招标人：****市****区人民政府前洲街道办事处（盖章）件文标招邓巷新河****
*、投标须知目录****年**月法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）招标代理机构：****（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
*.１建设地点：见招标公告；项目概况与招标范围投标须知*、投标文件部分格式*、合同条款及附件*、开标、定标
*．工程明标总价*.*标段划分：本工程共分*个标段。*.*质量要求：见招标公告。如达不到上述质量标准，承包人须向发包人支付质量违约金，违约金按大于或等于中标价的**%支付给招标人。*.*招标范围：见招标公告；*.*计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期以甲方开工令为准。*.２工程规模：见招标公告；
*、开标、定标投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。*．投标费用见招标公告。*．投标人资格要求见招标公告
见招标公告。*．其他有关事项：见招标公告。*．开标地点：见招标公告。开标时间（投标截止时间）
（*）招标人按招标文件的规定对投标人代表的身份进行符合性审查；（*）招标人介绍开标会小组有关工作人员；（*）招标人当众宣布截标前参加投标的投标人名单；（*）所有到会投标人签到，并按规定在参加开标会期间关闭所有通讯工具；（*）开标由招标人或招标代理主持；*．开标程序
投标人应将授权代理人的身份证原件、明标明投的授权委托书原件、投标（明标明投）承诺书原件、项目经理证及安全*证（复印件加盖公章）、授权委托人及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的****年**月-****年**月的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料装入*个密封袋中*起提交。*．符合性检查：（*）将第*、第*、第*中标候选人及相关情况公示（*天）。（*）招标人、投标人签字确认；（*）招标人分别抽取第*、第*、第*中标候选人；（*）通过符合性检查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取代码球；
*、合同条款及其附件（*）招标人在**天内与确定的中标单位签订施工合同。（*）招标单位在*个工作日内对中标候选人的投标文件（格式详见招标文件）、施工组织设计（或施工方案或实施方案）审核结束（逾期认定为认可）。通过的，则向候选人发出中标通知书。未通过的，则告知未通过原因，并通知下*候选人替补。（*）公示结束后，第*候选人在*个工作日内编制完成本项目的投标文件（格式详见招标文件）、施工组织设计（或施工方案或实施方案）（*式*份，招标人、代理机构、招标办、施工单位各*份）交由招标单位审核通过。逾期未提交或审核未通过，则作自动放弃，由第*候选人替补，以此类推。*．定标未按要求提交符合性检查资料的，符合性检查不通过，不得进入抽签程序。
发包人（全称）：****市****区人民政府前洲街道办事处第*部分合同协议书****省工商行政管理局监制****省建设委员会**-****-****建筑工程施工合同
*.资金来源：自筹*.工程地点：****区前洲街道*.工程名称：邓巷新河*****、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就邓巷新河****施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：
计划竣工日期：****年月日。计划开工日期：****年月日。*、合同工期*.工程承包范围：图纸和工程量清单范围内的市政工程。群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。*.工程内容：图纸和工程量清单范围内的市政工程；
人民币（大写）(¥元)；*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量符合国家规定的合格标准。*、质量标准工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）安全文明施工费：其中：
承包人项目经理：。*、项目经理*.合同价格形式：单价合同。人民币（大写）(¥元)。（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；
（*）通用合同条款；（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件。（*）已标价工程量清单或预算书；（*）图纸；（*）技术标准和要求；
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。*、承诺
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**、补充协议本合同在****市****区人民政府前洲街道办事处签订。*、签订地点本合同于****年月日签订。*、签订时间
发包人：(公章)承包人：(公章)本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。**、合同份数本合同自签订之日生效。**、合同生效
法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：
*.*.*合同*.*词语定义*.*般约定第*部分专用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）。第*部分通用合同条款
联系电话：；资质类别和等级：；名称：；*.*.*.*监理人：*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.**其他合同文件包括：(*)施工过程中签订的补充协议、（*）本合同协议书、(*)中标通知书、(*)招标文件、（*）投标书及其附件、(*)本合同专用条款、（*）本合同通用条款、(*)标准、规范及有关技术文件、(*)图纸。
联系电话：；资质类别和等级：；名称：；*.*.*.*设计人：通信地址：。电子信箱：；
*.*.*.*永久占地包括：。。*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：*.*.*工程和设备通信地址：。电子信箱：；
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商；*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（*部委**号令）、《****省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及****省和****市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。*.*法律*.*.*.**临时占地包括：。
*.*图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。*.*合同文件的优先顺序*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国内没有相应标准、规范时按发包人提出的施工技术要求和工艺及行业标准或行业通用习惯执行。发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商。发包人提供国外标准、规范的份数：如有涉及，双方另行协商；
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计、专项施工方案、材料、人员、工程总进度计划等；其他文件按监理人要求；*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：*套；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前*天；*.*.*图纸的提供
关于现场图纸准备的约定：现场图纸由承包人准备。*.*.*现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款。承包人提供的文件的形式为：书面文本；承包人提供的文件的数量为：*式*份；承包人提供的文件的期限为：正式开工前*天；
承包人指定的接收人为：。承包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。*.*.*发包人接收文件的地点：；*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。*.*联络
