科左中旗舍伯吐城乡*体化建设供热*
次网工程
资格预审文件
项目编号:*****************
招标单位:****宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司
招标代理:****
****年*月
目录
第*章资格预审公告
第*章申请人须知
第*章资格审查办法(有限数量制)
*、资格审查办法前附表
*、评分标准
*.审查方法
*.审查标准
*.审查程序
*.审查结果
第*章资格预审申请文件格式
*、资格预审申请函
*、法定代表人身份证明
*、授权委托书
*、资格审查资料
*、项目管理人员情况
*、其他材料
第*章资格预审公告
****
资格预审公告
招标编号:*****************
*.招标条件
本招标项目****由科左中旗发展和改
革委员会以左发改审批字【****】**号文件批准建设,招标人为****
宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司,建设项目总投资*,***,*******,资金来自财
政资金。项目已具备招标条件,现邀请愿意承担本工程的潜在申请人提出资格预审申请。
*.项目概况与招标范围
*.*建设地点:****保康镇
*.*建设内容:工程量清单范围内全部内容
*.*项目总投资:*,***,*******
标段编号 |
标段名称 |
企业资质要求 |
人员资质要求 |
合同估算价 |
*********************** |
****第*标段 |
市政公用工程施工总承包*级(含)以上 |
市政工程专业*级及以上建造师资格 |
*,***,******* |
*.申请人资格要求
*.*.*本次工程资格预审要求申请人具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工
总承包*级(含)以上资质,投标人必须为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人
机构,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。
*.*.*申请人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证并在有效期内。
*.*.*拟派项目经理应具备本单位注册的市政工程专业*级(及以上)建造师资格,
同时具备有效的建造师注册证书和安全生产考核合格证书(*类),且未担任其它在建项
目的项目经理。
*.*.*其他主要管理人员要求:拟任技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称;
并且同时配备施工员、质量员(质检员)、安全员、资料员、材料员;其中安全员须具有
有效的安全生产考核合格证书。
*.*.*投标人不得采用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式,*经发现,其中标
无效,并负责赔偿招标人全部损失。
*.*.*单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*项目
投标。
*.*.*根据《****市建筑市场诚信行为信息管理办法》(通住建发〔****〕***号)
文件规定,对被记录不良行为并经公示的建筑市场信用主体,在公示期限内,招标人可以
拒绝参加投标(公示以****市住房和城乡建设委员会网站和****市建筑业协会网站为准);
*.*.*在全国建筑市场监管服务平台****://****.******.***.**/*****/*****/*****
中被列入黑名单或不良行为记录的不得参与本次投标;
*.*本次资格预审不接受联合体资格预审申请。
*.申请人报名网址、时间、方式
*.*报名网址:****市公共资源交易中心(网址:****://****.********.***.**)
*.*报名时间:****年*月**日至****年*月**日(北京时间)逾期不予受理。
*.*报名方式:采用网上报名。
注:已进入****市公共资源诚信信息库的企业可在业务系统内进行网上报名,没有入
库的企业须办理入库手续方可报名。资格预审申请报名以业务系统网上报名成功为准。
****市公共资源交易诚信信息库办理地址:****政务服务中心和公共资源交易中心*
楼,办公时间为周*至周*上午*:**—**:**时,下午*:**—*:**时。
*.资格审查方式、方法、地点
*.*审查方式:资格预审,评标委员会按照资格预审文件规定的标准和方法对申请人
的资格进行审查。只有资格审查合格的申请人才能参加投标。
*.*审查方法:本次资格预审采用有限数量制(*家)。
*.*审查地点:****公共资源交易中心*楼开标室。
*.资格预审文件的获取时间、方式
(*)时间:****年*月**日至****年*月**日(北京时间)。
(*)资格预审文件获取方式:在****市公共资源网上系统下载电子资格预审文件。
(*)售价:*****/本。
*.资格审文件递交时间、地点
(*)资格预审文件递交时间:****年*月**日**时**分。
(*)资格预审文件递交地点:****公共资源交易中心*楼开标室。
*、公告发布媒介
(*)****市公共资源交易网网址:****://****.********.***.**
