常平中学初中部运动场
改造工程
招标文件
第*章合同条款及格式
招标编号：
合同编号：
****省建设工程
标准施工合同
工程名称：****
工程地点：****市常平镇
发包人：****市常平中学初中部
承包人：
****省建设厅制
目录
第*部分协议书
第*部分通用条款
*、总则
*定义
*合同文件及解释
*阅读、理解与接受
*语言及适用的法律、标准与规范
*施工设计图纸
*通讯联络
*工程分包
*现场查勘
*招标错失的修正
**投标文件的完备性
**文物和地下障碍物
**事故处理
**交通运输
**专项批准事件的签认
**专利技术
**联合的责任
**保障
**财产
*、合同主体
**发包人
**承包人
**现场管理人员任命和更换
**发包人代表
**监理工程师
**造价工程师
**承包人代表
**指定分包人
**承包人劳务
*、担保、保险与风险
**工程担保
**发包人风险
**承包人风险
**不可抗力
**保险
*、工期
**进度计划和报告
**开工
**暂停施工和复工
**工期和工期延误
**加快进度
**竣工日期
**提前竣工
**误期赔偿
*、质量与安全
**质量与安全管理
**质量标准
**工程质量创优
**工程的照管
**安全文明施工
**测量放线
**钻孔与勘探性开挖
**发包人供应材料和工程设备
**承包人采购材料和工程设备
**材料和工程设备的检验试验
**施工设备和临时设施
**工程质量检查
**隐蔽工程和中间验收
**重新验收和额外检查检验
**工程试车
**工程变更
**竣工验收条件
**竣工验收
**缺陷责任与质量保修
*、造价
**资金计划和安排
**工程量
**工程计量和计价
**暂列金额
**计日工
**暂估价
**提前竣工奖与误期赔偿费
**优质优价奖
**合同价款的约定与调整
**后继法律法规变化事件
**项目特征描述不符事件
**分部分项工程量清单缺项漏项事件
**工程变更事件
**工程量偏差事件
**费用索赔事件
**现场签证事件
**物价涨落事件
**合同价款调整程序
**支付事项
**预付款
**安全文明施工费
**进度款
**竣工结算
**结算款
**质量保证金
**最终清算款
*、合同争议、解除与终止
**合同争议
**合同解除
**合同解除的支付
**合同终止
*、其他
**缴纳税费
**保密要求
**廉政建设
**禁止转让
**合同份数
**合同备案
第*部分专用条款
*、定义
*、合同文件及解释
*、语言及适用的法律、标准与规范
*、施工设计图纸
*、通讯联络
*、工程分包
*、招标错失的修正
**、投标文件的完备性
**、交通运输
**、专项批准事件的签认
**、发包人
**、承包人
**、现场管理人员任命和更换
**、发包人代表
**、监理工程师
**、造价工程师
**、承包人代表
**、指定分包人
**、承包人劳务
**、工程担保
**、不可抗力
**、保险
**、进度计划和报告
**、开工
**、暂停施工和复工
**、工期及工期延误
**、竣工日期
**、质量目标
**、安全文明施工
**、测量放线
**、发包人供应材料和工程设备
**、承包人采购材料和工程设备
**、材料和工程设备的检验试验
**、施工设备和临时设施
**、隐蔽工程和中间验收
**、工程试车
**、工程变更
**、竣工验收
**、缺陷责任与质量保修
**、工程量
**、工程计量和计价
**、暂列金额
**、暂估价
**、提前竣工奖与误期赔偿费
**、工程优质费
**、合同价款的约定与调整
**、项目特征描述不符事件
**、分部分项工程量清单缺项漏项事件
**、工程变更事件
**、工程量偏差事件
**、现场签证事件
**、物价涨落事件
**、合同价款调整程序
**、支付事项
**、预付款
**、安全文明施工费
**、进度款
**、竣工结算
**、结算款
**、质量保证金
**、最终清算付款
**、合同争议
**、合同解除
**、合同解除的支付
**、保密要求
**、禁止转让
**、合同份数
**、补充条款
第*部分附件与格式
附件*：联合体施工协议书格式
附件*：发包人供应材料和工程设备*览表格式
附件*：工程质量保修书格式
附件*：廉政合同格式
附件*：履约银行保函格式
附件*：履约担保书格式
附件*：银行支付保函格式
附件*：支付担保书格式
附件*：预付款银行保函格式
第*部分协议书
发包人:（全称）****市常平中学初中部
承包人:（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成*致意见，订立本协议书。
*、工程概况
工程名称：****
工程地点：****市常平镇
工程内容：地基基础工程、主体工程、装修装饰工程、屋面工程、给排水工程、电气工程
工程规模：改造运动场*座，地上*层，占地面积约*****.**平方米，其中包含建筑物：舞台的设
备间、卫生间的设备间及卫生间、舞台的建筑面积分别约为：***.**平方米、***.**平方米、***.*平方
米；包含构筑物：篮球场、跳远沙地及助跑区、排球场、羽毛球场、田径场、健身器材区的占地面积分别
约为：****.*平方米、****.**平方米、****平方米、***.**平方米、*****.*平方米、***.*平方米。
钢框架结构，建筑物总建筑面积约***.**平方米，最大单体建筑面积为***.*平方米，建筑高度为*.*
米，最大单跨跨度约**.**米
结构形式：钢框架结构
工程立项、规划批准文件号：东发改常〔****〕**号
资金来源：****
*、工程承包范围
承包范围：****，按招标图纸及工程量清单所含内容，包括：
（*）地基基础工程，含土石方挖运、基坑支护、基础施工、基坑回填、场地平整夯实等；
（*）主体工程，含钢结构、主体结构、墙体、舞台、门窗、挡土墙、连廊、预埋件及孔洞预留、防
水、原景观亭迁移至植物园、现有运动场护网拆除、现有砖墙拆除、原有树木迁移等；
（*）装修装饰工程，含楼地面装饰、内外墙面装饰、路面铺装、塑胶跑道、人造草坪足球场、羽毛
球场、篮球场、排球场、跳远场地、铅球场地、跳高场地、运动场防护网、篮球架、防护栏、防撞软包、
栏杆、油漆、台阶、坡道、隔断、洗脸台、淋浴器、镜子、卫生洁具等；
（*）屋面工程，含防水层、单层彩钢板屋面等；
（*）给排水工程，含给水系统、排水系统、室外消火栓系统、雨水口、化粪池、排水沟、截水沟、
灭火器、各类阀门水表等管道附件安装、检查井砌筑等；
（*）电气工程，含配电系统、照明系统、防雷接地、灯具、开关、插座、应急照明及疏散指示、各
类井道砌筑等。
*、合同工期
工程合同工期总日历天数：天。
拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。（实际开工时间以发包人
或监理单位书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间推定）。
*、质量标准
工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
*、合同价款
合同总价人民币（大写）：；
人民币（小写）：元。
项目单价：□√详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□╳详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
其中包含：
定额工日工资总额为人民币（大写）：，人民币（小写）：元。
单列部分的：
绿色施工安全防护措施单列费人民币（大写）：，人民币（小写）：元。
