发包公告****年*月招标代理机构:****发包人:****县黄坛镇联溪村民委员会项目名称:****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程小型施工项目发包文件
①竞包人具备独立法人资格和有效的营业执照。*.*竞包人资质:*、竞包人的资格条件:本项目主要内容为联溪村村口景观提升等项目(但不包含苗木绿化,主路口西侧及景墙*)。建设规模:鹅卵石铺装***.**㎡;花岗岩铺装***.*㎡;水泥砖铺装***.**㎡;火烧面侧石***.***;景墙*座;围墙改造**.***;条石坐凳**.**;公厕、机房改造各*座等。项目预算价为******元,发包价为******元[即总价下浮**.**%,其中:暂定价项目费用*****元、不可预见费用*****元(含税、民工工伤保险费)均未下浮]。(具体详见《发包文件》)*、发包内容:受****县黄坛镇联溪村民委员会委托,对****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程进行公开发包,欢迎合格竞包人参与竞包。
*.*本次招标要求竞包人在*个月内、配备的项目负责人在*年内不得有不良行为记录[以****市住房和城乡建设委员会(***.****.***.**)不良行为记录系统以及住房和城乡建设部(***.***.***.**)、****省住房和城乡建设厅(****省建设信息港***.****.***.**)有关不良行为记录文件为准];*.*根据“宁党办【****】**号文件《关于村级集体****项目实行*禁止*不准”的意见》要求,禁止本村干部及其特定关系人参与投标。具备市政公用工程专业*级及以上(含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》。*.*配备的项目负责人:③竞包人须为《关于****-****年度****县规模以下政府投资项目预选承包商入库名录的通知》中“市政公用工程预选承包商名录”中的企业,且未被清出该名录。②竞包人须具备市政公用工程施工总承包*级及以上资质。
发包人:****县黄坛镇联溪村民委员会*、联系方式:*、发包会议地点:****县黄坛镇公共资源交易中心开标室(黄坛镇*新组织党员服务中心*楼,黄坛镇交警中队隔壁)。*、竞包截止时间和竞标会议时间:****年*月**日**:**时有意向的合格竞包人可自行从我中心网站下载发包文件等相关资料,并准备竞包事宜。*、发包文件获取方式:
联系人:徐璐璐地址:****县北斗北路***-**楼招标代理机构:****联系电话:***********联系人:****办公地址:****县黄坛镇联溪村
*、工程说明竞包人须知竞包须知前附表第*章竞包须知及前附表联系电话:****-********
序号 |
内 容 |
说明与要求 |
* |
项目名称及发包价 |
项目名称:****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程发包价为 ******元[即总价下浮**.**%,其中:暂定价项目费用*****元、不可预见费用*****元(含税、民工工伤保险费)均未下浮]。 |
* |
现场踏勘及发包文件澄清 |
竞包人自行对工程施工现场及周围环境进行踏勘。联系人:**** 联系电话:*********** 竞包人若有质疑应于发包会议前*天将书面质疑递交或传真至发包人(代理机构),发包人(代理机构)将在县公共资源交易中心网站公开发布答疑回复和澄清。 |
* |
****地点 |
位于****县黄坛镇联溪村村口 |
* |
****规模 |
鹅卵石铺装***.**㎡;花岗岩铺装***.*㎡;水泥砖铺装***.**㎡;火烧面侧石***.***;景墙*座;围墙改造**.***;条石坐凳**.**;公厕、机房改造各*座等。 |
* |
工程质量要求 |
符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准要求,验收合格。 |
* |
工期要求 |
**日历天 |
* |
保修期限 |
*年 |
* |
发包范围 |
(详见工程预算书) |
* |
承包方式 |
施工总承包 |
** |
付款方式 |
见竞包文件合同条款及格式 |
** |
竞包人及项目负责人资质要求 |
**.*竞包人:①竞包人具备独立法人资格和有效的营业执照。②竞包人须具备市政公用工程施工总承包*级及以上资质。③竞包人须为《关于****-****年度****县规模以下政府投资项目预选承包商入库名录的通知》中“市政公用工程预选承包商名录”中的企业,且未被清出该名录。 配备的项目负责人:**.*具备 市政公用工程 专业*级及以上(含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》。**.*根据“宁党办【****】**号文件《关于村级集体****项目实行*禁止*不准”的意见》要求,禁止本村干部及其特定关系人参与投标。**.*本次招标要求竞包人在*个月内、配备的项目负责人在*年内不得有不良行为记录[以****市住房和城乡建设委员会(***.****.***.**)不良行为记录系统以及住房和城乡建设部(***.***.***.**)、****省住房和城乡建设厅(****省建设信息港***.****.***.**)有关不良行为记录文件为准]; |
** |
资金来源 |
**** |
** |
竞包有效期 |
**天。 |
** |
竞包人的替代方案 |