**.*场内交通关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，费用由承包人承担，发包人协助。*.**.*出入现场的权利*.**交通运输监理人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。*.**知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。**.*超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目设计红线为边界。
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。*.**工程量清单错误的修正*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
身份证号：；姓名：；发包人代表：*.*发包人代表*.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：只有发包人指令和发包人同意的设计变更才能产生造价变更。施工期间如有设计变更，而工程量清单中未包含变更工程的单价时，由承包人报出单价，经审计和发包人确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使业主权利，全面负责本工程组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令、报表及支付凭证，处理施工过程中的各有关事宜。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。*.*资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）临时用地、用电、用水均由承包人自行解决。所需水、电费用均由承包人自行配备电箱、水表、电表；由承包人在发包人指定位置安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆，供水管线（含消防栓）至施工及生活区域。水电管理费由总承包单位统*进行，承包人必须确保现场接电及相关事宜。水电费结算方式：承包人单独接水表、电表，水表、电表费用及水、电费用已包含在承包价中。（*）施工场外的道路已开通，施工场内道路由承包人负责开通。（*）进场施工后由承包人召集有关单位现场交底。（*）由发包人办理施工所需证件、批件，承包人协助。（*）水准点与座标控制点交验要求：开工前，承包人、发包人双方在监理工程师的见证下进行现场测量控制点的校验，并由承包人提供书面报告，提交监理和发包人。（*）开工前，发包人组织设计、监理等相关单位对施工图纸进行初次会审交底，以后根据施工组织设计进*步对施工图纸的会审和详细交底。（*）发包人负责召集相关单位对地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他需保护物进行交底；由施工单位对所有地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木及其他保护物进行保护。因以上*项产生的费用均由承包人承担。*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：。*.*.*提供施工现场
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。（*）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料应符合要求，各类检验、试验、验收表格应采用我市现行工程通用格式，并符合****市建设工程档案规范要求及****市城建档案馆要求，同时向发包人提供竣工图电子版及完整的管线井位定位资料及编号。*.*承包人的*般义务*.承包人发包人提供支付担保的形式：/发包人是否提供支付担保：是。
（*.*）无偿提供业主办公室*间，费用已在报价中考虑。临时设施区内应统*考虑监理办公用房的布置。（*.*）每月**日提供下月计划及当月完成工作量报表*式*份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。（*）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：纸质装订，所有竣工图需分别提供纸质及电子版。承包人提交的竣工资料移交时间：交(竣)工验收合格后**天内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
（*.*）本工程如发包人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。（*.*）工程竣工后承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算资料，发包人可相应延期支付承包人的工程款。（*.*）本工程不计取赶工措施费，工程结算时合同双方须遵守****市工程建设管理和工程审计的相关规定。最终以审计结果为准。（*.*）施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按****元扣款。（*.*）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。施工范围内的地下管线(或其他需保护物)挖坏，修复及赔偿费用由承包人承担。若承包人对地下管线(或其他需保护物)有不负责任行为导致损坏的，须赔偿*倍的经济损失给管线产权单位。（*.*）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。
（*.**）安保工作及安全责任：施工中发生的*切质量、安全事故及责任和经济损失均由承包方负责，并接受相关部门的处理。（*.**）自进场之日起，承包人应全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施，直至工程竣工验收通过，移交手续完备。照管期间，如发生损失，应由承包人自理。为进*步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或盗窃，造成不必要的人身伤害与财产损失，承包人应与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续并支付相应费用。（*.**）若双方对工程质量有争议，由****市建设行政主管部门同意的工程质量检测机构鉴定。所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。（*.**）对施工过程中的质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。（*.**）承包人应按照中标的施工方案组织施工，发包人在必要时有权要求承包人对施工方案作进*步完善，以确保质量与进度，中标价不因此予以调整，除非因发包人原因（如重大设计变更）导致原施工方案无法实施。（*.*）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费、根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由发包人承担，因检验不合格导致增加的检验试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。
*.*.*项目经理：*.*项目经理（*.**）总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，按合同约定收取总包管理费，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。（*.**）发包人、承包人、劳务分包人（如有）见附件。（*.**）承包人不得拖欠民工工资。承包人是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程施工任务，所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中。（*.**）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用承包人应考虑在投标报价中。承包人进场后开工前必须完成对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、发包人抽测确认，结果作为土石方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由承包人清运，费用自理。