*、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第*部分《通用条款》第*.*款赋予的规定*致。
*、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》第*条赋予它们的定义相同。
*、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工
附件*：履约银行保函格式
承包商履约保函【市财政资金投资的招标项目采用】
（第*阶段）
致：（发包人全称）
鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)
签订（工程名称）施工合同(编号，年月日签署)，并保证承包人按合同约
定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合
同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额
为合同总价的**%，即人民币(大写)(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内
偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求的**个工作日内无条件予
以支付。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任
何修改或补充而解除。
本保函的有效期从合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书后**日内保持有效。
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日
`
承包商履约保函【市财政资金投资的招标项目采用】
（第*阶段）
致：（发包人全称）
鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)
签订（工程名称）施工合同(编号，年月日签署)，并保证承包人按合同约
定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合
同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额
为合同总价的*%，即人民币(大写)(¥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我行保证在担保金额额度内
偿还或偿清发包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求的**个工作日内无条件予
以支付。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任
何修改或补充而解除。
本保函的有效期从发包人向承包人颁发工程竣工验收证书至结算经合同双方签字确认后**日内保持
有效。
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日
承包商履约保函（试行）【非市财政资金投资的招标项目采用】
编号：(工字)第号
（业主）：
鉴于贵方与（以下简称“承包商”）就项目签订的《****省建设工
程标准施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方
式向贵方提供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大
写：）。
*、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日后**天内。
贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应
调整。
*、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之*承担保证责任：
（*）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第*条规定
的保证金额。
（*）由我方在本保函第*条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
*、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材
料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损
失情况的证明材料。
贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要
求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担
保证责任。
*、保证责任的解除
*、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方
保证责任解除。
*、承包商按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
*、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付
款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
*、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦
解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*、因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其
相应的保证责任。
*、贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面
同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
*、因不可抗力造成承包商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为
法院。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：
保证人：
法定代表人（或授权代理人）：
年月日
附件*：履约担保书格式
履约担保书
致：（发包人名称）
鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已与（发包人名称）（以下简称“发
包人”）就（工程名称）签订了合同（下称“合同”）；
鉴于你方在合同中要求承包人向你方提交下述金额的履约担保，作为承包人履行本合同责任的保证，
本担保人同意为承包人出具本担保书。
根据本担保书，本担保人向你方承担支付（币种，金额，单位）（小写）的责任，并无条件受
本担保书的约束。
承包人在合同履行过程中，由于资金、技术、质量或其他非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，
当你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，本担保人将无条件地于日内予以支付。
本担保人不承担超过本担保书金额的责任。
