日期：****年*月采购人：****（托巴水电工程建管局）采购编号：******/****水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计****采购文件
中国华熊
华育
*！
*
************
*.采购条件*第*章采购公告*目录编写：审核：批准：
*.联系方式**.发布公告的媒介**.响应文件的递交**.采购文件的获取**.供应商资格要求**.项目概况与采购范围*
*.采购文件的构成***.现场踏勘***.****费用***.定义***.适用范围**第*章供应商须知及前附表*
**.响应保证金****.报价货币***.报价***.语言和计量单位***.编制基本要求***.采购文件的澄清、修改、补充**
**.评审方法****.开启响应文件****.****小组****.响应文件的修改和撤销****.响应文件递交截止时间及地点****.采购有效期**
第*章评审办法****.其他需要补充的内容****.签订合同****.成交通知****.采购结果公告****.确定成交供应商**
*、合同条款**第*章合同条款及格式***、推荐成交供应商***、评审程序***、评审方法***、总则**
第*章响应文件格式***、计划工期***、采购范围***、项目概况**第*章采购需求***、合同文件**
**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计采购公告第*章采购公告*、技术部分***、商务部分***、报价部分***、授权委托书**
**水电站是澜沧江干流上游河段(****省境内)规划的第*个梯级，其上游为里底梯级，下游与黄登梯级相衔接。电站位于****省迪庆州维西县中路乡境内，距维西县城公路里程约****，距香格里拉(中甸)约*****，距****市约*****。**水电站沿江公路是**水电站及澜沧江上游梯级电站的开发建设交通运输的进场主干公路，保证电站大型设备和物资运输的重要通道。碧玉河～永春河段公路起点位于维西县碧玉河接兰坪县境内的沿江公路****+***.**，终点接永春河桥以后的沿江公路****+***.*，路线全长约**.***，其中含过坝隧道，长*****，技术标准*级，设计速度****/*，混凝土及沥青混凝土路面,****年**月建成通车，是**电站设备、材料、物资及当地*姓通行的唯*通道。*.*.工程项目概况*.项目概况与采购范围本项目**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计采购人为****（托巴水电工程建管局），资金来源为****，该项目已具备采购条件，现对**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计进行公开****。*.采购条件采购编号：******/**
供应商须为集团公司级、采购人所属的*级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。*.*通用条件：*.供应商资格要求勘察设计时间为****年**月**日至**月**日；提供招标文件时间为****年**月**日；设计服务时间为****年**月**日至****年*月**日。具体开工时间以签订合同约定为准。合同约定的不可抗力因素导致的延误，工期顺延。*.*计划工期**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计采购，库岸治理主要包括（但不限于）****+***路基垮塌、****+***～***+***路基垮塌、****+***～****+***路基垮塌、****+***～****+***路基沉降及垮塌；路面修复主要包括沿江公路损坏部位各路面结构层拆除以及拆除后的各路面结构层和路肩修复；地灾水毁主要包括（但不限于）****+***～****+***边坡塌方、****+***～****+***原浆砌石挡墙破损和急流槽损毁、****+***塌方及排水不畅影响桥梁安全运行、****+***～****+***路面沉降等，里程范围为****+***～****+***.*，路线长度约**.***。
（*）投标人近*年(指****年**月**日至今，以合同签订时间为准)不少于*个类似项目业绩，提供复印件等证明材料。（*）投标人必须通过*******质量管理体系认证及********环境管理体系认证，且在有效期内。（*）投标人应具备工程勘察综合甲级和工程公路行业专业甲级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的勘察、设计能力。（*）投标人应是响应****、参加投标竞争的中华人民共和国境内的企业法人具有独立法人资格，并有独立订立合同的权力，持有工商行政管理部门核发的有效法人营业执照,投标人员须有申请人针对该项目的授权委托书。*.*专项条件：（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的*级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。
（**）投标人近*年所承建工程无设计质量事故，无其他不良记录。（*）本次****不接受任何形式的联合体或代理投标。（*）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标，单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系不同单位，不得参加本项目投标。（*）投标人应不属于中国国家有关管理部门所界定的所有腐败、欺诈行为的不合格的投标人；未处于禁止投标的行政处罚期间；未被最高人民法院《中国执行信息公开网》列为失信被执行人，没有国家、行业、****及其下属公司的不良记录。（*）投标人应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。（*）投标人拟投入本项目的主要管理和技术人员应具有丰富的勘察设计经验。其中，项目负责人要求具备*年及以上从事水电水利或公路工程勘察设计工作经历，高级工程师职称，从事过类似工程的项目主设工作或担任过项目设计副总工程师，无设计质量事故，提供复印件等证明材料；技术负责人要求具备水利水电工程专业或公路工程专业工程师及以上资格，担任过类似工程的项目主设工作，提供复印件等证明材料；项目负责人和技术负责人均要求提供报价单位社保证明材料。