安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用合同条款。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在工地工作时间不少于***小时。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付**元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后*天内。*.*承包人人员*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付**元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人支付**元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付****元/小时的违约金给发包人。
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作及其他法律、法规规定的禁止分包的工程。*.*.*分包的*般约定*.*分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人支付****元/小时的违约金给发包人。*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付**元/人的违约金给发包人，同时发包人有权终止合同并有权要求其退场。*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款。
关于分包合同价款支付的约定：/。*.*.*分包合同价款其他关于分包的约定：总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，按合同约定收取总包管理费，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。允许分包的专业工程包括：/。*.*.*分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。
*.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/承包人是否提供履约担保：/。*.*履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：施工场地移交之日。*.*工程照管与成品、半成品保护
总监理工程师：*.*监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款关于监理人的监理权限：。关于监理人的监理内容：。*.*监理人的*般规定
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；
（*）。（*）；（*）；在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：*.*商定或确定关于监理人的其他约定：。
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前**小时书面通知。*.*隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。*.*.*特殊质量标准和要求：达到国家规定质量标准。*.*质量要求*.工程质量
*.*.*关于治安保卫的特别约定：由承包方承担*切后果。*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《****市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第***号）的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，安全事故由承包人承担*切后果。*.*安全文明施工*.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：**小时。监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
*.*施工组织设计*.工期和进度*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付。合同当事人对文明施工的要求：符合****市有关施工现场的文明卫生要求。*是加强封闭式管理。各工地可按工程进度分段设置围栏，加强封闭式管理。封闭围栏高度应大于*.*米并做到整洁、美观、安全可靠。*是防止抛洒滴漏。运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境。主要出入口道路要硬化处理，车辆驶出工地前要坚持冲洗。*是科学合理地确定交通组织方案。不封锁交通或半封锁交通施工的路段，要有保证车辆通行宽度的车行道和人行道，封锁交通施工的路段，要有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行道。凡在施工道路的交叉口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设置示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。*是施工过程中做到不扰民。禁止使用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工。生产废水的排放必须经过沉淀，严禁泥浆乱排放(如向河道、下水道、农田排放)。市区市政工地逐步推行预拌建筑砂浆，以减少扬尘对居民的影响。*是加强施工现场管理。施工现场平面布置合理，各类材料、设置、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整齐有序，不任意占用车行道、人行道，土方集中规范堆放，并有防栏设施，余土及时外运。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运。*.*.*文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实施。
*.*.*施工进度计划的修订*.*施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后*天内。*.*.*施工组织设计的提交和修改*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。关于承包人提交工程开工报审表的期限：。*.*.*开工准备*.*开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：合同签订后*天内。
*.*.*因发包人原因导致工期延误*.*工期延误*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*天。*.*测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起***天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。*.*.*开工通知
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。*.*不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延*天承包人须按中标价的*分之*支付违约金。*.*.*因承包人原因导致工期延误（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
*.*提前竣工的奖励（*）。（*）；（*）；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：*.*异常恶劣的气候条件
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人。*.*材料与工程设备的保管与使用*.*.*工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。*.*.*承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用。*.*.*承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前**小时通知甲方、监理、跟踪审计清点、验收，验收合格后方可使用，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。*.*.*承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。*.材料与设备*.*.*提前竣工的奖励：/。
