开化县马金镇古直畈溪治理工程公选公告

****县马金镇古直畈溪治理工程公选公告

---

公选公告

第（****-***）号

*、公选条件

*.*****县马金镇古直畈溪治理工程已由开发改初设[****]**号文件批准建设，公选人为****县马金镇人民政府 ，建设资金来源为****。项目已具备公选条件，现对该项目的施工在****县范围内进行公开选择。

*、项目概况与公选范围

*.*****县马金镇古直畈溪治理工程，建设地点：****县马金镇古直畈溪，总投资约为*******，计划工期为 ** 日历天。

*.* 公选范围及内容：施工图纸范围内的新建护岸，机耕桥、人行桥、砼护脚等，具体详见工程预算和图纸。

*、响应人资格要求

*.*响应人资格：****县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包*级及以上资质施工企业。

*.* 拟任项目负责人资格：须持有水利水电工程专业*级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（*证）或*级聘用项目经理执业资格，且无在建工程。

*.*拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。

*.*响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“*类人员”*类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。

*.*响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。

*.*响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。

*.* 本次公选不接受联合体响应。

*、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。

*、公选办法：本次评审采用《****县法定招标限额以下政府投资****项目施工招投标响应管理试行办法》。

下浮区间：*%-**%，间距*.*%（详见公选文件评审办法附件）。

*、公选文件的获取

*.* 公选文件获取方法，响应人任选*种：①****省招标投标网（****://***.***.**.**/****或****://**.***.**.**/****）或****县人民政府网（****://***.******.***.**/）下载，***元/份，在响应截止前缴纳。

*.* 工程预算、施工图纸从本公告附件中下载。

*、响应文件的递交

*.*邮寄送达：

*.*.*采用邮寄方式进行递交响应文件的，需在快递单上提供联系人、联系方式、电子邮箱。

* . * .*邮寄收件地址： ****省****市****县凤凰南路 * 号 ****县公共资源交易中心 邮编：****** 收件人：**** **** 联系电话： *********** * . * .*代理人员在收到 响应 文件后，进行登记、编号，并以电子邮件的方式将 响应 文件签收回执发送至 响应 人邮箱，请 响应 人及时查收。 响应 文件接收以邮寄送达时间为准，超出 响应 文件截止时间的，其投标将被拒绝。 * . * .*采用邮寄方式产生的 响应 人联系方式缺失、 响应 文件密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由 响应 人自行承担。

*.*现场递交

*.*.* 响应人应委托*名响应代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交响应文件。

*.*.*响应代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示****健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过**.*°*）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。

公选地点：****县公共资源交易中心*楼*楼

响应截止时间：****年 * 月 * 日 *:** 时整

*.*.* 请各响应人在递交完响应文件后，立即离场。响应人应服从****县公共资源交易中心和代理机构现场管理，其他有关防疫事项由代理机构现场统筹协调处理。

*.*.*为避免人群聚集，请响应人务必做好风险评估，建议提前*小时以上到达现场。

*.* 响应文件递交的内容为响应文件：正本*份，副本*份。

*.* 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，公选人不予受理。

*、发布公告的媒介

本公选公告同时在****省招标投标网（****://***.***.**.**/****或****://**.***.**.**/****）和****县人民政府网（****://***.******.***.**/***/**********/*****.****）上发布。

*、《关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目进场的特别规定》适用于新冠肺炎疫情防控期间****县公共资源交易中心进场交易的项目。根据疫情防控形势发展，中心将于投标截止时间前*日以公告方式告知所有潜在投标人是否启用该规定，请各投标人及时关注。

**、 联系方式

公选人：****县马金镇人民政府 代理机构：****

地 址：****县马金镇 联系地址：****县芹西*区**号

邮 编： ****** 邮政编码： ******

联系人： **** 联 系 人： ****

电 话：******（政府网） 联系电话： ***********

传 真： / 电子邮箱： *********@**.***

****年 * 月 ** 日

附件：

*.****县马金镇古直畈溪治理工程-图纸.***

*.****县马金镇古直畈溪治理工程-预算.***

*.****县马金镇古直畈溪治理工程-公选文件.***

****年*月代理机构：****（盖单位章）公选人：****县马金镇人民政府（盖单位章）（项目编号：*************-**）公开选择文件****县马金镇古直畈溪治理工程

公选文件质疑与澄清**响应资格要求**公选项目概况**第*章响应人须知**第*章公选公告**目录

其他内容**定选**评审**公选**响应文件要求**响应保证金**

第*章工程预算**附件*：水利建设工程安全生产责任书格式**附件*：建设工程廉政责任书**第*章合同主要条款及格式**公选办法附件***非实质性响应**

（*）法定代表人身份证明**（*）响应函**目录**封面**第*章响应文件格式**第*章施工图纸**

****县马金镇古直畈溪治理工程公选公告第*章公选公告第*章关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目进场的特别规定**（*）公选文件要求提供的材料**（*）响应人基本情况表**（*）授权委托书**