不允许竞包人提交替代方案。 |
** |
发包地点及发包截止时间 |
竞包地点:****县黄坛镇公共资源交易中心开标室(黄坛镇*新组织党员服务中心*楼,黄坛镇交警中队隔壁)竞包截止时间:****年* 月** 日**:**时(北京时间) |
** |
竞包文件的递交 |
由竞包人交易员本人携带交易员证书递交竞包文件。注:在竞包截止时间前如未按上述要求递交,招标人不予受理。 |
** |
对竞包人的资格审查资料原件 |
所有竞包人的法定代表人或其授权委托代表必须在竞包截止时间准时参加开标会议,并提供法定代表人或授权委托代表身份证、授权委托书(如法定代表人本人到场不需提供)、企业营业执照(副本)、企业资质证书(副本或正本)、市政专业的建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书,人工工资支付担保证明(由县质安站出具的)。注:企业资质证书可以不提供原件。如竞包人未按上述要求参加的,将视为未实质性响应发包文件要求,其所竞包文件将不予开启,不得参与后续评审. |
** |
合同价格 |
单价合同 |
** |
履约担保 |
履约担保的形式:转帐支票、银行汇票、电汇形式或按照《关于印发****县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建[****]**号)和****县人民政府办公室转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》规定,向发包人提供履约担保*份。履约担保的金额:中标价的**%中标人必须在合同签订前提交履约保证金。 |
|
违约责任 |
发生下列情况之*,视作承包人违约,并承担相应金额违约金,违约金从履约担保中支出(履约担保余额不足以支付的,不足部分在工程款中扣除)。①质量: 未达到验收合格的,承担违约金为中标价的*.*%;②安全:未履行安全等级施工承诺的,承担违约金为中标价的*.*%;③项目部主要管理人员:未履行月实际施工期到位率承诺的,承担违约金**** 元/人/次;④主要机械设备:未履行按投标文件配备施工所需的主要机械设备到场承诺的,承担违约金为中标价*%;⑤承包人擅自更换项目经理处违约金*****元/次,承包人擅自更换项目部其余关键岗位人员处违约金****元/人/次。 |
** |
其他 |
*、竞包人所报的价格应包括了为实施和完成合同工程所需的施工设备、实体检测费、劳务、材料、机械、企业管理费、利润、意外责任险、政策性文件规定等,以及合同明示或暗示的*切*般风险、责任和义务,也包括了定额中明示和暗示的所有工作内容和费用以及相关措施费用、有经验的承包商可预见的*切费用。*、竞包人应向招标代理人提交***元的资料费。 |
*、发包文件的澄清和修改*、项目工期:**日历天。具备市政公用工程专业*级及以上(含临时)建造师注册证书并取得《项目负责人安全生产考核合格证书》。配备的项目负责人:*、竞包人须具有独立法人资格和有效的营业执照,具备市政公用工程施工总承包*级及以上资质并为《关于****-****年度****县规模以下政府投资项目预选承包商入库名录的通知》中“市政公用工程预选承包商名录”中的企业,且未被清出该名录.*、本项目主要内容为****县黄坛镇联溪口村景观提升工程等项目。项目预算价为******元,发包价为******元[即总价下浮**.**%,其中:暂定价项目费用*****元、不可预见费用*****元(含税、民工工伤保险费)均未下浮]。竞包报价须与发包价*致。
(*)竞包函(格式附后);*、竞包文件的组成主要包括下列内容:*、竞包文件的组成*、当竞包文件,竞包文件的澄清、修改、补充等在同*内容的表述上不*致时,以最后公开发布的文件为准。*、竞包人应在参与发包会议前随时关注上述规定网址公布的信息。竞包单位由于没有及时关注网站公布信息所造成的后果,均由竞包单位自负。*、在竞包截止时间前,由于各种原因,不管是发包人自己主动提出的还是答复竞包人的澄清要求,发包单位可能会以补充通知的方式修改发包文件。修改内容将于竞包截止时间前在规定网址(****://***.*****.***.**)发布(包括对要求澄清问题的说明,但不指明问题的来源)。该澄清或修改内容作为发包文件的组成部分。
*、建筑施工企业安全生产许可证(副本),企业主要负责人安全生产考核合格证书(包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理)和企业负责人、技术负责人、企业分管安全生产副经理任职文件;*、企业资质证书(副本),其中市政公用工程专业的资质证书可以提供正本。*、企业营业执照(副本);(*)发包公告中要求提供的能证明竞包人符合资格的下列资料复印件(证书复印件须包括有关变更、延期等内容):(*)授权委托书(法定代表人本人到场不需提供)(格式附后);(*)法定代表人身份证明(格式附后);
(*)竞包文件的正本和副本均需采用打印,字迹应清晰易于辨认,正本和副本如有不*致之处,以正本为准。(*)竞包文件*式*份,其中正本*份,副本*份。*、竞包文件编制要求:(*)工程量清单投标报价文件*、建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书。*、人工工资支付担保证明(由县质安站出具的);