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施*.*施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。*.*.*样品的报送与封存*.*样品
施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：/。施工现场需要配置的试验场所：/。*.*.*试验设备*.*试验设备与试验人员*.试验与检验
**.*变更估价关于变更的范围的约定：（*）在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的*部分，中标单位须无条件按发包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约。计量方法按约定。（*）发生变更、施工条件变化等，要由监理工程师、发包人、跟踪审计同时确认方为有效；由于设计变更、现场签证等引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，其工作量由承包人提出，经发包人及跟踪审计确认后，作为竣工结算依据。工程量签证必须在签证项目完工后**日内签证完毕，逾期必须提供甲方认可的情况说明，否则视作让利。**.*变更的范围**.变更现场工艺试验的有关约定：/。*.*现场工艺试验
关于变更估价的约定:按本合同专业合同条款第**条。签证必须在签证项目发生后**日内签证完毕，逾期必须提供甲方认可的情况说明逾期视作让利。**.*.*变更估价原则所有隐蔽工程均须报监理、甲方、跟踪审计现场验收，并提供现场签证，签证单上必须注明签证的原因、位置、数量、尺寸和签证时间等要素并附上相关有效影像资料。签证不全或标注说明含糊不清的不得作为结算依据。工程量签证必须在签证项目完工后**日内签证完毕，逾期必须提供甲方认可的情况说明，否则视作让利。若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人并由乙方负责编制预算，由跟踪审计审核。单个变更项的预估增加金额在***元以下的，经建设部门负责人，街道分管副主任共同确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额在***——****元的，必须经街道主任确认后予以实施，单个变更项的预估增加金额在****以上的，必须经街道党政联席会确认后予以实施。如承包方未经以上同意私自实施，则不予工程量认可。变更签证甲方的权限：
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。**.*暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。发包人审批承包人合理化建议的期限：*天内。监理人审查承包人合理化建议的期限：*天内。**.*承包人的合理化建议
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。**.*.*依法必须招标的暂估价项目
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：按锡建价〔****〕*号文执行。**.*市场价格波动引起的调整**.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：。**.*暂列金额
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。（*）关于基准价格的约定：。第*种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：本工程采用固定单价合同。风险费用的计算方法：按****市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。**.*本合同价款采用固定单价合同方式确定。**.*合同价格形式：单价合同。**.合同价格、计量与支付第*种方式：其他价格调整方式：按锡建价〔****〕*号文执行。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
**.*临时设施费费率取定：按约定执行（投标的按投标费率执行），如无约定的按平均值执行。**.*现场安全文明施工措施费费率取定：按有关规定执行，奖励费按约定计取。**.*最终结算总价以审计为准。(*)、本工程采用固定单价合同，未发生设计变更的计价：招标图纸范围内工程的投标报价时的综合单价和措施项目费率均不变，工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价规范》（****）的计算规则计算）。(*)、施工期间如有变更，而工程量清单中未包含变更工程的综合单价、工程量清单漏项、发包人指令或经发包人同意的设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价由承包人按以下规定提出，经发包人确认后作为结算依据：①已定规格、型号、厂家、品牌的材料发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变。②因设计变更、施工条件引起变更增加或减少工程，报价中有综合单价的按投标报价中的综合单价执行。无综合单价时按照《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****省建设工程费用定额（****）》、《****省市政工程工程计价表》（****）及信息价（无信息价按市场价）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后****省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【****】***号）、苏建函价【****】***文件、苏建函价【****】***文件。等计算出新的综合单价，然后按*%进行税后总价让利；在清单中以综合暂估价形式列入的项目均需通过业主、审计、承包人*方组织招标，根据招标的结果进行调整。如未进行招标,则按合同约定进行审计结算。(*)、为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工措施费中的现场考评费实行核定制度，工程竣工结算时根据相关部门的考评结果并取得相应证书，按规定费率列入结算中。(*)、不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可规定调整合同价款。（*）、风险费用的计算方法：按****市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。（*）工期延误的，延误期间的差价计算方法按上述约定不变，若价格上涨时差价由责任方承担，下降时则由非责任方受益。(*)、如果投标报价高于市场价、套用定额（或标底控制价）×***%的综合单价，或投标报价低于市场价、套用定额（或标底控制价）×**%的综合单价，可界定为不平衡报价。如果投标报价高于市场价、套用定额（或标底控制价）×***%的综合单价，则相关子目涉及实际工程量比原清单工程量增加部分超过**%及以上，超出原工程量清单***%部分的工程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价、套用定额（或标底控制价）×**%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少**%及以上，减少部分的工程量按变更计价原则组价扣除。清单范围内的工作项目及未界定为不平衡报价项目执行招标文件结算条款或工程量清单计价规范。**.*双方约定合同价款的调整因素及调整方法：风险范围以外合同价款调整方法：按《锡建价（****）*号文》执行。
*、总价合同。**.*最终结算总价以审计为准。**.**总包单位应全力配合好分包单位及其他现场作业单位的施工，按合同约定收取总包管理费，不得以任何名义加收配合费或其他任何费用。**.*工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。**.*人工费按规定调整。**.*规费费率取定：按照市建设局有关文件计费。
**.*.*预付款的支付**.*预付款*、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。
预付款担保的形式为：/承包人提交预付款担保的期限：/**.*.*预付款担保预付款扣回的方式：/预付款支付期限：/预付款支付比例或金额：/
