*.*.*专业内容:█道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、█排水工程、*.*.*设计范围：****建设工程总用地面积*****.**平方米，该用地内包含*类类不同的用地类型，其*是公园绿地*****.**平方米，其*是社会停车场用地*****.*平方米。****建设工程紧邻低碳总部园，规划周边为商厦及高级住宅区，公园定位为休闲公园，主要涉及项目内容包括整合区域周边的自然人文和人工资源，建设游览步道、消防通道、入口广场、观景平台及相关配套服务、娱乐设施等。主要建设内容为景观工程、道路工程、给排水工程、综合管网、照明、交通等工程。*.*.*工程位置：石滩镇低碳总部园北部地块。*.*.*工程名称：****。*.*项目概况招标公告
*.*.*设计合理使用年限：按规范要求。*.*.*建设规模：总投资约为****.******，其中建安费约********。*.*.*资金来源：****。*.*.*项目批准文件：增发改投[****]*号□热力工程、█交通工程、█绿化工程、□电力管沟工程。█给水工程、█照明工程、█公共交通工程、□城镇燃气工程、
*.*.*申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。*.*.*申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。*.*资格审查合格条件[注释]如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。*.*.**前期服务机构名称（含项目建议书、可行性研究报告、规划等编制单位）：中国恩菲工程技术有限公司。*.*.*招标范围：█工程勘察（█岩土工程勘察、█工程测量、█工程物探（含管线探测）、█方案设计、█初步设计、█施工图报建及施工图设计、█编制概算、现场指导与监督、█施工及验收过程的配合等。
*.*.*投标申请人业绩要求（□需要/■不需要）：*.*.*申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；*.*.*申请人委派的专业负责人需本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作**年以上。*.*.*申请人委派的项目负责人须具备景观或市政道路专业高级技术职称，或从事景观或市政道路专业工作**年以上的工程师资格或以上。*.*.*申请人及项目负责人在****市住房和城乡建设委员会办理诚信档案，并可在****市房建和市政企业库查询档案信息。*.*.*申请人须具备建设行政主管部门颁发的（*）工程设计综合甲级资质或同时具备风景园林工程设计专项甲级和市政行业设计乙级资质或市政行业（道路专业）设计乙级资质及以上资质（*）工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）乙级及以上资质。
*.*.*项目负责人业绩要求（□需要/■不需要）：注：****地区业绩的中标通知书应由以下单位确认：****公共资源交易中心及其分部、前****省建设工程交易中心、前****市建设工程交易中心、前****市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前****市花都区建设工程招标管理办公室、前****经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前****区建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。（*）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。（*）设计合同；（*）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明；投标申请人自年月日（近*年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第*.*.*条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料：
*.*.**关于联合体投标：注：****地区业绩的中标通知书应由以下单位确认：****公共资源交易中心及其分部、前****省建设工程交易中心、前****市建设工程交易中心、前****市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前****市花都区建设工程招标管理办公室、前****经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前****区建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。（*）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。（*）设计合同；（*）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明；项目负责人自年月日（近*年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第*.*.*条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料：
*.*.*.*填妥并盖章的《****建设工程投标报名申请表》*份，表格可从***.****.**.**服务指南栏目下载。*.*.*.*项目负责人的专业技术职务资格证书原件及复印件*份。*.*.*.*企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）原件及复印件*份，项目负责人的身份证复印件*份。*.*.*报名时间为****年*月**日*时**分至****年*月*日**时**分，在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到****公共资源交易网站****交易部（****区荔城街****大道*号金河湾*栋***）指定窗口购买招标文件，逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料：*.*投标报名如投标人组成联合体，联合体应当在投标报名前组成，应以工程设计综合甲级资质或同时具备风景园林工程设计专项甲级和市政行业设计乙级资质或市政行业（道路专业）设计乙级资质及以上资质单位为牵头人，并签定联合体共同投标协议。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标报名截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
*.*.*申请人报名时，如遇到招标人（或招标代理机构）阻挠，可以径直向招标管理机构投诉。（*）依法重新招标。（*）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。*.*.*在规定的报名期间，报名的申请单位不足*名时，招标人（或招标代理机构）有权：以上资料不全的，不予报名。*.*.*.*联合体共同投标协议原件*份（若联合体投标）（格式见附录*）
