以采购预算金额作为计算基数,参照原国家计委计价格[****]****号及发改办价格[****]***号通知规定下浮**%,由成交人在领取成交通知书前向招标代理机构交纳成交服务费。
*、总则
*.适用范围
*.*本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的工程采购。
*.*本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。
*.采购主体
*.*本次磋商的采购人是****理工大学。
*.*本次磋商的采购代理机构是****。
*.*本次磋商的“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统
称。
*.合格供应商(实质性要求)
合格供应商应具备以下条件:
*.*具备法律法规和本采购文件规定的资格条件;
*.*不属于禁止参加本项目采购活动的供应商;
*.*按照规定获取了磋商文件,属于实质性参加****活动的供应商。
*.磋商费用
供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。
*.充分、公平竞争保障措施(实质性要求)
*.*利害关系供应商处理。单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关
系的不同供应商不得参加同*合同项下的****活动。采购项目实行资格预
审的,单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参
加资格预审,但只能由供应商确定其中*家符合条件的供应商参加后续的政府
采购活动,否则,其响应文件作为无效处理。
*.*利害关系授权代表处理。*家以上的供应商不得在同*合同项下的采购
项目中,委托同*个自然人、同*家庭的人员、同*单位的人员作为其授权代
表,否则,其响应文件作为无效处理。
*.*前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管
理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。供
应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询
论证,其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服
务商务要求、评标因素和标准、****合同等实质性内容条款的,视同为采
购项目提供规范编制。
*.*供应商实际控制人或者中高级管理人员,同时是采购代理机构工作人
员,不得参与本项目****活动。
*.*同*母公司的*家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同*合同
项下的采购活动,不得以不同供应商身份同时参加本项目同*合同项下的采购
活动。
*.*供应商与采购代理机构存在关联关系,或者是采购代理机构的母公司或
子公司,不得参加本项目****活动。
*.*回避。****活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系
之*的,应当回避:
(*)参加采购活动前*年内与供应商存在劳动关系;
(*)参加采购活动前*年内担任供应商的董事、监事;
(*)参加采购活动前*年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
(*)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、*代以内旁系
血亲或者近姻亲关系;
(*)与供应商有其他可能影响****活动公平、公正进行的关系。
本项目****活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购
项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人,以及采购代理机构负
责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采
购活动中需要依法回避的相关人员是指磋商小组成员。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向采购
代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回
避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。
*.联合体竞争性磋商(实质性要求)
本项目不接受联合体参与采购活动。
*.磋商保证金(实质性要求)
*.*供应商必须以人民币为计量单位提交磋商文件规定数额的磋商保证
金,并作为其报价的*部分。联合体磋商的,可以由联合体的*方或者共同提
交磋商保证金,以*方名义提交磋商保证金的,对联合体各方均具有约束力。
*.*未按磋商文件要求在规定时间前交纳规定数额磋商保证金的响应文件
无效。
*.*供应商所交纳的磋商保证金不计利息。
*.*未成交供应商的磋商保证金,将在成交通知书发出后*个工作日内全
开户行:工行****沙河支行理工大学分理处。
银行账号:*******************。
交款时间:成交通知书发放后,****合同签订前。
请务必注明:****理工大学_____________工程履约保证金。
(*)履约保证金的有效期
履约保证金的有效期应当自本合同生效之日起至工程竣工结算审计完毕之
日止。
(*)履约保证金的退还
履约保证金应在工程竣工结算审计完毕,由承包人向发包人提出退还申请
后,**天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约保证金有关的任何利息
或其它类似的费用或者收益。
(*)通知义务
不管履约担保条款中如何约定,发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求
**天前,应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是,
本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。
*、材料设备供应
*、发包人供应材料设备
发包人在本合同承包范围内不供应材料设备。
*、承包人采购材料设备
本合同《通用条款》**.*款不予采用。
承包人采购材料设备的约定:
(*)对于磋商文件中规定品牌的材料(设备),承包人须按磋商文件中所
报的品牌采购,且采购前先将样品送监理及发包人认可。若有特殊原因需更换
品牌,在采购*天前报监理、及发包人,经监理及发包人认可后方能采购。
(*)对于磋商文件中由承包人自报品牌的材料(设备),承包人须按响应
文件中《主要材料价格表》中所报的品牌或设计图纸中的参数进行采购,且采
购前先将样品送监理及发包人认可。若承包人擅自更换品牌,则每发生*次,
向发包人承担****元违约责任,发包人可在进度工程款或履约保证金中直接扣
除。并重新换用发包人认可的材料。
(*)承包人应保证其提供的材料是全新的,未使用过的,并在各个方面符
合本合同规定的质量、规格和性能。承包人应保证其货物经过正确加工、安装、
正常操作和保养在货物寿命期内运转良好。在合同条款规定的质量保证期内,
承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷负责。出现上述情
况,承包人应在*天之内,除技术规格中另有规定外,免费负责更换。
(*)供应商磋商报价中所报材料的质量等级、技术规格等应满足磋商文件
规定的要求,保证材料质量达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求。
对于采购人已列出的材料品牌或生产厂家的材料,供应商应按列出的材料品牌
型号或生产厂家进行报价,成交后必须在采购人要求的品牌型号或生产厂家中
采购满足磋商文件要求的产品。对于采购人未列出材料品牌或生产厂家的材料,
供应商所报材料的质量等级、技术规格等应保证材料质量达到国家或地方相关
质量技术规范、标准的要求,否则采购人有权要求成交供应商无偿更换满足磋
商文件要求的产品,由此引起的费用增加和工期延误均由成交供应商自行承担。
磋商报价中所报材料必须满足施工图设计要求及国家相关施工、技术规范
材料选用等级要求及磋商文件规定材料的要求,保证材料质量。
*、工程变更
变更必须以发包人发出的《工程变更通知单》为准,设计院出具的《设计
变更通知单》必须经发包人签字后方可作为施工和结算的依据。
*.竣工验收与结算
竣工验收
*、承包人提供竣工图的约定:竣工验收后*个月内,承包人向发包人提交
竣工图及竣工资料*套。
*、中间交工工程的范围和竣工时间:无
竣工结算
工程竣工验收合格后,承包人应在**日历天内,向发包人提交审核资料(逾
期提交*天,罚款****元,以此类推),由甲方指定的第*方进行审计,审计
费承担方式如下。
*、结算审减率在*%以内的效益审计费由发包方支付,超过*%的部分由承
包方支付。
*、承包方缴纳施工用水电费,按审计后的工程总造价的*.*%执行,由承包
方直接向发包方计财处缴纳后,由发包方向承包方支付工程尾款。
*、违约、索赔和争议
违约
*、本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
(*)本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任:无
(*)本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任:无
