总承包人：中建*局集团有限公司（以下简称甲方）专业分承包合同文件****中建*局集团有限公司合同编号：
*.专用条款*.通用条款*.合同协议书目录签订时间：年月日分承包人：（以下简称乙方）
总承包人(全称)：中建*局集团有限公司第*部分合同协议书附件*授权委托书附件*廉洁从业共建协议附件*质量管理协议书附件*项目安全生产与文明施工管理协议书
资质专业及等级：发证机关：资质证书号码：*、分包人安全及施工资质情况依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成*致，订立本合同。分承包人(全称)：
（*）材料类：分包工程承包范围：本项目检测工程，包括分包工程地点：深圳市南山区前海桂湾片区*单元*街坊分包工程名称：*****、分包工程概况有效期：
①结构实体检测：回弹法或钻芯法检测砼强度、砼中钢筋及保护层检测等、饰面砖抗拉拔等；（*）现场类：④环境检测及材料有害物质检测：室内空气质量、材料放射性③节能检测：建筑幕墙检测、门窗/墙体传热系数检测、玻璃光学性能检测、通风空调系统节能检测、照明及低压配电系统检测、节能保温材料等；②门窗*性检测：门窗水密性、气密性及抗风压性检测；①常规建材检测：混凝土及其组成材料、砌体及砌块、钢材及钢筋、脚手架扣件、安全网、安全帽等安全防护用品、电线电缆、管材、防水材料、装饰材料、建筑密封材料等；
*、承包方式及合同价款*..若乙方以工作量小或工作内容繁琐等为理由拒绝或达不到甲方进度要求的，甲方在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工，由此造成的费用增加和损失均由乙方承担，并在乙方的结算中扣除。*.甲方有权对乙方分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、减少或取消乙方分包范围内任何工作内容），乙方承诺无条件服从，并承诺不向甲方主张任何费用；以上内容只是概况性的描述，具体检测项目以甲方要求的最终检测项目为准。（*）其他：门窗、幕墙等甲指分包检测费由分包单位自行负责。②地基、土工及路基路面：锚杆锚索、地基承载力、压实度、弯沉等。
*、结算方式及工程量计算规则（小写）：*******.**元金额（大写）：人民币******圆整方式*：采用固定综合单价包干，其中包含*%安全文明施工费用；*.计价方式：*.分包方式：包工包料、包机械、包管理费、包工期、规费、利润、风险、税费、安全文明施工管理。（详见综合单价包含工作内容）。
开工日期：本分包工程计划于****年*月*日(实际开工日期以甲方书面通知为准)；*、工期工程量计算规则：按实际发生的工程量计取。综合包干单价包括但不限于：人工费【包括基本用工、辅助用工、超运距用工、人工幅度差、赶工费、加班费、安全文明施工等】、材料费【甲供材料由乙方包耗，超耗部分按甲方最高采购价的*.*倍由乙方承担】、机械费、工期费用、质量费用、安全费用、**及文明施工费、施工期间的服务、综合费、损耗费、所有间接费、必须的加班费或汇率的变动、工具用具费、措施费、验收合格费用、管理费、与其他分包单位的配合服务协调费、保险、利润、规费、保修期维修服务费、国家与地方政府各种税收及收费、合同履行期间预期的市场价格的涨跌、汇率的变动及国家与地方政府政策发生改变等。除按合同补充条款约定可以调整外，*切费用的价格发生任何幅度的涨跌变化均不调整合同综合单价。不含施工水电费。综合单价按《深圳市****年关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》*（**%）作为甲方与乙方的最终结算价。见附件：《深圳市****年关于建筑工程质量检测收费标准问题的复函》。结算方式：本分包工程采取按综合单价包干的形式结算。
*、合同的生效*.安全文明施工目标：确保承包范围内的工程在施工过程中不发生重伤及死亡事故，不发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光、不良行为公示等负面事件。分包人在施工中必须严格遵守安全生产法律法规及招标人安全文明施工要求。安全文明施工需满足企业内部安全管理要求。如未达到上述安全文明施工要求，承包人有权另行安排其他分包人施工，分包人按其他分包人费用的*.*倍承担。*.本分包工程质量标准为：项目整体工程竣工验收合格；获得国家优质工程奖。*、工程质量标准及安全文明施工目标合同工期总日历天数为：***日历天。合同工期包括星期*、星期日、国家法定节假日及劳工假期、政府有关部门临时颁布之假期或停工指令、及天气恶劣的日子。竣工日期：本分包工程定于****年**月**日；
委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：住所：住所：承包人：(公章)分包人：(公章)*.本分包合同*式*份，甲方执*份，乙方执*份。*.本分包合同自双方签字盖章之日起生效，办理完财务结算手续且工程款支付完毕后自动失效。
第*部分通用条款邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：
*.*发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。*.*专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成*致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。*.*通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：*、词语定义*、词语定义及合同文件
*.*项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。*.*工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。*.*分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。*.*总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。*.*分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。*.*承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
*.**图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。*.**工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。*.**分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。*.**总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于****年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建[****]***号)中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商*致的专用条款。*.**总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。*.**分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
*.**追加合同价款：指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。*.**合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。*.**竣工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。*.**开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开始施工的绝对或相对的日期。*.**中标通知书：指由承包人发出的确定分包人中标的通知。*.**报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格*致。
*.**小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后*天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后*天，但竣工日期除外。时限的最后*天的截止时间为当日**时。*.**不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。本合同中不可抗力的定义与总包合同的定义相同。*.**索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。*.**违约责任：指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。*.**书面形式：指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。*.**施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。
(*)本合同专用条款；(*)分包人的投标函及报价书；(*)中标通知书(如有时)；(*)本合同协议书；*.*合同文件应能互相解释，互为补充说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：*、合同文件及解释顺序
*、适用的工程建设标准当合同文件内容出现含糊不清或不相*致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第**条关于争议的约定处理。*.*任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的*部分，其内容不能影响合同文件的含义，除非所有单位签章同意认作为本合同的补充。上述所提及的文件应被视为互为补充和解释，如有含糊不清或矛盾之处，除另有说明或协议外。*切解释以上述顺序解释，同*顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，承包方将保留最终的解释权。(*)合同履行过程中，承包人和分包人协商*致的其他书面文件。(*)本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；(*)本合同通用条款；