*.*递交时间截止后，在电子商务平台开启响应文件。*.*供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登*电子商务平台，完成响应文件的传输递交,递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃****资格。*.响应文件的递交*.*采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：*元。*.*有意向的供应商可从****年*月**日**时起至****年*月**日**时止（北京时间，下同），登*电子商务平台进行报名。*.采购文件的获取
地址：****省迪庆州维西县中路乡托巴水电工程建管局采购人：****（托巴水电工程建管局）*.联系方式本次采购公告在电子商务平台（****://**.****.***.**/）发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，采购人、采购代理机构概不负责。*.发布公告的媒介*.*响应文件的递交截止时间：****年*月**日**时*分；响应文件解密开始时间：同递交截止时间。
第*章供应商须知及前附表****年*月**日联系人：*先生电子邮箱：*********@**.***电话：****-******************邮编：******
*.定义本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。*.适用范围备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。供应商须知前附表
| 条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
| *.* |
采购人及联系方式 |
详见第*章 采购公告 |
| *.* |
踏勘现场 |
þ不组织□组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| *.* |
采购文件的澄清、修改、补充 |
供应商需在****年*月**日**时前发出澄清问题，采购人将在收到澄清后**小时内回复。 |
| *.* |
最高限价 |
þ无□有，最高限价： |
| *.* |
采购代理服务费 |
þ无□有，服务费收取标准： |
| ** |
报价货币 |
þ人民币□其他： |
| **.* |
响应保证金 |
þ无□有，按照以下方式： 响应保证金的金额： 响应保证金的形式： 响应保证金的递交截止时间为： 年 月 日 时之前开户银行及账号如下：账户名称： 开户银行： 账 号： |
| **.* |
采购有效期 |
自响应文件递交截止时间起 *** 个日历日 |
| ** |
响应文件递交截止时间及地点 |
响应文件递交截止时间：****年*月**日**时*分 |
| **.* |
开启响应文件的开始时间及地点 |
开启响应文件开始时间：****年*月**日**时*分 |
| **.* |
谈判时间及地点 |
谈判开始时间：采购人另行通知。谈判地点： 托巴水电工程建管局 |
| **.* |
履约担保 |
þ不提供□提供，履约担保金额： 履约担保形式： |
| ** |
其他需要补充的内容 |
（*）采购文件的发布：本项目采用公开****采购方式，****文件在中国华能集团有限公司电子商务平台（****://**.****.***.**/）网站上发布，届时请供应商自行下载。（*）本次****评审以线上报价为准，线上递交的报价文件必须在电子报价文件递交截止时间前上传成功，要求同时上传可编辑的电子文件及签字盖章的扫描件，无需授权人到达现场递交纸质文件。（*）报价文件由报价人法定代表人或委托代理人签署，并加盖单位公章；如果是由委托代理人签署，则应附有授权委托书。（*）成交单位请在收到成交通知书后*天内将*份纸资投标文件（*正*副）寄出，并保证邮递的纸质投标文件与上传网络的电子版*致并具有法律效力，可当面递交或邮寄。邮寄地址为：****省迪庆州维西县中路乡托巴水电工程建管局业主营地。收件人：****联系电话：****-*******、************ |
*.现场踏勘供应商应承担与其参加****有关的所有费用。不论****过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加****有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。*.****费用*.*成交人：指最终被授予合同的供应商。*.*供应商：指响应****采购，参与****竞争的法人或其他组织。*.*采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。
第*章采购公告/采购邀请函*.*采购文件由下列文件以及在****过程中发出的修正和补充文件组成：*.采购文件的构成*.*采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。*.*供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.*供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
*.*供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。第*章响应文件格式第*章采购需求第*章合同草案第*章评审办法第*章供应商须知及前附表
*.*采购文件的澄清和修改将以书面形式通知供应商。采购文件的澄清和修改均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。*.*任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出。在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充。*.采购文件的澄清、修改、补充*.*由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致****失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。*.*响应文件*经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。*.*供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其竞争性谈判被拒绝。