除你方以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
本担保书的期限从上述合同签订之日起到工程竣工验收合格之日后**天内保持有效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖私章）
日期年月日
附件*：银行支付保函格式
支付银行保函【市财政资金投资的招标项目采用】
致：（承包人全称）
鉴于（发包人全称）(下称“发包人”)与
（承包人全称）(下称“承包人”)签订（工程
名称）施工合同，并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款
的义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的银行提交合同指定的发包人履行本合同全部义
务和责任的担保金额等事实，我行愿意为发包人出具保函，以担保金额人民币(大写)
元(¥元)向承包人提供不可撤销的担保。
如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时，我行
在发包人出具本保函正本后，保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因该项违约或违背所造成的经济损
失，并在接到承包人要求的第**天内予以支付，无需承包人出具任何证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。
我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任
何修改或补充而解除。
本保函自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并经****市财政投资审核办公室按有关规定审核结
算之日后**天内有效。
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日
业主支付保函【非市财政资金投资的招标项目采用】
编号：(工字)第号
（承包商）：
鉴于贵方与（以下简称“业主”）就项目于年月日签订编
号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应业主的申请，我方愿就业主履行主合同约定
的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：
*、保证的范围及保证金额
我方的保证范围是主合同约定的工程款。
本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。
我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大
写：）。
*、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日。
贵方与业主协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应
调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。业主未按主合同约定向贵方支付工程款的，由我方在保证金额
内代为支付。
*、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及业主未支付主合同约定工程款的证明材
料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。
在出现贵方与业主因工程质量发生争议，业主拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保
证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具
的质量说明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担
保证责任。
*、保证责任的解除
*、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方
保证责任解除。
*、业主按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方
保证责任解除。
*、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款
项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
*、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦
解除。
我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*、因贵方违约致使业主不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、依照法律法规的规定或贵方与业主的另行约定，免除业主部分或全部义务的，我方亦免除其相应
的保证责任。
*、贵方与业主协议变更主合同的，如加重业主责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，
否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。
*、因不可抗力造成业主不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为
法院。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。
本条所称交付是指：
保证人：
法定代表人（或授权代理人）：
年月日
附件*：支付担保书格式
支付担保书
致：（承包人全称）
根据本担保书，（招标人名称）作为委托人（以下简称“发包人”）和（担保人名称）作
为担保人（以下简称“担保人”）共同向（承包人名称）（以下简称“承包人”）承担支付人民币
（大写）元（***元）的责任，发包人和担保人均受本支付担保书的约束。
鉴于发包人已于年月日与承包人为（工程合同名称）的履行签订了工程承
发包合同（下称合同），我方愿为发包人和你方签署的工程承发包合同提供支付担保（下文中的合同包括
合同中规定的合同协议书、合同文件等）。
本担保书的条件是：如果发包人在履行上述合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给承包人
造成经济损失或不按合同约定付款时，当承包人以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将
于天之内予以支付。
本担保人不承担大于本担保书限额的责任。
除了你方以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。
本担保书有效期截止至除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖私章）
地址：
日期：年月日
附件*：预付款银行保函格式
预付款银行保函
致：（发包人全称）
鉴于（承包人全称）(下称“承包人”)与（发包人全称）(下称“发包人”)
签订（工程名称）施工合同(编号，年月日签署)，并保证承包人有权获得