*.*如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的，分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程建设标准进行深化设计，分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质，应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。费用由分包人承担。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。*.*承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数，向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的，承包人应代为复制，分包人承担复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用；如根据总包合同，承包人对工程图纸负有保密义务的，分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作，分包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。*、图纸本合同中没有相应工程建设标准的，应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求，分包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经承包人确认后执行。双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称；本合同专用条款没有具体约定的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。*.*适用工程建设标准
除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。*.*分包人对有关分包工程的责任应分包人要求承包人应提供与本分包工程相关的总包资料。*.*分包人对总包工程的了解*、总包合同*、双方*般权利和义务
*、项目经理就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，与完成该指令有关的*切发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。*.*承包人指令*、指令和决定分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。*.*分包人与发包人的关系
*.*分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。*、分包项目经理*.*承包人如更换项目经理，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。*.*承包人所发出的指令、通知，由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时，项目经理可发出口头指令，并给予书面确认。项目经理未予书面确认的，分包人应于承包人发出口头指令后*天内提出书面确认要求。分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后**小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。原则上，分包单位在收到承包人下发的指令后需立即组织实施。若分包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后**小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。*.*项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回授权以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。*.*项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。
*.*承包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，*次或分阶段完成下列工作：*、承包人的工作*.*承包人可与分包人协商，要求换其认为不称职的分包项目经理。*.*分包人如需更换分包项目经理，应至少提前*天以书面形式通知承包人，并征得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务，因更换项目经理引致的工期延误及财产损失由分包单位承担，承包人的同意不能作为免责事由。*.*分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时，分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后**小时内向项目经理送交报告。否则，由分包人承担费用，且不顺延工期。*.*分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。
*.*承包人未履行前款各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿分包人的相应损失，顺延延误的工期。(*)承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。(*)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同*施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。(*)在现有施工场地条件下为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。(*)按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。(*)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
(*)分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交*份详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。(*)在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交*份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工,承包人对修订进度计划的批准不能视为工期顺延，工期顺延需以承包人指令为准。(*)按照本合同专用条款约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。(*)分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同时，或在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。**.*分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间，完成下列工作：**、分包人的工作
**.*分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。(*)分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。(*)分包人应按时发放劳务费和农民工工资，并随时接受承包人对劳动用工、工资支付情况的监督。(*)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护及清洁工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。(*)分包人应允许承包人、发包人、工程师及其*方中任何*方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。(*)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、劳动保障以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续。遵守承包人关于现场管理的相关规定和办法。
**.*分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担违约责任。**、转包与再分包**.*在本合同第**.*款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的质量合格的材料设备，如承包人接收，由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。**.*因本合同第**.*款原因终止分包合同，分包人可以得到：经验收质量合格的已竣工工程价款、*次搬运费的补偿。如本合同第**.*款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约，则分包人赔偿因此给承包人造成的*切损失。**.*如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。**、总包合同解除
**.*因下列原因之*造成分包工程工期延误，经项目经理确认，工期相应顺延：**、工期延误**.*因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，项目经理应以书面形式通知分包人，推迟开工日期，工期相应顺延。**.*分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前*个日历天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的**小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后书面同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。**、开工与延期开工*、工期
**.*分包人应在**.*款约定情况发生后**个日历天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出书面报告，逾期报送将视为放弃工期顺延及相关费用索赔请求。(*)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。(*)不可抗力的原因；(*)非分包人原因引起的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；(*)承包人未按本合同专用条款的约定在应当的时间提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人曾在适当日期以书面向承包人要求该等资料，适当日期乃指，与分包人应该获得该等资料的日期相差不太远亦不太近；(*)承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
**.*提前竣工程序按总包合同相应条款履行。