*.*如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统*汇总说明。*.*如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。*.*供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进*步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，*经查实，采购人有权予以否决，并保留进*步追究其责任的权利。*.*供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第*章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。*.编制基本要求*.*为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当延长****文件的递交截止时间，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。
*.*供应商报价应包括供应商成交后为完成采购项目规定的全部工作需支付的*切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。*.*供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。*.报价*.*除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。*.*响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。*.语言和计量单位
**.报价货币*.*采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交人须*次性向采购代理机构支付采购代理服务费。*.*采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。*.*响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。*.*供应商不得以低于成本报价。*.*供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。
（*）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；**.*发生下列情况之*，响应保证金可不予退还：**.*任何未按第**.*款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。**.*应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的*部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。**.响应保证金采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。
**.*采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出竞争性谈判，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。**.*采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。竞争性谈判有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。**.采购有效期成交人与采购人签订合同后*日内，采购人/采购代理单位向成交人退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。**.*响应保证金的退还（*）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。
**.*供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。**.*供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。**.响应文件的修改和撤销**.*采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。**.*供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至电子商务平台。**.响应文件递交截止时间及地点
**.*供应商须根据供应商须知前附表规定的谈判时间及地点参加谈判。**.*在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。**.开启响应文件**.*****小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交供应商。**.*采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建****小组。**.****小组
采购人确定成交供应商，****采购结果在电子商务平台进行公告。**.采购结果公告采购人按****小组推荐的成交供应商名单确定成交供应商。**.确定成交供应商评审将严格按照采购文件第*章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。**.评审方法
