丰都县董家镇初级中学校运动场及厕所维修改造项目随机抽选承包商

****县董家镇初级中学校

运动场及厕所维修改造项目随机抽选承包商公告

*．发包条件

****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修改造项目（项目代码：****-******-**-**-******已由****县发展和改革委员会以****发改委发〔****〕***号批准建设，建设资金来自为****年城乡义务教育保障机制校舍维修中市补助资金（丰财教〔****〕**号)。项目单位为：****县董家镇初级中学校。项目已具备发包条件，现对该项目的施工按照《****县国有投资非必须招标建设项目承包商随机抽选办法》（****府办发〔****〕***号）进行随机抽选承包商。

*．项目概况与发包范围

*.*工程地址：****县董家镇初级中学校校内。

*.*工程内容及规模：塑胶跑道*（原塑胶颗粒部分)约****㎡；塑胶跑道辅助区（原塑胶颗粒部分）约****㎡；塑胶跑道（原砼地面部分）约***㎡；塑胶球场约****㎡；室内砌体隔断约***㎡；安装不锈钢门**扇；砼地坪局部修补约****㎡；压光涂料约****㎡；安装防盗门**樘，详细内容具体以工程量清单为准。

*.*发包范围： ****县董家镇初级中学校厕所、运动场及宿舍维修

*.*计划工期为：**日历天（包含施工期、竣工验收期的服务）。

*.*发包金额：***.*****元（大写：**************元）。

*．承包商资格要求

*.*资质要求，本项目要求承包商须具备：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程*级及以上资质，并在资信、人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力，且已进入****县国有投资非必须招标项目备选承包商库。

*.*项目经理资格：须为本单位人员，具有市政公用工程专业*级及以上建造师资格并注册在本单位，具有有效的安全生产考核合格证，并且不能在在建工程任职。

*.*技术负责人资格：须为本单位人员，具有 市政公用工程专业中级及以上职称。

*.*主要人员要求：须为本单位人员，施工员*人、质检员*人、安全员*人、材料员*人 、资料员*人等须持证上岗。

注：以上要求须在签订合同前提供营业执照副本、资质证书、执业证书、职称证书和 ****年*月至****年*月*个月单位职工养老保险缴纳证明材料。施工企业应当设立农民工工资专用帐户。

*．工程质量要求
达到国家现行有关设计质量规范要求，并达到*次验收合格标准。

*．履约担保

签订合同前应缴纳发包金额**%的履约担保金；履约担保形式为：现金或银行保函。

*．工程款拨付

按照工程进度支付确认其产值的**%；结算审计完成后，甲方留足结算审核金额的*%的质量保证金后付清工程款；质保期为*年（防水等工程为*年），以竣工验收合格之日为起始日，质保期到后甲乙双方按质保金管理办法进行结算，结算完成后**个工作日内无息退还。

*. 民工工资

实行“*金*制”管理，需缴纳民工工资保证金、签订劳动合同、开设银行专户；做到民工花名册、考勤表、实名制、银行代发等相关资料*统*。按月足额兑现民工工资。

*．有关资料的获取

*.*登录《****市公共资源交易网（****县）》（****://***.******.***/****** ***/)下载项目工程量清单、承包合同样本（根据项目实际填写）等资料。不论下载与否，均视为收到相关资料。

*.*如有疑问，请在****年*月*日 *时 ** 分前在《****市公共资源交易网（****县）》（****://***.******.***/****** ***/)“投标人质疑区”专栏提出疑问，超过此时间规定，不再受理投标疑问。

*．报名截止和抽取时间及地点

*.*报名截止和抽取时间：****年*月*日 *时 ** 分。

*.*报名和抽取地点：****县公共资源交易中心（地址：****县*合街道平都大道西段**号）。

**．发布公告的媒介

本公告在****市公共资源交易网（****县）（****://***.******.***/****** ***/)上发布。

**．联系方式

项目单位： ****县董家镇初级中学校

地 址： ****县董家镇育才路**号

联系人： ****，联系电话： *********** ，**：*********

附件：授权委托报名书式样

**** 年 * 月 * 日

****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修项目拟随机抽选承包商公告(审定版）.*** ****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修项目拟随机抽选承包商公告(审定版）.***
****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修工程项目施工合同.**** ****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修工程项目施工合同.****
董家中学厕所及运动场维修项目工程量清单.**** 董家中学厕所及运动场维修项目工程量清单.****