**.*因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，分包人承担违约责任。**.*分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或工期顺延指令中确认的顺延工期竣工。**、工程竣工**.*承包人认为确有必要暂停施工时，应以书面形式向分包人发出暂停施工指令，并在提出要求后**小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。**、暂停施工
**.*分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。**.*分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，承担由于自身原因造成的质量责任和因此发生的费用。**.*双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。**.*分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。**、质量检查与验收*、质量与安全
**.*分包人应自觉遵守与执行建设部和《中建*局建筑施工安全检查标准》、《中建*局施工现场安全防护标准化图册》、《中建*局安全标准化图册》以及其他相关的各项规范制度要求；自觉遵守执行国家、地方政府有关安全文明施工的各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。**.*分包人应按实际配备足够施工人员和专（兼）职安全员（**人以下设兼职安全员*名，**人以上设专职安全员*-*名，并要求持证上岗），负责本作业区域内的安全防护管理工作，并做好每天的班前安全教育，建立安全教育台账并报送承包人*份备查。乙方单位负责人须依据甲方要求执行领导带班制度。特种作业人员须持证上岗。**.*分包人应承诺在施工中，不发生重伤及死亡事故，不发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光、不良行为公示等负面影响，分包人在施工中必须严格遵守安全生产法律法规及甲方安全文明施工要求。如未达到上述安全文明施工要求，承包人有权对分包人给予经济处罚直至终止合同，由分包人承担承包人的*切损失和责任。**、安全文明施工及环境、职业安全健康要求**.*分包人应按实际配备至少*名专职质检人员，且要求持证上岗。**.*分包人如在下月的生产中不能满足承包人的质量生产要求，承包人将不予返还该履约保证金。
**.*分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何关系。**.*分包工程合同价款采用固定价格方式。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。**.*招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定；非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。**、合同价款及调整*、合同价款与支付**.*分包人必须执行与承包人签订的《安全生产协议书》，还应执行承包人制定的《安全文明施工管理制度》、《安全文明施工处罚管理条例》等规章制度。如违反，分包人必须承担相应违约处罚，缴纳违约金。
项目部商务造价人员根据《分承包（供）月度履约验收单》的考核结果、应扣款原始记录及分包合同于当月**日之前审核完毕月度结算，并分别填写《项目分包结算应扣款汇总表》、《分承包（供）工程月度结算明细表》、《分承包（供）工程月度结算汇总表》。项目部现场工程师或主办部门负责办理《分承包（供）月度履约验收单》，并组织技术、商务及相关岗位人员进行内部评定，每月**日前提交项目商务管理部办理月度结算。分包单位根据当月的形象进度完成情况，每月**日向项目部申报《分承包（供）月度履约验收单》（详见附件*）、支撑性资料及总承包人已审批且已签订合同部分的内部签证单。结算周期。每月**日～**日办理上月**日至当月**日的月度结算，月度结算作为支付工程进度款的依据。**.*月度预结算**、工程量的确认
公司授权范围外的完工结算尚需报公司审批。完工结算须分栋、分层（标准层可合并）、分部位（轴线及标高）详细编制。经理部审核完毕后*日内须报公司审批，报送公司的完工结算资料包括：经理部审核完毕的完工结算单、指令单及签证单、计算式（软件或手工计算）、施工图及设计变更、施工合同及分包合同、收支对比表等；机械设备租赁结算书尚需提交进场安装合格记录及退场记录等；维修结算书尚需提交责任划分及违约金扣款等确认手续。公司商务管理部、纪检审计部（视情况参与）审核后报分管领导、执行总经理、总经理审批。分包工程完工后*日内，分包人须将完整的完工结算书（包括结算单、指令单、签证单、计算式等与此有关的所有结算资料及支撑资料）全部*次性报送项目部审核，项目部应在收到乙方结算书**日内审核完毕，经项目经理(执行经理)签字确认后报经理部商务部、分管领导、执行经理、经理审核。完工结算原件仅办理*份（特殊情况除外），由经理部财务部存档，复印件根据需要印发。**.*完工结算结算书经分包单位申报后由项目各主办部门负责进行内部传递签署意见，禁止由分包单位代替办理内部会签事宜；如分包单位不按时申报或不配合结算，项目部有权单独办理结算，且不需要以任何方式通知分包单位，分包单位事后也不得以任何理由对结算内容及金额提出任何主张。月度结算流程：分包单位申报《分承包（供）月度履约验收单》→项目现场工程师或主办人员负责办理《分承包（供）月度履约验收单》→项目相关人员对本分包工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定→项目商务管理部按规定审核→项目商务经理审核→项目经理（执行经理）审核→经理部商务部审核→分管领导审批→提交经理部财务部。月度结算由项目部初审，经理部商务部审核，商务分管领导审批。月度结算单原件仅办理*份（特殊情况除外），由经理部财务部存档，复印件根据需要印发。
依据分包合同关于甲供材料包耗约定，项目主办人员每月或每季度末月**日前将双方已确认的甲供材包耗节超原始记录提交项目商务部办理结算。属于分包合同价格包含的乙供材料、设备或工作内容等，分包人未及时提供或实施的，而由总承包人代购的材料、设备或另行委托其他班组施工的，项目主办人员实施前须与分包人办理确认手续，于每月**日前提交项目商务部办理扣款结算。依据分包合同约定应扣款如临建费、水电费、违约金等由项目主办人员将原始记录每月**日前提交项目商务部办理扣款结算，管理费、规费、经营费、税费等由项目商务人员依据分包合同办理扣款结算。分包结算应扣款办理坚持月结月清原则，并做好台账管理。**.*结算扣款公司授权范围外的完工结算流程：分包单位编制完工结算书及其支撑资料递交项目部审核→项目部相关人员对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定→项目商务管理部按分包合同审核→项目商务经理审核→项目经理（执行经理）审核→经理部审核→公司审批。
**.*.*费用签证指对生产要素合同中无相同或相似价格的分部分项工程进行协商确定价格的行为。费用签证坚持先算后干、先定价后实施的原则。**.*.*事项签证的内容仅体现非分包单位原因造成的返工或施工图纸无法表达的分部分项工程，所涉及的内容均须依据分包合同、补充协议、设计变更、图纸或方案等办理结算，杜绝将签证内容与施工图纸及设计变更重复办理。**.*.*内部签证分为事项签证和费用签证。内部签证经分包单位申报后，由项目部各主办部门负责进行内部签署意见传递，禁止由分包单位代替办理内部会签事宜。**.*.*内部签证遵循“谁主办、谁负责”的原则，项目经理（执行经理）为内部签证第*责任人，主办人员为直接责任人。**.*签证索赔程序**.*因设计变更、合同外增加、工程量增加等原因达到甲方要求签订补充合同的，乙方须配合甲方签订补充合同。
**.*分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。**.*分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到报告后自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，并作为工程价款支付的依据。**.*乙方办理月度结算时必须同时提供上月本分包工程劳务工工资发放记录表，要求劳务工人对上月工资发放实施进行签字确认并按指模，作为结算资料的必备依据，乙方不及时提供或拒不提供，视为放弃当月结算办理。**.*避免无分包合同、无分包合同单价或超越分包合同范围办理月度预结算或完工结算。*份分包合同（含补充合同）仅可办理*份完工结算。双方约定本分包工程完工后*个月内办理完毕完工结算。**.*.*若本属于分包合同范围内容而分包单位以各种理由拒绝或推延影响工程施工进度的，或分包单位以工作量小或工作内容繁琐等为理由不服从项目部安排的，或分包单位拒绝接收项目指令进行*星工作施工的，项目部在与其协商未果的情况下经经理部分管领导同意后有权另行安排其他班组或人员施工，其班组或人员的单价或总价若高于该分包合同约定的单价或总价，除高出部分由该分包单位承担外，另该分包单位尚需承担该部分费用总额**%违约金及承担由此造成的所有费用和损失，以上费用和损失直接从该分包单位结算款、工程款或履约保证金中扣除。**.*.*指令单、签证单作为申报补充合同评审及签订的依据，待与分包单位签订补充合同后方可办理内部结算。
*、工程变更**.*承包人对分包人的付款以业主对承包人的付款为前提条件。**.*承包人超过约定的支付时间未支付工程进度款，分包人可向承包人发出要求付款的通知。**.*在确认计量结果后，承包人应按专用条款约定的时间和方式，向分包人支付工程款(进度款)。**、合同价款的支付**.**对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。