**.*.*单价合同的计量关于计量周期的约定：按月进行**.*.*计量周期工程量计算规则：*******-****《建设工程工程量清单计价规范》及其*本计算规范、《****省建设工程费用定额》（****年）、《****省市政工程计价定额》（****年）、《****省安装工程计价定额》（****年）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后****省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【****】***号）、苏建函价【****】***文件、苏建函价【****】***文件。**.*.*计量原则**.*计量
其他价格形式的计量方式和程序：/**.*.*其他价格形式合同的计量**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/关于总价合同计量的约定：/**.*.*总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/
**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。**.*.*进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：工程完工验收合格付至合同价的**%，竣工验收合格并结算审计结束当年年底付至审定价的**%，审计结束*年后付至审定价的**%，余款质保期后*次性付清。付款时乙方出具项目所在地预交税单及相应的****市税金发票。**.*.*付款周期**.*工程进度款支付
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款。（*）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款。**.*.*进度款审核和支付（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人每月**日提交。
**.验收和工程试车*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/*、总价合同支付分解表的编制与审批：/**.*.*支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。（*）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款。
本工程在通过竣工验收移交接管前，有乙方承担工程保管和意外责任。甲方在乙方提交了竣工报告和符合要求的竣工资料后，甲方会同建设各方组织竣工验收合格后，乙方的竣工报告及竣工资料才被认可。**.*竣工验收关于延期最长不得超过：**小时。**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。**.*分部分项工程验收
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款。**.*.*移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不需要支付违约金。关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款。**.*.*竣工验收程序
（*）无负荷联动试车费用由/承担。（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。**.*.*试车程序**.*工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款。
**.竣工结算承包人完成竣工退场的期限竣工验收合格后**天内。**.*.*竣工退场**.*竣工退场关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。**.*.*投料试车
发包人完成竣工付款的期限：按专用合同条款第**.*.*条付款周期约定。发包人审批竣工付款申请单的期限：。**.*竣工结算审核竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款。承包人提交竣工付款申请单的期限：通过工程交（竣）工验收**天内。**.*竣工付款申请
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。**.*.*最终结清申请单**.*最终结清审减率小于*%的，审计费由甲方承担；审减率大于等于*%，小于**%的，审计费甲乙双方各承担*半；审减率大于等于**%的，审计费由乙方承担，由乙方承担的审计费直接在乙方工程款中扣除。**.*工程审计关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款。
**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修（*）发包人完成支付的期限：按通用合同条款。（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款。**.*.*最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款。
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第(*)种方式：**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。**.*质量保证金缺陷责任期的具体期限：**个月。
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式：**.*.*质量保证金的扣留（*）其他方式:按“**.*工程进度款支付”条款执行。（*）/%的工程款；
**.*.*修复通知工程保修期为：**个月。**.*.*保修责任**.*保修关于质量保证金的补充约定：/。（*）其他扣留方式:按“**.*工程进度款支付”条款执行。
**.*.*发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不承担违约责任。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款。发包人违约责任的承担方式和计算方法：
**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.*.*因发包人违约解除合同（*）其他：/。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款。**.*.*因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：如因承包人原因造成工期延误，则按每延误*天承担中标价的*分之*的违约金计算，无限额。如本工程达不到*次验收合格标准，承包人须维修至合格并按中标价的*%向发包人支付违约金。**.*.*承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。
**.*.*不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：**.*.*不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。**.*不可抗力后果的承担除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。**.*不可抗力的确认**.不可抗力
（*）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。（*）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（*）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（*）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（*）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（*）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第*人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