(*)竞包人应将竞包文件按要求份数装订成册,密封在*个外层包封中,并在外包封上写明:项目名称;竞包人名称并加盖竞包单位公章;****年*月**日**时**分开标,此时间以前不得开封。*、竞包文件的密封:(*)除竞包人对错误处须修改外,全套竞包文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处应由竞包人加盖竞包人的法人印章或由其授权代表人签字或盖章。(*)竞包人按照上述条款规定对其竞包文件相关内容签署盖章后,其竞包文件所有内容均视为确认,对竞包人起约束作用。(*)竞包文件的资格审查资料部分内容的每*页必须由竞包人法定代表人亲自签署(或加盖法定代表人印鉴)并加盖竞包人公章,其余内容根据竞包文件提供的格式要求签署或盖章。(*)竞包文件封面的右上角需清楚地注明“正本”或“副本”,“正本”或“副本”标识采用打印或盖章。
竞包文件有下列情形之*的,发包人不予受理:*、定于****年*月**日**:**时整在****县黄坛镇公共资源交易中心开标室(黄坛镇*新组织党员服务中心*楼,黄坛镇交警中队隔壁)举行发包会议,竞包文件现场递交。*、发包会议时间、地点竞包有效期为公开竞包日期后**天。*、竞包有效期(*)如果竞包人未按上述要求密封及加写标记,招标代理机构对竞包文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的竞包文件将予以拒绝,并退还给竞包人。
*、有效竞包商数量为*名的,直接确定为中包人。*、有效竞包商数量在*名及以上的,在发包会议现场由发包人随机抽签确定*名中包人。*、中包原则(*)竞包人法定代表人或者授权代理人未凭本人身份证出席竞包会(或身份不符)的。(*)未按发包文件要求密封的;(*)逾时送达的或未送达指定地点的;
*、资格审查原件未按照招标文件要求递交或无效的。*、不符合发包文件明确的实质性响应条件的。*、竞包文件不符合发包文件载明的要求的;*、竞包报价与发包文件载明的发包价不*致的;*、竞包函、授权委托书、法定代表人身份证明书未按规定签字或盖章的;竞包文件有下列情形之*的,按废标处理:
通用条款见《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)第*部分通用条款第*节通用合同条款第*章竞包文件合同条款及格式发包会议确中包人后,应按照中包公示的有关管理办法进行公示。公示期满,无实质性异议的,发出中包通知书,并按照招投标管理的有关规定签订合同。*、中包通知书、合同协议书的签署*、工程量清单投标报价文件与招标人提供的不*致的;
*、工程名称:****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程根据****县招标投标有关规定及****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程发包公告、发包文件、竞包文件、中标通知书,决定将该工程发包给乙方施工,现将有关事项明确如下:承包人:(以下简称乙方)委托人:****县黄坛镇联溪村民委员会(以下简称甲方)****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程承包协议第*节协议书
(*)安全文明施工费:其中:*、合同金额(大写):人民币**********元整,¥******元整。*、合同价款:*、承包方式:包工包料*、工程内容:鹅卵石铺装***.**㎡;花岗岩铺装***.*㎡;水泥砖铺装***.**㎡;火烧面侧石***.***;景墙*座;围墙改造**.***;条石坐凳**.**;公厕、机房改造各*座等。
(*)暂列金额:人民币(大写)(¥元);(*)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(*)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)*******元整(¥****元整);
若实际开工日期由于甲方原因或不可抗力因素造成滞后,则以甲方正式批准的实际开工之日为准。非甲方原因乙方如不能按合同约定的时间竣工,应承担违约责任,按每日****元累计支付违约金(不足*天的按天计算),其上限为履约保证金总额。合同工期总日历天数:**日历天计划开工日期:****年月日(以开工报告为准)*、合同工期:*.合同价格形式:单价合同。人民币(大写)(¥元)。
本工程因属包工包料工程,必须安全生产,若有安全事故,和(或)造成的工料损失与其他任何损失,概由承包人承担责任,与发包人无关。*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:合格。*、安全文明施工:乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。所有工程项目由甲方委托专业人员验收,竣工验收必须*次性验收合格。达不到以上要求应按合同价的*.*%向招标人支付违约金,因不合格而采用的补救费用由中标人负责并按合同价罚*%,无法补救的,由乙方负责全部返工,并加罚合同价的**%。工程质量标准:达到行业规范、标准要求,*次性验收合格。*、质量与验收:
预付款扣回的方式(时间、金额):工程预付款在本工程竣工前*次性扣回。工程预付款:开工报告批准后*日内,发包人支付给承包人合同价的**%作为工程预付款。*、付款办法:*、乙方项目负责人:合同当事人对文明施工的要求:按《****市建设工程文明施工管理规定》(****市政府令第***号)、《关于印发****县建筑工地扬尘综合整治专项实施方案的通知》(宁建[****]**号)文件要求执行。*.*文明施工