**.*分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后**天内向承包人提出变更分包工程价款的报告，经承包人确认后调整合同价款。**.*分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知项目经理并向项目经理提供*份该直接指令的复印件。等待项目经理对该指令的处理意见。(*)除上述(*)项以外的承包人做出的变更指令。(*)工程师根据总包合同做出的变更指令。该变更指令由工程师做出并经承包人确认后通知分包人；**.*分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：**、工程变更
**.*因分包人原因导致分包工程竣工验收未能通过的，分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。**.*承包人负责通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收，分包人应予以配合。**.*分包工程具备竣工验收条件的，分包人应参与承包人编制竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日期和份数。**、竣工验收*、竣工验收及结算**.*分包人在双方确定变更后**天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告，视为放弃该项变更价款，变更价款不计入合同总价。
**、质量保修**.*公司授权范围外的完工结算流程：分包单位编制完工结算书及其支撑资料递交项目部审核→项目部相关人员对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定→项目商务管理部按分包合同审核→项目商务经理审核→项目经理（执行经理）审核→经理部审核→公司审批。**.*公司授权范围外的完工结算尚需报公司审批。完工结算须分栋、分层（标准层可合并）、分部位（轴线及标高）详细编制。经理部审核完毕后*日内须报公司审批，报送公司的完工结算资料包括：经理部审核完毕的完工结算单、指令单及签证单、计算式（软件或手工计算）、施工图及设计变更、施工合同及分包合同、收支对比表等；机械设备租赁结算书尚需提交进场安装合格记录及退场记录等；维修结算书尚需提交责任划分及违约金扣款等确认手续。公司商务管理部、纪检审计部（视情况参与）审核后报分管领导、执行总经理、总经理审批。**.*分包工程完工后*日内，分包人须将完整的完工结算书（包括结算单、指令单、签证单、计算式等与此有关的所有结算资料及支撑资料）全部*次性报送项目部审核，项目部应在收到乙方结算书**日内审核完毕，经项目经理(执行经理)签字确认后报经理部商务部、分管领导、执行经理、经理审核。完工结算原件仅办理*份（特殊情况除外），由经理部财务部存档，复印件根据需要印发。**、竣工结算**.*分包工程竣工日期为以分包工程竣工验收合格报告的日期为准，如经返工或整改的，则按整改后验收合格报告的日期为准。
**.*当承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的情况时，视为承包人违约。**、违约*、违约、索赔及争议**.*本分包工程质量保修期内若出现质量问题，乙方承诺无条件无偿按要求进行返修，直至达到设计及规范要求。若乙方在接到甲方书面通知的**小时内不予以响应，或未付诸实质性行动，甲方可另安排其他分包人进行维修，按照其他分包人维修费用的*倍直接在乙方的保修金内扣除，不足部分或保修金退还后保修期内发生的维修费用由乙方另行支付。**.*按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。**.*.质量保修期规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为（*）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（*）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为*年；（*）供热与供冷系统，为*个采暖期、供冷期；（*）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为*年，自本工程竣工验收交付之日起开始计算，保修金待本工程保修期满扣减应由乙方承担的费用后余额无息退还。
(*)本合同通用条款第**.*款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；建议对应**.*款增加违反安全生产管理规定的违约情形。(*)本合同通用条款第**.*款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的；(*)本合同通用条款第**.*款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；(*)本合同通用条款第*.*款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；**.*当发生下列情况之*时，视为分包人违约：承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额。
如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、质量缺陷、安全责任等经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。**.*分包人违反本合同可能产生的后果分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款内约定分包人赔偿承包人损失的计算方法或分包人应当支付违约金的数额。(*)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。(*)分包人不服从承包方管理规定，因任何原因而停工的；(*)分包人不执行承包人的指令或违反承包人关于现场管理的相关规定办法的；
**.*承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下*种方式解决争议：**、争议分包人未积极配合，使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功，则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。**.*承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。**.*当*方向另*方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的充足详细的有效证据。**、索赔
(*)仲裁机构要求停止施工；(*)调解要求停止施工，且为双方接受；(*)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；**.*发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已竣工程：(*)向有管辖权的人民法院起诉。(*)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
(*)分包工程以外的任何财产的损失或损害。(*)人员的伤亡；**.*除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：**、保障*、保障、保险及担保(*)法院要求停止施工。
**、担保**.*保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。**.*分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。**、保险上列损失应由造成损失的责任方承担。（*）其他损失。上列损失由乙方向甲方承担，乙方自行向责任方追偿。
**.*承包人对分包人自行采购的物资有权进行抽样调查，若质量达不到合格要求，承包人有权要求分包人停止使用不合格物资，承包人将不予返还质量安全履约保证金，因此造成的损失由分包人承担并赔偿承包人所受的*切损失。**.*分包人自行采购的各类物资和设备在使用前应向承包人提供物资生产厂家的生产许可证和产品合格证明，并征得承包人的许可。因分包人使用自行采购物资造成质量不合格的，承包人将不予返还质量安全履约保证金，分包人负责返工直至达到承包人的要求，并赔偿承包人因此所受的*切损失。**.*总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料设备。**、材料设备供应*、其他如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。
**.*不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，分包人需迅速作出最大努力及采取措施去预防及减少损失。**.*不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。**、不可抗力**.*分包人在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。**.*承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人，分包人在施工中应采取有关措施认真保护。**、文物
**.*如分包人违反**条约定的，承包人有权解除合同。**.*如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。**.*承包人和分包人协商*致，可以解除分包合同。**、分包合同解除**.*因合同*方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。**.*分包人承担自身的人员和财产的损失。
**、合同生效与终止**.*分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。**.*分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。(*)因*方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。(*)因不可抗力导致合同无法履行；**.*有下列情形之*的，承包人分包人可以解除合同：
**.*本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。**.*本合同正本*份，具有同等效力，由承包人分包人分别保存*份。**、合同份数**.*分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。**.*承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，分包人向承包人交付竣工的分包工程后，本合同保修条款继续有效外，其余条款即告终止。**.*承包人分包人在本合同协议书中约定合同生效方式。
*、本合同协议书；*、中标通知书(如有时)；*、分包人的投标函及报价书；*、本合同专用条款；*、本合同通用条款；*、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；*、合同履行过程中，承包人和分包人协商*致的其它书面文件。*.合同文件及解释顺序*、词语定义及合同文件第*部分专用条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商*致后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。**、补充条款
*.图纸分包人向承包人提出相应施工工艺要求的时间/；承包人向分包人提出施工技术要求的时间/；以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程标准均适用于本分包工程。*.*本分包工程适用的工程建设标准:/*.适用的工程建设标准