我要提问

请输入验证码： 看不清？点击更换

****县董家镇初级中学校 运动场及厕所维修改造项目随机抽选承包商公告 发包条件 ****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修改造项目（项目代码：****-******-**-**-******已由****县发展和改革委员会以****发改委发[****]***号批准建设，建设资金来自为****年城乡义务教育保障机制校舍维修中市补助资金（丰财教[****]**号)。项目单位为：****县董家镇初级中学校。项目已具备发包条件，现对该项目的施工按照《****县国有投资非必须招标建设项目承包商随机抽选办法》（****府办发[****]***号）进行随机抽选承包商。 *．项目概况与发包范围 *.*工程地址：****县董家镇初级中学校校内。 *.*工程内容及规模：塑胶跑道*（原塑胶颗粒部分)约****㎡；塑胶跑道辅助区（原塑胶颗粒部分）约****㎡；塑胶跑道（原砼地面部分）约***㎡；塑胶球场约****㎡；室内砌体隔断约***㎡；安装不锈钢门**扇；砼地坪局部修补约****㎡；压光涂料约****㎡；安装防盗门**樘，详细内容具体以工程量清单为准。 *.*发包范围： ****县董家镇初级中学校厕所、运动场及宿舍维修 *.*计划工期为：**日历天（包含施工期、竣工验收期的服务）。 *.*发包金额：***.*****元（大写：**************元）。 *．承包商资格要求 *.*资质要求，本项目要求承包商须具备：具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程*级及以上资质，并在资信、人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的能力，且已进入****县国有投资非必须招标项目备选承包商库。 *.*项目经理资格：须为本单位人员，具有市政公用工程专业*级及以上建造师资格并注册在本单位，具有有效的安全生产考核合格证，并且不能在在建工程任职。 *.*技术负责人资格：须为本单位人员，具有 市政公用工程专业中级及以上职称。 *.*主要人员要求：须为本单位人员，施工员*人、质检员*人、安全员*人、材料员*人 、资料员*人等须持证上岗。 注：以上要求须在签订合同前提供营业执照副本、资质证书、执业证书、职称证书和 ****年*月至****年*月*个月单位职工养老保险缴纳证明材料。施工企业应当设立农民工工资专用帐户。 *．工程质量要求 达到国家现行有关设计质量规范要求，并达到*次验收合格标准。 *．履约担保 签订合同前应缴纳发包金额**%的履约担保金；履约担保形式为：现金或银行保函。 *．工程款拨付 按照工程进度支付确认其产值的**%；结算审计完成后，甲方留足结算审核金额的*%的质量保证金后付清工程款；质保期为*年（防水等工程为*年），以竣工验收合格之日为起始日，质保期到后甲乙双方按质保金管理办法进行结算，结算完成后**个工作日内无息退还。 民工工资 实行“*金*制”管理，需缴纳民工工资保证金、签订劳动合同、开设银行专户；做到民工花名册、考勤表、实名制、银行代发等相关资料*统*。按月足额兑现民工工资。 *．有关资料的获取 *.*登录《****市公共资源交易网（****县）》（****://***.******.***/****** ***/)下载项目工程量清单、承包合同样本（根据项目实际填写）等资料。不论下载与否，均视为收到相关资料。 *.*如有疑问，请在****年*月*日 *时 ** 分前在《****市公共资源交易网（****县）》（****://***.******.***/****** ***/)“投标人质疑区”专栏提出疑问，超过此时间规定，不再受理投标疑问。 *．报名截止和抽取时间及地点 *.*报名截止和抽取时间：****年*月*日 *时 ** 分。 *.*报名和抽取地点：****县公共资源交易中心（地址：****县*合街道平都大道西段**号）。 **．发布公告的媒介 本公告在****市公共资源交易网（****县）（****://***.******.***/****** ***/)上发布。 **．联系方式 项目单位： ****县董家镇初级中学校 地 址： ****县董家镇育才路**号 联系人： ****，联系电话： *********** ，**：********* 附件：授权委托报名书式样 **** 年 月 日 附件 授权委托报名书 委托代理人身份证正面 （不接受剪裁粘贴） 委托代理人身份证反面 （不接受剪裁粘贴） 本人（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现自愿报名参加 项目承包商抽选，愿意按照相关法律、法规、规章和规范性文件规定履行相关责任义务，接受《****县政府投资项目管理办法》和《****县国有投资非必须招标建设项目承包商随机抽选办法》管理规定。现委托（姓名）为我方代理人，根据授权以我方名义递交、撤回、修改该项目随机抽选 承包商报名资料，其法律后果由我方承担。委托有效期限为： ****年**月**日 。代理人无转委托权。 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 联 系 方 式: 联系方式: **** （单位盖章） *****年 ** 月 ** 法定代表人身份证正面 （不接受剪裁粘贴） 法定代表人身份证反面 （不接受剪裁粘贴） — * — — * — ****县董家镇初级中学校 运动场及厕所维修改造工程 施 工 合 同 发 包 人 ： ****县董家镇初级中学校 承 包 人 ： 签约时间 ： ** 年 月 日 ( 制定 )住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 * 第*部分 合同协议书 发包人（全称）：****县董家镇初级中学校 (以下简称甲方） 承包人（全称）：  (以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《****县****基本建设及校舍维护维修项目管理办法（试行）》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 ****县董家镇初级中学校运动场及厕所维修改造工程 项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议： *、工程概况 *.工程名称： ****县运动场及厕所维修改造工程 。 *.工程地点： ****县董家镇初级中学校校内 。 *.工程立项批准文号：****发改委发【****】***号。 *.资金来源：校舍维修中市补助资金。 *.工程内容：塑胶运动场维修、厕所改造及不锈钢安装、墙面压光涂料补修及防盗门安装、 *.工程承包范围： 工程量清单所包括的所有内容（以工程量清单明确的内容为准）。 *、合同工期 计划开工日期： **** 年 * 月 *日。计划竣工日期： ****年 * 月 ** 日 工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。 *、质量标准 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范或标准要求的合格标准。 *、签约合同价与合同价格形式 *.合同价为：人民币（大写）*************元整 (¥：***.*****元)； 其中：（*）安全文明施工费：人民币（大写）*********元（小写￥*****.元）； （*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） * (¥ * 元)； （*）专业工程暂估价金额：人民币（大写） * (¥ * 元)； （*）暂列金额：人民币（大写） **元整 (¥ ***** 元)。 *.合同价格形式： 工程量清单计价 。 *、项目经理:承包人项目经理： 。 *、合同文件构成 本协议书与下列文件*起构成合同文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）已标价工程量清单或预算书； 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 *、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 *、词语含义 本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。 *、签订时间:本合同于 **** 年 月 日签订。 *、签订地点:本合同在****县董家镇初级中学校校长办公室 签订。 **、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 **、合同生效:本合同签订自甲、乙双方签字盖章之日起生效。 **、合同份数 本合同*式 * 份，均具有同等法律效力，发包人执 * 份，承包人执 * 份。 发包人：(签章) ****县董家镇初级中学校 承包人：(签章) 法定代表人(代理人）:（签字） 法定代表人或代理人：（签字） 组织机构代码：****************** 组织机构代码： 地 址：****县董家镇育才路**号 地 址： 号 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人：赵帮满 法定代表人： 委托代理人：**** 委托代理人： 电 话：*********** 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱：*********@**.*** 电子信箱： 开户银行：农商行****支行 开户银行： 开户名：****县财政局（代管资金财政专户） 开户名: 账 号：*******************（****县董家镇初级中学校） 账 号： 第*部分 通用合同条款 通用合同条款直接引用建市【****】**号《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分 第*部分 专用合同条款 *. *般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.******合同文件包括： 无 。 *.*.* 合同当事人及****相关方： *.*.*.*监理人： 名称： / ； 资质类别和等级： / ； 联系电话： / ； 电子信箱： / ； 通信地址： / 。 *.*.*.* 设计人： 名称： / ； 资质类别和等级： / ； 联系电话： / ； 电子信箱： / ； 通信地址： 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的****场所包括： 无 。 *.*.*.* 永久占地包括：发包方协调，所产生费用承包方承担。 *.*.*.** 临时占地包括：由发包方协调，所产生费用由承包方承担。 *.*法律 适用于合同的****规范性文件： 执行通用条款 。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括： 执行通用条款 。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：无； 发包人提供国外标准、规范的份数：无； 发包人提供国外标准、规范的名称：无。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 合同协议书 ； 中标通知书； 投标函及其附录； 专用合同条款及其附件； 通用合同条款； 技术标准和要求； 图纸 工程量清单或预算书 ****合同文件。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后*日内 发包人向承包人提供图纸的数量：提供*套（包括竣工资料所需图纸）。 发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图（总图、拆除、建施、结施、水施、电施、装修等） 。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工方案、安全应急方案、进度报表、次月进度计划等。； 承包人提供的文件的期限为：工程开工后*天内； 承包人提供的文件的数量为：提供施工方案和安全应急方案*式*份,专项工程实施前*个月提供专项施工方案*式*份（根据需要提供）,每月**日提供本月完成进度报表和次月进度计划*式*份； 承包人提供的文件的形式为： *、纸质材料，项目技术负责人或项目经理签字并加盖施工单位公章（另：同时传电子资料到发包人**邮箱） 发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供文件后*天内。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在合同签订生效后*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部 ； 发包人指定的接收人为： 发包人现场代表 。 承包人接收文件的地点： 项目承包人所在地承包人项目部 ； 承包人指定的接收人为： 承包方项目经理 。 监理人接收文件的地点： / ； 监理人指定的接收人为： / 。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关费用。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目施工现场大门为界。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施，并承担相关费用。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和****有关费用由 承包人 承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或****类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款 。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按通用条款执行 。 允许调整合同价格的工程量偏差范围 ：据实调整计算 。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表姓名： **** ； 身份证号： ****************** ； 职务： 后勤副主任 ； 联系电话：*********** ； 电子信箱： *********@**.*** ； 通信地址： ****县董家镇育才路**号 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*日内。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： ①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。 ②将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：招标人接至拟维修（建）建筑物（构筑物）沿外边起***以内，其余的由承包人自行考虑并承担相应费用。 ③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：在本合同段开工建设前，场外道路由发包人指定位置，由承包人自行负责协调进场和维护，如果承包人需要另外开辟道路，须报经发包人批准后，由承包人自行负责全部工作及费用；场内便道按承包人编报经发包人审定的施工组织方案实施，费用已包括在合同价格中。 ④工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前提供现有资料。承包方应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。 ⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人办理施工许可证，其余由承包人办理。 ⑥图纸会审和设计交底时间： 承包人提出读图纪要*天内。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。 发包人是否提供支付担保：不提供。 发包人提供支付担保的形式：无。 *. 承包人 *.* 承包人的*般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。 承包人需要提交的竣工资料套数： *套 。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后**天内 。 承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。 （*）承包人应履行的****义务：承包人按约定时间提交合格的工程竣工资料，否则，承包人向发包人缴纳****元/天的违约金，违约金在质保金中扣除。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓名： ； 身份证号： ； 建造师执业资格等级： ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话： / ； 电子信箱： / ； 通信地址： / ； 承包人对项目经理的授权范围如下： 。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少*日在现场组织施工 。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 责令限期提交劳务合同并补缴社会保险 。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以****元罚款，并承担给发包人造成的损失。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 处以**元罚款，并承担给发包人造成的损失。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以**元罚款，并承担给发包人造成的损失。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前*天 。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以**元罚款，并承担给发包人造成的损失。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 总监理工程师批准，发包人认可后离开。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 处以****元罚款，并承担给发包人造成的损失。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 处以****元罚款，并承担给发包人造成的损失。 *.* 分包 *.*.* 分包的*般约定 禁止分包的工程包括：见投标人须知。 主体结构、关键性工作的范围：维修工程、给排水工程、消防工程等（以甲方提供工程量清单为准）。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：见投标人须知等。 ****关于分包的约定：无 。 *.*.* 分包合同价款 关于分包,合同价款支付的约定：无。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：提供。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无 。 *. 监理人 *.*监理人的*般规定 关于监理人的监理内容： / 。 关于监理人的监理权限： / 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓名： / ； 职务： / ； 监理工程师执业资格证书号： / ； 联系电话： / ； 电子信箱： / ； 通信地址： / ； 关于监理人的****约定： / 。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （*） 工程量签证 ； （*） 工程质量认定 ； （*） 工期索赔 。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求： 无 。 关于工程奖项的约定： 无 。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前*天。 监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 *. 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：发包人和承包人应按照《****市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔****〕***号）相关规定履行好承包人的施工安全责任。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建由承包人负责。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制由承包人负责。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求： 符合《建筑施工现场环境与卫生标准》（******-****） *.*.* 安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照渝建发【****】**号文件规定。 *.*环境保护 增加下列项： *.*.* 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔****〕**号）、《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔****〕***号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任； *.*.*承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用； *.*.*对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担； *.*.*环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和****市相规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清； *.*.*施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到； *.*.*施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等； *.*.*保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全； *.*.*做到进入现场的施工和作业人员，配证上岗，文明施工； *.*.*按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内； *.*.**上述增加列项涉及的费用由承包人承担。 *. 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的****内容：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案等。