*、双方约定的发包人其他违约责任:
(*)发包人现场代表或监理工程师的错误指令使承包方造成重复劳动等情
况时,由发包人负担由此引起的*切损失。
(*)承包人应无条件按期支付农民工工资,如有拖欠,发包人有权没收承
包人履约保证金,并有权使用月进度款对民工工资进行合理支付,且施工方不
得以此停工、窝工等。
*、本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
(*)承包人必须自合同签订之日起*个工作日内进场施工,每延误*天
扣除履约保证金的*%,若延期超过**个日历日,自动解除本合同,履约
保证金不予退还。
(*)本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任:每
延期*天扣工程款****元,扣除总额不超过合同价款的**%。
**.*双方约定的承包人其他违约责任:/
(*)本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任:
采用“通用条款”第**.*条。
(*)双方约定的承包人其他违约责任:
*、磋商时,承包人所报的项目经理和技术负责人必须与施工时保持人员
*致,并常驻现场。若承包人需更换项目经理或技术负责人,需报发包人同意
后方可更换。否则,发包人有权进行处罚。
*、承包人的安装施工人员进场时,其资质及特殊工种人员操作岗位证书,
必须经监理单位审查后方可持证上岗,若某个安装分项在施工过程中,监理人
员发现*次违反国家及行业标准规范者,发包人有权取消承包人对该分项的承
包权并另行指定分包商,所发生的费用由承包人按实支付,承包人必须无条件
接受和配合施工(该分项计取配合费)。
*、争议
**.*本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,
双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中
发生的争议双方同意按下列第(*)种方式解决:
(*)向发包人所在地仲裁委员会申请仲裁;
(*)向发包人所在地人民法院起诉。
**、其他
*、工程分包
发包人不允许承包人将承包工程的任何部分分包。
*、不可抗力
双方关于不可抗力的约定:①、战争、动乱、非承包人引起的火灾等;②、
*级及以上大风、降水量在**毫米及以上大雨、大雪、*级及以上地震等自然
灾害。
*、保险
本合同《通用条款》**.*款不予采用。
本工程双方约定投保内容如下:
(*)发包人投保内容:发包人自行负责。
发包人委托承包人办理的保险事项:工程*切险及第*方责任险,费用由
承包人承担并计算在综合报价中。
(*)承包人投保内容:承包人自行负责
*、担保
本工程双方约定担保事项如下:
本合同《通用条款》第**条不予采用。
*、合同份数
双方约定合同份数:本合同*式*份,承包人、发包人各执*份。
*、补充条款
*、工程按实结算,设计变更和现场签证及因发包人原因导致的费用增加按
实调整,承包人在保证不影响工程质量和不损坏发包人利益前提下采用的*系
列施工工艺和施工方法的改变而降低成本的措施其利益所得归承包人所有。
*、承包人应在公示开始后*个工作日内,向监理人和发包人提交承包人在
施工场地的管理机构以及人员安排的报告,其内容应包括管理机构的设置、各
主要岗位的技术和管理人员名单及其资格,以及各工种技术工人的安排状况。
承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。承包人应按合同约定指
派项目经理,并在约定的期限内到职,承包人派驻施工现场的项目经理、项目
总监、主要技术负责人与磋商文件承诺不符的,视同转包。发包人有权终止承
包合同。
*、实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。发包人须在承包人
提供磋商文件承诺的人员的执业资格证书原件后才能签订合同,至合同标的的
主体工程完工后才能退还。承包人项目经理短期离开施工场地,应事先征得发
包人同意,并委派代表代行其职责,未经发包人同意擅自离开视为离职,每发
生*次罚款**元,发生*次,发包人有权终止承包合同。为保证工程质量和
维护招磋商工作的严谨性,在没有得到发包人同意的情况下承包方不得擅自更
换磋商文件中承诺的任何管理人员,否则按以下条款处罚:(*)更换项目经理或
技术负责人的,罚款**元/人·次;(*)更换其他管理人员的,罚款**元/人·次;
发生*次,发包人有权终止承包合同。如确有特殊情况,经发包人同意,可更
换相同资质人员,不作罚款或退场处理。发包人有权随时检查承包人到岗情况。
*、增加工程项目和工程量应根据发包人的要求,按程序申报,应经发包人
指定单位负责人签字确认后生效。增加的工程项目按磋商报价比例下浮进行审
计结算。
*、工期延期的计算办法:由于重大设计变更等原因增加工程量造成的工
期增加,按下面公式计算:(增加工程量价款/合同价款)×合同工期。
*、发包人对承包人提前竣工不支付赶工等补偿费用。
*、工程施工过程中遇到其他问题时或未尽事宜双方积极协商解决。
*、拆除的材料,应如数交予发包人,不得擅自处理,如有违约,罚款****
元,同时返还材料。
第*部分合同附件
*、工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条
例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商*致,对签订工程质量
保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承
担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水
要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双
方约定如下:质保期:详见《建设工程质管管理条例》第*章第**—**条。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保
修期如下:
(*)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年;
(*)装修工程为*年;
(*)供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
(*)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;
(*)市政桥梁工程为/年;
(*)市政道路路基为/年;
(*)市政道路路面为/年;
(**)其他项目保修期限约定如下:/。
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现
场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》
的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单
位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
*.*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项:
承包人向发包人支付审定金额的*%作为工程质保金后,保金在质保期满并
工程无质量问题后*次性(无息)退还承包人。承包方接到保修通知书后*天
内必须到场保修,否则发包方可请人保修,所发生的费用在保修金中支付。
*.*本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同
签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):,承包人(公章):
法定代表人(签字):,法定代表人(签字):
委托代理人(签字):,委托代理人(签字):
年月日,年月日
*、安全生产合同
为在工程(项目名称)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施
工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人****理工大学(发
包人名称,以下简称“发包人”)与承包人(承包人名称,以下简称“承包人”)
特此签订安全生产合同:
*.发包人职责
(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的
有关安全要求。
(*)按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进
行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则,即:同时设
计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
(*)定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场进行安全生产检查,监督承包人及时处理发现
的各种安全隐患。
*.承包人职责
(*)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理
条例》等国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
(*)坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强
安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机