*、双方*般权利和义务*.*关于使用国外图纸的要求及费用承担：/；*.*复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担/；*.*承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：/；承包人向分包人提供图纸的套数：/；*.*承包人向分包人提供图纸的日期：/；
*.分包项目经理（*）邮件寄送到/（地址）；（*）分包人有权授权人/（姓名及身份证号）签收；承包人有权随时变更项目经理及权限，并将相关文件送达分包人。承包人可以选择以下任*方式送达视为已送达分包人：姓名:****电话：***********，其职责权限详见附件《授权委托书》。在甲方代表权限范围内的所有联系函、会议纪要、进度计划等非涉及经济往来的文件资料；而涉及经济往来的签证结算、资金支付等，除授权书明示授予的权限外，需经项目经理签字后尚须报分公司或公司审批后方具备法律效力，其他任何人员的签字均无效；违反公司管理制度及超出项目经理授权范围的签字均无效。*.项目经理
*.*承包人应完成下列工作:*.承包人的工作*.在合同签订后*天内乙方需向甲方提供乙方项目经理的社保缴纳证明、工资发放单、劳务合同、资质证书。（*）邮件寄送到（地址）；（*）承包人有权授权人（姓名及身份证号）签收；姓名:身份证号码电话：\，安全考核证书\，有效期限\，其职责权限为有权以分包人的名义全权处理分包合同履行过程中的洽商、合同签订、履行、变更、结算、争议处理等*切事务。分包人可以选择以下任*方式送达视为已送达承包人：
(*)双方约定承包人应做的其他工作：/甲方仅提供现有塔吊、施工电梯、脚手架，费用由甲方承担。(*)承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：向分包人进行设计图纸交底的时间：/(*)组织分包人参加发包人会审图纸的时间：/(*)向分包人提供施工场地时间：/
(*)双方约定分包人应做的其它工作：/(*)分包人需向承包人提供：/(*)已竣工程成品保护的特殊要求及费用承担：/(*)分包人应在本合同签订生效后/天内向项目经理提交分包工程总体进度计划．分包人向承包人提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：/*.*分包人应完成下列工作：*.分包人的工作
当主合同约定的承包人履约保证责任解除后*个月后，该履约保证责任方可解除。*.*乙方需派车接送送检材料，乙方车辆需在甲方通知乙方*小时内到达甲方指定位置，乙方不得以任何理由拒绝派车或推迟延误派车，拒绝或延误*次扣****元，扣款金额从下期进度款中扣除。*.*甲方送检的所有材料在试验检测结构出来后，乙方需保证甲方能在**小时内拿到检测报告，超时*次扣款****元，扣款金额从下期进度款中扣除。。*.*乙方进场前需向甲方交纳履约保证金**元，或将投标保证金转为履约保证金。*.*乙方人员的吃、住、行、办公等由乙方负责并承担费用。甲方不提供现场办公及生活区。*.*乙方必须在施工开始**天前，向甲方提供本分包工程施工方案*式*份，按甲方要求完成方案审批程序，并组织对甲方相关职能部门进行交底；
*.质量检查与验收*、质量与安全。若分包人未能依期完成或分段完成分包工程，需补偿承包人因分包人上述延误而蒙受损失之数额，其中包括但不限于承包人按总承包合同而需要向发包人缴交的延误赔偿额。上述费用，承包人在通知分包人后可从应付或将支付给分包方的款项中扣除该赔偿。*.*双方约定工期顺延的其他情况：因分包人不服从管理或分包人自身原因造成工程不能按期完工，由分包人承担违约责任，除赔偿相应损失外还承担****元/天的违约金*.工期延误*、工期
**、合同价款的支付*、合同价款与支付**.*双方关于分包工程安全文明施工的约定：杜绝重伤及死亡事故，杜绝发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光、不良行为公示等负面事件。**、安全文明施工*.*质量验收：严格执行《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******—****）等*系列标准规程。*.*质量保修：本分包工程保修金为本分包工程结算总价款的*%。
*、违约、索赔及争议**.*.*乙方应在办理完最终结算后**天内按最终结算额补齐所有发票，乙方不提供发票或提供发票种类不符合要求，甲方有权不支付任何款项。乙方提供的发票不扣除减款项目，减款的项目包括：水电与排污费、保险费、保安费、现场施工管理所需分摊的费用、罚款、索赔费用、代工、卫生保证金、招标管理费、印花税等。**.*.*乙方同意随甲方选择相应的计税方法，若甲方选择简易计税，乙方向甲方提供增值税普通发票。若甲方选择*般计税法，则乙方向甲方提供增值税专用发票。乙方在甲方确定预结算进度款*个工作日内向甲方开具并提交满足甲方要求的增值税发票。**.*.*程款支付的金额和时间：甲方根据本工程发包人付款情况每月累计付款至本分包工程月度结算总价的**%；待本分包工程验收达到本分包合同条款要求，有关技术资料交给甲方并按本分包合同文件规定办理了结算手续后，累计支付至本分包工程结算总价（扣除应由乙方承担的费用）的**%，余额*%作为质量保修金，待本工程保修期满后无息支付。**.*.*工程款支付的方式：按月进度结算付款。**.*承包人向分包人支付工程进度款的时间和方式：
(*)本合同通用条款第**.*款约定的分包人违约应承担的违约责任：执行通用条款并承担工期延误违约金，违约金****元/天。(*)本合同通用条款第**.*款约定的分包人违约应承担的违约责任：执行通用条款，如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为严重违约，并承担合同造价*%的违约金。(*)本合同通用条款第*.*款约定的分包人违约应承担的违约责任：执行通用条款，如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担承担合同造价*%的违约金。**.*本合同关于分包人违约的具体责任：如下**.*本合同关于承包人违约的具体责任：执行通用条款。**、违约
(*)将争议提交武汉仲裁委员会申请仲裁；**.*双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下列第（*）种方式解决争议：**、争议(*)双方约定的分包人的其他违约责任：执行通用条款(*)包人在收到承包人书面或口头指令后，无正当理由拒绝执行承包人指令，经承包人书面催促后仍不执行的或违反承包人关于现场管理的相关规定应承担的违约责任：承包人可单方面书面终止合同，分包人承担因此造成的*切经济损失。(*)本合同通用条款第**.*款约定的分包人违约应承担的违约责任：执行通用条款并承担合同造价*%的违约金，承包人可单方面书面终止合同，履约保证金予以没收，分包人承担因此造成的*切经济损失。
**.*.*临时水电及临时设施仅包括：甲方负责为乙方提供施工用水电接驳点，甲方负责每*层设置*个*级配电箱，*级配电箱至工作面的*级配电箱及电缆均由乙方负责按要求设置。甲方负责每*层设置*个用水接驳点，接驳点至工作面的水管铺设由乙方负责提供。**.*.*材料设备仅包括：/**.*由承包人提供：**、材料设备供应*、其他(*)依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。
**.*.*承包人现场代表发现分包人采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权求由分包人负责拆除重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延；**.*.*分包人采购的材料在使用前，分包人应按承包人要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用以及探伤检测费用（包含第*方检测费用）由分包人承担；**.*.*分包人在材料到货前**小时通知承包人，由承包人现场代表检验。分包人采购的材料与设计或标准不符时，分包人应按承包人现场代表的要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延；分包人应指定专职材料员，并出具授权委托书给承包人。**.*.*分包人负责采购的材料，须向承包人提供产品合格证明，对材料质量负责；**.*由分包人采购材料设备的约定：**.*.*甲供材料运输到围墙周边****范围内，由分包人负责卸车、场内多次转运、堆码到现场指定地点，所产生的*切费用由分包人承担。
项目安全生产与文明施工管理协议书附件***.*除前述需要填充的内容，其余需要另行约定的条款均在本补充条款中约定，不得随意改变前述条款。**.*当分包工程工期因乙方原因延误**天时、出现承包方依合同约定足额支付工程进度款的前提下出现劳务人员恶意讨薪时、出现安全事故时，以上出现任*情况，承包人均有权单方解除合同，乙方无权提出任何索赔，并需承担给甲方造成的所有损失。**.*合同清单综合单价包含工作内容及计量方式。*、补充条款：
双方应共同遵守本协议中的环境、安全责任、目标及要求，严格执行局、公司、项目各级环境安全规章制度。双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》（国务院***号令)等国家、地方的环境安全法律、法规、标准、规范的规定。为了全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产监督管理条例》等环境安全法律法规标准，落实中建总公司、*局及公司的各项环境安全管理的制度。经甲乙双方协调，现就乙方承接甲方前海控股大厦项目项目检测分包工程，在施工过程中的环境与安全管理达成以下协议：乙方现场专职安全管理人员：分承包人(全称）：（以下简称乙方）总承包人（全称）：中建*局集团有限公司（以下简称甲方）
*、杜绝被各级行政主管部门在网上公示批评。*、施工现场安全生产、文明施工、环境控制达标合格率***%。*、杜绝*般环境污染事故，减少（控制）污染物（废物）的产生、排放（废弃），综合能耗（吨标准煤/*元产值）不超过公司的年初计划。*、杜绝*般及以上事故，努力控制和减少重伤、轻伤事故。基本目标：第*部分、乙方环境、安全管理目标
确保/级标化文明工地、确保/级标化文明工地。确保/级安全文明工地。确保/级安全文明施工现场观摩会。创优目标：*、执行领导带班制度。*、根据公司要求，严格按照《中建*局集团有限公司施工现场安全防护标准化图册》（****）的要求开展施工及安全管理工作，并确保项目的公司标化评分达到优良标准。
*、乙方为劳务分包单位的，施工人员在**人以下的，应当配备*名专职安全生产管理人员；**人-***人的，应当配备*名专职安全生产管理人员；***人及以上的，应当配备*名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的*‰。*、乙方为专业分包单位的至少配备名现场专职安全管理人员，并应根据所承担的分部分项工程的工程量及施工危险程度适度增加。为确保项目完成以上环境安全目标，乙方安全管理组织机构设置要求如下：第*部分、环境安全管理机构设置及要求。确保/级安全文明标准化诚信工地。确保/级安全文明工地；确保/安全文明标准化诚信工地。