按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的开工预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可
的银行提交合同指定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我行愿意为承包人出具保函，以担保金额人
民币(大写)(￥元)向发包人提供不可撤销的担保。
如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定时，我行保证在担保金额额度内偿还或偿清发
包人因该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人要求的第天内予以支付，发包人应提供承
包人有上述违约或违背合同事实的证据或相关的证明材料。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。
我行承诺：不论是否经我行知晓或同意，我行的义务和责任不因发包人与承包人对合同条款所作的任
何修改或补充而解除。
本保函在与开工预付款等额的担保金额支付完毕，或发包人抵扣完开工预付款后第**天起失效。
法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖私章）
担保银行盖章：
地址：
日期：年月日
****市房屋建筑和市政基础设施工程财政性投资项目施工招标文件示范文本-综合评估法专用
.，（********版）试行
，综
{****}
招标文件
招标编号：**************
********
*
*
招标人：****市常平中学初中部
*
签发人：古松*
招标代理机构：****，**
招标代理机构项目负责人:李志坚
招标代理机构编制人:****
招标代理机构复核人:叶焕然
****年*月**日
重要提示
*.本次招标项目启用电子标书。
*.投标人将被要求递交具备法律效力的电子投标文件。为此，投标人应当具备使用依法
设立的电子认证服务提供者签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。
投标人可向依法设立的电子认证服务提供者申请办理电子签名认证证书（简称：数字证书，
包括企业数字证书和个人数字证书）。
*.除特别说明外，招标文件相关条款中提及的以及第*章“投标文件格式”中的投标人
“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章”均指由数字证书电子签名。
*.投标人必须使用计算机互联网络（以下简称网络）将投标文件以***格式上传提交至
****市公共资源交易中心招标投标管理系统（以下简称招标投标管理系统）。
*.投标人在投标会上对投标文件进行解密的电子签名认证证书必须为机构证书或制作
本工程投标文件的业务证书。
*.投标人应及时提交投标文件，如在投标文件截止时间前因网络等任何原因未能成功上
传投标文件，相关后果由投标人自行承担。
*.投标人上传投标文件时，需设置投标文件查询密码（用于查询投标文件递交情况、撤
********
销投标文件及签到时匹配对应的招标文件）。成功上传投标文件后，招标投标管理系统将自
*
动随机生成投标文件识别码。识别码是招标投标管理系统确认投标人提交投标文件的唯*凭，*
证，投标人须妥善保管。识别码丢失后，投标人将无法找回投标文件，需重新上传提交。，*
*.如未在投标文件递交截止时间前匹配对应的投标文件，视为投标人未提交。*
*.本招标项目在****市公共资源交易网（****://****.**.***.**）等法定媒体发布招标
**
公告，本项目招标公告及招标文件的修改、补充在****市公共资源交易网发布。发布内容在
其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在****市公共资源交易网发布的文本为准。
招标文件使用指引
*、为了规范工程施工招标投标活动，保障招标人和投标人的合法权益，根据相关法律
法规，结合我市建设工程施工招标投标活动的实际，修订了《****市房屋建筑和市政基础设
施工程财政性投资项目施工招标文件示范文本-综合评估法专用》（********版）(****)。
本示范文本自****年*月*日起发布实施。
*、本施工招标文件示范文本的主要编写依据：
*．《中华人民共和国建筑法》；
*．《中华人民共和国招标投标法》；
*．《中华人民共和国招标投标法实施条例》
*.《中华人民共和国合同法》；
*.《中华人民共和国电子签名法》；
*．《****项目施工招标投标办法》(国家*部委**号令)；
*.《电子招标投标办法》(国家*部委**号令)；
*．《****省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；
*.《****市建设工程招标投标管理暂行办法》
********
**．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》(建设部)；
*
**．《****市住房和城乡建设局关于调整我市房建市政工程施工招标项目中标方式的通
*
知（试行）》(东建市〔****〕***号)；
*
**．其他有关****的法律、法规、规章和规范性文件。
*
*、有关问题的说明
**
*．招标文件中的所有空格招标人必须按实填写。招标文件中注有“■”或“”符号的
条款为采用的条款，注有“”符号的条款为不采用的条款。对本招标文件示范文本其余章
节如需进行补充、删除或修改的，须统*写入本招标文件的第*章。同时，应明确注明是对
招标文件示范文本何部分的何章何节何条何款进行的补充、删除或修改。第*章内容与其他
部分有冲突时，以第*章内容为准，但与相关法律、法规、政策相冲突的除外。
*．招标文件须根据本工程的招标方式对应公开招标或邀请招标时采用的条款进行对应选
用。
*．招标文件第*章投标人须知中的投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第*.*.*
项“工程规模”描述整个建设项目的规模情况和使用功能反映工程资质等级和项目负责人等
级要求指标的内容。
*．招标文件前附表第*.*.*项应注明建设资金落实情况，并符合相关的规定要求。
*．招标文件前附表第*.*.*项“招标范围”，应详细说明本次招标工程的具体项目等定
量规模和项目特征。
*．招标文件前附表第*.*.*项投标有效期是指从投标截止之日起的*段时间内投标文件
保持有效，投标有效期不宜过短，因在这段时间内要保证开标、评标、定标、招标投标结果
备案、签订合同等，*般投标有效期在**～***天之间。
*.制作电子招标文件工程量清单时，“招标控制价”*栏须对应填写招标文件中的“最
高限价”。
*.如对招标文件进行修改，除发布补充通知外，还需重新生成招标文件；如对招标文件
进行澄清或答疑(不涉及修改)，只发布补充通知，无需重新生成招标文件。
*、招标文件第*章“评标办法”中的“评标办法前附表”（详细性评审部分）中，由
招标人根据项目需求合理设置商务、经济、技术评审标准和得分比例,鼓励招标人不将商务部
分作为综合评估的内容。招标人在招标文件中细化评分标准,设置各评审因素的评分范围。
*、发出的招标文件资料必须使用以下格式上传至****市公共资源交易网：
*、电子版的招标图纸***或***文件格式扫描，压缩后用***格式上传；
*、预算采用***文件格式扫描，压缩后用***格式上传；