(*)****招标投标公共服务平台网址:****://***.******.***.**
*、其他说明:
投标人自报名之日起,应时刻关注****市公共资源网上系统有关本项目的动态,否则
由此引起的*切后果由投标人自行承担。
**、联系方式
招标人:****宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司
地址:****保康镇
邮编:******
联系人:****
电话:***********
招标代理机构:****
地址:陕西省西安市
邮编:******
联系人:****
电话:***********
****
****年*月**日
第*章申请人须知
申请人须知前附表
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
招标人 |
名称:****宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司地址:****保康镇联系人:****电话:*********** |
*.*.* |
招标代理机构 |
招标代理机构:****地址:陕西省西安市邮编:******联系人:****电话:*********** |
*.*.* |
项目名称 |
**** |
*.*.* |
建设地点 |
****境内 |
*.*.* |
资金来源 |
**** |
*.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
*.*.* |
招标范围 |
工程量清单范围内全部内容 |
*.*.* |
计划工期 |
计划工期:**日历天计划开工日期:****年*月**日计划竣工日期:****年*月*日上述开工时间仅作为投标文件的规定时间,实际开工日期按合同约定执行。 |
*.*.* |
质量要求 |
符合国家验收合格标准 |
*.*.* |
申请人资质条件、能力和信誉 |
资格条件:*、本次资格预审要求申请人具有市政公用工程施工总承包*级(含)以上资质,投标人必须为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人机构,并在人员、设备、资金等方面具有承担 |
|
|
本项目施工的能力。*、申请人具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证并在有效期内。*、拟派项目经理应具备本单位注册的市政工程专业*级(及以上)建造师资格,同时具备有效的建造师注册证书和安全生产考核合格证书(*类),且未担任其它在建项目的项目经理。*、其他主要管理人员要求:拟任技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称;并且同时配备施工员、质量员(质检员)、安全员、资料员、材料员;其中安全员须具有有效的安全生产考核合格证书。*、投标人不得采用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式,*经发现,其中标无效,并负责赔偿招标人全部损失。*、单位负责人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同*项目投标。*、根据《****市建筑市场诚信行为信息管理办法》(通住建发〔****〕***号)文件规定,对被记录不良行为并经公示的建筑市场信用主体,在公示期限内,招标人可以拒绝参加投标(公示以****市住房和城乡建设委员会网站和****市建筑业协会网站为准);*、在全国建筑市场监管服务平台****://****.******.***.**/*****/*****/*****中被列入黑名单或不良行为记录的不得参与本次投标;*、本次资格预审不接受联合体资格预审申请。*、开标时需查验:本项目授权委托人携带“法人授权书”原件(附法定代表人及委托人身份证复印件并加盖公章)及委托人本人身份证原件、统*信用代码的企业营业执照(副本原件)、企业资质证书(副本原件)(也可携带原版副本资质证书原件复印的复印件并加盖投标单位公章,*维码清晰可辨,能扫描出相关企业 |
|
|
信息)、安全生产许可证(副本原件)、开户许可证(原件或清晰复印件加盖投标单位公章)、拟派项目经理建造师注册证书原件及安全生产考核合格证书(*类)。如果以上证件不齐全或不在有效期内,视为无效投标,将予以拒绝。 |
*.*.* |
是否接受联合体资格预审申请 |
不接受 |
*.*.* |
申请人要求澄清资格预审文件的截止时间 |
资格预审申请文件提交截止时间前*日 |
*.*.* |
招标人澄清资格预审文件的截止时间 |
资格预审申请文件提交截止时间前*日 |
*.*.* |
招标人修改资格预审文件的截止时间 |
资格预审申请文件提交截止时间前*日 |
*.*.* |
申请人需补充的其他材料 |
无 |
*.*.* |
近年财务状况的年份要求 |
*年,指****年*月*日起至****年**月**日止。 |
*.*.* |
近年完成的类似项目的年份要求 |
*年,指****年*月*日起至****年**月**日止。 |
*.*.* |
签字或盖章要求 |
(*)申请人单位公章其内容必须与单位营业执照名称*致;(*)资格预审文件所要求盖章的地方必须加盖申请人单位公章不得使用专用印章。 |
*.*.* |