第*部分、甲方、乙方的责任、权利和义务：*、乙方专职安全管理人员配备不足，应按****元/人/月向甲方支付违约金，直至人员全部到位。对于履行安全职责不到位、不服从管理的乙方专职安全管理人员，甲方有权清退出本工程。*、乙方专职安全管理人员统*纳入甲方项目安全管理体系中，服从甲方项目安全部门的管理与安排，并应参加甲方安全管理部门组织开展的各种安全培训及会议。*、乙方专职安全人员必须服从甲方的统*管理。*、乙方专职安全管理人员必须持*类安全考核证、熟悉电脑操作。*、乙方必须正式任命*名安全主任，至现场组织开展安全管理工作。
*、甲方组织开展定期或不定期安全会议，乙方专、兼职安全管理人员必须到场参加会议。*、甲方必须每周召开*次生产安全例会，协调解决乙方施工生产的安全隐患。*、甲方必须将乙方的安全管理人员，纳入我方的安全管理体系中，统*接受管理协调与管理。*、甲方组织、指导乙方专职安全管理人员对工人开展*级安全教育工作。*、甲方对乙方的生产环境安全工作进行监督、检查、指导。*、甲方的权利
**、如乙方未能按时支付工人工资，甲方有权直接扣除乙方工程款，用以补发乙方工人工资。*、如乙方未能提供有效相关施工资质、或无安全生产许可证、或安全管理不到位、或存在重大安全隐患未及时整改、或曾经发生安全事故。甲方有权直接终止同乙方的合同关系，限期要求乙方退场。*、甲方有权制止乙方的管理人员和作业人员违法、违章、违纪、违规行为，对于重大违法、违章、违纪行为，甲方有权现场停工整顿、暂停支付工程款及按有关文件规定处罚。*、甲方定期、不定期对乙方施工的工程进行安全检查，对检查中发现的安全隐患发出限期整改通知，并对整改情况进行复查。对乙方整改不彻底，或未按时按要求进行整改，甲方有权按制度对乙方进行处罚。*、甲方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，审核乙方编制的施工组织设计中各项安全措施，并有权对方案、措施提出修改和补充意见。确保专项安全措施能满足生产安全施工的要求。*、甲方监督乙方按照《建设工程安全生产管理条例》的规定采购、租赁安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。其安全防护用具、机械设备、施工机具及配件应当具有生产许可证、产品合格证、检验合格证等*证齐全，并在进入施工现场前进行查验，合格后方可使用。
*、乙方必须提供齐全有效作业活动相关资质、安全生产许可证，方可进场开展作业。*、乙方在现场施工中，必须服从甲方的统*安全管理，遵守甲方相关安全环境管理制度。*、乙方应自觉接受甲方的安全监督管理，并遵法、遵规、遵章、守纪。保证完成本协议中约定的环境、安全目标。*、乙方的安全责任、权利和义务：**、甲方有权对乙方违反甲方的内部环境安全管理制度行为进行处罚。**、甲方可就乙方施工部位的安全防护、文明施工、用电等安全管理工作，同乙方办理移交手续，移交给乙方管理。乙方必须严格按《建筑施工安全检查标准》及其他相关安全法律、法规及技术标准，做好移交部位的安全管理工作，如因移交部位乙方的安全管理工作不到位，造成的人员伤亡、损失，则由乙方承担全部经济、法律责任。
*、乙方应对所属施工从业人员开展安全教育，提高全员的安全意识；组织好班前安全活动，并保存记录。乙方应根据工程特点、施工阶段、作业类型等实际情况，定期及不定期地对工人开展有针对性的安全技术交底。*、乙方应建立工人动态管理花名册。工人进场前，必须将工人的身份证复印件、相片、政府要求办理的证件汇总，并填写“工人入场申报表”上报至项目综合办公室及安监部门，由其组织开展入场安全教育。教育合格并发放施工现场出入卡后，方可入场。乙方有工人退场时，应及时书面报告至综合办公室及安监部门，以便动态更新工人花名册。*、乙方必须服从甲方现场管理人员的安全管理，但对甲方的违章指挥有权拒绝。*、乙方负责为其作业人员购买保险，提供合格的劳动保护用品和安全防护用品，并发放给工人。*、乙方应根据工程特点和《劳动法》的规定，合理地安排技术水平、身体素质、安全意识符合安全要求的工人上岗作业。严禁使用未满**岁的工人，不得使用年龄超过**岁的工人。*、工程完工后，如乙方顺利地完成了甲方了下达的各项安全目标及指标，甲方将全额返还保证金给乙方。
**、如由于网上*般警示或严重警示造成了甲方被暂停招投标工作时，乙方应赔偿甲方的所有损失，消除事件的负面影响。此外，还应按*****元/天向甲方支付违约金，甲方有权在工程进度款中扣除。**、如由于乙方环境安全问题造成甲方被地方政府网上严重警示，乙方必须*次性向甲方支付违约金******元（***元整），并负责消除后续影响，甲方有权在工程进度款中扣除。**、如由于乙方环境安全问题造成甲方被地方政府网上*般警示，乙方必须*次性向甲方支付违约金******元（***元整），并负责消除后续影响，甲方有权在工程进度款中扣除。**、乙方施工设备、机具进场前必须通知甲方，在办理进场地验收、安装合格后方可使用。**、乙方监督现场特种作业人员持建设系统特种作业人员证件方可上岗，并保留网上查询正确信息。**、乙方项目负责人、专职安全管理人员必须参加甲方组织开展的各类安全检查，及生产安全会议。
*、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定，由于乙方未全面履行安全职责，造成死亡事故的，情节严重的主要和直接责任人，提请国家机关有关部门处理；*、乙方人员不服从管理、违章作业等原因造成安全事故的，等同于乙方发生安全事故，并严格按本合同约定，向甲方支付违约金。同时停止乙方在甲方的内部投标资格*年，情节严重的取消合格分承包方资格；*、乙方施工的工程发生轻伤、重伤、死亡事故时，乙方必须按当地政府的工伤保险条例等规定进行赔偿，并积极消除事故的负面影响，因事故而产生的所有费用均由乙方承担，如未及时支付费用，则甲方有权由乙方工程款中直接扣除支付；*、乙方施工发生工伤事故时，甲方根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤认定办法》、《因工死亡职工供养亲属范围规定》、《非法用工单位伤亡人员*次赔偿办法》、地方政府的工伤保险条例等相关法律法规以及中建*局的相关制度，由甲乙双方共同组成事故调查组，查清事故经过、事故原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，并对事故责任者依法追究责任；第*条、安全事故的处理**、在安全管理过程中，乙方违反法律法规、技术标准或甲方企业要求，造成以下事实或存在以下行为时，乙方必须向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。
乙方应严格按国家、省市地方法律法规相关文件以及甲方企业内部相关安全标准规章制度开展安全管理工作。乙方如发生以下“表*安全管理违约金标准表”、“表*安全管理不良影响违约金标准表”中的情况时，乙方应向甲方支付违约金且无异议，违约金额见“表*安全管理违约金标准表”、“表*安全管理不良影响违约金标准表”。第*部分、安全管理违约处理*、乙方施工的工程发生重伤或死亡事故时，乙方应立即启动应急救援预案，抢救伤者、保护现场，需要移动现场物品时，应当做出标记和书面的记录，妥善保管有关的证物，并在*分钟内向甲方报告。*、按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定，由于乙方违章、违法作业、冒险进入施工禁止区、损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工而造成死亡事故，应依法追究乙方相关责任人的刑事责任；
| 表* 安全管理违约金标准表 |
| 序号 |
乙方违反法律法规、技术标准或甲方企业要求的事实描述 |
乙方应支付甲方的违约金额 |
| 序号 |
类别 |
具体内容 |
乙方应支付甲方的违约金额 |
| * |
安全管理 |
未按时参加甲方组织的安全检查 |
***元/人次 |
| * |
安全管理 |
工长未开展交底或安全员未参与交底 |
***元/人次 |
| * |
安全管理 |
安全技术交底不真实或无针对性 |
***元/人次 |
| * |
安全管理 |
未建立安全生产责任制或未落实责任考核 |
***元/人次 |
| * |
安全管理 |
未制定安全管理目标或未对安全管理目标分解或未落实目标考核 |
***元/人次 |
| * |
安全管理 |
未每周定期组织项目全体管理人员开展*次安全检查 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
对安全隐患未定人、定时、定措施进行整改 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
危险性较大工程未编写安全专项施工方案 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
未建立安全费用台帐或安全费用相关记录（发票、收据、监理确认）手续）不齐全 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
项目未开展危险源辨识或无重大危险源公示牌 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
半年内未开展应急演练 |
****元/次 |
| * |
安全管理 |
未签订地下管网保护协议 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
班组未开展班前安全活动或活动记录不真实 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
未购买工伤保险、意外保险 |
****元/次 |
| * |
安全管理 |
未编写项目应急救援预案或未进行救援演练 |
****元/次 |
| * |
安全管理 |
未对新进场工人做*级教育 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
****区域作业人员未持平安卡上岗 |
***元/次 |
| * |
安全管理 |
特种作业人员未持建设系统特种人员证件上岗 |
****元/人次 |
| * |
安全管理 |
危险性较大分部分项工程未办理验收、相关人员未参与验收或未挂验收牌 |
****元/次 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域现场泥桨等污水未经沉淀直接排入市政管网 |
****元/次 |
| * |
文明施工 |
未对进出场车辆进行冲冼，造成了道路污染的 |
****元/次 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域未在危险部位设置安全警示牌 |
***元/处 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域有烟头 |
***元/次 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域有积水 |
****元/次 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域楼层未做到“工完料净场地清” |
****元/次 |
| * |