*、响应人资格要求*.*公选范围及内容：施工图纸范围内的新建护岸，机耕桥、人行桥、砼护脚等，具体详见工程预算和图纸。*.*****县马金镇古直畈溪治理工程，建设地点：****县马金镇古直畈溪，总投资约为*******，计划工期为**日历天。*、项目概况与公选范围*.*****县马金镇古直畈溪治理工程已由开发改初设[****]**号文件批准建设，公选人为****县马金镇人民政府，建设资金来源为****。项目已具备公选条件，现对该项目的施工在****县范围内进行公开选择。*、公选条件

*.*响应人、法定代表人及拟派项目负责人至响应截止日前未被列入失信被执行人名单。*.*响应人未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。*.*响应人具有“企业安全生产许可证”；企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“*类人员”*类证书，其中企业分管安全生产的副经理须有任命文件。*.*拟任项目技术负责人资格：须具有水利水电专业中级及以上职称证书。*.*拟任项目负责人资格：须持有水利水电工程专业*级及以上注册建造师执业证书（不含临时执业证书）和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（*证）或*级聘用项目经理执业资格，且无在建工程。*.*响应人资格：****县范围内具有独立法人资格的水利水电工程施工总承包*级及以上资质施工企业。

*.*公选文件获取方法，响应人任选*种：①****省招标投标网（****://***.***.**.**/****或****://**.***.**.**/****）或****县人民政府网（****://***.******.***.**/）下载，***元/份，在响应截止前缴纳。*、公选文件的获取下浮区间：*%-**%，间距*.*%（详见公选文件评审办法附件）。*、公选办法：本次评审采用《****县法定招标限额以下政府投资****项目施工招投标响应管理试行办法》。*、选择响应申请人办法：本工程实行资格后审。*.*本次公选不接受联合体响应。

*.*.*代理人员在收到响应文件后，进行登记、编号，并以电子邮件的方式将响应文件签收回执发送至响应人邮箱，请响应人及时查收。响应文件接收以邮寄送达时间为准，超出响应文件截止时间的，其投标将被拒绝。*.*.*邮寄收件地址：****省****市****县凤凰南路*号****县公共资源交易中心邮编：******收件人：********联系电话：************.*.*采用邮寄方式进行递交响应文件的，需在快递单上提供联系人、联系方式、电子邮箱。*.*邮寄送达：*、响应文件的递交*.*工程预算、施工图纸从本公告附件中下载。

响应截止时间：****年*月*日*:**时整公选地点：****县公共资源交易中心*楼*楼*.*.*响应代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示****健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过**.*°*）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。*.*.*响应人应委托*名响应代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交响应文件。*.*现场递交*.*.*采用邮寄方式产生的响应人联系方式缺失、响应文件密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由响应人自行承担。

本公选公告同时在****省招标投标网（****://***.***.**.**/****或****://**.***.**.**/****）和****县人民政府网（****://***.******.***.**/***/**********/*****.****）上发布。*、发布公告的媒介*.*逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，公选人不予受理。*.*响应文件递交的内容为响应文件：正本*份，副本*份。*.*.*为避免人群聚集，请响应人务必做好风险评估，建议提前*小时以上到达现场。*.*.*请各响应人在递交完响应文件后，立即离场。响应人应服从****县公共资源交易中心和代理机构现场管理，其他有关防疫事项由代理机构现场统筹协调处理。

联系人：****联系人：****邮编：******邮政编码：******地址：****县马金镇联系地址：****县芹西*区**号公选人：****县马金镇人民政府代理机构：******、联系方式*、《关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目进场的特别规定》适用于新冠肺炎疫情防控期间****县公共资源交易中心进场交易的项目。根据疫情防控形势发展，中心将于投标截止时间前*日以公告方式告知所有潜在投标人是否启用该规定，请各投标人及时关注。