*、补充通知采用***文件格式扫描，压缩后用***格式上传。
*、招标工作严格按国家、省和****市政府的相关规定进行，实行招标人负责制，本工
********
程招标文件的解释权属于招标人，****市公共资源企业库及电子资质审查系统是为实现招标
*
投标会议以公平、公正、公开为原则顺利开展的辅助工具，招标人对招标文件内容的准确性，*
与合法性负责。
*
*、有下列情形之*的，招标人应暂停、中止或终止电子交易活动：
*
（*）交易平台因网络病毒、黑客攻击引起故障；
（*）交易平台因遭受破坏或发生电力、网络故障、系统故障等不可抗力的因素，导致**
交易平台不能正常运行的；
（*）行政监督部门可以根据《****市建设工程招标投标管理暂行办法》第***条规
定要求暂停电子交易活动的；
（*）其他不可抗力的情形。
*、请使用单位在试行过程中，将意见、建议、以及遇到的问题，及时向****市住房和
建设局招标投标管理办公室书面反映，以便在修订中改正和完善，在此预致谢忱。
目录
第*卷
第*章招标公告/投标邀请书
*．招标条件
*．项目概况与招标范围
*．投标人资格要求
*．招标文件的获取
*．投标文件的递交
*．发布公告的媒介
*．投标担保
*．其他说明
*．联系方式
第*章投标人须知
投标人须知前附表
*.总则
*．招标文件
*．投标文件
*．投标
*．开标
*．评标
*．合同授予
*．重新招标和不再招标........................................................................................................................***
*．纪律和监督
*
**、其他内容
**、需要补充的其他内容......................................................................................................................***
附件*：投标保函（银行电子保函参考样式）...................................................................................**，*
附件*：关于参加投标会的授权委托书
附件*：项目班子人员组成表..............................................................................................................**，**
附件*：资格审查业绩要求表
第*章评标办法
评标办法前附表*-*（技术标暗标部分有效性评审）
评标办法前附表*-*（商务标部分有效性评审）
评标办法前附表*-*（投标文件价格部分有效性评审）
评标办法前附表*-*技术标部分评审标准
评标办法前附表*-*商务标部分评审标准
评标办法前附表*-*价格部分评审标准
*、评标方法
*.评审标准
*.*有效性评审标准
*.*详细评审标准
*.评审细则
*.*评标组织机构
*.*评标委员会的主要工作内容
*、评标程序
第*章合同条款及格式
第*章工程量清单
工程量清单说明
第*章图纸及招标控制价内容
*、招标图纸
*、图纸目录
*、图纸
*、招标控制价内容
第*章技术标准和要求
附表*装饰材料明细表
附表*安装材料、设备明细表
附表*材料明细表（补充页）
第*章投标文件格式
第*部分投标文件商务部分格式
目录
*、投标邀请书
*、法定代表人身份证明书
*、授权委托书
*、诚信守法投标承诺书
*、资格审查资料
（*）投标人基本情况表
（*）资格审查业绩证明材料
（*）拟投入本项目的班子人员组成表...............................................................................................***
（*）主要人员简历表..........................................................................................................................***
*、商务部分评审资料..........................................................................................................................***
*、联合体协议书
*
*、已标价工程量清单填报人资料
*、已标价工程量清单
**
第*部分投标函
第*部分投标文件技术部分格式
第*章招标人对招标文件的补充/修改
第*卷
********
*
*
*
*
**
第*章招标公告
****施工招标公告
招标编号:**************
致：投标人
*．招标条件
本招标项目****（项目名称）已由****市发展和改革局（项目审批、核准
或备案机关名称）批准建设，项目业主为****市常平中学初中部，建设资金来自****，招标人为东
莞市常平中学初中部。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
*．项目概况与招标范围
*.*本次招标项目的项目名称：****。
*.*本次招标项目的建设地点：****市常平镇。
*.*本次招标项目的规模：改造运动场*座，地上*层，占地面积约*****.**平方米，其中包含建筑
物：舞台的设备间、卫生间的设备间及卫生间、舞台的建筑面积分别约为：***.**平方米、***.**平方
米、***.*平方米；包含构筑物：篮球场、跳远沙地及助跑区、排球场、羽毛球场、田径场、健身器材区
********
的占地面积分别约为：****.*平方米、****.**平方米、****平方米、***.**平方米、*****.*平方米、
*
***.*平方米。钢框架结构，建筑物总建筑面积约***.**平方米，最大单体建筑面积为***.*平方米，建，*
筑高度为*.*米，最大单跨跨度约**.**米。*
*.*本次招标项目的投资金额：********.**元。*
*.*本次招标项目的招标控制价********.**元（其中包含的定额工日工资总额为人民币*******.**
**
元，含绿色施工安全防护措施单列费人民币*******.**元）。
*.*本次招标项目的招标控制价编制单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司，招标控制价审核单位：
****市常平****审核中心。
*.*本次招标项目的监督部门：****市住房和城乡建设局。
*.*本次招标项目的施工图设计单位:****市慧力建筑设计有限公司，审查单位：****市大业施工图
审查有限公司，勘察单位：韶关地质工程勘察院。
*.*本次招标项目的招标范围：****，按招标图纸及工程量清单所含内容，包
括：
（*）地基基础工程，含土石方挖运、基坑支护、基础施工、基坑回填、场地平整夯实等；
（*）主体工程，含钢结构、主体结构、墙体、舞台、门窗、挡土墙、连廊、预埋件及孔洞预留、防
水、原景观亭迁移至植物园、现有运动场护网拆除、现有砖墙拆除、原有树木迁移等；
（*）装修装饰工程，含楼地面装饰、内外墙面装饰、路面铺装、塑胶跑道、人造草坪足球场、羽毛
球场、篮球场、排球场、跳远场地、铅球场地、跳高场地、运动场防护网、篮球架、防护栏、防撞软包、