政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。*.*.*市财政投资项目应实行限额设计，初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。工程勘察费、工程设计费报价由各投标人参照国家发展计划委员会、建设部****年颁布的《工程勘察设计收费标准》及费率浮动幅度进行报价,下浮率*%~**%。投标人在附录*、附录*中报价不得超过此限额。在合同实施期间，工程勘察费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度及综合单价不变，最终结算以****区财政局或其授权委托单位审定金额为准。工程设计费最终结算以****区财政局或其授权委托单位审定的建设项目投资概算中的建安费为计费额，并按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[****]**号）及费率浮动幅度进行计费。若计算出的设计费超过****区财政局或其授权委托单位审定概算中的设计费限价，则以该限价为结算金额。若计算出的设计费不超过该审定概算中的设计费限价，则以计算值为结算价。工程设计费最高投标限价为**.******。*.*.*工程勘察费最高投标限价为**.******。*.*费用
评审排序第*名****；评审排序第*名****；评审排序第*名****；□本工程设未中标单位经济补偿。中标价=工程勘察设计费总额+未中标单位经济补偿总额（未中标单位经济补偿包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第*笔预付款后分别向未中标单位支付经济补偿（含税金等）：■本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。*.*.*未中标单位经济补偿及补偿金额
*.*.*设计工期：中标人应在设计合同签订后收到方案修改意见后*工作日内完成方案修改，方案确定后**工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后**工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后*工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的*.*%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的**%。*.*工期注：*.如果招标失败，则当次不向未中标单位支付经济补偿。*.招标人和中标人有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果的部分内容。其余投标人费用自理。…………评审排序第*名****；
*.*.*购买招标文件每套人民币***元，由收款机构开具凭证。*.*.*投标报名费人民币***元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。*.*.*招标项目的电子地形图及相关资料由投标人自行收集。投标人可通过****://****.******.***选择*********（卫星图象）观察本项目的周边环境。*.*.*投标时是否需要提交设计模型：否。*.*其他事项*.*.*勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计**日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的*.*%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的**%。
*.*招标人*.*.*本公告在****公共资源交易网、中国采购与招标网、****省招标投标监管网站上发布，本公告的修改、补充，在上述媒体发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在****公共资源交易网发布的文本为准。*.*.*投标申请人须在递交投标文件时须按要求单独提交《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件（如投标人为联合体，主办方和联合体成员均须提交《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件），以证明投标申请人及其法定代表、项目负责人无行贿记录。《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》可由公司、企业住所地或者业务发生地人民检察院出具，但有效期应在本项目投标截止时间内，否则其投标文件将被视为无效投标文件。如投标人在****市****区人民检察院开具查询证明，可登录区检察院网站（****://***.********.***.**）查阅办事流程。具体接受查询部门：****市****区人民检察院反贪局综合预防科，办公地址：****市****区荔城街府佑路***号，咨询电话：***-********。地址：****市****区解放南路**号异议受理电话：***-*********.*.*潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容异议的，可向招标人书面提出。异议受理部门：****市****区石滩镇人民政府
*.*.*电子邮箱：/*.*.*传真号码：***-*********.*.*电话（手机）号码：***-*********.*.*联系人：*****.*.*邮政编码、地址：****区石滩镇解放南路**号*.*.*名称：****市****区石滩镇人民政府
*.*.*电话（手机）号码：***-*********.*.*联系人：*****.*.*邮政编码、地址：**********市广卫路*号**楼*.*.*名称：*****.*招标代理机构
*.*.*电话（手机）号码：***-*********.*.*邮政编码、地址：**********区荔城街****大道*号金河湾*栋****.*.*名称：****公共资源交易中心****交易部*.*交易服务机构*.*.*电子邮箱：******@***.****.*.*传真号码：***-********
*.**.*电话（手机）号码：***-*********.**.*邮政编码、地址：**********市****区荔城街富国路**号*.**.*名称：****市****区林业和园林局*.**招标管理机构*.*.*网址：****://***.****.**.***.*.*传真号码：/
*.**.*网址：/*.**.*传真号码：***-********
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商*致，签订本合同，共同遵守。发包人委托勘察人承担勘察任务。勘察人：发包人：勘察合同
| 工程名称： |
|
| 工程地点: |
|
| 合同编号： |
|
| 勘察证书等级： |
|
| 发包人： |
|
| 勘察人： |
|
*.*工程勘察任务（内容）与技术要求:。*.*工程勘察任务委托文号:。*.*工程规模、特征:。*.*****地点:。*.*工程名称:。第*条：工程概况：
*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与控制标高。*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。*.*提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。第*条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。*.*预计勘察工作量:。*.*承接方式:。
*.*开工及提交勘察成果资料的时间。第*条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料**份、电子文件*套，发包人要求增加的份数另行收费。第*条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。*.*如发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集，费用已包含在本合同价款中。*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的基本资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）。