资格预审申请文件份数 |
正本*份,副本*份,另加*份电子申请文件(无感染病毒,存储方式为可读*盘(****版本)。*盘不得设置权限密码,*盘上应贴标签,标签上注明申请人名称;*盘文件必须与纸质文件相同,出现问题申请人自行承担)。 |
*.*.* |
资格预审申请文件的装订要求 |
*、申请人应将预审申请文件按规定顺序牢固胶装成册(**纸幅,图表除外),并编制目录且逐页编制页码。*、纸质申请文件应装订牢固、不易拆散和换页,不得采用活页装订。凡活页装订均被视为不牢固装订。没有牢固装订的申请文件将被拒绝。*、牢固装订成册是指预审申请人用线或金属丝等牢固紧密扎紧或书脊抹粘合剂,以保证投标文件不至于散开或用简单方法将任何*页在没有任何损坏的情况下去除或插入。(注意预审申请文件必须连续装订,不得只用订书钉简单装订,不得出现替换页,如用双面胶、固体胶等方法粘结的均为无效申请文件。) |
*.*.* |
封套上写明 |
纸质文件及电子版申请文件,均须密封递交,封套上写明:工程名称:正/副本工程编号:投标单位名称:(单位公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)年月日时分开标,此时间以前不得开封。 |
*.*.* |
递交资格预审申请截止时间 |
****年*月**日**时**分前 |
*.*.* |
递交资格预审申请文件的地点 |
****公共资源交易中心*楼开标室 |
*.*.* |
是否退还资格预审申请文件 |
否 |
*.*.* |
审查委员会人数 |
审查委员会构成:*人,其中招标人代表*人,专家*人;审查专家确定方式:从专家库中随机抽取。 |
*.*.* |
履约担保 |
履约担保金额:中标价的**%。 |
*.*.* |
质量保证金 |
质量保证金金额:中标价的*%。 |
*.* |
资格审查方法 |
资格预审,采取有限数量制(*家) |
*.* |
组织预审前会议 |
不组织 |
*.* |
类似工程定义 |
本文件中类似工程是指市政管网类近似施工内容的工程。 |
* |
需要补充的其他内容 |
*.* |
资格预审申请文件编制的补充要求 |
*.*.* |
“拟投入项目管理人员情况”应说明项目经理、技术负责人及专职技术人员(*大员)注册执业资格、拟任岗位等基本证明材料。注:*大员包括施工员、质检员(质量员)、资料员、材料员及安全员。 |
*.*.* |
投标申请人所提供的所有相关投标资料须真实有效,不存在弄虚作假。如在递交资格审查文件递交时间截止时间前经查实提供了虚假内容,取消其资格预审资格;如在评标期间经查实提供了虚假内容,其投标按照无效申请处理。 |
*.*.* |
各投标单位注意:资格预审评审标准中所涉及的赋分证件均须提供原件,且与预审申请文件中所附复印件*致,*者缺*不可,否则不予赋分。各类证书原件须装在档案袋中,上面标明单位名称、联系人、联系电话、所提供资料名称及份数,具体格式见招标文件最后*页“原件递交*览表”。 |
*.* |
监督 |
|
本项目资格预审活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
*.* |
投诉电话 |
|
投诉单位:****宏远城镇建设投资发展经营有限责任公司联系电话:*********** |
*.* |
解释权 |
|
本资格预审文件由招标代理机构负责解释。 |
(*)近年完成的类似项目情况表
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
合同价格 |
|
开工日期 |
|
竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:*、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明(中标通知书及合同协议书的复印件并加盖公章)。
*、每张表格只填写*个项目,并标明序号。
*、如有多个项目,可按此表格扩展。
*、如近年来,投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时,应提供相关部门的合
法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
(*)正在实施的和新承接的项目情况表
项目名称 |
|
项目所在地 |
|
发包人名称 |
|
发包人地址 |
|
发包人电话 |
|
签约合同价 |
|
开工日期 |
|
计划竣工日期 |
|
承担的工作 |
|
工程质量 |
|
项目经理 |
|
技术负责人 |
|
项目描述 |
|
备注 |
|
注:*、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明(中标通知书及合同协议书等的复印件并加盖公章)。
*、如有多个正在进行的项目,可按此表格扩展。
(*)近年发生的诉讼及仲裁情况
说明:
(*)诉讼及仲裁情况是指发生于****目目招投投标和中标合同履行过程中发住的诉
讼及仲裁事项,以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他仲裁及诉讼事项。
(*)诉讼包括民事诉讼和行政诉讼:仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提