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后承包人在*日内，按施工设计图的内容向发包人提供完善和准确的施工组织设计。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后*个工作日内审查确认。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到上述文件后*个工作日内。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后，开工前 。 关于发包人应完成的****开工准备工作及期限： / 。 关于承包人应完成的****开工准备工作及期限： / 。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*日内。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的****情形： 由发包人赔偿，其相应损失（按国家有关规定赔偿）。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为 每延期*天，承包人向发包人支付违约金，违约金按合同价款的*‰计算，在工程进度款支付时扣除。当累计延误工期超过**日历天时，发包人有权终止合同，由此造成的*切损失由承包人承担（不可抗力的因素除外，承包人全部撤离施工现场为准）。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 所有未支付工程款。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的****情形和有关约定： / 。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （*）**年*遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）； *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：无 *. 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包人需求确定 。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所： 由承包人自行确定，并经发包人同意。 施工现场需要配备的试验设备： 由承包人自行确定，并经发包人同意。 施工现场需要具备的****试验条件： / 。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： / 。 **. 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、招标文件中的暂定价款项目等均属工程变更（所有工程变更须并按丰府发[****]**号文审批后经设计及监理审核确认，最后经发包人书面同意后实施。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: **.*.*.*已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的（类似的），采用财政评审最高限价中该子目的单价。 **.*.*.*已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，按招标控制价审核时所采用的计价标准（规范、定额、材料及人工单价）进行计价。 **.*.*.*变更增减（含基础超深、平场工程等）签证必须按照（****府办发[****]**号）文件规定经****县人民政府审定同意并提交财政评审后，由设计及监理审核确认，最后经发包人书面同意后实施。未经此程序确认的工程量不予认可。 **.*.*.*甲乙双方因变更增减所签补充协议必须按照（****府办发[****]**号）文件规定经****县人民政府审定同意并提交财政评审后，由设计及监理审核确认，最后经发包人书面同意后实施。未经此程序确认的工程量不予认可。 **.*.*.*建设项目原则上不采用计时工，确需采用计时工的，普工和技工均按***元/日结算。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。 发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，招标文件编制、组织招标、评标、确定中标人、合同谈判等由发包人负责，费用由发包人承担。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取暂估价工程最终价格的估价由发包人按本专用条款第**.*.*款进行估价。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定： 发包人和监理人共同签字确认 。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。 **. 价格调整 **.* 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定：若省级及以上建设行政主管部门或财政部门行文调整物价，则从其规定，否则不予调整。 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第* 种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定： 财评时《****建筑造价信息》 。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 * %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 * %时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 * %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 *%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±* %时，其超过部分据实调整。 第*种方式：****价格调整方式： 无 。 **.*.* 项目实施过程中设计变更增量、施工措施和现场签证增量，严格执行****府办发[****]**号文件。 **. 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围： 各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素 。 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： 。 *、总价合同。 总价包含的风险范围： / 。 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 *、****价格方式： / 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：无预付工程款。 预付款支付期限：无。 预付款扣回的方式：无。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：无。 预付款担保的形式为：无。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《通用安装工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量清单计价规则》（******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******－****）及补充项目清单明确的计量规则执行。