栏杆、油漆、台阶、坡道、隔断、洗脸台、淋浴器、镜子、卫生洁具等；
（*）屋面工程，含防水层、单层彩钢板屋面等；
（*）给排水工程，含给水系统、排水系统、室外消火栓系统、雨水口、化粪池、排水沟、截水沟、
灭火器、各类阀门水表等管道附件安装、检查井砌筑等；
（*）电气工程，含配电系统、照明系统、防雷接地、灯具、开关、插座、应急照明及疏散指示、各
类井道砌筑等。
*.**本次招标项目的计划工期：计划工期为***日历天，计划开工日期为****年**月**日，计划
竣工日期为****年**月**日。
*.**本次招标项目的质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
*．投标人资格要求
*.*资质要求：根据《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔****〕***
号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市〔****〕***号）、《建筑业
企业资质管理规定和资质标准实施意见》（建市〔****〕**号）及《住房城乡建设部关于简化建筑业企业
********
资质标准部分指标的通知》（建市〔****〕***号），本次招标要求投标人具备建筑工程施工总承包*级
*
或以上资质。
*
*.*项目负责人资格：
*
*.*.*需登记在****市公共资源交易企业库中，且登记的注册建造师等级（或小型工程项目负责人）
*
符合本款第*.*.*项的要求；
**
*.*.*未在其他任何在建工程中任职项目负责人。
*.*.*具备安全生产考核合格证（须为项目负责人安全生产考核合格证，即“建安*”类证）。
*.*.*根据《关于外省*级（含*级临时）建造师在莞执业的处理通知》（东建市〔****〕**号）的
相关规定，本项目不接受外省*级（含*级临时）建造师作为项目负责人参加投标。
*.*.**级或以上等级的注册建造师，建造师注册证书中列明的专业类别为建筑工程。
或小型工程项目负责人（需在本市企业任职，发证单位为****省建筑业协会、培训机构是****市建
筑业协会培训中心或****市建设培训中心），专业类别为：/；【可接受小型工程项
目负责人时采用】
*.*其他要求：
*.*.*企业应在****市公共资源交易企业库建档，且在****市公共资源交易企业库（相应企业档案“企
业资质栏”的“资质名称”项）中登记的资质不低于上述第*.*款规定的投标人资质条件要求。企业建档
应当按照《关于企业库建档有关事项的通知》(东公资交〔****〕**号)的要求填报相关信息。本次招标项
目要求以下企业建档信息必须填报且符合招标文件要求：
企业营业执照注册地及有效期正确填报；
安全生产许可证有效期正确填报；
进粤企业和人员诚信信息登记平台公示网址正确填报；
注册建造师的安考证类型及有效期正确填报；
*.*.*如企业在****市住房和城乡建设局已有本工程对应的企业类型信用档案，投标人应尽早核实信
用档案与交易企业库的统*社会信用代码（组织机构代码）是否填写*致，相应企业类型信用档案状态不
能为“限制投标及承接工程”或“限制投标”状态。
*.*.*在招标文件规定的系统信息数据采集时间前，投标人已在****市公共资源交易企业库建档，且
法人、法定代表人名称或企业、人员资质证书等与本次招标项目密切相关的信息发生变更时已办结该变更
的登记手续，投标人应登*****市公共资源交易网（网址：****://****.**.***.**）核实企业填报数据
真实有效。
*.*.*企业具备安全生产许可证。
*.*.*本次招标不接受具有下列情形之*的企业或者从业人员参与投标：********
如企业在****市住房和城乡建设局已有本工程对应的企业类型信用档案，投标人在本工程所，*
对应的企业类型信用总分小于（不含）**分的；*
自招标公告发布之日起前*年内在本市有放弃中标、拒不签订合同、应当提供而拒不提供履，*
约担保情形的；，*
中标人被查实存在影响中标结果的失信行为，不符合中标条件或者无正当理由放弃中标，导
**
致重新招标，再次参与同*项目投标的；
自招标公告发布之日起前*年内被招标人履约评价为不合格且经行政监督部门确认的；
涉嫌行贿、串通投标或者在投标过程中弄虚作假，正在接受相关部门立案调查的；
自招标公告发布之日起前*年内因拖欠工人工资造成不良社会影响或工程进度严重滞后，被
本市相关部门通报的；
因失信行为被行政监督部门列入失信黑名单的；
其他：
*.*.*本次招标项目不接受联合体投标。【接受联合体投标时采用】联合体投标的，应满足下列要求：
/。
*.*.*本次招标所要求具备的各项证件、证书及个人身份证均应真实有效，不存在被相关行政部门扣
第*部分投标函
投标函
致：{招标人名称}
*、根据你方招标工程项目招标编号为{招标编号}的{招标工程项目名称}工程招标文件，遵
照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同
条款、招标图纸、****标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以人民币**
******元角分（***{小写金额}元）的投标报价（不含绿色施工安全防
护措施单列费）按上述招标图纸、合同条款、****标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述
工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
*、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。
*、*旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期{工期}日历天内完成并移交全部工程。
按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标公告第*.**款的要求。
*、我方已按照招标文件的规定提交投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒
绝接受依据投标人须知的规定对投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或自中标通知书发出之日起**日
********
内未能或拒绝签订工程施工合同；或未能提交履约担保，你方有权没收投标担保，取消我单位中标资格。
*
*、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取
*
中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。
*
*、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中*.*款规定的投标有效期内有效，在此期
*
间内如果中标，我方将受此约束。
*、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部**
分。
投标人：（企业数字证书电子签名）
单位地址：
法定代表人：（电子签名）
项目负责人：（电子签名）
技术负责人：（电子签名）
邮政编码：电话：传真：
日期：年月日
(注：*、本投标函篇幅超过*页的,须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,