*.*.*在签订合同或结算阶段，如发包人发现勘察人的投标报价不符合招标文件规定的，可进行修正，勘察人不得有异议。*.*.*本工程勘察费（含测量费用）暂定为****（大写：）。乙方提交工程勘察成果资料后**天内，勘察成果资料通过发包人认可，甲方支付至实际完成勘察工程量对应勘察费的**%；完成施工图审查（或完成施工招标），勘察费经****市****区财政局或其授权委托单位审定后，发包人向勘察人支付勘察费至结算价的**%；剩余的勘察费待工程完工后发包人*次结清（不计利息）。*.*.*该收费含岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费。岩土工程勘察费、工程测量费及工程物探费按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[****]**号文）下浮%计取。在合同实施期间，岩土工程勘察费、工程测量费、工程物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度及综合单价不变。*.*收费标准及付费方式*.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。*.*.*合同签订后，勘察人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计**日内提交勘察成果文件，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按第*条约定办理。
*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。*.*.*由于发包人原因或规划调整原因造成的勘察人停、窝工，工期顺延。停工*个月以上的，双方同意按已实际完成的勘察工作量对应勘察费的**%进行支付。*.*.*勘察过程中的任何变更、签证，经办理正式变更签证手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第*条约定提供文件资料。*.*发包人责任第*条：发包人、勘察人责任
*.*.*勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员*起验收发包人提供的材料。*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负责采取补救措施，按勘察收费的**%向发包人支付违约金外，还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规规定承担相应法律责任。*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。勘察人所提交的地形图测量等成果资料需满足规划报建、办理用地预审手续及规划国土部门的审批要求，否则勘察人应将地形图测量工作分包给具备相应资质并能办理上述手续的勘察测量单位负责实施，如果因为资料不合格而导致的返工测量、补充测量、完善资料、修改资料等工作及费用由勘察人承担。*.*勘察人责任*.*.*本合同有关条款中约定的发包人应负的其它责任。
*.*合同履行期间，由于工程停建或其他发包人责任，发包人解除合同的，勘察人已完成的工作量相应勘察费金额不超过定金的，不退还发包人已付定金；勘察人已完成的工作量相应勘察费金额超过定金的，按勘察人实际完成工作量结算及支付勘察费（定金抵扣勘察费）。*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察人应按发包人要求期限返工，其返工勘察费用由勘察人承担。第*条：违约责任*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。*.*.*在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），勘察人应负责查清地下埋藏物，勘察单位未探明地下埋藏物即进行钻探的，发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事责任。*.*.*在现场工作的勘察人的人员应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
*.*勘察人不得将本工程转包给他人。第*条：其它约定事项第*条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。*.*由于勘察人原因未按合同约定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过*日，应减收勘察费*分之*，误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的**%。*.*发包人未按合同约定时间（日期）拨付勘察费，每超过*日，应偿付应付未付勘察费的*分之*逾期违约金。
第*条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。（*）依法向工程所在地人民法院起诉。（*）提交/仲裁；第*条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第*种方式解决：*.*发包人不提供施工及生活用水、用电，由勘察人自行解决。*.*勘察人在勘察过程中发现地下不明物体及发生突发事故应及时报告发包人。
委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：住所：住所：发包人：（公章）勘察人：（公章）
开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：
发包人：设计合同订立时间：年月日邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：
| 工程名称： |
|
| 工程地点: |
|
| 合同编号： |
|
| 设计证书等级： |
|
| 发包人： |
|
| 设计人： |
|
*.*本项目的立项批复文件；*.*发包人提供的设计任务书；*.*中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、地方性法规、****省、****市、****市****区现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；第*条本合同签订依据发包人委托设计人承担设计工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商*致，订立本合同。设计人：
*.*招标文件；*.*设计中标通知书；*.*设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评分机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；*.*合同双方签署的本合同及*切附件和补充文件；*.*发包人提供的本项目基础资料；*.*发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；
*.*合同条款；*.*合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件；*.*****省、****市人民政府及****市****区石滩镇人民政府关于本项目的有关文件；下列文件应被认为是组成本合同的*部分，并互为补充和解释，如上述部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：第*条合同文件的优先次序*.*设计人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其他投标方案。
*.*组成合同的其他文件。*.*投标文件；*.*招标文件；*.*投标文件的问题澄清；*.*招标文件的问题澄清；*.*中标通知书；