(*)本工程计价方法按照营改增模板的*般计税方法计算,取费标准:按道路工程*类中值取费,安全文明施工费(按非市区计取)、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、工程定位复测费、已完工程及设备保护费按弹性费率取中值计取(提前竣工增加费与*次搬运费不计取);企业管理费、安全文明施工费按浙建站定[****]**号文件调整(创标化工地增加费不计取);规费已按规定计取、民工工伤保险费取费按甬发改投资[****]***号文件*.***%计入,税金费率为**%;(*)工程量:按《****省建筑工程预算定额》(****版)、《****省市政工程预算定额》(****版)、《****省安装工程预算定额》(****版)、《****省建设工程施工取费定额》(****版)定额规定的计算规则按实计算;以发包人提供的招标控制价为结算依据,结算的综合单价按招标控制价中的综合单价统*按照投标人投标承诺时下浮率统*下浮后的综合单价作为结算的综合单价,工程量按实结算;*、本合同采用合同当事人签订的合同协议书中约定的价格形式:单价合同。*、竣工结算办法:工程款支付方式和时间:本工程竣工并通过验收后,支付到合同价款的**%,全部工程款待工程结算审核完成后除保修金*%外*次性付清(不计息)。
*.本工程竣工经乙方初步验收合格后,应向甲方及时提出书面申请验收报告,待甲方组织验收通过后,方能作为最终验收合格。*.当本工程满足以下条件时,乙方可向甲方提交竣工验收报告,要求验收工程:①本工程已按合同规定的全部内容完成;②圆满地通过了各单项工程的检查和验收;③有经审核后完整的竣工资料。**、竣工验收*、计价依据:《****省建筑工程预算定额》(****版)、《****省市政工程预算定额》(****版)、《****省安装工程预算定额》(****版)、《****省建设工程施工费用定额》(****版)、《关于发布营改增后****省建设工程施工取费费率的通知》(浙建站定[****]**号)、《关于营改增后****省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》(浙建站信[****]**号)、《关于水利建设基金暂停征收后调整****省建设工程造价税金费率的通知》(浙建站定[****]**号)、《关于建筑业实施营改增后****省建设工程计价规则调整的通知》(建建发[****]***号)以及与之配套的解释、规定、说明等及其他政策文件。(*)暂定价项目按建设单位在市场调查基础上确定的签证价格计价,其价差只计取税金,不计其他任何费用,不下浮。(*)要素价格的具体基期时间:①招标控制价中材料价格(含燃料动力材料)按****年*月份《****市建设工程造价信息》中发布的****县部分市场信息价除税价,****县未发布的采用****市市场信息价除税价(无****市造价信息的参照****省造价信息除税价)及建设单位市场调查价格除税价计算;②人工价格(含机上人工)按****年*月份《****建设工程造价信息》信息价计算;
承包人是否提供履约担保:是。**、履约担保建设工程在保修范围内和保修期限内发生质量问题时,承包人应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。保修期从竣工验收合格之日起计算。承包人的工程保修内容以本工程的发包内容为准。本工程质量保修金为经审定的工程结算造价的*%,质量保修期为*年。质量保修金在保修期满后,如未发生保修时间,则无息退回;如发生保修事件,退回保修金时间顺延*年。保修期内保修金不计息。**、质量保修
**、其他规定:(*)具体以《****市住房和城乡建设委员会关于进*步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(甬建函【****】**号)文件为准。(*)履约担保金额为中标价的**%。(*)履约担保期限自合同生效之日起至发包人签认并由发包人向承包人出具工程接收证书之日止。(*)履约担保形式:转帐支票、银行汇票、电汇形式或按照《关于印发****县房屋建筑和市政基础设施工程担保管理办法(试行)的通知》(宁建[****]**号)、《转发市住建委关于进*步优化建筑业发展环境减轻建筑企业负担的通知》(宁建发[****]**号)、转发《关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》的文件规定,合同签订前*天内承包人向发包人提供符合本合同附件*《履约保函》格式的银行保函*份或与保险公司签订的履约保证保险合同*份。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定:
*.争议解决:有关在履行合同中产生的争议,双方应友好协商解决。协商达不成*致意见的,任何*方均有权向工程所在地法院提起诉讼。*.发生下列情况之*的由承包人承担违约责任,发包人有权中止承包合同。发包人可视情况没收部分或全部工程履约保证金:未履行质量、安全承诺的、由于施工单位延误合同工期的、未履行项目部主要管理人员月实际施工期到位率承诺的。本工程配备的项目部主要管理人员每月实际施工期到位天数不得少于**天,项目部主要管理人员未履行月实际施工期到位率承诺的,承担违约金****元/人/次,上限为履约保证金总额;实际施工期到位率以招标人当月统计情况为准。*.乙方不得将本工程转包,在施工过程中如发现工程转包或未经甲方同意进行发包,甲方有权终止合同。*.乙方在工程竣工验收合格后必须及时提交相应施工资料,施工资料应按系统、规范、有序的原则和立卷归档的基本要求装订,经甲方审核后装订成册,*式*份。施工资料作为甲方支付工程款的必要条件之*。*.乙方未按上报给甲方的工程进度报表施工,又不向甲方及时汇报和作出合理解释,应承担违约责任并支付给合同价的*%的违约金,甲方可从应向中标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款。在甲方同意的前提下,乙方可以根据实际情况书面调整工程进度,但施工总工期不得超过投标工期。*.乙方应于合同签订后*个工作日内、工程开工前向甲方提供开工报告。若乙方未按此规定执行,甲方可以推迟付款时间。