手写、涂改无效。*、大写金额数字用“*、*、*、*、*、*、*、*、*、*”填写)
说明：需由投标人使用投标人的企业数字证书，法定代表人、项目负责人及技术负责人数字
证书电子签名。，
********
*
*
*
*
**
第*部分投标文件技术部分格式
封面格式见下页，其余内容投标人根据招标文件要求及结合施工现场的实际情况进行施工组织设计，
宜包含的内容详见第*章评标办法前附表*-*技术标部分评审标准。
********
*
*
*
*
**
投标文件
，********
*
*
招标编号：，*
*
项目名称：
**
投标文件内容：投标文件技术部分
第*章招标人对招标文件的补充/修改
以下内容请投标人认真阅读并遵照执行：
*、增加内容：
*.*第*章条款号：**.*修改类型：增加
现文：
**.*关于履约担保的补充约定
**.*.*中标人必须在合同协议书签署前（招标人发出中标通知书的**天内）向招标人提交由国内的
银行支行级或以上机构出具的不可撤销银行履约保函（非****市行政区域的履约保函需经担保银行所在地
公证机关公证并出具公证书）作为履约担保。本项目不可撤销银行履约保函方式的履约担保可分为*个阶
段，第*阶段为合同签订日至发包人向承包人颁发工程竣工验收证书后**日内保持有效，承包人应提供
该时段由银行支行级或以上机构出具合同总价**%的履约保函；第*阶段为发包人向承包人颁发工程竣工
验收证书至结算经合同双方签字确认后**日内保持有效，承包人应提供该时段由银行支行级或以上机构
********
出具合同总价*%的履约保函或提交同等金额的保证金。如中标人不能在规定的期限内提交第*阶段的履约
*
保函，招标人有权报请建设行政主管部门后取消中标人的中标资格，并没收其投标担保。如果中标人提交
*
的履约保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约保函有效期届满
*
前**天内，无条件办理保函延期手续，否则视为中标人违约，招标人可在保函到期前将保函金额转为现
*
金存入履约保证金账户。
**
**.*.*若中标人在合同履行过程中出现工程质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情
况，招标人在经核查属实后，如提交履约保函的，有权将履约保函金额转为现金存入履约保证金账户；中
标人造成招标人损失的，招标人有权立即没收其履约担保，若造成损失的金额超过履约担保金额的，还应
对超过部分予以赔偿。
*.*第*章条款号：**.*修改类型：增加
现文：
**.*工程量清单中的算术性错误修正及严重不平衡报价的结算约定
**.*.*按本须知第*.*.*项规定对工程量清单报价表的算术性错误进行修正、调整时，计算方面算
术性差错的修正原则如下：
（*）如工程量清单报价中出现算术性误差且算术性误差大于等于*%（包括：清单工程量乘以综合单
价的合价出现计算错误的；计费程序中出现计算基数错误的；计费程序中基数乘以费率出现计算错误的；
分部分项工程量清单报价合价累计再加上措施费、规费、税金等所得总价与报价总价不相等出现计算错误
的；规费和税金没有按规定费率计算），各工程量清单综合单价、措施*般项目费、措施其他项目费、规
费、税金等均按最高报价值（无最高报价值的按审定预算）的相应项目的综合单价乘以相应的报价浮动率
计算，报价浮动率=[*-中标价（不含绿色施工安全防护措施单列费）/不含绿色施工安全防护措施单列费
的最高报价值]****％。
（*）如投标清单报价出现算术性误差但算术误差率小于*％，原则上不用进行修正，如单价出现明显
点错小数点等错误，以总价不变修正单价。
（*）如投标清单报价无算术性误差，只是出现投标误差（即中标价与清单报价总价不相等），各工
程量清单综合单价、措施*般项目费、措施其他项目费等均按投标报价乘以投标调整系数计算，投标调整
系数=[*-中标价（不含绿色施工安全防护措施单列费）/含税投标总报价（不含绿色施工安全防护措施单
列费）****％]。
（*）按以上原则修正、调整后的综合单价若属于严重不平衡报价范围，按合同专用条款第**.*款规
定执行；
********
（*）修正后的报价文件将作为施工合同附件，作为结算依据。
*
**.*.*投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报
*
价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少
*
工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程
*
应按调整后的单价执行。承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价（**）与发包人招标控制
**
价相应清单项目的综合单价（**）偏差超过*定幅度时，即当**＜**×(*-*)×（*-**%）或**＞**×（*+**%）
时，承包单位填报的综合单价**视为严重不平衡报价，*为报价浮动率，*＝（*－中标价/招标控制价）
×***％（上式中中标价、招标控制价均不含绿色施工安全防护措施单列费）。对严重不平衡报价的项
目，在工程结算时变更增减工程单价作如下处理：
（*）当**＜**×(*-*)×（*-**%）时，该类项目的综合单价按照**×(*-*)×（*-**%）调整；
（*）当**＞**×（*+**%）时，该类项目的综合单价按照**×（*+**%）调整。
**.*.*在合同协议书签订前，招标人（可委托招标代理机构或有资质的造价中介咨询单位）将对中
标人的工程量清单报价表（含按本须知第*.*.*项的规定修正算术性差错后的单价）进行审查，如发现其
中出现本须知第**.*.*项规定的严重不平报价时，由招标人（或其委托的招标代理机构或有资质的造价
中介咨询单位）根据本须知第**.*.*项的规定计算出严重不平衡报价项目在变更增加和变更减少时的结
算单价，编制《严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表》，并共同出具审核意见，经建设
单位、受托审核的招标代理机构或造价咨询中介单位、中标人共同盖单位公章并签字确认后，方可签订施
工合同。审核意见（含《严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表》）作为附件与施工合同
*同送市住房和城乡建设局备案。
**.*.*中标人必须在收到招标人按**.*.*项规定出具的工程量清单报价审核意见（含《严重不平衡
报价项目变更增减部分工程结算单价调整表》）后*天内予以签字确认并盖公章，对中标人没有提出任
何有效理由而故意不确认的情形，招标人将和受托审核的招标代理机构或造价咨询中介单位在上述工程量
清单报价审核意见上共同盖单位公章并签字确认，在与中标人签订施工合同前送市住房和城乡建设局备案。
**.*.*按本须知第**.*.*、**.*.*项规定对中标人工程量清单报价的审核调整，只是按本须知第
**.*.*项的规定确定严重不平衡报价项目在发生增加或减少变更时所适用的单价，而不是对中标价进行调
整，施工合同签订时，合同价款与中标价保持*致。施工过程中，工程进度款的计算，如严重不平衡报价
的项目不存在变更增减的，其单价按中标人工程量清单报价表中的单价计算，如存在变更增减的，变更增
减部分的单价按已备案的《严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表》中的单价计算。