*.*设计估算投资：。*.*项目设计内容：。*.*阶段：方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程概算、现场指导与监督、施工及验收过程的配合等。*.*规模：。*.*工程名称：。第*条本合同设计项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计估算投资：
*.*设计图纸含总体规划方案设计图、总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。*.*设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
设计任务书 |
* |
合同签订前 |
|
| * |
设计基础资料 |
* |
合同签订前 |
|
| * |
政府有关批文及各阶段批复文件 |
* |
合同签订前 |
|
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| 方案设计阶段 |
| * |
修改方案设计图 |
** |
收到方案修改意见后*个工作日内 |
|
| 初步设计阶段 |
| * |
初步设计图 |
** |
方案批复后**个工作日内 |
|
| * |
设计概算 |
* |
方案批复后**个工作日内 |
|
| 施工图设计阶段 |
| * |
施工设计图 |
** |
初步设计批复后**个工作日内 |
|
| * |
施工设计图补充、修改 |
** |
施工图设计文件经审查发现问题后*工作日内 |
|
|
电子文件 |
|
与上述文件同时提交 |
|
*.*设计人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。*.*设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。*.*合同双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。*.*在提交初步设计（部分）及施工设计文件的同时或发包人要求的其他时间，设计人提供进行招标工作所需的工程概况、工程量清单及招标技术规范，各*式**份。*.*设计人须向发包人提交初步设计、扩大初步设计说明书及附图**份，原图**份、初步设计概算*份、相应的电子设计文件及文档*份（刻制成光盘）；提交设计施工图纸**份（视招标情况定，并且根据招标要求分册）、设计计算书*份、相应的电子设计文件及文档*份（刻制成光盘）。*.*设计人应按发包人制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。
第*条设计费金额及支付方式设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包方不额外支付费用。量缺陷保修期）。在工程缺陷保修期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，*.**本合同生效之日起至竣工验收合格后满*年为止为服务期限（工程质*.**分包设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，设计分包单位晒图不再另行支付费用。*.*设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。
*.*.*设计人交付本项目的全部初步设计文件（含电子版）并通过初步设计审查及财政概算评审，发包人支付至合同设计费暂定价的**%。*.*设计费的支付：*.*在签订合同或结算阶段，如发包人发现设计人的投标报价不符合招标文件规定的，可进行修正，设计人不得有异议。*.*工程设计费最终结算以****区财政局或其授权委托单位审定的建设项目投资概算中的建安费为计费额，并按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[****]**号）进行计费，并下浮%。若计算出的设计费超过****区财政局或其授权委托单位审定概算中的设计费限价，则以该限价为结算金额。若计算出的设计费不超过该审定概算中的设计费限价，则以计算值为结算价。设计费总额包含本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收工作、设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。*.*设计费按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[****]**号）计取。本项目设计费总额暂定为****人民币。
*.*.*必要性的专项设计单位由设计人推荐，报发包人批准后承担设计任务，相应费用由设计人支付。*.*.*发包人付给设计人的款项为设计人与本项目有关的唯*报酬，设计人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用，*经发现该部分款项从发包人支付给设计人的费用中扣减。*.*.*发包人支付的设计费中包括了对其他投标人的经济补偿费，该费用由设计人按本项目招标文件支付。*.*.*发包人支付的设计费中包含了设计人履行合同所需的所有支出，设计人收款时同时开据发票，税金由设计人自理。*.*.*工程完工并通过竣工验收，发包人支付设计费至结算价的***%*.*.*设计人交付全部施工图设计文件并通过施工图审查，发包人按****区财政局批复的工程概算设计费调整本合同设计费结算价，并累计支付至调整后设计费结算价的**%。
*.*.*发包人要求设计人比合同约定时间提前支付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。*.*.*发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在约定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。*.*发包人义务第*条双方的权利与义务*.*.*设计人为联合体的，设计费的分配由其自行决定，与发包人无关。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。*.*.*设计合理使用年限按国家规定。*.*.*设计采用的主要技术标准：现行国家有关技术标准。*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规定及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。*.*设计人义务*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第*人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
*.*.**设计人需单独编制施工图工程量清单，不计取工程量清单编制费，包含在设计合同价内。*.*.*设计人须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的各种设计方案评审会议及专家费用等。*.*.*设计人应承担现场工作必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等。*.*.*对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出特别要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时使用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。*.*.*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。*.*.*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。设计人按合同约定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
