险因素建立安全预案，并组织职工进行演练；*．乙方应当严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度，负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作，保证安全施工无事故；（*）乙方的责任、权利：*．甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
（*）未经甲方批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；（*）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；（*）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；（*）高空悬空作业必须系好安全带；第*条乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须达到要求。*．乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。
（*）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；（*）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；（*）不得在高处临边*米范围内堆放活动材料；（*）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的**%；（*）不得在工程现场烧火；（*）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；
（*）提供施工人员安全技术和安全工作规程等;（*）提供施工方特种作业人员上岗资格证书;（*）提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;（*）提供相关资质证明材料;第*条乙方须向甲方提供以下*项附件：（**）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。发现施工现场有异常情况，应立即采取有效的防护措施，并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令，有权拒绝执行，并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。
第*条其他约定。（*）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。（*）本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；第*条安全责任。（*）双方的施工安全技术交底记录资料。（*）提供施工安全技术组织措施;
年月日年月日甲方负责人（签章）：乙方负责人（签章）：甲方（盖章）：乙方（盖章）：（*）本协议*式*份，甲乙双方各*份。具同等法律效力。（*）本协议在甲、乙双方签署后即生效，有效期同发包合同协议条款。（*）本协议在履行过程中发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决；协商不成时，依法向有管辖权的人民法院起诉解决。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
项目潜在投标单位 
放大
缩小
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