文明施工 |
各种制度未上墙 |
***元/个 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域厕所卫生不符合要求 |
***/次 |
| * |
文明施工 |
大门口处未挂*牌*图 |
***元/处 |
| * |
文明施工 |
现场动火未办理动火证或消防措施未符合要求 |
***元/次 |
| * |
文明施工 |
无保健医药箱 |
***元/次 |
| * |
文明施工 |
所属施工区域现场材料未堆码整齐或未用围挡标识 |
***元/次 |
| * |
文明施工 |
有赌博、打架斗殴的情况 |
****元/次 |
| * |
文明施工 |
宿舍内使用“热得快”、电磁炉等大功率用电设备 |
***元/次 |
| * |
文明施工 |
食堂未办理卫生许可证或食堂工作人员健康证未上墙 |
***元/次 |
| * |
文明施工 |
食堂生熟食未分开设置或食堂未设置隔蝇间 |
***元/次 |
| * |
外架 |
连墙杆件未连接至外立杆 |
***元/根（处） |
| * |
外架 |
连墙杆件未每*跨设置*根 |
***元/根 |
| * |
外架 |
脚手板未按要求满铺密封 |
****/处 |
| * |
外架 |
安全网未挂严密 |
***元/处 |
| * |
外架 |
未搭设剪刀撑或剪刀撑不符合要求 |
****/处 |
| * |
外架 |
材质出现明显锈蚀，不合格 |
***元/根 |
| * |
外架 |
未根据方案设计进行悬挑或卸荷 |
****元/次 |
| 表*安全管理违约金标准表 |
| * |
模板 |
留有未拆除的悬空模板 |
***元/次 |
| * |
模板 |
拆除前未办理拆除手续 |
****元/次 |
| * |
模板 |
横杆、立杆的设置与方案不*致 |
***元/次 |
| * |
模板 |
未开展模板验收或验收不合格而进入了下*道工序 |
****元/次 |
| * |
基坑 |
基坑未按要求设置排水措施 |
****元/次 |
| * |
基坑 |
拆除前未进行有效的临边防护 |
****元/次 |
| * |
基坑 |
上下通道不符合要求 |
***元/处 |
| * |
基坑 |
积土、料具堆放与设备停放距基坑边不符合设计规定 |
***元/处 |
| * |
基坑 |
未自行组织开展基坑变形监测 |
***元/次 |
| * |
*宝*口 |
工人未戴安全帽或未系帽带 |
**元/人 |
| * |
*宝*口 |
工人*米以上高空作业未使用安全带 |
***元/人 |
| * |
*宝*口 |
未给工人配备齐全合格的劳动防护用品 |
***元/人 |
| * |
*宝*口 |
电梯井口、楼梯口、预留洞口、坑井口未密封严密 |
***元/个 |
| * |
*宝*口 |
电梯井未按要求**米水平封闭*次 |
***元/次 |
| * |
*宝*口 |
临边未按要求搭设防护栏杆 |
***元/处 |
| * |
塔机 |
安全保护装置缺失、失效或调整不当 |
****元/次 |
| * |
塔机 |
超高无附墙或附墙材质或附墙安装不符合要求 |
****元/次 |
| * |
塔机 |
塔吊基础积水无排水措施 |
***元/次 |
| * |
塔机 |
多塔作业无防碰撞措施 |
***元/次 |
| * |
塔机 |
未定期对垂直度测量（每月*次） |
***元/次 |
| * |
塔机 |
安装单位人员与安装单位间无劳务合同关系 |
***元/次 |
| * |
电梯 |
安全保护装置缺失、失效或调整不当 |
****元/次 |
| * |
电梯 |
超高无附墙或附墙材质、安装不符合要求 |
****元/次 |
| * |
电梯 |
防护门安装不符合要求或未关闭 |
***元/个 |
| * |
电梯 |
电梯楼层平台防护不严 |
***元/处 |
| * |
井架 |
底层防护未机械连锁或机械连锁损坏 |
***元/次 |
| * |
井架 |
连墙杆不符合要求或连接不牢固或连接方法不正确 |
***元/根 |
| * |
井架 |
卸料台口搭设不符合要求或防护不严 |
***元/次 |
| * |
井架 |
进料口未搭设 安全防护棚 |
***元/个 |
| * |
井架 |
无监控系统 |
***元/次 |
| * |
井架 |
防护门安装不符合要求或未关闭 |
***元/次 |
| ** |
施工用电 |
设备**未连接好（保护*线外接设备外壳） |
***元/处 |
| ** |
施工用电 |
设备漏电参数不符合规范要求、使用不合格的闸刀开关及倒顺开关 |
***元/处 |
| ** |
施工用电 |
漏电开关损坏 |
***元/个 |
| ** |
施工用电 |
电箱无隔离开关 |
***元/个 |
| ** |
施工用电 |
无接地电阻测试记录或无巡查记录 |
***元/次 |
| ** |
施工用电 |
电缆线乱接、乱拉、拖地 |
***元/次 |
| ** |
机具 |
设备进场未挂牌验收及责任、操作规程牌 |
***元/处 |
| ** |
机具 |
手持电动工具电缆线过长或更换插座 |
***元/次 |
| ** |
机具 |
钢筋机具传动部位无防护 |
***元/次 |
| ** |
机具 |
木工锯无防护罩 |
***元/次 |
| ** |
机具 |
电焊机未装*次空载降压保护器 |
***元/次 |
| ** |
机具 |
氧气瓶、乙炔瓶危险品堆放不符合要求 |
***元/处 |
| 表* 安全管理不良影响违约金标准表 |
| 分类 |
内容 |
乙方应向甲方支付的违约金额 |
| 检查 |
甲方在政府主管部门或甲方上级机构组织的检查中被罚款 |
罚款金额×* |
| 检查 |
甲方在政府主管部门或甲方上级机构组织的检查中被通报批评 |
****元/次 |
| 不良影响、记录 |
甲方企业被记省、市不良行为记录并扣分 |
*****元/分 |
| 不良影响、记录 |
甲方项目经理被记省、市不良行为记录并扣分 |
****元/分 |
| 不良影响、记录 |
甲方安全员被记省、市不良行为记录并扣分 |
****元/分 |
| 不良影响、记录 |
对甲方有负面影响的事件被报纸、新闻等媒体曝光 |
*****元/篇报道 |
| 不良影响、记录 |
对甲方有负面影响的事件被政府通报或批评 |
*****元/次 |
| 行政处罚 |
甲方项目经理网上严重警示 |
*****元/次 |
| 行政处罚 |
甲方项目经理网上*般警示 |
*****元/次 |
| 行政处罚 |
甲方安全员网上严重警示 |
*****元/次 |
| 行政处罚 |
甲方安全员网上*般警示 |
*****元/次 |
| 事故 |
发生轻伤事故纠纷造成投诉或其他影响 |
****元×轻伤人数 |
| 事故 |
发生重伤事故纠纷造成或其他影响 |
*****元×重伤人数 |
| 事故 |
发生死亡事故 |
(***+*)/**元 （*=死亡人数） |
|
附件**、本协议*式*份，甲方安监部*份、项目部*份、乙方*份，双方签字盖章生效。*、本合同自签订日期起盖章生效。*、乙方不能认真履行安全生产责任制或在工程开工至竣工期间发生安全事故，除没收安全风险抵押金以外，还应按《工程总分包施工合同》中所约定及《南方公司安全奖罚办法》的相关条款给予处罚。第*部分、其他
| 甲方单位： |
中建*局集团有限公司 |
乙方单位： |
|
| 甲方代表人： |
|
乙方代表人： |
|
| 签订日期： |
****年 月 日 |
签订日期： |
****年 月 日 |
第*条：双方应共同遵守《中华人民共和国建筑法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设工程质量管理条例》等*系列有关质量管理的法律法规，严格执行《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******—****）等*系列标准规程。第*适用条款根据国家、地方及公司有关质量管理规定，经双方协商，在乙方的所有承包合同范围内签订本质量管理协议书，以明确各自的质量管理责任、目标和要求并作为检测专业分承包合同的组成部分共同遵守。分承包人：（简称乙方）总承包人：中建*局集团有限公司（简称甲方）质量管理协议书
*、甲方根据《建设工程质量管理条例》要求，审核项目质量保证体系建立健全情况，及时纠正不符合项并预防其再发生；*、甲方应及时检查乙方所使用的国家和地方政府建设行政主管部门的有关法规、建筑规范和有关标准的适用性和有效性并及时做好记录，甲方负责对标准的咨询解答工作，及时转达国家和地方政府建设行政主管部门的有关质量规定和文件精神，根据规范、标准负责指导和纠正乙方施工过程中的质量问题，使隐患防患于未然；*、甲方对乙方施工工程质量负有监督、指导、检查的责任；第*条：甲方的质量责任、权利和义务第*专用条款第*条：双方应共同遵守工程施工合同中约定的工程质量要求以及中建*局建设工程股份有限公司（粤）*系列为强化质量管理而制定的各项规章制度，贯彻执行项目质量保证体系，努力提高工程质量，减少质量通病，杜绝质量事故发生。
*、对于合同要求或分公司质量目标中有要求申报优质工程的总乙方工程，甲方负责组织乙方对工程质量的评优申报工作，监督、检查乙方申报资料，并监督其整改；*、甲方有权对质量素质差、不服从质量生产管理指挥的施工人员限期退场；*、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿，对于乙方的违章行为，甲方有权进行经济处罚；*、甲方参加乙方组织的验收工作，审核该工程的分部、分项工程的质量检验评定资料和质量保证资料；*、甲方负责参加乙方每月质量工程量的质量评定工作，质量评定实事求是，不弄虚作假，廉洁奉公；*、甲方负责每月对乙方施工过程中的工程质量进行*次全面检查，对查处的质量问题及时查找原因及对策，同时发出整改通知，并及时进行复查；
*、乙方应根据自身特点建立健全质量保证体系，加强施工质量管理，严格按有关工程技术标准和设计文件施工，并建立内部质量责任制，同时配备专职质量员；第*条：乙方的质量责任、权利和义务**、工程竣工后甲方负责将收到的工程竣工维修通知及时告知乙方，乙方应立即组织维修，维护甲方的利益，否则造成的*切费用由乙方承担。**、因乙方过错造成甲方被有关行政主管部门记不良行为记录，甲方有权对乙方进行经济处罚。**、甲方负责组织乙方对发生质量事故后的调查处理工作。**、甲方负责监督、协助乙方严格按**/******-****标准建立质量管理体系，并协助乙方按该质量体系持续、有效、正常进行项目质量管理工作；
*、乙方对甲方提出的整改内容应及时完好地执行，不得以种种理由拖而不办，影响整个工程的验收工作；*、乙方应自觉接受地方政府主管部门，上级领导和建设单位、监理对该工程质量的监督和检查，对提出的质量问题及时整改；*、乙方应完善项目建筑材料、建筑购配件和设备进场验收、检验制度，拒绝原材料未经检验就制作加工使用，杜绝不合格品和不合格材料使用到工程中去，发生质量事故和不合格材料应及时报告或通知甲方；*、乙方应在施工过程中建立、健全施工质量检验制度，严格执行样板先行，待样板由住宅办、建设单位、监理单位、甲方共同认可后，方能进行大面积施工。严格工序管理，做好分项、分部工程和隐蔽工程的质量检查和记录，同时认真执行“*检制”，上道工序没有通过验收严禁进入下道工序施工，并作好完整的“操作者自检、互检、责任工程师中间交接检、质量工程师（质检员）专检”检查记录，严格把好工序质量关，作好自检记录备查；*、乙方应自觉接受甲方的监督和指导，严格按施工图、图纸会审纪要、施工组织设计（施工方案）、设计变更、施工规范、验收标准、工程建设强制性标准等组织施工，严禁偷工减料，严禁以次充好，严禁擅自修改设计文件；*、乙方应认真执行国家有关质量管理法律、法规、规范和检验标准，以及地方政府建设行政主管部门和上级有关文件和要求，杜绝违纪违规现象；
