达川区河市第二中心小学建设项目(勘察设计)-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****区河市第*中心小学建设项目(勘察设计)

****区河市第*中心小学建设项目勘察设计合同公告

项目名称	项目所在地
***区河市第中心小学建设项目	**市·**区

发包人名称	发包人地址	发包人电话
****区河市镇中心小学	**区河市镇长航街*号	**-*****
承包人名称	承包人地址	承包人电话
中铁***局集团建筑设计研究院有限公司	***市通川区张家湾号	**-*****

签约合同价（元）	签约合同价（其他价格形式）
无	下浮.%

签约合同日期（施工、监理适用）	计划开工日期	计划交工日期	计划竣工日期
无	无	无	无

签约合同日期（勘察、设计、货物适用）	计划开始日期	计划完成日期
**年月**日	**//* ::*	***//** ::*

承包人承担的工作	质量要求
无	无

承包人项目经理（施工适用）	证件及证号	技术负责人（项目总工）	证件及证号
无	无	无	无
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）		证件及证号
赵国洪		职称证/级注册建筑师 *********/*******

项目描述	无
备注（应至少注明是否为第中标候选人及不选择第中标候选人的理由）	无

注：*.项目名称要详细填写，有标段（包）的，应详细到标段（包）。

*.承包人是联合体的，应扩展表格分别填写。例：

承包人名称	承包人地址	承包人电话
甲公司	...	...
乙公司	...	...
丙公司	...	...

*.签约合同价（其他价格形式），是指除元（人民币）外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮**%”等。签约合同价（元）应以阿拉伯数字填写。

*.日期（年月日）的格式统*以阿拉伯数字表示。如：****年*月*日，填写为********； ****年*月，填写为******； ****年，填写为****；****/*/** *:**:**填写为********－*:**:**。

*.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的，须在备注栏中填写理由。

*.发包人和其委托的代理机构（如有）在合同公告纸质文本上加盖单位公章（多页还应加盖骑缝章）并和电子文档*起上传到全国公共资源交易平台（****省）。上传的电子文档作公告正文，纸质文本作为公告附件。