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：单价子目已完成工程量按月计量，总价子目在工程竣工验收合格后*次计量。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定： 按月计量 。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定： / 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。 **.*.* ****价格形式合同的计量 ****价格形式的计量方式和程序： / 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定：工程竣工验收合格后支付合同价款的**%；结算审计完成后，先由乙方向甲方公对公转账支付结算审核金额的*%的质量保证金后付清工程款；质保期为*年（防水工程为*年），以竣工验收合格之日为起始日，质保期到后甲乙双方按质保金管理办法进行结算，结算完成后**个工作日内无息退还。其中工程进度款的**%直接划入民工工资专户；结算审计按国家机关审计结果为准。每次付款施工单位须提供当地税务发票。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定： * 。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。 （*）****价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请*日内 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理审查报告后*个工作日 。 （*）发包人支付进度款的期限：进度款支付证书签发后**天内完成支付。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。 **. 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前 / 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： / 小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后*日内 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容： / 。 （*）单机无负荷试车费用由 / 承担； （*）无负荷联动试车费用由 / 承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定： / 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工移交后*天承包人全部撤离 。 **. 竣工结算 **.* 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。 竣工付款申请单应包括的内容：按《通用合同条款》。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到竣工付款申请单**天内。 发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单**天内 。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：提交*份最终结清申请单。 承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后**天内。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请**天内 。 （*）发包人完成支付的期限： 申请签发后**天内 。 **. 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：*年。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：乙方向甲方先缴纳质保金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 (*) 种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：无； （*）*%的结算审计工程款； （*）****方式:无。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金； （*）****扣留方式:无。 关于质量保证金的补充约定：无。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：本工程质量保修范围为承包范围内的全部内容；质量保修期为*年；在质量保修期内的所有质量缺陷均由承包人无条件返修 。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： **小时内 。 **. 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的****情形： / 。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任： 无 。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 由发包人承担全部费用及相关法律责任 。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 由发包人承担全部费用，并承担相关法律责任。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 同上 。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 同上。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：同上。 （*）****： / 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 ** 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的****情形： 双方另行确定 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的****文件的费用承担方式： 双方另行确定 。 **.*.*对民工工资支付的约定： ①承包人在工程开工时须按建委有关规定缴纳民工保证金，不得以任何理由拖欠民工工资，若因此造成对发包人正常工作的影响，发包人将停止向承包支付工程进度款或处以承包人拖欠农民工工资总额相等的违约金； ②承包人须每月足额发放民工工资,如承包人未按月足额发放民工工资。发包人有权不经承包人授权委托即可从工程款中扣除相应的数额用于支付民工工资，且发包人有权向承包人收取等额的违约金。 ③工程完工，承包人必须将本工程全部的民工工资发放到位，否则发包人有权将工程款扣除相应的数额用于支付全部的民工工资，且发包人有权向承包人收取等额的违约金。 ④若因承包人未支付民工工资，而发生民工闹事或上访，则发包人有权停止支付承包人工程款，并处以承包人拖欠农民工工资总额相等的违约金，因此产生的后果及责任概由承包人承担。 **. 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的****情形：按《通用合同条款》。 **.