*.*.*发包人有权聘请设计咨询单位作为本合同约定项目的设计咨询和设计监理，设计人应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和发包人赋予的权利所进行的咨询和监理工作。此外，发包人还有权聘请国内具备相应资质的监理公司作为本合同的设计监理，设计人应接受专业监理公司提出的合理意见。*.*.*设计人在设计投资控制、设计进度控制、设计质量控制、设计组织及人员管理、设计配合、设计服务、设计分包管理等方面履行义务不符合合同规定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，发包人还有权将设计人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。*.*.*享有设计人设计文件的版权、所有权和全部使用权。*.*发包人权利*.*.**若设计人编制的初步设计概算超出发包人审定的初步设计概算，设计人须保证根据评审专家和发包人的意见，进行方案修改，并承诺该修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准，不增加设计费用，并承担*切的责任和损失。如果施工图预算超出经确认的初步设计概算，设计人必须保证在初步设计的基础上对施工图进行修改，项目立项投资调整而引起的设计概算修改除外。*.*.**在项目实施过程中，如非因设计人原因所引起的设计变更，需重新进行方案初步设计报审或施工图报建的，若设计变更后的方案初步设计经建设部门审批或施工图报建经规划部门批准的，则设计变更部分按设计单位投入的人员、材料成本给予补偿；若设计变更后的初步设计或施工图报建未经建设或规划部门批准的，则设计变更部分不另行计取设计费，费用已包含在原设计费总额内。
*.*.*在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。*.*.*拥有设计成果的署名权。*.*.*按时收取设计费。*.*设计人的权利*.*.*其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。*.*.*设计变更的审批权、设计进度的监督权。
第*条设计投资控制*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施，按设计收费的**%向发包人支付违约金外，还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规规定承担相应法律责任。*.*设计人未按约定时间提交设计成果的，应向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的*.*%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的**%。*.*发包人应按本合同第*条约定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付*天，应承担该阶段应支付金额的*分之*的逾期违约金。逾期超过**天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人。第*条违约责任：
*.*.*设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计、视为违约，应承担相应责任，并从总设计费中扣除超出限额部分的设计费的*倍作为处罚。*.*.*设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过发包人审批同意。*.*.*设计人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于*个）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。*.*.*设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进*步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。*.*.*本工程设计招标投资额度约为/****人民币。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。*.*限额设计
*.*.*设计人进行经济指标分析时，应提出所采用经济分析的单项指标、综合指标及相应的依据、理由，对主要设备、材料的选用，应经过充分的询价、分析、积累技术经济资料，推荐选用的设备、材料，应注明规格、型号、性能、技术指标等，并提出质量、功能方面的要求，确保投资概算的合理与稳定。对特殊情况需追加投资的，应遵循合理、经济、科学、有效的原则，严格控制。无确切、合理理由的，并未经发包人审批，不得随意突破限额。*.*.*为确保设计优化和投资控制，设计人必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、截面方案、大宗建材（单项总投资额****以上）使用、主要设备（单价投资额**元以上或总投资额*******以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报发包人确认。*.*.*设计人必须对设计方案进行多方案比较和优化，比较方案应具有可比性。方案比较必须通过技术经济分析，完成单位或单项工程的估算编制，确保设计深度能够满足编制工程概算的需要。对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后方可修正。*.*.*在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。*.*.*设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，可以有效控制工程投资的方案。*.*设计优化和技术经济分析论证
*.*.*发包人有权聘请有资质的单位审查设计人造价文件的客观性、准确性。如果工程概算超出限定的工程造价，设计人必须对初步设计进行修改，并承诺修改不改变有关设计和规划的原则、内容与要求，不改变原方案设计的构思，不降低使用功能与设计质量标准。发包人对此修改不支付附加设计费用。*.*.*设计概算应结合工程招投标的需要编制，单位、单项工程，分部、分项工程的划分原则必须统*，编码必须*致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程招标的标段灵活组合。*.*.*设计人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、生产工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。*.*.*设计概算的计算指标分析应提供依据，计算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对本工程的特点合理确定，杜绝机械性地套用****其它类似工程指标的做法。*.*.*设计人必须在方案设计审查、扩大初步设计审查和施工图审查时提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进*步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。*.*概预算