**.*采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。**.*成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按谈判双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。**.签订合同**.*《成交通知书》将构成合同的组成部分。**.*采购人向成交人发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。**.成交通知
*.*《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；*.评审依据*、总则第*章评审办法**.其他需要补充的内容**.*采购文件中要求成交人提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。
*、评审程序本项目采用经评审的最低价法。*、评审方法评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。*.评审原则*.*采购文件及其有效的补充文件。
*.*响应文件附有采购人不能接受的条件；*.*供应商未按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）；*.*供应商资格条件不满足采购文件要求；****小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：*.初步评审****小组评审包括初步评审和详细评审*部分。
*.*技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求。*.*商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括资格条件、交货时间、付款条件等。*.详细评审：详细评审包括商务、技术和价格评审。如发生上述条款中的任何*项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。*.*国家相关法规规定的其它否决条款。*.*供应商报价超出最高限价（如有）；
*、推荐成交供应商*.*****小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果****小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。****小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，评标委员会应当对此做出书面说明，并记录在案。*.*在评审各阶段的结论，如评委有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。*.评审报告如详细评审阶段，商务和技术评审中有*项不通过，将视为否决供应商投标。不再进入后续评审。*.*报价评审，****小组对供应商的报价文件进行比较。****小组不得同某*供应商就其报价进行谈判。
承包人没有以书面形式对本技术条款中的条文提出异议时，则以承包人认同本技术条款中所规定的所有条文和国家现行最低技术要求。承包人需提供符合本技术条款的优质产品。本技术条款仅对本****文件内勘察设计工作提出原则性要求。现场勘查、地勘、设计方案以及技术资料的提交和现场技术服务等，应由承包人根据本****文件的要求和自己的实践经验，进行详细编写、实施。同时在承包人的技术文件中加以说明。所有设计均应符合勘察设计现行规范及安全技术规程的要求。*.概述*、合同条款第*章合同条款及格式****小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低的原则，推荐成交供应商。若经评审的响应文件报价相同，按供应商业绩个数从多到少排序；若业绩仍相同，按供应商注册资本金从多到少排序。
(*)《公路勘测规范》（******—****）(*)《关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》(****国土资环［****］***号)(*)《地质灾害防治条例》(国务院令第***号)*.*下列标准所包含的条文，通过在本规范书中的引用而构成本规范书的条文。所有标准均应采用最新有效版本。*.应遵循的主要现行标准未尽事宜，由发包人与承包人协商确定。
(*)《公路桥涵设计通用规范》（******－****）(*)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****—****)(*)《公路路基设计规范》(******—****)(*)《工程测量规范》(*******-****)(*)《公路工程地质勘察规范(******-****)(*)《公路工程水文勘测设计规范》(******—****)
(*)《县(市)地质灾害调查与区划基本要求》(国土资发［****］**号)参照：(**)《公路工程质量检验评定标准第*册土建工程(******/*-****)(**)《公路工程标准施工招标文件》（****年版）(**)《公路桥梁承载能力检测评定规程》（***/****－****）(**)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（******－****）
(*)《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》(******～****)(*)《中国地震动参数区划图》(*******～****)(*)《岩土工程勘察规范》(*******～****)(*)《区域水文地质工程地质环境地质勘察规范(*：*****)》(*******～**)(*)《工程地质调查规范(*：*****～*：*****)》(**/*～****～**)(*)《县(市)地质灾害调查与区划基本要求实施细则》(中国地质环境监测院****年*月)
合同签订后，承包人根按时提交技术文件资料等。*.*技术资料*.承包人提供的技术资料*.*承包人提交的标准或规程，应采用中文，其它版本(中国标准除外)应译成中文，随原文本*起提交。*.*如果承包人愿意采用的勘测、设计规范，符合没有包括在上述所列标准之中的其它技术协会的标准，则这些替代的标准应相当于或优于上列的标准，并且得到发包人的书面同意或认可后，方能使用。(*)《水利水电工程边坡设计规范》(*****～****)