**.*.*工程结算时，如备案的《严重不平衡报价项目变更增减部分工程结算单价调整表》中的单价
与按市有关文件、招标文件和合同规定所计算的结果不*致的，应以按市有关文件、招标文件和合同规定
********
计算出的正确结果为准，重新调整确定变更增减工程的结算单价。
*
**.*.*招标人和中标人在确认审核调整的项目单价以及结算过程中重新调整确定变更增减工程结算
*
单价时存在争议的，可将有关争议事项向市建设工程造价管理站申请调解。
*
**.*.*修正后的报价文件将作为施工合同附件，作为结算依据。
*
**
*.*第*章条款号：**.*修改类型：增加
现文：
**.*专业分包工程相关约定
**.*.*总承包单位即本工程的中标人，专业分包单位是指总承包单位经招标人确认后将其招标范围
内部分专业性较强或总承包单位无该分项专业资质的工程内容自行发包选定的分包单位。专业分包工程是
指专业分包单位承担的工程内容。专业承包单位是指招标人在总体工程中将部分专业性较强的工程内容，
按国家及省市相关法律法规的规定通过招投标另行选定的工程承包人。专业承包工程是指专业承包单位承
担的工程内容。
**.*.*本工程严禁转包，如中标人隐瞒真相私自转包工程，招标人有权解除与中标人的施工合同，
没收中标人的履约担保,并要求中标人赔偿由此给招标人造成的损失。对于部分确须分包的专业性较强的
分项工程，应满足以下规定：（*）必须在专业分包单位进场前**天内向招标人提供*家及以上具有相应
资质的专业分包单位供选择，经招标人及监理单位考察确定后方可进场，未经招标人批准不得分包；（*）
专业分包单位进场前*天内向招标人报送专业分包合同；（*）中标人必须采取相应管理措施，保证该专
业分包工程质量达到有关验收标准，否则招标人将不支付该专业分包工程相应的工程款，并追究中标人的
违约责任。若中标人未经招标人确认擅自确定专业分包单位，招标人首先给予书面警告，若中标人仍不整
改，则招标人将对所分包工程不予确认计量、不支付相应的工程款项，并按施工合同的有关规定对中标人
予以相应的违约处理，情节严重的将上报建设行政主管部门处理直至追究中标人的法律责任。
**.*.*经招标人同意分包时，总承包单位对专业分包单位的责任除本须知第**.*.*.*款的约定外，
其他责任还包括：
（*）负责单位工程竣工验收资料的统*整理、报送、归档。统*组织各专业分包单位编制工程竣工
验收资料。
（*）如有甲供设备时，按发包人要求负责为甲供设备进场提供场地及工作面，并协助配合甲供设备
进场时在工地现场内的卸车、吊运、搬运、转移接收、保管和安装（由总承包单位负责安装的甲供设备由
总承包单位负责保管）。
（*）负责施工场地内的清洁及保安。现场清洁及保安由承包人统*负责，各专业分包单位应服从总
********
承包单位的管理，原则上各专业分包单位负责将每天产生的垃圾收集清运到指定地点后由总承包单位统*
*
负责清运，总承包单位负责工地现场及临舍内的治安及工地现场材料进出场登记管理，对于施工现场、各
*
专业分包单位工程材料、设备，仍由各专业分包单位负责。
*
（*）督促各专业分包单位做好工人工资发放工作。
*
（*）负责将各专业分包单位编制的专业分包工程结算、竣工验收资料汇总后向招标人报送。
**
（*）总承包单位应按****市建设行政主管部门及发包人的要求搭建临时设施，并做好现场安全文明
施工，否则发包人将按相关规定从绿色施工安全防护措施单列费用中扣除。
*.*第*章条款号：**.*修改类型：增加
现文：
**.*劳务分包
**.*.*按《关于建立我市建筑劳务市场规范建筑劳务分包的通知》（东建[****]**号），必须实行
建筑劳务分包，劳务分包单位必须具备相应资质且已在****市住房和城乡建设局备案、领取《****市建筑
劳务分包企业登记证》。
**.*.*劳务分包必须经过招标人同意，中标人与劳务分包单位的劳务分包合同必须送相关部门备案，
由于中标人的原因拖欠工人工资的，招标人有权暂缓支付中标人的工程款。
*.*第*章条款号：**.*修改类型：增加
现文：
**.*中标人必须严格按照《大气污染防治法》、《****省住房和城乡建设厅关于采取切实措施坚决遏
制施工扬尘污染的紧急通知》（粤建电发[****]**号）、《关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实
名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函[****]***号）、《****省建设工程施工扬尘污染防治管理
办法（试行）》、《****年****市建设工程施工扬尘污染专项治理工作方案》、《关于进*步加强建设工
地扬尘防治工作的通知》（东建质安[****]**号）等文件规定制定施工扬尘污染防治实施方案，在施工现
场采取设置硬质围挡，分段作业，择时施工，洒水抑尘，冲洗地面等有效防尘降尘措施。根据粤建标函
[****]***号文，扬尘污染防治措施费用和用工实名管理费用已计入绿色施工安全防护措施单列费中。如
未按要求实施的视为违约，招标人对中标人每次处予人民币*****元的违约金，仍未及时按照要求整改的，
招标人对中标人处予人民币*****元的违约金，并责令停工整治。
*、删除内容：********
无，*
*
*
*、修改内容：*
*.*第*章条款号：评标办法前附表*-*（商务标部分有效性评审）修改类型：修改**
原文：
| 评审项目 |
评审项目 |
评审因素 |
评审标准 |
|
投标文件签字盖章 |
符合第*章“投标人须知”第*.*.*款要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第*章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章”均指由数字证书电子签名。） |
| 商务标部分有效性评审 |
形式评审标准 |
投标人名称 |
与营业执照、资质证书*致 |
| 商务标部分有效性评审 |
形式评审标准评标办法前附表*-*（商务标部分有效性评审） |
投标文件格式 |
符合第*章“投标文件格式”的要求 |
| 商务标部分有效性评审 |
形式评审标准 |
联合体投标人 |
提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|
资格评审标准 |
类似项目业绩 |
符合第*章第*.*.**款规定 |
| 现文： |
资格评审标准 |
项目管理机构及人员 |
符合第*章附件*规定 |
| 评审项目 |
评审项目 |
评审因素 |
评审标准 |
|
投标文件签字盖章 |
符合第*章“投标人须知”第*.*.*款要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第*章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章”均指由数字证书电子签名。） |
| 商务标部分有效性评审 |
形式评审标准 |
投标人名称 |
与营业执照、资质证书*致 |
| 商务标部分有效性评审 |
形式评审标准评标办法前附表*-*（商务标部分有效性评审） |
投标文件格式 |
符合第*章“投标文件格式”的要求******** |
| 商务标部分有效性评审 |
资格评审标准 |
项目管理机构及人员 |
符合第*章附件*规定 |
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
*
*
*
*
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