响应人须知前附表第*章响应人须知****年*月**日传真：/电子邮箱：*********@**.***电话：******（政府网）联系电话：***********

承包人：（施工企业）发包人：（项目法人）水利工程施工承包合同第*章合同主要条款及格式评审办法附件*：

*.*施工队*承包方就本工程的质量、工期、施工安全等实行总承包。本合同工程采用固定单价合同承包方式，*.*承包方式*.*合同工程内容：施工图纸范围内的新建护岸，机耕桥、人行桥、砼护脚等，具体详见工程预算和图纸。鉴于发包人年月日接受承包人对本合同工程的施工响应，双方根据《中华人民共和国合同法》、本合同工程的公选文件、响应文件及其他有关规定，经双方协商*致，签订本合同，共同遵守。

*.*.*本合同工程采用固定单价合同承包方式，中选下浮率，承包价格为&**;工程预算造价-暂定(估)价项目-预留金-公选文件规定的其他不予下浮金额&**;×&**;*-中选下浮率&**;+暂定（估）价项目+预留金+公选文件规定的其他不予下浮金额，即人民币****。除设计变更、政策允许外，合同总价不得调整。*.*工程承包价格本合同在实施中，如承包人的施工队*素质、力量、机械配备不符合响应文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至中止合同，相应后果自行负责。开工后，承包人必须按响应文件要求的项目班子人员（与技术管理人员*致）进驻施工现场，未经发包人许可不得更换技术管理人员，否则作违约处理，并没收“项目班子到位率”履约保证金，直至中止合同，*切后果自负。发包方及监理单位将对其进行不定期监督与考核。本合同工程不得转包和违法分包，中选人无资质承担的专业施工项目，必须委托有资质的单位施工并且需经公选人同意并在招标办备案。承包方派驻现场的项目负责人：，技术负责人：。

（*）暂定价材料及暂估价项目按《****县政府投资项目暂估价管理办法（试行）》（开监管办发[****]**号）执行。（*）因设计变更引起的无价材料价格，须经发包人审核同意后签证确认。（*）如果预算中没有适用或类似于变更工程的单价时，按省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅颁发的《建设工程工程量清单计价规则》（*******-****）、《****省水利水电建筑工程预算定额》(****版)、《****省水利水电工程施工机械台班费定额》(****版)、《****省水利水电工程设计预算编制规定》(****版)、《****省建筑工程预算定额》****版、《****省市政工程预算定额》****版、《****省****省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》****版、材料价格参照****年第*期的《****造价信息》和****年第*期的《****造价信息》（****）市场****。并经监理人审核、发包人审定确认。（*）如果预算中有类似于变更工程的单价时，可参照预算中已有的价格确定。（*）预算中如果有适用于变更工程的单价时，按预算中已有的单价确定。因工程设计变更或漏项引起新的工程量，其综合单价在组价后按中选下浮率同比例下浮确定。组价原则为：

*.*.*人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。（*）因非发承包原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包方承担，差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价。（*）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由承包人承担，价差不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人受益，价差（负值）计入工程造价；（*）因发包方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨的由发包方承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人受益，价差不计入工程造价；*.*.*因工期延误所产生的人工、材料、机械价格变化调整：（*）按规定没有招标的暂估价项目，竣工结算时按省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅颁发的《建设工程工程量清单计价规则》（*******-****）、《****省水利水电建筑工程预算定额》(****版)、《****省水利水电工程施工机械台班费定额》(****版)、《****省水利水电工程设计预算编制规定》(****版)、《****省建筑工程预算定额》****版、《****省市政工程预算定额》****版、《****省****省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》****版、材料价格参照****年第*期的《****造价信息》和****年第*期的《****造价信息》（****）市场****。并根据中选下浮率同比例下浮，经监理人审核、发包人审定后，作为结算依据。

*.*.*工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的*日内，承包人的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处罚。*.*.*发包人负责将工程施工所必须的电源以及施工道路接通至施工现场边缘，施工区域范围内的通电、通路、用水由承包人自行解决。*.*施工场地交接*.*.*若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和承包人损失的，发包人将根据实际情况给予*定补偿。但承包人可以预见、预防而承包人没有及时预见或预防不力造成的损失，发包人不予补偿，其工期和费用损失由承包人负责。*.*.*施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。*.*.*合同履行期间（合同工期内）材料单价涨幅以公选预算审定的基准价格为基础，超过*%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础，超过*%时，其超过部分据实调整。调整后的单价应根据中选下浮率同比例下浮。