(*)工程施工图。(*)编制工程治理设计方案(含工程概算，含工程施工招标文件)。(*)地质灾害评估报告。(*)工程勘察文件。*.*成果提交清单*.*承包人提交的技术文件资料及邮寄或传真这些文件资料的费用均应包括在合同总价内，不再另行支付。
(*)施工图阶段设计图纸及通知单独纸质文件**份；特殊情况，根据实际需要增减份数。(*)招标文件纸质文件*份；特殊情况，根据实际需要增减份数。(*)工程勘察、地质灾害评估报告及工程概算等需提供纸质文件*份。*.*成果提交的相关要求(*)发包人认为需要提供其它成果资料。(*)施工过程中的设计通知单。
*.*现场勘察设计人员必须满足本单位安全生产管理体系要求，购置安全防护用具，落实安全施工措施，改善安全生产条件，履行法定安全管理义务，加强安全生产管理等。*.安全控制措施(*)设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故（环保）的措施建议。(*)工程量台账、设计变更台账。(*)承包人提交勘察设计成果其内容和深度须满足国家相关规程规范相应设计阶段的要求与评审要求，保证工程的合理使用寿命年限。(*)上述的技术成果资料除纸质文件外，均需提交电子文档(数据盘)。
*.*项目质量控制机构的组织框图。建立本项目管理质量保证体系，采取勘察设计工作质量检查、纠偏措施，其内容应包括：*.质量控制措施*.*承包人进场勘察设计人员需尊重当地的民族习惯。*.*承包人对进场勘察设计人员需购买人身意外伤害险。*.*承包人对进场勘察设计人员需进行入场安全教育。
(*)提交的技术成果应符合上述所列技术标准。*.技术要求*.*承包人应使质量管理体系的有效运行，进行全员、全过程的质量控制。*.*勘测、设计人员名单及资格证。*.*项目管理质量控制程序，管理制度。*.*项目质量检查的岗位设置人员名单。
*.*承包人项目负责人、技术负责人，须提供相关的从业经历和资格证明材料。不得随意更换，如遇特殊情况，须经发包人审核批准。*.*承包人应配置*名项目负责人，承包人项目负责人在现场勘察、地勘期间应常驻工地，全面负责合同任务的管理工作，对现场勘察、地勘工作进行指导及监督，并解决与合同有关的问题。*.承包人管理(*)设计深度应满足工程施工需求。(*)关键断面的选择依据须明确，且不少于*个。(*)应明确区域内库岸治理、滑坡、塌方、泥石流易发点及危害性，并明确危害性等级。
（*）除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。（*）投标文件及与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。*.语言和计量单位符合国家、行业现行规程规范。*.质量要求*.*承包人负责合同任务的勘察设计工作，进度及质量需满足发包人要求。
**.*结算（*）合同工程量清单中的工程量计量规制应遵守本行业的工程量计量规范。（*）工程量清单总价包含按要求完成合同规定清单项目的全部工作的人员、设备、材料以及其它所有费用，并承担相关的责任。（*）工程勘察及地质灾害评估费、招标文件编制费和工程设计费(含现场设代服务费)为固定总价项目，在合同期内不调整总价包干使用。**.*报价**投标报价与结算
发包人应为承包人派赴施工现场的工作人员，在施工期间无偿提供办公、生活用房（*间），设备、设施由承包人负责采购，办公、生活用房的水电费、物业管理费、网路电视等费用由发包人承担。**.发包人提供的办公、交通和住房（*）每次支付前承包人应向发包人提供与付款金额相等的增值税发票。（*）工程竣工验收合格后**日内，发包人支付合同剩余价款。（*）承包人提供施工图后，支付合同价款**%。（*）承包人勘察设计完成并提供工程勘察文件、地质灾害评估报告及工程治理设计方案(含工程概算，含工程施工招标文件)后**天内，支付合同价款**%。
甲方：****（以下简称“甲方”）（合同编号：******/**）**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计合同*、合同文件发包人不提供任何用于勘察设计的材料和工程设备。**.发包人提供的材料和工程设备
（*）合同期限：勘察设计时间为****年**月**日至**月**日；提供招标文件时间为****年**月**日；设计服务时间为****年**月**日至****年*月**日。（*）工程地点：****省迪庆藏族自治州维西县**水电站。（*）工程名称：**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计。*、工程名称、地点、时间及合同内容****（以下简称“甲方”）经****后确定由（以下简称“乙方”）实施**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计项目，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本协议书，须共同遵守。乙方：（以下简称“乙方”）
（*）根据已建工程特性及其对地质环境的破坏形式、程度，分析评价可能加剧或遭受的地质灾害。（*）查明沿江公路****+***～****+***.*段库岸治理、路面修复、地质灾害及不良地质现象的类型，分布、规模及危害等情况，分析库岸稳定和地质灾害的发育规律，进行现状评估。*.主要主要内容**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计采购，库岸治理主要包括（但不限于）****+***路基垮塌、****+***～***+***路基垮塌、****+***～****+***路基垮塌、****+***～****+***路基沉降及垮塌；路面修复主要包括沿江公路损坏部位各路面结构层拆除以及拆除后的各路面结构层和路肩修复；地灾水毁主要包括（但不限于）****+***～****+***边坡塌方、****+***～****+***原浆砌石挡墙破损和急流槽损毁、****+***塌方及排水不畅影响桥梁安全运行、****+***～****+***路面沉降等，里程范围为****+***～****+***.*，路线长度约**.***。*.工程范围（*）工程范围及主要工作内容