日期:年月日日期:年月日或委托代理人:(签字或盖章)或委托代理人:(签字或盖章)法定代表人法定代表人发包人(公章):承包人(公章):*.本协议本合同正本*式*份,副本*份;正本甲乙双方各执*份,副本甲方*份、乙方*份。*.本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
中包人(以下称乙方):发包人(以下称甲方):项目名称:****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程工程项目廉政合同工程项目廉政合同如下:第*节工程项目廉政合同
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的,有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的,有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。(*)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外),双方人员不得为获取不正当的利益,就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契,不得损害国家和集体利益,违反****管理规章制度。(*)严格执行本项目发包承包双方签订的(施工合同、监理合同、勘测设计合同、采购合同、代理合同等)合同,自觉按合同办事。(*)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标****、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策,以及廉政建设的各项规定。第*条甲乙双方的权利和义务为加强****中的廉政建设,规范工程项目承包、发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关****的法律法规和廉政建设规定,特订立本廉政合同。
(*)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。(*)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。(*)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动;不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。(*)不以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等;不在乙方报销应由甲方单位或个人支付的费用。甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员,在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定:第*条甲方的责任
(*)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。(*)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。(*)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。乙方应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务活动,严格执行****的有关方针、政策,尤其是有关强制性标准和规范,并遵守以下规定:第*条乙方的责任(*)不以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。
第*条双方约定:在自觉履行合同的同时,由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。(*)乙方如将部分辅助项目分包的,乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容,并严格执行本合同之规定,分包单位如有违反上述责任行为的,乙方将承担连带责任。(*)乙方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的,按照管理权限,依据有关规定予以处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的,进行不良行为记录、公示。(*)甲方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的,按照管理权限,依据有关规定予以处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的,进行不良行为记录、公示。第*条违约责任(*)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