**.*工程保险**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同因合同*方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何*方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款。**.*通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款。关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。**.*其他保险关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程*切险或安装工程*切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。
选定争议评审员的期限：/争议评审小组成员的确定：/**.*.*争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。**.*争议评审**.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：**.*仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/**.*.*争议评审小组的决定其他事项的约定：/争议评审小组成员的报酬承担方式：/
发包人、承包人根据《中华人民共各国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对邓巷新河****（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：****市****区人民政府前洲街道办事处工程质量保修书（*）向工程所在地人民法院起诉。（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：*、质量保修期承包人按承担施工的全部范围内容进行保修具体质量保修内容双方约定如下：承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。*、工程质量保修范围和内容
(*)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；(*)供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；(*)装修工程为*年；(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；(*)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。*.*发生须紧急抢修时，承包人在接到通知后，应当在**小时内(省内企业)或**小时内(省外企业)到达现场抢修。*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后*天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人员修理，其修理费用在承包人质保金中支付。*、质量保修责任*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。(*)其他项目保修期限约定如下：本工程质保期*年
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。*.*双方约定的其他工程质量保修事项：无*、其他保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*、保修费用*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、投标文件部分格式正本/副本正本/副本年月日年月日或其委托代理人（签字）：或其委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：
工程名称：件文标投邓巷新河****
地址：单位性质：单位名称：*、法定代表人身份证明书年月日投标人：
投标人：（盖公章）特此证明。系（投标人单位名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：经营期限：成立时间：年月日
身份证号码：职务：_______代理人：（签字）性别：年龄：_______代理人无转委托权，特此委托。本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。*、投标文件签署授权委托书日期：年月日
（投标人名称）在此承诺：承诺书*承诺书（格式）：授权委托日期：年月日法定代表人：（签字或盖章）投标人：（盖章）
*、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第*卷第*章投标须知**.*项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。*、施工组织设计日期：法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：投标人（盖章）：本公司对本项目所提供的产品均为原厂合格产品，所涉及的软件、技术资料是合法取得，如存异议，我公司将承担*切法律责任。
（*）劳动力计划表*.*临时用地表*.*施工总平面图*.*计划开、竣工日期和施工进度网络图*.*劳动力计划表*、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
（*）计划开、竣工日期和施工进度网络图*.本计划表是以每班*小时工作制为基础编制的。注：*.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。{招标工程项目名称}工程单位：人
（*）临时用地表投标人应提交*份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。（*）施工总平面图*.施工进度计划应与施工组织设计相适应。*.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。*.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
*、申请人基本情况表若本表不够，可加附页。注：*.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。{招标工程项目名称}工程
| 用 途 |
面 积（平方米） |
位 置 |
需用时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
|
| 申请人名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电话 |
|
| 联系方式 |
传真 |
|
网址 |
|
| 组织结构 |
|
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
其中 |
注册建造师 |
|
| 营业执照号 |
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 注册资金 |
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 账号 |
|
其中 |
|
| 经营范围 |
|
| 备注 |
|
注：*、项目经理填此表，并附本人的身份证、职称证、毕业证等的复印件。*、项目经理简历表*、项目管理机构配备情况表注：附营业执照、资质证书复印件
| 职务 |
姓名 |
职称 |
执业或职业资格证明 |
已承担在建工 程 情 况 |
| 职务 |
姓名 |
职称 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
专业 |
原服务单位 |
项目数 |
主要项目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |
| 姓名 |
|
年龄 |
|
学历 |
|
| 职称 |
|
职务 |
|
拟在本合同任职 |
|
| 毕业学校 |
年毕业于 学校 专业 |
| 主 要 工 作 经 历 |
| 时间 |
参加过的类似工程 |
担任职务 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、填写有效的联系电话。注：*、请附施工合同复印件。*、近年完成的类似项目情况表*、填写有效的联系电话。
| 项目名称 |
|
| 项目所在地 |
|
| 发包人名称 |
|
| 发包人地址 |
|
| 发包人联系人及电话 |
|
| 合同价格 |
|
| 开工日期 |
|
| 竣工日期 |
|
| 承担的工作 |
|
| 工程质量 |
|
| 项目经理 |
|
| 技术负责人 |
|
| 总监理工程师及电话 |
|
| 项目描述 |
|
| 工程获奖情况 |
|
| 备注 |
|
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