*.*.*本工程合同工期为日历天，开工日期以发包人发出开工通知单后第*天起算，承包人应在合同工期范围内完成公选文件规定的全部工程内容。*.*工期及开工要求*.*.*所有隐蔽工程，承包人均应填写隐蔽工程验收单（统*表式的），并提前**小时通知现场监理工程师，经现场监理工程师检验合格鉴证后，方可进行下*道工序施工。*.*.*发包人委托的现场监理工程师将代表发包人监督、检验承包人的施工质量、进度及现场管理等，承包人应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场监理工程师，其处理办法必须经现场监理工程师签字同意，业主认可后方能实施。*.*.*承包人必须严格按施工图纸、有关设计说明和要求，向业主方报送工程施工组织设计，并按经业主确认的施工组织设计及相应的水利水电工程施工强制性标准、国家现行施工验收规范、水利水电工程质量检验评定标准等有关规定，精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到*次性验收合格标准。*.*工程质量及其管理

上述工期必须在发生后的*天内办理签证，逾期不予认可。⑷其他非承包人因素影响进度。⑶不可抗力因素。⑵发包人未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。⑴重大设计变更而确实影响到施工进度。*.*.*合同工期如遇下列情况，经双方协商，并经项目法人签证后，可作相应顺延：

*.*.*本工程承包范围内所需的建筑材料，由承包人自行采购（主要材料品牌、大宗管材须经业主签证认可，方可采购）。所有材料均须有合格证、质保书或试验报告。如采用不合格的材料，发包人有权制止使用，并由承包人承担由此引起的全部经济损失和责任。*.*工程材料供应*.*.*在施工过程中，发包人有权提请原设计单位对施工图进行更改或增减工程量，承包人不得有异议。*.*.*由于设计变更而影响到工程造价，按照本合同*.*条款办理。*.*.*所有设计变更，包括承包人因施工方便需要提出设计变更、质量事故处理等，均须由设计单位确认并经发包人同意后才能实施，承包人不得擅自修改设计图纸。*.*设计变更

*.**.*工程保修按国家有关规定执行。*.**.*工程交工验收，应以施工图纸、技术交底资料、图纸会审纪要及设计变更联系单、国家和省颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由承包人负责。*.**.*承包方必须按照施工验收规范的要求，及时做好有关的工程施工记录，并在现场监理工程师的参与下，做好工程技术资料的整理。*.**工程验收与保修*.*.*地方材料如因采购、运距等原因增加费用，结算时不作调整。*.*.*发包人若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由发包人承担；复验不合格，其复验费由承包人承担。

⑷派驻现场甲方代表，监理工程师代表对工程进度、工程质量、工程合同的执行情况进行监督和检查，保证施工现场监理工程师人员到位，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证，工程中间验收，工程进度款签证和其它必要的签证。⑶审核工程进度报表，按合同规定及时向承包方支付工程进度款。⑵组织设计单位和承包人进行施工图交底，做好由*方签署的交底纪要，并在*天内送达有关单位。⑴合同签订后向承包人提供的施工图及有关技术资料*套。*.**.*发包人*.**双方责任

⑷严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。⑶编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划，用水、用电计划，开工、交工报告书、检验资料等，及时送发包人及有关单位。⑵承包人按响应文件承诺的项目管理班子人员到位，并按合同工期要求进行施工。⑴合同签订时，承包人必须向发包人交纳合同价款*%的履约保证金。*.**.*承包人⑸组织对工程的交工验收，负责工程结算，结算工程尾款及退还保证金。

*.**预付款：⑼项目班子人员必须每月到岗**天以上，如每月不能按时到岗，业主将扣除“项目班子出勤率”押金****整，如果连续月不能按时到岗，将扣除“项目班子出勤率”全部押金及全部履约保证金并终止合同，*切后果自负。⑻承包人应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝*切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由承包人负责处理，全部费用由承包人承担。⑺主体工程不得转包、分包，承包人无资质的专业施工项目，经发包人同意可以给有相应资质的企业施工，否则作违约处理。⑹在工程保修期间，对属于承包方责任的工程质量问题，应负责无偿修理。⑸提供竣工验收技术资料，提供完整的竣工资料，提出工程决算资料，参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后*周内施工现队*全部撤清。

