浙江省省级休闲乡村（李坑村）发包公告-比地招标网

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****

简易发包公告

****省省级休闲乡村（李坑村）,经浙农产发【****】*号文件批准建设，建设资金已落实, 现具备发包条件。发包人为****县安民乡李坑村股份经济合作社，根据《****县国有投资限额以下工程建设项目简易发包实施办法（试行）》(松政办发【****】**号文件)的规定编制本发包文件，经班子“*重*大”事项集体研究决策，采用公开请发包的方式选择施工企业。****惠同建设工程管理有限公司受业主委托具体负责本工程的发包事宜，有关事项说明如下：

*、项目基本情况

*.建设单位：****县安民乡李坑村股份经济合作社；

*.建设规模：园林绿化整治，潘氏宗祠修缮，新建隔油池、游步道及李坑村户外真人**场地建设等（详见工程量清单）；

*.工程地点：****县安民乡李坑村；

*.工期：**日历天；

*.质量要求：合格；

*.发包方式：公开发包；

*.发包办法：*随机中标法,下浮率区间*%—**%；

*.发包控制价：*******.**元；

*、对投标申请人的要求

*、投标人资质类别和等级：****县范围内具有市政公用工程施工总承包*级及以上；

*、项目负责人资质类别和等级：相关专业注册建造师*级及以上资质，项目负责人目前没有在建工程或预中标项目。

*、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同*人；

*、近*月（指****年**月、****年**月、****年**月）企业参保（社保）人员总数每月不少于**人。

*、本工程不允许联合体投标。

*、招标文件的获取途径：

*.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

*．****年*月**日起潜在投标人登录“****市公共资源网（****）（****://**.*******.***/*****/）下载。

*、发包时间：****年*月**日**时**分整。

*、发包地点：****惠同建设工程管理有限公司****分公司（****县上连头村**号综合楼*楼）

*、联系方式：

发包人：****县安民乡李坑村股份经济合作社联系人：联系电话：

招标代理机构：****惠同建设工程管理有限公司联系人：**** 联系电话：******

发包人（公章）：****县安民乡李坑村股份经济合作社

****年*月**日

附件：

****省省级休闲乡村（李坑村）.***

竞价报名或更多资讯请点击： ****://***.*******.***/*****/**********/?******=********-****-****-****-************&***;***********=************

目录*○*〇年*月招标代理人（盖章）****发包人（盖章）****县安民乡李坑村股份经济合作社简易发包文件****省省级休闲乡村（李坑村）

第*部分发包控制价……………………………………………………**第*部分技术规范………………………………………………………**第*部分合同主要条款及附件…………………………………………**第*部分概述……………………………………………………………*第*部分发包公告……………………………………………………………*

*.工程地点：****县安民乡李坑村；*.建设规模：园林绿化整治，潘氏宗祠修缮，新建隔油池、游步道及李坑村户外真人**场地建设等（详见工程量清单）；*.建设单位：****县安民乡李坑村股份经济合作社；*、项目基本情况****省省级休闲乡村（李坑村）,经浙农产发【****】*号文件批准建设，建设资金已落实,现具备发包条件。发包人为****县安民乡李坑村股份经济合作社，根据《****县国有投资限额以下工程建设项目简易发包实施办法（试行）》(松政办发【****】**号文件)的规定编制本发包文件，经班子“*重*大”事项集体研究决策，采用公开发包的方式选择施工企业。****受业主委托具体负责本工程的发包事宜，有关事项说明如下：第*部分发包公告

*、对投标申请人的要求*.发包控制价：*******.**元；*.发包办法：*随机中标法,下浮率区间*%—**%；*.发包方式：公开发包；*.质量要求：合格；*.工期：**日历天；

*、招标文件的获取途径：*、本工程不允许联合体投标。*、近*月（指****年**月、****年**月、****年**月）企业参保（社保）人员总数每月不少于**人。*、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同*人；*、项目负责人资质类别和等级：相关专业注册建造师*级及以上资质，项目负责人目前没有在建工程或预中标项目。*、投标人资质类别和等级：****县范围内具有市政公用工程施工总承包*级及以上；

*、联系方式：*、发包地点：********分公司（****县上连头村**号办公大楼*楼）*、发包时间：****年*月**日**时**分整。*、发包文件售价：电子版发包文件*元，纸质发包文件***元（售后恕不退还）。*．****年*月**日起潜在投标人登录“****市公共资源网（****）（****://**.*******.***/*****/）下载。*.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

****省省级休闲乡村（李坑村）,经浙农产发【****】*号文件批准建设，建设资金已落实,现具备发包条件。发包人为****县安民乡李坑村股份经济合作社，根据《****县国有投资限额以下工程建设项目简易发包实施办法（试行）》(松政办发【****】**号文件)的规定编制本发包文件，经班子“*重*大”事项集体研究决策，采用公开发包的方式选择施工企业。****受业主委托具体负责本工程的发包事宜，有关事项说明如下：第*部分概述****年*月**日发包人（公章）：****县安民乡李坑村股份经济合作社招标代理机构：****联系人：****联系电话：******发包人：****县安民乡李坑村股份经济合作社联系人：联系电话：

*.质量要求：合格；*.工期：**日历天；*.工程地点：****县安民乡李坑村；*.建设规模：园林绿化整治，潘氏宗祠修缮，新建隔油池、游步道及李坑村户外真人**场地建设等（详见工程量清单）；*.建设单位：****县安民乡李坑村股份经济合作社；*、工程概况

