桂黔（隆林）经济合作产业园污水处理厂及配套管网工程水文地质勘察合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

桂黔（隆林）经济合作产业园污水处理厂及配套管网工程水文地质勘察合同公告

名称内容
采购计划编号	/
采购合同编号	******--****-**
采购合同名称	****合同
采购项目编号	******--****-**
采购项目名称	桂黔（隆林）经济合作产业园污水处理厂及配套管网工程水文地质勘察
采购人(甲方)	名称	****自治县工业园区管理委员会			机构编码	/
	单位代表	****			联系方式	**-*****
供应商(乙方)	名称	****中化明达勘察设计有限公司			单位代表	庞工
	联系方式	***********			银行开户行	中国建设银行股份有限公司南宁明秀路支行
	银行开户名	****中化明达勘察设计有限公司			银行账号	** **
	统*信用代码				******************
采购资金类型	财政资金
采购预算金额（*元）	*.
采购合同金额（*元）	*.
采购合同签订日期	***年月**日
采购代理机构	****
	负责人		****	联系方式			**-*****
中标、成交公告	**://.../************/************/***************/**********/***==.?=**_*_*.*****...*******************************
采购合同	附：采购合同扫描件

附件信息:

******水文地质.***
*.* *

**-****-****

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

程名称：桂黔（隆林）业园污水处理厂及配套管网

工

工程水文地质勘察

工程地点：****自治县

合同编号****【****】******

（由勘察人编填）

勘察证书等级：水文地质勘察乙级

发包人

****自治县工业园区管理委员会

勘察人****中化明达勘察设计有限公司

****年*月**日

签订日期

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：****自治县工业园区管理委员会

勘察人：****中化明达勘察设计有限公司

发包人委托勘察人承担：桂（隆林）经济合作产业园污水处理

厂及配套管网工程水文地质勘察任务

根据（中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人，勘察人协商*致，

签订本合同，共同遵守，

第*条工程概况

桂黔（隆林）经济合作产业园污水处理*及配

*工程名称：

套管网工程水文地质勘察

****自治县

**工程建设地点：

**工程规模、特征：总处理规模为******分近期远期建设。

污水处理广占地面

其中近期处理规模为*****/远期处理规模*****

积约**.**亩，配套污水管网长约**.****，检查井***座

**工程勘察任务委托文号日期

**工程勘察任务（内容）按《环境影响评价技术导则与技术要

地下水环境（*****-****）及相关标准和技术要求进行，满足环境影响评价的

水文地质资料要求

**承接方式委托

*.*预计勘察工作量：水文地质钻孔*个孔下游、左、右各*个钻

孔，预估孔深**米根据现场钻探揭露地下水的深度进行调整孔深，采取水质分

折样*组

工作量

第*条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负

市

*.提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）施工、勘

可等批件（复印件）

*.*提供水文地质勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图总平面

布置图

*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料

*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆各种管

道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

*.*发包人不能提供上述资料，由期察人收集的，发包人需向勘察人支付相应

费用。

第*条：勘察人向发包人提交勘察成果资料井对其质量负责

勘察人负责向发包人提交勘察水份发包人要求增加的份

数另行收费

第*条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

*.*开工及提交勘察成果资料的时间

*.*.*本工程的勘察工作定于年月日开工月

年月

日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料

时，按本合同第*条规定办理

*.*.*水文地质勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定

的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变、不可抗力影响以及非勘察人

原因造成的停、窝工等）时，工期顺延

**收费标准及付费方式

*.*.*本水文地质勘察费按合同总包干价方式收费包*总价为******

，水文地质勘察费中标总价为（大写人民币******元

）国

家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人和勘察人另行商定

**.*付费方式：转账

**.*.*发包人按进度支付勘察费

*.*.*.*本工程合同生效后**天内，发包人向勘察人支付本合同勘察中标

费的**%作为前期经费（本合同履行后，前期经费抵作勘察费)：提交勘察成果

资料后**天内，甲方累计支付至中标勘察费的**%；本项目完成通过专家评审

后*天内，后发包人*次结清余工程款（不计利息）

*.*.**由于中标人原因未按合同规定时间（日期）提交助察成果报告资料

每超过*日，应扣除勘察费的*分之

第*条：发包人勘察人责任

*.*发包人责任

*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要

求，并按第*条规定提供文件资料

*.*.*在勘察工作范围内，没有资料，图纸地区（段），发包人应负责查清

地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏

物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包

人承担民事责任

*.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问

题（如：落实土地征用、青苗树木赔、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及

影响施工正常进行有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、控

好排水沟渠以及水上作业用船等）并承担其费用

*.**若勘察现场需要看守：特别是在有毒，有害等危险现场作业时，发包

人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行

保健防护，并承担费用

*.*水文勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用

料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与

勘察人的人员*起验收

*.*.*勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发

生的工作量支付勘察费

*.*.*为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件

*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸

数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不

得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本合同外的项目

如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔

*.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。

勘察人责任

*.*.*助察人应按国家技术规范，标准、规程和发包人的任务委托书及技术

要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的水文地质勘察成果资

料，并对共负责

*.*.*由于勘察人提供的助察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给子

补充完善使其达到质量合格：若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，助

察人应承担全部勘察费用。

*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员

起验收发包人提供的材料。

*.*.*勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质

和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工程的

意见，并办理正式变更手续

*.**在现场工作的勘察的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规

章制度，承担其有关资料保密义务

*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第*条：违约责任

*.*由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时

其返工勘察费用由勘察人承担

亭建而终止或发包人要求解除合同时，勘察人

*.*合同履行期间由

未进行勘察工作的，不退还发包已付定金，退还勘察人的履约保证金已进行

时发包人应向勘察人支付总包干费用的**%

勘察工作的，完成工作量

计******元，完成工作量超过**%时，发包人应向勘察人支付总包干费用的***%

计******元。

*.*本合同签订后，勘察人不履行合同时，无权要求返还履约保证金

第*条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签订补充协议，补充

协议，补充协议与本合同具有同等效力

第*条，其他约定事项

第*条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成

的，按下列第*种方式解决

提交仲裁委员会仲裁

（*）依法向人民法院起诉

签字盖章后生效：按规定到省级建设行政主

第*条：本合同白发包人期家人

管部门规定的审查部门备案，发包人、助察人认为必联时，到项目所在地工商行

政管理部门申请装证，发包人，勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合局*份勘察人分

司人

*勘察人名称：

发包人名称

（盖章）

连彭（签字）

法定代表人：

法定代表人（签字）

印*

（签字）

委托代理人（签字）委托代理人

住所：南宁市秀照大道**号紫金阁

住所

邮政编码：邮政编码：******

电话：电话：****-*******

传真传真：****-*******

开户银行：开户银行：建行南宁明秀西路支行

银行帐号银行帐号：********************

建设行政主管部门备案鉴证意见：

（盖章）（盖章）

备案号经办人：

鉴证日期：***年*月**日

备案日期：****年*月**日

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

桂黔（隆林）经济合作产业园污水处理厂及配套管网工程水文地质勘察合同公告

公告内容：