*、工程勘察设计依据（*）沿江公路损毁设施修复工程设计并出具标准图。（*）编制有关的阶段验收报告、合同完工验收报告、竣工资料等。（*）参加或配合本工程的质量验收(含隐蔽工程和关键部位)、竣工验收等有关验收工作。（*）根据现状、预测及综合评估结果，进行防治地质灾害的工程设计，并配合发包人完成设计方案的评审，同时编制工程概算，施工图设计、编制治理工程施工招标文件及相关配合服务等工作。工程开工后及时解决施工中出现的与设计有关的技术问题，并根据现场具体情况，及时调整、优化设计，提交设计修改正式文件。（*）根据地质勘探情况，在现状评估和预测评估的基础上，进行综合分区评估。
*.《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(**/*****—****)*.《公路路基设计规范》(******—****)*.《工程测量规范》(*******-****)*.《公路工程地质勘察规范》(******-****)*.《公路工程水文勘测设计规范》(******—****)*.《公路勘测规范》（******—****）
*、设计进度及提交资料数量**.《公路工程质量检验评定标准第*册土建工程》(******/*-****)**.《公路工程标准施工招标文件》（****年版）*.《公路桥梁承载能力检测评定规程》（***/****－****）*.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（******－****）*.《公路桥涵设计通用规范》（******－****）
*.施工过程中的设计通知单。*.工程施工图。*.编制工程治理设计方案(含工程概算，含工程施工招标文件)。*.地质灾害评估报告。*.工程勘察文件。（*）提交资料
*.施工图阶段设计图纸及通知单独纸质文件**份；特殊情况，根据实际需要增减份数。*.招标文件纸质文件*份；特殊情况，根据实际需要增减份数。*.工程勘察、地质灾害评估报告及工程概算等需提供纸质文件*份。（*）提交数量及相关要求*.发包人认为需要提供其它成果资料。*.工程量台账、设计变更台账。
（*）提交地点勘察设计文件****年**月**日前；招标文件****年**月**日前；其他文件根据甲方要求及时提供。（*）提交时间*.设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故（环保）的措施建议。*.承包人提交勘察设计成果其内容和深度须满足国家相关规程规范相应设计阶段的要求与评审要求，保证工程的合理使用寿命年限。*.上述的技术成果资料除纸质文件外，均需提交电子文档(数据盘)。
（*）乙方勘察设计完成并提供工程勘察文件、地质灾害评估报告及工程治理设计方案(含工程概算，含工程施工招标文件)后**天内，支付合同价款**%。（*）付款方式本合同中工程勘察及地质灾害评估费、招标文件编制费、工程设计费(含现场设代服务费)为固定总价承包方式，总价中已包含乙方完成合同规定的责任和义务及风险等*切费用，合同价格不调整。（*）合同费用*、合同费用及付款方式****省迪庆藏族自治州维西县托巴水电工程建设管理局。
*.向乙方提供有关资料及文件，按时向乙方支付设计费。（*）甲方职责*、双方职责（*）每次支付前乙方应向甲方提供与付款金额相等的增值税发票。（*）工程竣工验收合格后**日内，甲方支付合同剩余价款。（*）乙方提供施工图后，支付合同价款**%。
*.按时向甲方提交资料及文件。*.乙方应按国家技术规范、标准、规程，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交合格的设计资料，并对其负责。（*）乙方职责（包括但不限于）*.甲方应保护乙方的设计方案、文件、资料、图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方提交的设计资料及文件不得向第*人转让或用于本合同外的项目。*.为乙方派驻现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作、生活等方便条件（费用由乙方自理）。*.甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
（*）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同时，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的首付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量计算，不足*半时，按该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费的全额支付。*、违约责任*.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第*人泄露、转让甲方提供的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。*.根据甲方的通知及时派遣相关人员参加工程竣工验收。*.做好其他现场设计服务工作。*.乙方提交设计资料和文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责进行调整补充。乙方按合同规定时限提交设计资料及文件，并派主要设计人员到工地负责向甲方及施工单位进行设计交底，解释设计文件，根据现场情况处理有关施工中的设计问题，现场指导施工及安装。
（*）本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完各自合同职责后自行终止。（*）本合同*式*份，其中正本*份，双方各执*份，副本*份，甲方*份，乙方*份。（*）甲乙双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，如协商不能达成*致意见时，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向法院提起诉讼。*、其他（*）由于乙方自身原因，延误了按本合同第*条规定的设计文件交付时间，每延误*天，应减收该项目应收设计费的*‰。（*）乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成的损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定，最高不超过设计合同金额。