构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展
安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必
须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、
总结和评比。
(*)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包
括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,*环不漏;各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产
的第*责任人。
(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任
何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参
加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操
作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、
建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、
瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方
准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管
理责任。
(*)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防
设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何
种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述
同样行为。
(*)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员
应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(*)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签
字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁
使用。
(*)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安
全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(**)承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安
全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故
行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“*不
放过”的原则,严肃处理相关责任人。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部
工程竣工验收后失效。
*.本合同*式*份,承包人、发包人双方各执*份。
发包人:,(盖单位单)承包人:
(盖单位单)
法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:
(签字)
年月日,年月日
*、廉政责任书
发包人:****理工大学
承包人:
为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,
防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法
权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政
责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设
的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有
规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反
建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节
严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、
事后应遵守以下规定:
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好
处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐
等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设
管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产
品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严
格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规
定:
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、
贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,依据有关法律、法
规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人包人单位造
成经济损失的,应予以赔偿。
*.*承包人包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的,依据有关法律
法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济
损失的,应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效
力。经双方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份,发包人承包人包人各执*份,具有同等效力。
发包人:(公章):****理工大学承包人(公章):
法定代表人(签字):,法定代表人(签字):
法定委托代表人:,法定委托代表人:
****年月日,****年月日
资格审查报告
项目名称
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
采购编号
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
资格审查依据
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
《竞争性碳商文件》
响应文件内容是否与碳高文件规定*致
响应文件内容是否与碳高文件规定*致
是
是
否
否
报名的供应商名单
报名的供应商名单
报名的供应商名单
报名的供应商名单
报名的供应商名单
报名的供应商名单
供应商*
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
供应商*
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
供应商*
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
通过资格审查的供应商名单
供应商*
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
供应商*
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
供应商*
深圳市*德装饰设计工程有限公司
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
未通过资格审查的供应商名单
供应商*
/
原因
无
通过资格审查的供应商是否达到*家
是
是
√
√
√
否
否
采购活动是否终止
采购活动是否终止
是
是
否
否
*
评审小组成员(签字)
监督人员:
日期:****年*月**日
碳商报告
项目名称
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
****理工大学****项目
采购编号
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
参加碳商的供应商名单
供应商
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
****锦程道建筑装饰设计工程有限公司
供应商*
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
****鸿成佳建筑工程有限责任公司
供应商*
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司
深圳市*德装饰设计工程有限公司