*.**.*预付款保函（担保）（*）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：/。*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的**％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。*）第*次预付款金额为工程预付款总金额的**％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后**天内予以支付。各次预付款的支付额度和付款时间为：（*）工程预付款的总金额为签约合同价格（扣除暂列金后）的**％，分*次支付给承包人。

式中（*）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的**％时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的**％时全部扣清。*.**.*预付款的扣回与还清（*）工程材料预付款的担保约定为：银行保函。

*

*=（*-**)

（*-*)*

*２——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。*１——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；*——合同累计完成金额；*——签约合同价；*——工程预付款总金额；*——每次进度付款中累计扣回的金额；

⑵工程完工验收合格后工程款付至**%，工程竣工验收合格后支付工程款的**.*%；⑴开工后**日内支付合同价款的**%（不含暂列金，下同）作为工程预付款，以后按工程进度的**%支付月工程进度款；*.**.*本工程价款支付原则上按工程进度分期支付，结算方式双方签订合同时约定，其中：*.**工程价款的支付与结算（*）工程材料预付款的扣回与还清约定为：/。上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

*.**.*质量奖罚：工程质量达到合同规定的*次性验收合格等级标准，不奖不罚；如果*次验收为不合格工程，则承包人除承担返修至合格工程的费用外，还将扣除**%质量违约金，*次以上质量验收不合格的，承包人除承担返修至合格工程的费用外，*次性扣完质量违约金，并按有关质量管理规定处罚金。*.**奖罚*.**.*设计变更、增加工程项目和工程量的，按照本合同*.*条款办理。*.**.*响应人应充分考虑建设工程材料价格风险要素，建设工程材料价格及人工工资风险要素按相关文件执行。⑷工程价款的支付，应由驻现场监理工程师审核签名，项目法人派驻现场代表审定签名，报项目法人负责人审批后办理。⑶余款*.*%作为工程质量保修金，在工程保修期满后支付；

*.**.**方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。*.**.*承包人违约，扣罚上述履约保证金；若发包人违约，则支付承包方履约保证金相等额度的违约金。*.**违约责任*.**.*项目班子到位率处罚：项目负责人每月驻工地时间少于**天，则每不足*天扣****元，项目技术负责人每月驻工地时间少于**天，则每不足*天扣***元，安全负责人、项目质量负责人每月驻工地时间少于**天，则每不足*天扣***元，以上大类人员*个月以上不到位的，*次性扣完项目班子到位率违约金。*个月不到位，上报主管部门记录水利****主体不良记录。*.**.*安全处罚：在施工过程中如发生安全及人身事故，全部费用及责任由承包人承担，并扣除安全违约金的**%，出现重大事故的，*次性扣完安全违约金，并将按安全生产有关法律法规处罚。*.**.*工期处罚：工程实际工期比合同工期每延误*天，按工程结算总价的*分之*处罚，超过*天以上，*次性扣完工期违约金。

⑶响应书及其附件（包括询标记录）⑵中选通知书⑴公选文件及公选补充文件*.**.*本合同包括以下附件：*.**附则*.**.*承包人在施工过程中有严重违约行为的，发包人可中止承包合同并追究承包人相关责任。

*.**.*本合同自双方盖章、法定代表人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合签订之前产生的附件与合同正本有予盾之处应以合同正本为准。⑺工程质量保修书（视工程性质另行签订）。⑹施工图纸，⑸合同履行中，双方就有关问题协商*致，达成的纪要或协议；⑷标准、规范及有关技术文件

帐号：帐号：开户银行：开户银行：法定代表（签章）：法定代表（签章）：甲方：（公章）乙方：（公章）*.**.*本合同正本*式*份，双方各执*份。副本*份，双方各执*份。*.**.*本合同双方如发生争执，双方协议及有关部门调解无效者，可向****县仲裁委员会或向****县人民法院诉讼。

发包人：建设工程廉政责任书附件*：廉政责任书格式合同签约日期：年月日联系电话：联系电话：联系人：联系人：

*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。*、双方的责任为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关****的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。承包人：

*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在****的事前、事中、事后应遵守以下规定：*、发包人责任*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行****的有关方针、政策，执行****强制性标准，并遵守以下规定：*、承包人责任*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人****管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。*、违约责任*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

法定地址：法定地址：发包人：(公章)承包人：(公章)本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。*、责任书份数本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。*、责任书有效期