*、项目概况采购需求第*章采购需求（签字）：（签字）：法定代表人或授权代理人法定代表人或授权代理人甲方（盖章）乙方（盖章）
(*)查明沿江公路****+***～****+***.*段库岸治理、路面修复、地质灾害及不良地质现象的类型，分布、规模及危害等情况，分析库岸稳定和地质灾害的发育规律，进行现状评估。*.本工程主要工作内容及要求**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计采购，库岸治理主要包括（但不限于）****+***路基垮塌、****+***～***+***路基垮塌、****+***～****+***路基垮塌、****+***～****+***路基沉降及垮塌；路面修复主要包括沿江公路损坏部位各路面结构层拆除以及拆除后的各路面结构层和路肩修复；地灾水毁主要包括（但不限于）****+***～****+***边坡塌方、****+***～****+***原浆砌石挡墙破损和急流槽损毁、****+***塌方及排水不畅影响桥梁安全运行、****+***～****+***路面沉降等，里程范围为****+***～****+***.*，路线长度约**.***。*.工程范围*、采购范围**水电站是澜沧江干流上游河段(****省境内)规划的第*个梯级，其上游为里底梯级，下游与黄登梯级相衔接。电站位于****省迪庆州维西县中路乡境内，距维西县城公路里程约****，距香格里拉(中甸)约*****，距****市约*****。**水电站沿江公路是**水电站及澜沧江上游梯级电站的开发建设交通运输的进场主干公路，保证电站大型设备和物资运输的重要通道。碧玉河～永春河段公路起点位于维西县碧玉河接兰坪县境内的沿江公路****+***.**，终点接永春河桥以后的沿江公路****+***.*，路线全长约**.***，其中含过坝隧道，长*****，技术标准*级，设计速度****/*，混凝土及沥青混凝土路面,****年**月建成通车，是**电站设备、材料、物资及当地*姓通行的唯*通道。
*)参加或配合本工程的质量验收(含隐蔽工程和关键部位)、竣工验收等有关验收工作。*)及时解决施工中出现的与设计有关的技术问题，并根据现场具体情况，及时调整、优化设计，提交设计修改正式文件。（*）设计方案经评审后，发包人开展工程治理工作。承包人还需进行以下工作：(*)根据现状、预测及综合评估结果，进行库岸治理、路面修复、防治地质灾害的工程设计，并配合发包人完成设计方案的评审，同时编制工程概算，施工图设计、编制治理工程施工招标文件及相关配合服务等工作。(*)根据地质勘探情况，在现状评估和预测评估的基础上，进行综合分区评估。(*)根据已建工程特性及其对地质环境的破坏形式、程度，分析评价可能加剧或遭受的地质灾害。
**水电站****年沿江公路库岸地质灾害、水毁治理及路面修复工程勘察设计第*章响应文件格式勘察设计时间为****年**月**日至**月**日；提供招标文件时间为****年**月**日；设计服务时间为****年**月**日至****年*月**日。具体开工时间以签订合同约定为准。合同约定的不可抗力因素导致的延误，工期顺延。*、计划工期（*）沿江公路损毁设施修复工程设计并出具标准图。*)编制与发包人有关的阶段验收报告、合同完工验收报告、竣工资料等。
目录日期：年月日供应商：（盖章）采购编号：******/**响应文件项目采购
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。*、授权委托书*、技术部分*、商务部分*、报价部分*、授权委托书
法定代表人身份证复印件委托代理人身份证复印件法定代表人身份证复印件委托代理人身份证复印件注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件代理人无转委托权。委托期限：。
*、报价部分注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。年月日委托代理人：（签字）法定代表人（单位负责人）：（签字）供应商：（单位公章）
报价汇总表*.*报价汇总表（格式）*.响应报价表*.*本报价表中的项目合价均已包括投标人在中标后为完成合同规定的全部工作所需的*切成本费用（其中含进出场费、交通费、保险费、规费）、合理利润、税金及物价波动的风险，并考虑了合同明示和暗示规定由勘察设计人承担的其他全部风险所发生的*切费用。*.*本说明应与供应商须知、合同条款等文件*起参照阅读。*.报价说明
| 序号 |
项目名称 |
合价(元) |
备注 |
| * |
工程勘察及地质灾害评估费 |
|
固定总价 |
| * |
招标文件编制费 |
|
固定总价 |
| * |
工程设计费(含现场设代服务费) |
|
固定总价 |
|
合计金额 |
|
|
商务部分摘要表*、商务部分*.*勘察设计费计算书年月日供应商名称：（盖章）
| 供应商名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 联系方式 |
传真 |
|
网址 |
|
| 股权结构 |
**：*%；**：*%； |
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
项目经理 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 注册资本金 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 账号 |
|
其中 |
技工 |
|
| 经营范围 |
|
| 类似业绩列表 |
|
| 备注 |
|
供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。*、技术部分年月日供应商名称：（盖章）后附企业法人营业执照副本、资质证书、安全生产许可证、类似业绩合同扫描件等资料影印件。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