甲方监督单位:(盖章)乙方监督单位:(盖章)或其授权的代理人或其授权的代理人法定代表人法定代表人甲方:(盖章)乙方:(盖章)第*条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第*条本合同作为****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程项目施工合同的附件,与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。
发包人、承包商根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商*致,对****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程(工程名称)签订保修书。承包商:发包人:****县黄坛镇联溪村民委员会工程质量保修书附件*:年月日年月日
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的保修期如下:*、保修期房屋建筑工程保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:施工合同约定的工程均为保修项目。承包商在保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程保修责任。*、工程保修范围和内容
*、其他项目保修期限约定如下:除上述约定外,本工程其余项目质量保修期为*年。*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;*、装修工程为*年;*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年;
*、对于涉及结构安全的质量问题,应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;并应委托原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案经发包人组织审核后由承包商实施保修。*、发生紧急抢修事故的,承包商在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。*、属于责任范围、内容的项目,承包商应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包商不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。*、保修责任工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因施承包人原因导致的缺陷使工程或某项主要设备不能按原定目的使用的,发包人有权在原缺陷责任期届满前要求施工承包人延长缺陷责任期,延长的缺陷责任期为**个月。*、缺陷责任期
本工程质量保修金保留期为*年,进入保修期后,如未发生保修责任事件,每年按比例退回保修金;如发生保修事件,退回保修金时间顺延*年,保修期内保修金不计息。双方约定的其他工程保修责任事项:*、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*、保修费用*、质量保修完成后,由发包人组织验收。
电话:电话:委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)法定代表人或其法定代表人或其法定地址:法定地址:发包人:(公章)承包商:(公章)本工程保修书,由施工合同发包人、承包商双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
承包商履约保函附件*:账号:账号:开户银行:开户银行:电子邮箱:电子邮箱:传真:传真:
我方的保证范围是承包商未按照主合同约定履行义务,给你方造成的实际损失。*、保证的范围及保证金额鉴于你方作为发包人已经于年月日确定(承包商名称,以下称“承包商”)为****县黄坛镇联溪村村口景观提升工程(工程名称,勘察设计/监理/施工)项目的中标人,应承包商申请,我方愿就承包商履行该项目(勘察设计/监理/施工)合同(以下简称主合同)约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保:(发包人名称):保函编号:№办理日期:年月日
*、承担保证责任的形式你方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。我方保证的期间为:自主合同生效之日起至承包商取得竣工验收记录后日内。我方保证的方式为:连带责任保证。*、保证的方式及保证期间我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币(大写):。