开户银行：开户银行：电子邮箱：电子邮箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)法定代表人或其法定代表人或其

*、建设工程承包方（施工单位）责任为认真贯彻“安全第*、预防为主”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，确保****项目安全、优质、按期完成，同时为进*步明确有关各方的安全职责，杜绝重大伤亡事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关国家法律法规，特制定水利建设工程安全生产责任书。水利建设工程安全生产责任书附件*：水利建设工程安全生产责任书格式邮政编码：邮政编码：帐号：帐号：

*、施工现场应具备良好安全保证措施与完全的安全设施，工程中选报价中的安全施工费应保障足额用于安全措施建设中。对进入施工现场的任何人员应当提供安全措施，对任何进入施工现场人员（包括但不限于建设单位、设计、监理单位人员）的人身安全承担全部责任。*、施工企业及工地应严格执行国家及建设行政主管部门有关安全的各项法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定。严禁各类违章指挥与违章作业，施工企业应加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并作好记录。*、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设施的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等。施工现场必须严格执行施工临时用电、高处作业防护、施工机械与垂直运输设备的安装检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予使用。*、施工企业在编制施工组织计划时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织计划，并采取措施保障严格执行。*、施工现场必须建立健全安全生产责任制，施工企业项目经理为施工现场安全管理第*责任人，负责本项目安全生产的组织与实施。*、水利建设施工企业对施工现场安全生产负有主要责任。施工企业必须建立健全安全生产管理体系。施工企业为安全生产第*责任人，对工程施工中的安全生产负责。

*、根据公选响应的有关规定，建设单位应履行合同约定的义务，不得任意压级、压价等，为确保安全措施经费的足额到位创造条件。*、建设单位应根据国家有关法令、法规选择符合安全资质的施工企业承包施工，并监督施工企业按照响应文件承诺的相关施工管理人员和设备到位。*、建设工程发包方（项目法人）责任*、施工企业应根据中华人民共和国安全生产法的相关规定，对施工人员进行意外伤害、伤亡保险。如施工企业未办理意外伤害、伤亡保险或人身损害赔偿数额超过保险赔偿金的，施工企业应当承担全部赔偿责任。*、施工中发生事故时，施工企业应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。*、施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

第*章工程预算《责任书》签订时间：年月日建设单位代表（签字）：施工单位法定代表人(签字)：建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：*、本《责任书》*式*份，建设、施工双方各*份，报县水利局质量安全监督管理站备案*份。本《责任书》自双方签字并盖章之日起生效。*、建设单位工程负责人应督促施工企业加强安全管理，按操作规范与规程作业，发现施工现场明显存在的安全隐患应及时通知施工单位处理整改。

（项目名称）工程施工公选*、封面（格式）第*章响应文件（从本公告附件中下载）第*章施工图纸（从本公告附件中下载）

法定代表人：（盖章）响应人：（盖单位章）件文应响

（*）响应人基本情况表；（*）授权委托书（后附委托代理人身份证复印件）；（*）法定代表人身份证明（后附法定代表人身份证复印件）；（*）响应函；*、目录年月日

*、企业分管安全生产的副经理任命文件；*、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“*类人员”*类证书；*、安全生产许可证；*、企业资质证书；*、企业营业执照；（*）公选文件要求提供的材料（提供复印件均加盖响应人公章）：

（公选人名称）：（*）响应函（格式）*、公选文件要求提供的其他材料。*、承诺书；*、拟派项目部的主要人员表及资格证书复印件。*、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（*证）或*级聘用项目经理执业资格证书、项目负责人身份证复印件；

⑶我方承诺按规定组建项目管理机构，并确保人员到位率。⑵我方承诺按照公选文件规定向你方递交履约担保。⑴我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。*、如我方中选：*、我方承诺在响应有限期内不修改、撤销响应文件。*、我方已仔细研究了（项目名称）公选文件的全部内容，严格履行公选文件之所有规定，完全接受该中选下浮率作为合同价款[&**;工程预算造价-暂定(估)价项目-暂列金额-公选文件规定的其他不予下浮金额&**;×&**;*-中选下浮率&**;+暂定（估）价项目+暂列金额+公选文件规定的其他不予下浮金额]签订和工程结算的依据。工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。项目负责人，身份证号：。联系电话：。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。同时我方在此声明，我方在响应截止日无不良行为在公告期（或无任何不良行为）和响应截止日前*年内企业法人、法定代表人、拟任项目负责人无行贿犯罪记录且未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。我方承诺按月足额支付农民工工资；*、（其他补充说明）。*、我方在此声明，没有公选文件中所列的响应无效行为，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。⑷我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