附件：

*.***

*.*发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过*日，

应偿付未支付勘察费的*分之*逾期违约金。

*.*由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，

每超过*日，应减收勘察费*分之*

*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘

察人不履行合同时，双倍返还定金。

第*条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签订补

充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第*条：其它约定事项：无

第*条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也

可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察

人同意由当地仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定

仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。

第*条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘

察人履行完合同规定的义务后，本合同终止

本合同*式*份，甲方*份、乙方*

有限

发包人（盖章）：勘察人（盖章）

法定代表人法定代表人

委托代理人：委托代理人：

住所住所：****区翠屏街道仙鹤路***号

邮政编码：邮政编码：******

电话：电话：****-*******

开户银行：开户银行：工行****分行营业室

银行帐号：银行帐号：*******************

第*条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责，且

能通过上级审查。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份及电子文档*套，发

包人要求增加的份数另行收费

第*条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

*.*开工及提交勘察成果资料的时间

*.*.*本工程的勘察工作于进场之日起**日内提交勘察成果资

料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按

本合同第*条规定办理

*.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定

的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响

以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

*.*收费标准及付费方式

*.*.*工程勘察按照国家发展计划委员会、建设部颁发的计价格

（****）**号《工程勘察设计收费标准》计算勘察费，按中标下浮比

例收取勘察费（附教科局编制并审核后的勘察合同价结算表）

*.*.*中标下浮比例为**%。

*.*.*付款方式按*：*的比例实行分期支付。即地勘工作完成并出

具地勘报告后**日内支付经审定勘察费的**%，基础工程验收合格后

**日内支付勘察费余款（注：以上拨付以财政实际拨款为准）

第*条：发包人、勘察人责任

*.*发包人责

*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务

及技术要求，并按第*条规定提供文件资料

*.*.*在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人

应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料

图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工

程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包

人、勘察人协商*致，签订本合同，共同遵守。

第*条：工程概况

*.*工程名称：****区河市第*中心小学（****区航空小学）及附

属幼儿园建设项目。

*.*****地点：****区河市镇南大街。

*.*工程规模、特征：总用地面积*****.****（**.**亩），规划

总建筑面积*****.****，总建筑占地面积****.****。

*.*工程勘察任务委托文号、日期：****年*月**日

*.*工程勘察任务（内容）与技术要求：按现行岩土工程勘察规范

执行。

*.*承接方式：公开招标。

*.*预计勘察工作量：钻孔***个，进尺约*****，取岩样**组

取土样**组，水样*组，重型动力触探***，标准贯入试验**次。

第*条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确

性、可靠性负责。

*.*提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）

施工、勘察许可等批件（复印件）

*.*提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建

筑总平面布置图。

*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高

资料。

*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆

各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

*.*发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察

人支付相应费用。

**-****-****

建设工程勘察合同

********

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含幽井）工程测量、工程物探

工程名称：****区河市第*中心小学（****区航空小学）及附属幼

儿园建设项目

工程地点：****区河市镇南大街

合同编号：************

勘察等级：工程勘察专业类（岩土工程）乙级

发包人：****区河市镇中心小学

承包人：****金*岩土工程有限公司

签订日期：****年*月**日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

委托方（公章）：承接方（公章）：中铁***局集

团建筑设计研究院有限公司

法定代表人法定代表人：

总经理：

或委托代理人：或委托代理人

所长：

经办人：

统*社会信用代码：统*社会信用代码：

******************

地址：地址：****市通川区张家湾*号

开户银行：开户银行：中国银行****通川支行

帐号：帐号：************

电话：电话：***-*******

传真：传真：***-*******

邮政编码：邮政编码：******

合同签订日期合同签订日期：

年月日****年*月**日

为***.*****元（大写：**********什**元整）。

第*条付款方式

勘察设计费支付进度

付费次序	占总设计费（%）	付费时间（由交付设计文件所决定）
第*次付费	**%	方案设计审查通过后*个工作日内
第*次付费	**%	施工图审查通过后*个工作日内
第*次付费	**%	竣工验收通过后*个工作日内

注：本项目勘察设计费由联合体牵头人开具等额增值税普通发

票。

第*条双方责任

*.*委托方责任

*.*.*委托方按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向承

接方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。委托

方不得要求承接方违反国家有关标准进行勘察设计。委托方提交上述

资料及文件超过规定期限**天以内承接方按本合同第*条规定的

交付勘察设计文件时间不顺延：委托方交付上述资料及文件超过规定

期限**天以上时，提交勘察设计文件时间作相应顺延。

*.*.*委托方变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资

料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承接方勘察设计返工时，

双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，

委托方应按承接方所耗工作量向承接方支付实际发生的必要费用。

*.*.*在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，承接方未

开始勘察设计工作的，不退还委托方已付的定金：已开始勘察设计工

作的，委托方应根据承接方已进行的实际工作量，不足*半时，按该

阶段勘察设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段勘察设计费的全

部支付。

*.*.*委托方应按本合同规定的金额和日期向承接方支付勘察设

计费，若逾期支付承接方有权顺延提交勘察设计文件的时间。逾期超

委托方：****区河市镇中心小学

承接方：中铁***局集团建筑设计研究院有限公司

委托方委托承接方承担****区河市第*中心小学（****区航空

小学）建设项目工程勘察设计，经双方协商*致，签订本合同。依照

《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关

法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

本建设工程勘察设计项协商*致，订立本合同

第*条本合同签订依据

*.*《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》和

建设工程勘察设计市场管理规定》：

*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章

*.*建设工程批准文件；

*.*勘察设计中标文件

第*条勘察设计

*.*委托方提供的规划资料：

*.*委托方提供的相关区域地形、地质、地下管线等现状资料

*.*委托方提出的有关设计要求；

*.*国家有关规范、规程、规定和标准

*.*其它可供利用的设计资料

第*条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧

义或不*致，则根据如下优先次序来判段

*.*合同书

*.*投标文件

*.*招标文件及委托书

*.*中标通知书

第*条费用

本合同勘察设计收费为按照国家计委、建设部发布的工程勘察

设计收费标准》（****修订本）计算取费，下浮比例**%，工

程实际勘察设计费以工程项目施工财政评审控制价为计费额。本项目

财政评审控制价为****.*****元，按照标准下浮**%后勘察设计费

建设工程设计合同

项目名称：****区河市第*中心小学（****区航空小学）

建设项目

项目地点：****区河市镇南大街

合同编号：****-****

委托****

承接方：中铁***局集团建筑设计研究院有限公司

签订日期：****年*月**.日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

达川区河市第二中心小学建设项目(勘察设计)

公告内容：