②、确保工程*次交验合格率达***%，满足工程合同要求；①、努力推行全面质量管理；**、乙方应严格遵守工程施工合同中所约定的工程质量等级标准及完成分公司下达的质量目标：**、乙方应认真执行有效版本的国家检验评定标准，使竣工工程*次交验合格率达***%，控制质量通病，杜绝重大质量事故；*、乙方的分部（子分部）、分项检验批工程质量检验评定资料必须与施工同步进行，资料应完整有效，并有第*方签字认可；*、乙方应及时将中间验收证明文件、竣工验收资料及时报与甲方存档、备案；
第*质量事故处理**、对甲方违章指挥或者可能造成质量事故的指挥，乙方有权拒绝。**、对于合同要求或分公司质量目标中有要求申报优质工程的总分包工程，乙方必须按甲方要求提供申报优质工程相关资料，并按甲方要求整改；**、在每月***日前按规定上报各种质量报表和各种资料；④、确保获得****省建设工程“金匠奖”。。③、有效防治质量通病，控制*般质量事故，杜绝重大质量事故。
*、因乙方施工质量缺陷导致后续专业分包工程施工质量受影响未能满足验收要求，需返工、修理与整改的费用均由乙方承担。*、施工过程中监理单位和发包人对乙方已施工工程的任何*次/项检验被评定为不合格，导致甲方受发包人违约处罚，则甲方的全部损失由乙方承担，且甲方对乙方另处以人民币****元/次违约处罚；累计中间检验*次以上不合格，乙方将被无条件清退出场，甲方将另选队*/班组进场施工；除所有损失由乙方自负外，新进场的队*/班组报价若超出甲方与乙方的合同价，差额部分由乙方承担，从其应收的工程款中扣除；且乙方的履约有效保证凭据将全额被甲方没收。*、分部/分项工程乙方在自评的基础上提交甲方验收，若经甲方验收达不到现行标准/规范/设计要求，乙方需按照甲方所发的“整改通知书”的要求认真、及时整改，因此而造成的返工/修复费用及其相关费用由乙方自负，甲方另按不低于****元/次给予乙方违约处罚；若逾期不予整改或整改不彻底而仍达不到要求的，除继续整改修复至满足要求外，甲方另按该分部/分项工程费用总额的*-**%扣减乙方的结算金额；上道工序未经检验或检验不合格，乙方擅自进行下道工序的，必须拆除重建，乙方除须承担所有费用损失外，甲方对乙方另处以****-*****元/次的违约处罚，且工期不得顺延。*、因甲方或乙方管理不善、渎职、失职或违章作业造成的质量事故按《中国建筑第*工程局工程质量奖惩规定》和公司有关质量管理规定及甲乙双方签订的有关合同相关规定进行处理。*、由于没有尽到自身质量责任，造成重大质量事故或造成重大影响的在甲方权限范围内已不能处理的，视情况甲方有权提交相关上级或政府部门进行调查处理；*、发生质量事故，由甲方主管部门牵头，乙方为主，甲乙双方共同参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见，对事故造成的影响由乙方负责进行整改，对事故造成的*切损失由乙方承担；
*、未尽事宜双方应相互协商解决；*、乙方不能认真履行质量管理责任制或年内发生质量事故，视具体情况按施工合同中所约定的相关条款给予处罚；*、本协议条例规定由甲、乙双方人员共同监督执行；*、上述各条双方按月、季、年进行检查，以保证责任合同的实现；第*其他*、甲方有权对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方未按本合同履行约定义务或履行合同义务存在瑕疵的，甲方可依据甲方及其项目部规定对乙方进行经济处罚，违约处罚在乙方工程款中扣除，乙方不得有异议。
廉洁从业共建协议附件*委托代理人：委托代理人：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：总承包人（盖章）：分承包人（盖章）：*、工程质量保修约定详见专业分包合同保修条款。
*、按照甲方的项目管理流程办理乙方的各项业务（现场签证、验收、结算、付款等），对己方员工的吃拿卡要行为坚决制止，如甲方员工出现上述情况以索贿论；*、按照甲方的招（议）标程序确定供应商，确保公正、公平对待所有合作方；不得在招标文件中有针对性地故意设定条件，以不公正的方法确定劳务队*；*、甲方的责任和义务：为更好遵守法律，保证双方合作健康运行，避免合作中的不正之风，经甲、乙方双方协商，签订本协议。乙方：甲方：中建*局集团有限公司
*、根据自己的实力参与甲方的招（议）标，遵守甲方的管理制度；不得招标之前或过程中，以不正当手段谋求中标；*、乙方的责任和义务：*、不得参与乙方付费的娱乐、消费活动，不得接受乙方的钱物等各种馈赠，不得在乙方报销属个人的开支。*、不得要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、旅游等提供方便；*、不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备；*、不安排己方员工的亲友在乙方工作；
*、如乙方对甲方人员行贿，则按行贿金额的*倍扣减乙方应结算的款项；如发现采取不正当手段获得中标的，立即清除出场，终止合同执行，给甲方造成经济损失的应予以赔偿；如乙方和甲方的员工勾结虚增结算款，则按照虚增款项的*倍扣减乙方应结算的款项；如发现乙方接受甲方人员要求安排甲方人员亲友在乙方工作，违者除令被安插人员在*天内退出外，并对责任人按每人每次****元给予罚款。*、双方认可甲方建立不诚信合作方黑名单制度，如乙方发生向甲方员工的行贿行为、乙方和甲方的员工勾结虚增结算款项的行为，则该乙方进入甲方不诚信合作方黑名单。*、对甲方员工违反本协议的行为及时向甲方的上级监督部门报告。*、不得接受为甲方个人装修住房、婚丧嫁娶、旅游等提供方便；*、不得安排甲方员工参与己方付费的娱乐活动消费，不得向甲方员工提供钱物等馈赠，不得报销甲方属个人的开支；*、不得以照顾为由安排甲方员工亲友在己方工作；
日期：日期：甲方:(签字、盖章)乙方:(签字、盖章)本协议*式*份，甲、乙双方各执*份，公司纪检监察室留存*份。*、甲方上级监督部门：纪检监察部联系电话：***-*********、甲乙双方必须认真履行本协议，遵纪守法，相互监督，密切配合，共同搞好廉政建设。对违反者，按本协议和有关廉政规定严肃处理；触犯刑律的，移交司法机关处理。*、双方人员的违纪行为，各方均有责任向其上级报告，所有贿赂物品*律没收上交；对拒贿者，除表扬外，可给予上交贿物价值*-**%的奖励；对举报者，按举报有功奖励办法给予奖励。
*、行使授权遵循以下原则：国家法律法规、公司规章制度、公司管理手册、公司其他规章制度、本授权书。上述文件对同*授权事项规定不*致，排列在前的优先适用。*、行使授权遵循以下规定：中建*局集团有限公司依法将有关权限转授权项目经理****（身份证号：******************），授权其在中建*局集团有限公司前海控股大厦施工总承包工程项目部（以下简称项目部）代表本公司行使权限，具体如下：编号：**********中建*局集团有限公司授权委托书
*、项目部行使授权，须加盖项目部公章，或由有权签字人签字（预留印鉴、有权签字人签字样式附后）。否则，项目部所属任何机构或个人以任何形式签字、盖章均无效，本公司不承担任何责任。*、项目部在本授权书许可范围内，可以书面形式将其部分权限转授权所属机构或人员。*、项目部不得超越权限，不得违规行使授权。本授权书未明示授权的事项均无权实施，若确有必要行使权限的，必须经本公司另行授权后实施。*、本公司授予项目部以下权限：行为合法合规；风险全面控制；权责清晰对等；决策民主科学；执行顺畅到位；组织廉洁高效。
| 业务板块 |
授权事项 |
授权权限 |
| 商务管理 |
分包签证索赔 |
在本项目成本管控范围内有权实施，项目有权审批单笔***以内分包签证索赔，项目总额不超过**** |
| 商务管理 |
分包工期签证 |
在本项目成本管控范围内有权实施，工期签证总天数不超过**天 |
| 商务管理 |
分包月度结算 |
有权审批 |
| 工程管理 |
物资策划审批 |
有权审批 |
| 工程管理 |
物资采购合同 |
项目在公司年度辅材集采供应商名单中选择*至*家供应商负责项目辅材供应，有权审批项目自行施工合同额占比*.*%（不含本数）以内的辅材采购 |
| 工程管理 |
合同外*星物资采购 |
有权审批同种材料单批次金额不超过****元（不含本数）且物资采购总额不超过**（不含本数）的合同外*星物资采购，费用通过项目报销/请款流程处理 |
| 工程管理 |
物资配送运输 |
有权实施 |
| 工程管理 |
施工方案审批 |
有权审批*般危险性方案 |
| 工程管理 |
不合格品管理 |
在本项目成本管控范围内，有权实施，但严重不合格品除外 |
| 行政管理 |
网络服务 |
在项目年度非生产性费用预算范围内，有权实施局域网布置，项目费用总额***** 元（不含本数）以内。涉及到*次*次局域网布置增加费用的，无权实施，项目部须另行请示 |
| 行政管理 |
网络服务 |
无权实施视频监控专线 |
| 行政管理 |
网络服务 |
办公宽带网络年度费用*****元（不含本数）以内的，有权实施 |
| 行政管理 |
网络服务 |
网络接驳施工费用*****元（不含本数）以内的，有权实施 |
| 行政管理 |
食堂招标、定标及管理 |
项目有权在公司最新确定的年度中标餐饮单位中选择*家，按框架合同要求实施 |
| 行政管理 |
小卖部招标、定标及管理 |
项目有权在公司最新确定的年度中标经营单位中选择*家，按框架合同要求实施 |
| 行政管理 |
炊事用品 |
有权实施单笔*****元（不含本数）以内，购置总额不超过*****元（不含本数）的采购 |
| 行政管理 |
房屋（员工宿舍）租赁 |
无权实施 |
| 行政管理 |
**标化制作 |
无权实施 |
| 行政管理 |
监控、门禁设备采购、租赁 |
无权实施 |
| 行政管理 |
办公家具采购 |
有权在公司最新确定的年度中标供应单位中选择*家采购 |
| 行政管理 |
家电采购 |
无权实施空调采购 |
| 行政管理 |
家电采购 |
有权实施购置总额*****元（不含本数）以内热水器采购 |
| 行政管理 |
办公用品采购 |
有权在京东办公用品集采平台上采购 |
| 行政管理 |
办公区、生活区、部分施工区道路*星绿植布置的租赁与采购 |
在项目年度及月度非生产性费用预算范围内，有权实施*星绿植租赁，项目每月租赁费用不超过****元。有权实施总额****元（不含本数）以内采购。 |
| 行政管理 |
车辆的维修保养及购买保险 |
在公司车辆管理实施细则规定月度包干费范围内有权实施，超过范围无权实施，须另行请示。 |
*、本授权书有效期自开工之日起至完工之日止。本公司有权随时撤销本授权。*、项目部按照本授权书规定开展各项生产、经营和管理活动，本公司予以认可，并承担法律责任。否则，本公司概不承担任何法律责任。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