响应人名称：（*）法定代表人身份证明（格式）年月日地址：电话：传真：法人代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）

性别：姓名：经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：

响应人：（盖单位章）特此证明。系（响应人名称）的法定代表人。身份证号：职务：年龄：

受委托人：身份证号：联系电话：法定代表人：身份证号：联系电话：委托人：地址：（*）授权委托书（格式）注：后附法定代表人身份证复印件年月日

*、领取书面中选通知书；*、依法参加公选项目的公选会议；*、以委托人的名义签订合同；*、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回响应文件；受委托人代理权限如下：兹委托（受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加（项目名称）的公选活动事宜。

代理人无转委托权。委托期限：。受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。*、。*、负责向公选人（或代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉；

身份证号：受委托人：（签字）身份证号：法定代表人：（签字）社会统*信用代码：委托人（响应人）：（盖单位章）

（*）响应人基本情况表（格式）年月日注：后附委托代理人身份证复印件身份证号码：项目负责人：

*、企业分管安全生产的副经理任命文件；*、企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）“*类人员”*类证书；*、安全生产许可证；*、企业资质证书；*、企业营业执照；（*）公选文件要求提供的材料（复印件）

附件：注：响应文件中涉及的资质证书等证明材料须为扫描件并使用彩色打印。*、公选文件要求提供的其他材料。*、承诺书（格式附后）；*、拟派项目部的主要人员表及资格证书复印件。*、项目负责人注册建造师执业证书及安全生产考核合格证书（*证）或*级聘用项目经理执业资格证书、项目负责人身份证复印件；

特此承诺。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律后果。我方在此声明，本公司（响应人名称）、我方法定代表人（姓名）、我方拟派往****县马金镇古直畈溪治理工程项目负责人（姓名）至公选截止日前没有被列入失信被执行人名单，在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（****://******.*****.***.**/）上无失信被执行信息（响应时以响应人承诺为准，评审时以网站查询为准）。_________________________（公选人名称）：（*）无失信被执行信息承诺书

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：__________________（盖单位章）项目负责人姓名：身份证号码：法定代表人或委托人姓名：身份证号码：响应人名称：统*信用代码：附：

响应人：（盖单位章）特此承诺。我（响应人名称），现参与****县马金镇古直畈溪治理工程投标，至公选截止日前在此承诺本公司基本账号未被冻结。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。（公选人名称）：（*）基本账号未被冻结承诺书_______年____月_____日

特此承诺。我（响应人名称），现参与****县马金镇古直畈溪治理工程公选，至公选截止日前在此承诺本公司未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内。如有隐瞒，愿意接受公选人和有关部门的任何处罚。（公选人名称）：（*）未在建设行政主管部门限制参加依法必须招标项目投标资格期限内承诺书年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

********以下的****项目，免收投标保证金，招标行为与企业信用挂钩。投标保证金第*章关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目进场的特别规定（非电子招投标项目）年月日法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）响应人：（盖单位章）

*.*邮寄送达：*.投标文件的递交方式分为邮寄送达和现场递交*种。*.*开标活动结束后，中标候选人须在中标公示前提供与投标相关的原件（含投标保证金原件）核查。*.*评标有关的原件（含投标保证金原件）无需携带至开标现场备查。投标文件中涉及的投标保证金交纳凭据及资质证书等证明材料须为扫描件，投标正本*律使用彩色打印。*.原件********以上的****项目，投标保证金采用转账、电汇或****县建设工程投标保证金年保证书等方式；拒收支票、现金、现金缴款单、汇票等方式；投标保证金交纳以收款账户实际到账时间为准。

*.*.*投标人应委托*名投标代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交投标文件。*.*现场递交*.*.*采用邮寄方式产生的投标人联系方式缺失、投标文件密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由投标人自行承担。*.*.*代理人员在收到投标文件后，进行登记、编号，并以电子邮件的方式将投标文件签收回执发送至投标人邮箱，请投标人及时查收。投标文件接收以邮寄送达时间为准，超出投标文件截止时间的，其投标将被拒绝。*.*.*邮寄收件地址：****省****市****县凤凰南路*号****县公共资源交易中心邮编：******收件人：**代理公司***联系电话：*.*.*采用邮寄方式进行递交投标文件的，需在快递单上提供联系人、联系方式、电子邮箱。