交仲裁机构,由仲裁机构以第*者的身份进行裁决。
(*)如近年没有发生诉讼及仲裁情况,投标人在编制投标文件时,删除表格,另声明“经
本投标人认真核查,本投标人近年没有发生的诉讼及仲裁情况,如不实,构成虚假,自愿承担
由此引起的法律责任,特此声明。”
序号 |
案由 |
双方当事人名称 |
处理结果或进展情况 |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
...... |
|
|
|
注:(*)“案由”是事情的原由、名称、由来,当事人争议法律关系的类别,或诉讼仲裁情
况的内容提要。如“工程款结算纠纷。”
(*)“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告(申请人)、被告(被申请人)
或第*人的单位名称。
(*)诉讼、仲裁已有处理结果的,应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文
书扫描件;还没有处理结果,应说明进展情况,如某某人民法院于某年某月某日已经受理。
*、项目管理人员情况
拟投入项目管理人员情况表
姓名 |
性别 |
年龄 |
职称 |
专业 |
资格证书编号 |
拟在本项目中担任的工作或岗位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附*:项目经理简历表
项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书*证、身份证、至少近*个月社保证明
复印件、投标人认为有必要提供的其他资料以及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺。以
上证件不齐全,作无效投标处理。
姓名 |
|
年龄 |
|
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
职务 |
|
|
拟在本工程任职 |
拟在本工程任职 |
项目经理 |
注册建造师资格等级 |
注册建造师资格等级 |
注册建造师资格等级 |
级 |
级 |
建造师专业 |
建造师专业 |
|
安全生产考核合格证书 |
安全生产考核合格证书 |
安全生产考核合格证书 |
|
|
|
|
|
毕业学校 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
时间 |
参加过的类似项目名称 |
参加过的类似项目名称 |
参加过的类似项目名称 |
工程概况说明 |
工程概况说明 |
发包人及联系电话 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附*:技术负责人简历表
应附身份证、职称证、至少近*个月社保证明复印件、投标人认为有必要提供的其他资料。以
上证件不齐全,作无效投标处理。
姓名 |
|
年龄 |
|
|
学历 |
学历 |
|
职称 |
|
职务 |
|
|
拟在本工程任职 |
拟在本工程任职 |
项目经理 |
注册建造师资格等级 |
注册建造师资格等级 |
注册建造师资格等级 |
级 |
级 |
建造师专业 |
建造师专业 |
|
安全生产考核合格证书 |
安全生产考核合格证书 |
安全生产考核合格证书 |
|
|
|
|
|
毕业学校 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
年毕业于学校专业 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
主要工作经历 |
时间 |
参加过的类似项目名称 |
参加过的类似项目名称 |
参加过的类似项目名称 |
工程概况说明 |
工程概况说明 |
发包人及联系电话 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附*:其他主要项目管理人员简历表
其他主要项目管理人员指*大员等。应附岗位证书、身份证等复印件,专职安全生产管理人员应附
有效的安全生产考核合格证书(*类)复印件。以上证件不齐全,作无效投标处理。
岗位名称 |
|
|
|
姓名 |
|
年龄 |
|
性别 |
|
毕业学校 |
|
学历和专业 |
|
毕业时间 |
|
拥有的执业资格 |
|
专业职称 |
|
执业资格证书编号 |
|
工作年限 |
|
主要工作业绩及担任的主要工作 |
|
|
|
附*:承诺书
承诺书
(招标人名称):
我方在此声明,我方拟派往(项目名称)(以下简称“本工程”)的项目经
理(项目经理姓名)现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的*切法律
后果。
特此承诺
申请人:,(盖单位章)
法定代表人:,(签字)
项目经理(建造师):,(签字)
年月日
*、其他材料
附件,原件递交*览表
工程名称:
单位名称:
序号 |
材料名称 |
数量 |
备注 |
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
* |
|
|
|
** |
|
|
|
** |
|
|
|
** |
|
|
|
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人:
联系电话: