承包人：发包人：****市****区小楼镇人民政府工程地点：****区小楼镇*益村工程编号：工程名称：****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包****市建设工程施工合同
承包人:（全称）发包人:（全称）****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包第*部分协议书****市工商行政管理局制定****市城乡建设委员会
工程规模：新建*米宽混凝土道路****米，***砼路面厚*.*米，石屑垫层厚*.*米，沿路设*个宽*.*米会车平台，波形护栏****米。工程内容：新建*米宽混凝土道路****米，***砼路面厚*.*米，石屑垫层厚*.*米，沿路设*个宽*.*米会车平台，波形护栏****米。工程地点：****区小楼镇*益村工程名称：****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包工程概况依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成*致意见，订立本合同。
承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干，措施项目费包干。承包范围:施工图纸范围内全部内容，详见招标施工图纸及工程量清单。*、工程承包范围资金来源：区****。工程立项、规划批准文件号：结构形式：
工程质量标准：合格*、质量标准以监理签发的开工令为准。拟从****年月日开始施工，至****年月日竣工完成，实际开工日期工程合同工期总日历天数：**日历天。*、合同工期
*、组成合同的文件□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；（小写）：元。合同总价（大写）：元；*、合同价款
*、发包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。*、承包人承诺本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定义相同。*、词语含义组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第*部分《通用条款》第*.*款赋予的规定*致。
发包人：（盖章）承包人：（盖章）合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。本合同订立地点：本合同订立时间：年月日*、合同生效发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
传真：开户银行：电话：传真：项目负责人：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：
注：按《****市建设工程施工合同》示范文本（穗建筑〔****〕***号）执行第*部分通用条款（略）电子邮箱:邮政编码：电子邮箱:帐号：邮政编码：开户银行：帐号：
□范围：招标范围内所有工程内容，详见招标施工图纸及工程量清单。□内容：新建*米宽混凝土道路****米，***砼路面厚*.*米，石屑垫层厚*.*米，沿路设*个宽*.*米会车平台，波形护栏****米。□名称：****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包*.**单位工程*．定义第*部分专用条款
□电子邮件；□传真；□电报；□信件；□√文书；*.**所采用的书面形式包括：
*.施工设计图纸*.*约定适用的标准、规范的名称：国家及行业有关的规范、规程和标准。*．语言及适用的法律、标准与规范*.*（**）组成合同的其他文件：*．合同文件及解释□其他：
（*）提供的数量：（*）提供的时间：*.*承办人提供施工设计图纸（*）提供的数量：*套（*）提供的时间：开工前*天*.*发包人提供施工设计图纸
通讯地址：收件人：邮政编码：发包人：各方通讯地址和设计人：*.*各方通讯地址、收件人及其他送达方式*.通信联络（*）监理工程师答复的时间：
通讯地址：收件人：邮政编码：工程造价咨询人：通讯地址：收件人：邮政编码：监理人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：
**.*办理道路通行权和修建场外设施的费用：由施工单位自行解决**.交通运输*.*分包工程款的支付方式：*.*指定分包工程名称：*.工程分包视为送达的其他方式：
姓名：印章样式：签字样式：监理工程师：**.*专项批准事件的签认人选**.专项批准事件的签认**.*运输超大件和超重件的费用：由施工单位自行解决**.*修建场内临时道路和交通设施的费用：由施工单位自行解决
**.*发包人完成下列工作的约定**.发包人姓名：印章样式：签字样式：建造师：姓名：印章样式：签字样式：造价工程师：
现场交验的时间：开工前。办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人办理，发包人提供协助。提供施工所需的有关资料的时间：开工前。开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：开工前。完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：承包人自行解决施工期间供水、电和通讯线路的接驳，所发生的费用由承包人承担。办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。
**.*支付款项**.*提供施工场地的时间：开工前。委托承办人办理的工作有：*.代发包人办理施工报建等手续，应由发包人承担的费用由发包人承担。协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中。组织图纸会审和设计交底的时间：开工前*天内完成承、发包方和设计方、监理参加的图纸会审。提供标准与规范的时间：
□支票支付。□√按协议书所注明的银行账户转账。（*）工程款支付方式□另作约定：□√按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限支付。（*）工程款支付期限
□另作约定：□√按通用条款第**.*款、第**.*款、第**.*款等规定期限提交。（*）提交支付申请和工程款额报告期限**.*承办人完成下列工作的约定**.承包人□其他方式：
□√按通用条款第**.*款规定提交。提交竣工验收申请报告和竣工结算文件（*）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：（*）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：（*）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：（*）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：无
**.*承包人代表任命和更换：**.*发包人现场管理人员任命和更换：**.现场管理人员任命和更换**.*承包人应当按照国家及****省、****市及****区的有关规定和本合同的有关约定加强参与本合同****人员（包括农民工）的管理,执行《****市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字【****】**号文，****年*月*日实施），在银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。承包人应在*个工作日内向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，并取得办理回执。工地专职劳务员绑定项目工人工资个人账户（任何银行卡）并推送到****市建设领域管理应用信息平台，并提供凭证交建设单位备案。同时配合、协助建设单位办理工程施工许可手续。**.*承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定：承包人不得将本工程转包或违法分包，否则按承包人违规处理，可要求其改正；拒不改正的，发包人可单方面终止合同，没收履约保证金，并由承包人承担违约责任。□另作约定：
（*）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为**.*发包人代表及其权力的限制**.发包人代表**.*承包人代表授权人选任命和撤回：造价工程师代表任命和撤回：**.*监理工程师代表任命和撤回：
（*）监理人：法定代表人：**.*负责合同工程的监理人及任命的监理工程师**.监理工程师（*）发包人对发包人代表权力做如下限制：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：
**.*负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师**.造价工程师**.*(**)需要发包人批准的其他事项：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）任命（）为监理工程师，其通讯方式为
**.承包人代表**.*（*）需要发包人批准的其他事项：联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：（*）任命（）为造价工程师，其通讯方式为（*）工程造价咨询人：法定代表人：
**.指定发包人**.*承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目经理为首的现场管理机构，承包人的项目经理、副经理以及主要行政与技术领导等，必须常驻工地，不得兼职。必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本工程的施工管理，未经发包人同意，不得随意更换；为严格控制工程质量，确保项目的顺利实施，根据“****省住房和城乡建设厅关于印发《****省工程质量安全提升行动实施方案》的通知”的文件精神，项目经理和安全员在项目实施期间应长驻施工现场。凡发现项目经理和安全员在项目实施期间不在场履职的，每次处以***元/人次的罚款。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。项目经理及项目技术负责人须参加发包人或监理组织的工程会议，除经发包人同意，否则每缺席*次扣除*.*****/次，发包人作好记录，在中间计量支付时扣除。联系电话：传真号码：通讯地址：邮政编码：**.*承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为
（*）履约担保的金额：（大写）（小写）**.*承包人提供履约担保的约定**.工程担保（*）提供材料和工程设备、服务的分包人：无（*）实施、完成部分永久工程的分包人：无**.*依法指定的发包人
**.*发包人提供支付担保的约定（*）出具履约保函的担保人：□另作约定：□签订本合同时。履约保证金的退还时间：工程竣工验收合格后不计利息*次性退还。（*）提供履约担保的时间：承包人提供的履约保证金额为合同价款的**%，承包单位应在中标通知书发出*日内，按规定向发包人提交履约担保。履约担保应采用银行保函形式提供，该银行保函应由在中国注册且营业地点在****行政辖区内的银行开具。
**.*担保内容、方式和责任等事项的约定：无。（*）出具支付保函的担保人：□另作约定：□签订本合同时。（*）提供支付担保的时间：（*）支付担保的金额：（大写）（小写）
□通用条款第**.*款的第（*）项；□通用条款第**.*款的第（*）项；**.*委托承包人办理保险的事项有：**.保险**.*（*）不可抗力的其他情形：**.不可抗力
**.进度计划和报告*、承包人不得拖欠施工人员工资、材料供应商货款，如因此影响发包人，则扣除余下工程款并追究相应责任。*、施工企业规定的劳动保险金统筹计入合同价，支付工程款时按有关文件规定抵扣。**.*投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：*、合同价已包含工伤保险金，承包人在工程开工之前必须购买，如不购买，由此造成的*切后果由承包人负责。□通用条款第**.*款的第（*）项。□通用条款第**.*款的第（*）项；
**.暂停施工和复工□另作约定：□按通用条款规定的**天。**.*监理工程师在本合同签订后的（*）天内签发开工令。**.开工**.*承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：要求各设施点全面同步开工
（*）（工程名称）单位工程的工期约定为天。**.*合同工程的工期约定为（**）日历天。**.工期及工期延误**.*承包人原因造成暂停施工的其他原因：
**.*计划竣工日期：**.竣工日期（*）（工程名称）单位工程的工期约定为天。
**.*治安管理：**.安全文明施工工程质量验收标准：（*）合同工程质量标准：以国家或行业的质量检验评定标准为依据，达到合格工程标准。**.*约定的工程质量标准**.质量标准
**.发包人供应材料和工程设备**.*测量放线误差的约定：无**.*承包人提交施工控制网资料的时间：**.测量放线□另作约定：无□按通用条款的规定。
**.*承包人采购材料和工程设备**.承包人采购材料和工程设备**.*发包人供应材料和工程设备的结算方式：□发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备*览表”，作为本合同的附件。□√发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。**.*约定供应的材料和工程设备
**.*见证取样检验试验的材料和工程设备**.材料和工程设备的检验试验**.*发包人依法指定的生产厂家和供应商：无**.*承包人供货要求：无□另作约定：无□√按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
□另作约定：无□按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。**.*承包人配置施工设备和临时设施**.施工设备和临时设施（*）检测机构：（*）种类：
□√不需要试车的，本条不适用。**.*试车内容**.工程试车**.*中间验收的部位有：按规定执行**.隐蔽工程和中间验收**.*发包人提供的施工设备和临时设施：无
**.*竣工验收标准合同工程竣工验收标准：土建及市政工程按国家相关验收标准执行。**.竣工验收发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法：/**.*承包人提出工程变更建议**．工程变更□需要试车的，试车的内容和要求：
**.*施工期运行（*）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：（*）（名称）工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括：□合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：□√合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。**.*单位工程和工程部位验收
□√按通用条款规定。**.**竣工清场（*）（名称）工程或部位，运行时间为。（*）（名称）工程或部位，运行时间为；□合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：□合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。
□另作约定：□√按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。**.**施工队*的撤离□另作约定：
**.工程量质量保修期：按质量保修书约定。**.*质量保修期计算缺陷责任期：自竣工之日起计算，缺陷责任期为*年。**.*缺陷责任期计算**.缺陷责任与质量保修
**.暂估价**.*合同工程的暂列金额为/元。**.暂列金额□另作约定：□√按通用条款规定。**.*清单工程量包括的工作内容
□按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。**.*非招标专业工程款的确定□专业工程：/□材料、工程设备：/必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务**.*招标暂估价项目
□约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元。□√没约定提前竣工奖的，本款不适用。（*）提起竣工奖额度**.*提前竣工奖**.提前竣工奖与误期赔偿费□另作约定：/
（*）误期赔偿费的最高限额（*）每日历天应赔偿额度为本工程要求承包人按中标工期完成，因承包人原因造成工期延误的，从延期第*天起，每天按****元扣计违约金。**.*误期赔偿费□另作约定：□按通用条款规定为合同价款的*%，即元。（*）提前竣工奖的最高限额
□约定工程优质费的，其计算方法：□√没约定工程优质费的，本款不适用。**.*工程优质费的计算方法**.工程优质费□√另作约定：合同价款的**%。□按通用条款规定为合同价款的*%，即元。
市级质量奖，合同价款的/%。省级质量奖，合同价款的/%；国家级质量奖，合同价款的/%；□另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）：□按通用条款规定计算。**.*工程优质费的计算额度：
**.工程变更事件**.*（*）调整合同价款的其他事件：□√另作约定：合同价款调整事件包括：*工程变更事件；*现场签证事件；*费用索赔事件；*因发包人原因的其他事件。□按通用条款规定的调整事件。**.*合同价款的调整事件**.合同价款的约定与调整
调整结算分部分项工程费：**.*调整分布分项工程费的方法**.工程量偏差事件□按照下列方法调整：□√按通用条款的规定调整。**.*调整承包人报价偏差的方法
□√按照下列方法调整：措施项目费在结算时均不作调整。□按通用条款的规定调整。调整结算措施项目费：**.*调整措施项目费的方法□√按照下列方法调整：按招标文件执行。□按通用条款的规定调整。
**.物价涨落事件□另作约定：□√按通用条款的规定的时间提交。提交现场签证报告的时间：**.*现场签证报告的确认**.现场签证事件
*）机械台班权重系数*为；*）人工权重系数*为；*)固定系数*为；各资源的权重系数约定如下：（*）价格系数法**.*承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法：
**.支付事项*）其他资源的权重系数：*）沥青权重系数*为；*）铜材权重系数*为；*）水泥权重系数*为；*）钢筋权重系数*为；
（*）预付款的约定**.*预付款的约定及管理**.预付款□另作约定：□√按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。**.*计算利息的利率
**.*提交预付款支付申请期限：□另作约定：□通用条款规定为合同价款的**%，即元。（*）预付款的最高限额□约定预付款的，预付款的金额为元，起支付办法和抵扣方式，按本跳有关专用条款的约定。□√没约定预付款的，本条不适用。
**.安全文明施工费□其他方式：□预付款按照期中应支付工程款的%扣回，直到扣完为止。**.*预付款抵扣方式□另作约定：□按承包人在完成本款*项工作后的*天内。
**.*支付申请的提交与核实（*）安全文明施工费的总金额为元。□另作约定：□√按通用条款的规定，以现行****省统*工程计价依据规定为准。（*）内容和范围**.*安全文明施工费的内容、范围和金额
□另作约定：□√按通用条款的规定。安全文明施工费的支付办法和抵扣方式：**.*费用支付□另作约定：□√按通用条款的规定。
□√以形象进度为准，具体为：□以季度为单位。□以月为单位。（*）支付期限**.*约定支付期限和提交支付申请**.进度款
**.*（**）本期间应支付或扣留（回）的其他款项：*、本工程扣留工程结算价的*%作为质量保证金，缺陷责任期终止后**天内无息退回。注：发包人负责向资金支付单位递交资金申请表，资金支付单位为****区财政局，由于资金不到位等原因，由资金支付单位负责解释。*）余款*%作质量保证金（质量保证金待整体工程质保期满后并经复检合格后**天内无息返还）*）工程竣工验收合格并且经****区财政局结算评审支付至结算价的**%；*）完成总工程量***%时支会至合同价的**%；*）进场开工完成总工程量**%时支付至合同价的**%；
**.*竣工结算的程序和时限：**.竣工结算**.*期中支付的最低限额为元。□另作约定：□按通用条款的规定。（*）政府资金投资工程的支付期、支付办法
*、竣工验收后**天内，承包人应向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，由发包人转送****区财政投资评审中心进行竣工结算，所有资料的要求由****区财政投资评审中心确定。*、承包人在工程竣工验收前，应向发包人提供符合《建设工程文件归档整理规范》（**/******-****）要求的技术档案资料*式*份，包含*套竣工图及光盘。否则，将不办理工程竣工验收和结算。*、增减工程的结算套用《****省建筑工程综合定额（****年）》、《****省安装工程综合定额（****年）》、《****省市政工程综合定额（****）》、《****省园林绿化工程综合定额（****）》,计价程序执行穗建造价【****】**号文。*、由于人工、材料、机械台班价格涨落引起合同价款的调整按****市****区相关规定执行，最终以****市****区财政局评审为准。□√另作约定：□按通用条款的规定办理。
□另有约定。□√按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的**天内。（*）竣工支付期限**.*提交竣工支付申请**.结算款*、如承包人在竣工验收合格后***天内不递交竣工验收资料及结算资料的，每延交*天，扣除合同价***元，最高扣除金额为未支付合同价款。
（*）质量保证金的约定**.*质量保证金的约定与扣留**.质量保证金□另作约定：□按通用条款的规定。（*）政府资金投资工程的支付期、支付办法
**.最终清算款□√另有约定：工程结算后扣留*%。□按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的*%扣留。（*）质量保证金的扣留□√另有约定：工程结算价的*%。□按通用条款规定为合同条款的*%，即元。
□按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的**天内。(*)最终清算支付时限提交期限：提交份数：（*）最终清算支付申请**.*提交最终清算支付申请
□√另有约定：□按通用条款的规定。争议调解或认定机构：**.*调解或认定**.合同争议□另有约定：
**.保密要求□向有管辖权的人民法院提起诉讼。□√向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。解决争议的最终方式：**.*仲裁或诉讼（*）施工期间，项目负责人和安全员需按投标文件配置的人员驻场，检查中发现不驻场现象，将上报建设行政主管部门。
□另有约定：□√按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。提供合同文本：**.*约定提供合同文件**.合同份数**.*提供保密信息的期限：
附件*承包人正本*份，副本*份。其中：发包人正本*份，副本*份；正本*份，副本*份。合同的份数：**.*正副本效力
质量保修范围（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商*致，订立本质量保修书。为保证****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包承包人：（全称）发包人：（全称）****市****区小楼镇人民政府工程质量保修书
*.*合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：*.*质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。质量保修期施工图纸包含的由承包人承包施工的全部工程内容。*．承包人负责保修****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：
*．其他项目*年。*．装饰装修工程为*年；*．供热、供冷系统工程为*个采暖期、供冷期；*．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为*年；*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为*年；*．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
*．质量保修费用*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。*.*在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。*.*属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的*天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第*方保修。*．质量保修责任
*.*本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。*.*合同双方当事人约定的其他质量保修事项：工程完工（经过初验），在指定的时间内把初验存在问题整改完成，并得到发包方、监理方确认之日起计保修期。*．其他质量保证金的约定、支付和使用与本合同第*部分《通用条款》第**条赋予的规定*致。*．质量保证金质量保修等费用，由责任方承担。
附件*年月日年月日联系电话：联系电话：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖章）承包人：（盖章）*.*本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。
*.*严格遵守国家、省有关法律法规的规定。*双方权利和义务根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。承包人：（全称）发包人：（全称）****市****区小楼镇人民政府廉政合同
*发包人义务*.*发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第*部分《通用条款》第**条规定处。*.*发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。*.*建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。*.*合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。*.*严格执行合同工程*切合同文件，自觉按合同办事。
*.*发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。*.*发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队*，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。*.*发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。*.*发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。*.*发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。
*.*承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。*.*承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。*.*承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。*.*承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。*.*承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。*承包人义务
*合同法律效力本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。双方约定*.*承包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人*～*年内不得进入****市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；*.*发包人及其工作人员违反本合同第*条和第*条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。*违约责任
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）发包人：（盖章）承包人：（盖章）本合同*式*份，合同双方当事人各执*份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各*份。*合同份数（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。本合同作为****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包
联系电话：联系电话：委托代表：（签字）委托代表：（签字）
****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程日期：****年*月建设单位：****市****区小楼镇人民政府交易公告****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包
*、建设单位：****市****区小楼镇人民政府*、资金来源：*****、项目名称：****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包经增发改投[****]***号批准，并且本项目资金已落实，按****市人民政府令第***号规定，****市****区小楼镇人民政府现通过网上随机抽取方式选定项目承包人。交易公告施工总承包
监督机构：****市****区水务局联系电话：/联系人：/代理机构：/联系电话：***-********联系人：****
*.发包价：******.**元[其中：安全文明生产费为：*****.**元]，最终结算价以****区财政局评审为准。*.承包内容及规模：按招标人提供的招标文件、招标答疑文件、全套施工图设计、设计说明及补充说明，完成项目内容为：新建*米宽混凝土道路****米，***砼路面厚*.*米，石屑垫层厚*.*米，沿路设*个宽*.*米会车平台，波形护栏****米等。(具体以图纸及相关资料为准)*．项目概况：新建*米宽混凝土道路****米，***砼路面厚*.*米，石屑垫层厚*.*米，沿路设*个宽*.*米会车平台，波形护栏****米。*、项目基本情况注：代理机构不得承包所代理的项目，也不得为所代理项目的报名单位提供咨询、监理等可能影响交易公正性的服务。监督电话：***-********
*.承包意向有效期：**日历天（从报名截止之日记起）。*.交易公告在****公共资源交易中心网站发布时，同时发布施工图纸和工程量清单（施工类项目）、发包价，发布交易公告的时间不得少于*个工作日。如建设单位需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间，因此导致交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明。注：*.交易公告发布截止时间与报名截止时间*致。*、交易公告及报名时间：从****年*月**日**时**分至****年*月**日**时**分。*.时间要求：计划从****年*月**日开始实施，至****年*月**日结束。施工总工期：**日历天（具体按招标人进度要求完成本项目）。*.承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。单价包干，工程量按实结算、项目措施费及其他临时工程费包干。
*.承包意向人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包*级或以上级别资质。（*）相关行政监督部门对不同类别项目承包人的要求条件：（*）承包意向人按规定的格式及内容签署了《承包意向承诺函》。（*）承包意向人已进入****市市政公用工程施工总承包类小额建设项目企业库。*、承包意向人合格条件：*、本公告及修改、补充材料在****公共资源交易中心网站(****://***.******.**/)发布，项目相关施工图纸、发包价及工程量清单等资料请自行在网站下载（如有）。