*.*递交的投标文件统*放在****县公共资源交易中心开标区*号评标室保管，并开启开标区场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。*.*.*为避免人群聚集，请投标人务必做好风险评估，建议提前*小时以上到达现场。*.*.*请各投标人在递交完投标文件后，立即离场。投标截止时间：****年月日时投标地点：****县公共资源交易中心*楼*楼*.*.*投标代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示****健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过**.*°*）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。

*.*评标时评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，将以电话、电子邮件的方式进行询标。投标人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字后通过电子邮件发至指定邮箱（***@***.***）。每次询标答复时间不得超过**分钟，以询标邮件实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。*.询标*.*因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排*名能熟练使用“钉钉”***或有较高网络操作能力的投标代表。*.*若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将开标现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。*.*疫情防控期间项目采用钉钉直播“不见面”开标方式，请各投标人提前下载“钉钉”***，并安装注册。投标代表递交投标文件后申请加入钉钉直播群。每个投标人仅限投标代表加入钉钉直播群，投标代表申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+投标代表名字”，否则验证不通过。*.开标

*.*********以下的****项目，免收投标保证金，招标行为与企业信用挂钩。投标保证金进场的特别规定（电子招投标项目）关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目*、其他有关防疫事项由招标代理机构现场统筹协调处理。*.*为方便联系，投标人需在投标时提供*个固定的、安全性高的电子邮箱地址。

*.*邮寄送达：*.投标文件的递交方式分为邮寄送达和现场递交*种。*.*开标活动结束后，中标候选人须在中标公示前提供与投标相关的原件（含投标保证金原件）核查。*.*评标有关的原件（含投标保证金原件）无需携带至开标现场备查。*.原件*.*********以上的****项目，投标保证金采用转账、电汇或****县建设工程投标保证金年保证书等方式；拒收支票、现金、现金缴款单、汇票等方式；投标保证金交纳以收款账户实际到账时间为准。

*.*.*采用邮寄方式产生的投标人联系方式缺失、投标文件密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由投标人自行承担。*.*.*代理人员在收到投标文件后，进行登记、编号，并以电子邮件的方式将投标文件签收回执发送至投标人邮箱，请投标人及时查收。投标文件接收以邮寄送达时间为准，超出投标文件截止时间的，其投标将被拒绝。联系电话：收件人：**代理公司****.*.*邮寄收件地址：****省****市****县凤凰南路*号****县公共资源交易中心邮编：*******.*.*采用邮寄方式进行递交投标文件的，需在快递单上提供联系人、联系方式。

*.*.*请各投标人在递交完投标文件后，立即离场。投标截止时间：****年月日时投标地点：****县公共资源交易中心*楼*楼*.*.*投标代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示****健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过**.*°*）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。*.*.*投标人应委托*名投标代表，携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交投标文件。*.*现场递交

*.*因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排*名能熟练使用“钉钉”***或有较高网络操作能力的投标代表。*.*若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将开标现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。*.*疫情防控期间项目采用钉钉直播“不见面”开标方式，请各投标人提前下载“钉钉”***，并安装注册。投标代表递交投标文件后申请加入钉钉直播群。每个投标人仅限投标代表加入钉钉直播群，投标代表申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+投标代表名字”，否则验证不通过。*.开标*.*递交的投标文件统*放在****县公共资源交易中心开标区*号评标室保管，并开启开标区场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。*.*.*为避免人群聚集，请投标人务必做好风险评估，建议提前*小时以上到达现场。

*、其他有关防疫事项由招标代理机构现场统筹协调处理。*.*为方便联系，投标人需在投标时提供*个固定的、安全性高的电子邮箱地址。*.*评标时评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，将以电话、电子邮件的方式进行询标。投标人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字后通过电子邮件发至指定邮箱（***@***.***）。每次询标答复时间不得超过**分钟，以询标邮件实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。*.询标**锁及光盘的解密工作统*由代理机构代为操作。**锁无法解密则直接启用光盘。若均无法解密则由投标人到场确认。请各投标人不要远离开标现场、保持电话畅通，确保接到电话后**分钟内到达开标现场。**分钟内电话未接通或接通电话后**分钟内未到达现场视同放弃。*.解密