你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料,并随附本保函原件。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有说明承包商违反主合同造成你方损失情况的证明材料。*、代偿的安排(*)由我方在本保函第*条规定的保证金额内赔偿你方的损失。(*)由我方代为承包商履行主合同剩余部分义务。(*)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第*条规定的保证金额。我方按以下第种方式向你方承担保证责任:
*、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即解除。*、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。*、在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。*、保证责任的解除我方收到本保函原件和你方的书面索赔通知及相应证明材料后,在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。如索赔的理由是工程施工质量问题,你方还需提供项目总监理工程师、监理人对索赔的理由的书面确认意见及法定的工程质量检测机构出具的检测报告;如索赔的理由是合同违约问题,你方则需提供证明承包方违约的有效证明。
*、你方与承包商协议变更主合同(符合主合同条款约定的变更除外),如加重承包商责任致使我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。*、依照法律法规的规定或你方与承包商的另行约定,免除承包商部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。*、因你方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。*、免责条款我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内,将本保函原件返还我方。超出本约定期限的,无论本保函原件是否退还我方,我方均不再承担保证责任。*、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
*、保函的生效仲裁委员会仲裁。因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,任何*方均可提请*、争议的解决*、本保函不得转让,我方对除你方以外的任何第*方不承担任何责任。*、因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
电话:邮政编码:地址:法定代表人或其委托代理人:(签字)担保人:(盖单位章)本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章后生效。
*.我方已仔细研究了(项目名称)发包文件的全部内容,接受该发包价,我单位愿以******元[即总价下浮**.**%,其中:暂定价项目费用*****元、不可预见费用*****元(含税、民工工伤保险费)均未下浮]的报价,工期日历天,按合同约定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷,工程质量达到。(发包人名称):*、竞包函第*章竞包文件格式年月日传真:
*.我方在此声明,所递交的竞包文件及有关资料内容完整、真实和准确。(*)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。(*)我方承诺按照发包文件规定向你方递交履约担保。(*)我方承诺在收到中包通知书后,在中包通知书规定的期限内与你方签订合同。*.如我方中包:*.我方承诺在竞包有效期内不修改、撤销竞包文件。
电话:地址:法定代表人或其委托代理人:(签字)竞包人:(盖单位章)*.(其他补充说明)。
单位性质:竞包人名称:*、法定代表人身份证明年月日邮政编码:传真:
特此证明。系(竞包人名称)的法定代表人。姓名:性别:年龄:职务:经营期限:成立时间:年月日地址:
委托期限:本人(姓名)系(竞包人)名称的法定代表人。现委托(姓名)为我方代理人,代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)竞包文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。*、授权委托书年月日竞包人:(盖单位章)
委托代理人:(签字)身份证号码:法定代表人:(签字)竞包人:(盖单位章)附:法定代表人身份证复印件代理人无转委托权。
*、企业资质证书(副本),其中市政公用工程专业的资质证书可以提供正本。*、企业营业执照(副本);*、发包公告中要求提供的能证明竞包人符合资格的下列资料复印件(证书复印件须包括有关变更、延期等内容):年月日联系电话:身份证号码:
*、工程量清单投标报价文件*、市政公用工程专业:建造师注册证书和项目负责人安全生产考核合格证书。*、人工工资支付担保证明(由县质安站或县城管局出具的);*、建筑施工企业安全生产许可证(副本),企业主要负责人安全生产考核合格证书(包括企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产副经理)和企业负责人、技术负责人、企业分管安全生产副经理任职文件;