*.*投标人在中标后，需在签订合同后，*个工作日内向项目所在地的商业银行开办工人工资支付专用账户，并取得办理回执。工地专职劳务员绑定项目工人工资个人账户（任何银行卡）并推送到****市建设领域管理应用信息平台，并提供凭证交建设单位备案。同时配合、协助建设单位办理工程施工许可手续。*.*投标人在中标后，需完全配合发包人进行工程范围内的征地拆迁、青苗补偿、迁坟等相关协调工作，在项目实施过程（包括项目的征地拆迁、青苗补偿、迁坟等相关协调工作，下同）中出现的问题且影响工程进度的，需及时告知发包人，并作书面汇报，如不及时通知发包人，则需按工程计划进度如期开展工作，不得因任何原因拖延项目进度。如因承包人没有及时将项目实施过程中出现的问题告知发包人，而影响工程进度的，发包人有权按相关约定对承包人做出处罚，造成的后果由承包人承担。*.其他条件（投标人*旦报名成功，则视为同意并承诺此项条件）：*.专职安全人员须具有安全生产考核合格证（*类）或能够提供****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；项目负责人和安全员不为同*人。注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括有效的注册临时建造师，有效的注册临时建造师必须满足：①年龄不满**周岁；②已取得建造师临时执业证书。根据****省建设厅《关于明确省外*级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔****〕***号），*级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。*.承包意向人拟担任本工程项目负责人的人员为①市政公用工程专业*级或以上级别的注册建造师，并持有项目负责人安全生产考核合格证（*类）或②具备符合穗建筑[****]***号文规定的市政公用工程小型项目负责人资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（*类）或能够提供****省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。(此处由建设单位根据工程规模标准需要决定)
（*）报名登记的承包意向人达到*家以上的，以网上随机抽取方式从报名单位中依次选取第*、第*和第*承包候选人；*、承包候选人选取方式：（*）网上随机抽取时间是否有变化，请密切留意交易公告、澄清公告等相关信息。（*）网上随机抽取地点：****公共资源交易中心网站（****://***.******.**/）小额项目交易系统。（*）网上随机抽取时间：公告结束后第*个工作日。出现网络中断的，可以顺延*个工作日。*、网上随机抽取时间及地点
异议受理电话：***-********异议受理部门：****市****区小楼镇人民政府**、承包意向人或者利害关系人对公告内容有异议的，应当在公告结束前向建设单位提出书面意见。建设单位应当自收到异议之日起*个工作日内予以书面答复；书面答复前，应当暂停小额建设项目的交易活动。*、网上随机抽取结果将在****公共资源交易中心网站公示，公开接受监督。（*）报名登记的承包意向人只有*家的，可以直接确定其为承包候选人。（*）报名登记的承包意向人只有*家的，以网上随机抽取方式从报名单位中依次选取第*、第*承包候选人；
承包意向承诺函附件附件:承包意向承诺函**、建设单位开展小额建设工程交易活动时，应当在****公共资源交易网站（****://***.******.**/）小额项目交易系统填写工程项目申请，附件上传项目的审批、核准资料或者项目建设单位出具的证明文件、工程发包价及预算情况和交易公告（注：交易公告需要上传*份****版本，*份加盖建设单位公章的***版本。以上附件均无需到****公共资源交易中心另交纸质材料）。**、建设单位不集中组织现场踏勘，承包意向人可自行踏勘，现场详细地址：****市****区小楼镇，自交易公告发布之日起具备现场踏勘条件，投标人自行踏勘，发包人不统*组织。地址：****市****区小楼镇泰安路*号
*.本公司报名信息及提供的材料都是真实有效的。*、本公司就参加本项目交易工作，作出以下郑重承诺：*、如获得承包资格，本公司将承诺按交易公告中规定的时间及质量要求完成并移交本项目。*、本公司承包意向在交易公告规定的有效期内有效，并受此约束。如建设单位需延长交易有效期的，本公司同意延长。如在有效期内撤回交易意向或放弃承包资格不与建设单位签订合同的，建设单位有权要求本公司对所造成的损失进行赔偿。*、本公司已详细了解了建设单位发布的****区小楼镇*益村坪*社移民村机耕路改造工程施工总承包交易公告及有关附件，并无异议。****市****区小楼镇人民政府，****市****区水务局：
*.本公司拟派的项目负责人及安全员没有在其它在建项目中任职。（房建市政施工类）*.本公司获得承包资格后将按照我市有关劳务规定执行。*.本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、交易文件编写、监理工作，与承担本交易项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。（施工类）*.严格遵守建设项目余泥渣土运输与排放管理制度，执行“*不准进、*不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。如违反建设项目余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受通报批评，记录不良行为。（施工类）*.本公司没有处于被责令停业或财产被接管、冻结、破产的状态；没有处于被行政主管部门取消交易资格的处罚期内；没有行政主管部门已书面认定的重大项目质量问题；在报名截止时间前*年,本公司在****市人民检察院行贿犯罪档案中没有犯罪记录。*.本公司在本项目交易中不给其他单位挂靠，不转让交易资格，不向建设单位、监督部门、交易中心有关人员行贿。
年月日承包意向人：如经查实本公司违反上述承诺的情况，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并同意监督部门做退出小额企业库处理。**.本公司认真研究了交易公告的有关规则，充分考虑了因其他承包意向人资格变动对随机抽取结果产生的影响，并接受此次随机抽取结果。*.本公司在建设工程发包通知书发出之日起*个工作日内将与建设单位签订书面合同。*.本公司获得承包资格后不无故放弃承包资格。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