**.*在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费直至解除合同等。**.*设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。第*条设计质量的组织保证与人员管理制度*.*.*设计人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足****需要并符合本合同要求。*.*.*****过程中因各种原因所发生的设计变更，按****区及发包人相关规定执行。设计人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、责任认定等。*.*设计变更
**.*设计人承诺随项目的推进，除**.*、**.*、**.*条所指定人员外另委派各专业设计代表常驻现场，每专业至少*人。**.*设计人承诺应发包人要求，委派承担本项目设计的其它专业的设计负责人作为设计代表驻现场，提供专业齐全的配套服务。**.*设计人承诺项目主要专业道桥专业的设计负责人作为设计代表常驻现场，服务于项目建设的始终。**.*设计人承诺为本项目指定的驻场设计代表总负责人为本项目设计负责人之*，中级职称，其设计经历在*年以上，担任过道桥专业（含相近专业）工程的设计总负责人。设计人保证驻场设计代表总负责人能够全权代表设计人，并向发包人出具相应的授权文件。**.*设计人承诺为本项目指定的各专业设计负责人为中级及以上职称，设计经历在**年以上，每个专业至少配备*名高级工程师。**.*本合同有效期内，设计人员明确分工各负责的基础上，设计人承诺为本项目指定的设计总负责人为单位副职领导以上职务，高级职称，其设计经历**年以上，且担任过道桥专业（含相近专业）工程的设计总负责人。
**.**.*严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。**.**设计人必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：**.**设计人必须保证参与本项目设计人员的稳定性，设计人如需更换项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表，应提前*天以书面形式通知发包人并征得发包人同意后方可撤换。同时发包人认为项目设计总负责人、各专业设计负责人、驻场设计代表总负责人和驻场设计代表不称职时，设计人应当在收到发包人的书面通知后*天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若设计人对发包人要求更换人员有异议时，可进行申诉，若申诉后发包人仍然要求更换，则设计人应无条件进行更换，否则视设计人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。**.**设计人须报送驻场设计代表负责人，驻场设计代表人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及驻场授权工作范围、驻场时间安排等资料。**.**设计人须报送项目设计总负责人，各专业设计负责人、其它参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本项目中负责的设计任务等资料。**.*项目设计总负责人，各专业设计负责人，驻场设计代表总负责人，驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
**.**.*禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。**.**.*禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。**.**.*禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。**.**.*禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。**.**.*禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。**.**.*禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。
**.*如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，设计人应在收到发包人通知后*天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人，且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。**.*设计人应加强设计标准化工作，组织采用统*的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。**.*设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。**.*发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计人修改设计。第**条设计质量控制**.**凡违背以上规定者，*经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究设计人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。
**.*从国外进口的建筑材料、设备等，设计人原则上须向发包人推荐*家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，设计人不得推荐或选用具有唯*知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。**.*对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。**.*设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对*些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、****省、****市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。第**条建筑材料和设备的选用**.*对设计创优完成情况发包人满意的，取得*定实际绩效，并表现突出的，发包人给予设计方通报表扬。**.*发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。
第**条进度控制的要求和办法**.*设计人编制的设计进度除合同附件要求的内容外，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。严格按照合同规定时间提交相应的设计成果。**.*设计进度计划应体现事前、事中、事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、及时措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、材料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。**.*设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经设计咨询单位审核和发包人审查、平衡后执行。设计人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计人协调。**.*设计人必须在合同约定的时间和期限内按发包人要求分初步设计和施工图*阶段开始和完成设计，但根据合同约定的延期除外。第**条进度计划