*不可抗力造成损害的责任 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：*）工程本身的损害、因工程损害导致第*方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；*）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；*）承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担；*）停工期间，承包人应当安排施工现场的必要的管理人员及保卫人员，所产生的费用由承包人承担；*）工程所需清理、修复费用，由承包人承担。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 ** 天内完成款项的支付。 **. 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定： *、投保人为承包人。投保内容按《****市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理 。保险金额、保险费率和保险期限：按《****市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理。 *、第*者责任险的保险费率：按《****市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理 。第*者责任险的保险金额：按《****市建设工程安全生产监督管理暂行办法》办理 。 **.* ****保险 关于****保险的约定：按《通用合同条款》。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。 **. 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/。 选定争议评审员的期限：/。 争议评审小组成员的报酬承担方式：/。 ****事项的约定：无。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：/。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向 ****县 仲裁委员会申请仲裁； （*）向****县人民法院起诉。 **、特别约定 **.*招标人要求中标人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的*星项目，中标人应接受招标人施工要求，并就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向招标人提出施工签证。 **.*承包人在竣工验收合格之日起**日内向发包人提供竣工结算书，如逾期未提供的按《建设工程施工合同》中的延期工期的规定执行；如承包人提供工程竣工结算金额超过审计机关审定金额*%的，审计费用由承包人全部承担。 **.*如通用合同条款约定与专用合同条款约定不*致时，以专用合同条款约定为准。 第 * 页 共 **页 董家中学运动场及厕所维修项目工程量清单 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 * 建筑工程 * ************ 原有塑胶面层剔除 [项目特征] *.拆除的基层类型:砼基层 *.饰面材料种类及厚度:综合考虑 *.外运运距:综合考虑 [工作内容] *.拆除 *.控制扬尘 *.清理 *.场内运输 ** **** * ************ ****全塑型塑胶面层 [项目特征] *.材料品种:全塑型塑胶面层 *.厚度:**** [工作内容] *.基层清理、打磨及清洗 *.配料 *.铺设面层 *.画标准跑道线 *.材料运输 ** **** * ************ ****混合型塑胶面层 [项目特征] *.材料品种:混合型塑胶面层 *.厚度:**** [工作内容] *.基层清理、打磨及清洗 *.配料 *.铺设面层 *.画标准跑道线 *.材料运输 ** **** 本页小计 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 * ************ ***厚硅**塑胶面层 [项目特征] *.材料品种:硅**塑胶面层 *.厚度:*** [工作内容] *.基层清理、打磨及清洗 *.配料 *.铺设面层 *.画标准跑道线 *.材料运输 ** **** * ************ 压膜板隔断拆除 [项目特征] *.拆除隔墙的饰面种类:压膜板隔断 *.场内运距:综合考虑 [工作内容] *.拆除 *.控制扬尘 *.清理 *.场内运输 ** *** * ************ 室内砌体隔断 [项目特征] *.砖品种、规格、强度等级:*****×*****×****标准砖 *.墙体类型:内墙 *.墙体厚度:***** *.砂浆强度等级、配合比:**.*水泥砂浆 [工作内容] *.砂浆制作、运输 *.砌砖 *.刮缝 *.材料运输 ** **.*********************************************** 本页小计 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 * ************ 砌体面砖（***********） [项目特征] *.墙体类型:内墙 *.安装方式:水泥砂浆粘贴 *.面层材料品种、规格、颜色:***********面砖 *.缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 [工作内容] *.基层清理 *.砂浆制作、运输 *.粘结层铺贴 *.面层安装 *.嵌缝 *.刷防护材料 *.磨光、酸洗、打蜡 ** *** * ************ 不锈钢门 [项目特征] *.门框或扇外围尺寸:*.****.** *.门框、扇材质:不锈钢门 [工作内容] *.门安装 *.*金安装 樘 ** * ************ 钢质防盗门 [项目特征] *.门框或扇外围尺寸:************ *.门框、扇材质:钢质防盗门 *.****配件:含锁、合页等*金配件、安装、塞缝 [工作内容] *.门安装 *.*金安装 *.塞缝 樘 ** 本页小计 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 ** ************ 旧木门拆除 [项目特征] *.门窗洞口尺寸:************ *.场内运距:综合考虑 [工作内容] *.拆除 *.控制扬尘 *.清理 *.场内运输 樘 ** ** ************ 墙面抹灰层拆除 [项目特征] *.抹灰层种类及厚度:综合考虑 *.场内运距:综合考虑 [工作内容] *.拆除 *.控制扬尘 *.清理 *.场内运输 ** **** ** ************ 天棚抹灰面拆除 [项目特征] *.抹灰层种类及厚度:综合考虑 *.场内运距:综合考虑 [工作内容] *.拆除 *.控制扬尘 *.清理 *.场内运输 ** **** 本页小计 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量 ** ************ 压光涂料 [项目特征] *.抹灰层厚度、种类:*:*.*水泥砂浆 *.喷刷涂料部位:墙面 *.腻子种类:成品腻子 *.刮腻子要求:*遍腻子 *.喷刷遍数:压光涂料*遍 [工作内容] *.基层清理 *.刮腻子 *.刷、喷涂料 ** **** ** ************ 砼地坪拆除 [项目特征] *.构件名称:砼地坪 *.拆除构件的厚度或规格尺寸:**** *.场内运距:综合考虑 [工作内容] *.拆除 *.控制扬尘 *.清理 *.场内运输 ** **.********************************************** ** ************ 细石混凝土找平层 [项目特征] *.找平层厚度、砂浆配合比:***自拌细石砼 *.面层厚度、混凝土强度等级:****厚***自拌细石砼 [工作内容] *.基层清理 *.抹找平层 *.材料运输 ** ****