**.*发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。第**条关键点控制**.*对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在**日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。**.*设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。**.*设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。**.*发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。
**.*除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。第**条设计为用户服务，为工程服务**.*无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，设计人必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。**.*设计人应根据发包人要求的进度指定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按时完成。**.*设计人应当根据设计行为指定设计工作整体的季度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。**.*发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，设计人有责任告知发包人，发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。
**.*.*现场服务：指派设计人员常驻施工现场，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于*般设计问题，若无特殊情况，应在*天内解决。属于重大设计问题，可在*天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。**.*.*各施工阶段开始前，按设计人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。**.*.*参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。**.*设计人的主要工作如下：第**条设计服务**.*设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。
**.*.*项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。**.*.*参与工程竣工验收，参与编写工程总结。**.*.*协助指定设备系统的调试计划和参与设备试车调试。**.*.*对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。**.*.*提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人公正推荐*家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能有倾向性和排它性。**.*.*配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，其招标文件技术部分由设计人负责编写，并配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。
**.*设计人保证本项目设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任，并保证发包人可无障碍的使用相关设计文件，如发包人不同意使用侵权设计文件的，设计人应负责按相同设计质量及标准予以重新设计并不增加设计费用。**.*本项目设计的署名权归设计人所有，其它著作权和使用权归发包人所有；发包人、设计人双方均不得将此项目的设计文件（资料）用于其它工程项目，否则视为侵权；对署名权或其他版权产生侵害的*方承担由此引起的*切法律责任。第**条知识产权**.*本合同生效之日起至工程竣工验收合格后满*年止为服务期限。工程投入使用后，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人必须继续提供服务，直至满足要求为止。上述延期服务，发包人不额外支付费用。**.*如按****市工程档案资料备案相关规定，需设计人在工程竣工图纸上盖章的，设计人应按规定盖章，不另行向发包人计取费用。**.*根据工程进展情况和需要，对*些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。
**.*凡因履行本合同而引起的*切争议或与本合同有关的争议，应由甲、乙双方通过友好协商解决。协商不成时，双方均同意向工程所在地人民法院起诉。**.*本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。第**条法律适用及争议解决**.*任何*方不得泄露对方的技术资料和商业秘密。**.*设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为设计人严重违约，设计人应返还本合同所有已付费用，发包人有权追究设计人因此引起的其他法律责任。**.*发包人拥有设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的所有权及完全使用权。
本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。第***条合同终止**.*当事人*方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后*日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后*日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。**.*因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。第**条不可抗力**.*在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款甲、乙双方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，双方应协商解决争议；无法协商而通过诉讼方式解决争议的，乙方除应及时移交材料和退场外，不得防碍甲方另行委托他人实施本建设项目的工作。
**.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需差旅费由发包人承担。**.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。**.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件服从。第***条其他发包人、设计人双方均应保护在合同履行过程中知悉的对方的经济、技术保密信息，未经对方同意，不得泄露，否则，责任方应承担赔偿责任。第***条保密责任
发包人：（公章）设计人：（公章）**.*本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。**.*本合同经双方签字盖章后生效。**.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，差旅费用由发包人支付。
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：住所：住所：
帐号：帐号：开户银行：开户银行：传真：传真：
订立时间：年月日邮政编码：邮政编码：
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