*、项目负责人资质类别和等级：相关专业注册建造师*级及以上资质，项目负责人目前没有在建工程或预中标项目。*、投标人资质类别和等级：****县范围内具有市政公用工程施工总承包*级及以上；*、对投标申请人的要求*.发包控制价：*******.**元；*.发包办法：*随机中标法,下浮率区间*%—**%；*.发包方式：公开发包；

*、《****省通用安装工程预算定额》（****版）；*、****省省级休闲乡村（李坑村）施工图纸；*、发包控制价编制依据*、本工程不允许联合体投标。*、近*月（指****年**月、****年**月、****年**月）企业参保（社保）人员总数每月不少于**人。*、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同*人；

*、****市建设工程造价信息****年第*期(除税信息价)和****造价信息****年第*期(除税信息价)；*、工程咨询报告书；*、《建设工程工程量清单计价规范》*******-****；*、《****省建设工程计价规则》（****版）*、《****省建设工程施工机械台班费用定额》（****版）；*、《****省房屋建筑与装饰工程预算定额》（****版）；

发包时间：****年*月**日**时**分整（北京时间）。*、发包时间及地点**、根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标【****】***号）和《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告****年第**号）要求税金调整为*%。**、****省住房和城乡建设厅文件建建发【****】***号文件《关于建筑业实施营改增后****省建设工程计价规则调整的通知》；**、财政部关于印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建【****】***号）；*、有关法律法规文件和省站的有关定额解释；

*.法定代表人资格证明书和身份证复印件、法定代表人授权委托书和被委托人身份证复印件；*.投标函资格审查材料包括下列内容：投标人根据发包文件要求提供资格审查材料，无需编制投标文件提供投标报价。*、资格审查材料内容发包地点：********分公司（****县上连头村**号办公大楼*楼）

*、资格审查材料的份数和装订注：相关复印件加盖投标人公章。*.承诺书*.近*月（指****年**月、****年**月、****年**月）企业参保（社保）人员总数每月不少于**人。*.项目负责人证书（复印件）、身份证（复印件）*.资质证书副本（复印件）、营业执照副本（复印件）、安全生产许可证副本（复印件）

*、发包相关事项法定代表人参加开标的需持有效身份证明原件，法定代表人授权委托代理的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续**个月的养老保险缴纳凭证（或复印件加盖公章并确保能进行*维码扫描,企业设立不足**个月的以设立时起算）和有效身份证明原件参加。企业主要负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。未派员参加或所派人员随带证书不符合发包文件规定的，均视为放弃投标。*、开标到场人员要求*、全套资格审查材料应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据发包人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由资格审查材料签署人加盖印鉴。*、资格审查材料应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按**纸装订成册。*、资格审查材料的份数：*份。

（*）履约担保金发包价=发包控制价×（*-中标下浮率%）根据本项目的具体情况，确定以发包控制价为准，下浮率为*%（含）-**%（含）范围内共计**个（每间隔*.*设*个球），由业主代表抽取*个下浮点（所摇出号码球不再放入使用），取*个下浮点平均值作为中标下浮率。发包价计算办法如下：*.发包价的确定办法*.发包人对投标人资格进行审查，在通过资格审查的投标人中公开随机抽取产生*名中标人（根据开标会议签到表中投标人签到的前后顺序进行编号，再由业主在编号中公开随机抽取中标人。）（*）发包办法：*随机中标法

序号项目内容承包要求备注 * 承包人履约担保金额合同总价的*% * 其中质量未达到*次性验收合格违约金履约保证金的**% * 其中未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金履约保证金的**% * 其中未履行工期承诺违约金履约保证金的**% * 其中未履行安全生产、文明施工承诺违约金履约保证金的**% * 民工工资支付担保按****县有关规定执行 * 报告开工时间收到开工通知后*天内 * 工期提前、延误 * （*）工期延误赔偿标准 ****元/天 * （*）工期延误赔偿限额履约保证金的**% * （*）工期提前奖励标准（在甲方要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励） /元/天 * （*）工期提前奖励限额（在甲方要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）合同总价的/% * 安全文明施工基本费详见发包文件 * 规费详见发包文件 * 税金详见发包文件 * 工程质量保修金合同总价的*.*%

*、工程实施过程中遇下列情况之*的，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量：综合单价以发包文件提供的单价，并按随机抽取的中标下浮率下浮，规费、税金及其他费用按发包控制价同口径计取。工程竣工结算总价＝∑[（本发包文件提供的综合单价×实际完成工程量）×（*-随机抽取的中标下浮率%）]+规费、税金按发包控制价同口径计取。（保留*位小数，*舍*入）；*、综合单价*、工程量的确定：工程量按实计算（*）工程量及综合单价的结算（*）文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到****省《建筑施工安全检查标准》（*****-****）标准，施工现场环境保护要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（******-****）。

（*）其他：。（*）发包人要求增加施工图纸之外与该工程有关联的其他工程量清单项目及数量；（*）未按照国家现行计量规范强制性规定计量；（*）发包人工程量清单存在缺项、漏项；（*）发包人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目；（*）发包人要求或设计变更引起清单项目工程量增减；

其中发包价应扣除暂列金、暂估价金额。（*）已标价工程量清单中没有适用也没有类似项目的，应由承包人根据工程资料、计量规则、计价办法、信息价格和中标下浮率提出项目的单价，并报发包人确认后调整。（*）已标价工程量清单中没有适用但有类似项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。（*）已标价工程量清单中有适用项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更等原因导致工程数量发生变化，且工程量偏差超过*定范围时（合价金额占合同总价*%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项工程数量**%及以上时，或合价金额占合同总价不到*%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量**%及以上），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照发包价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。结算综合单价的确定：综合单价按照发包价的综合单价结算。没有发包价的按以下方法确定综合单价：（*）结算综合单价的确定

（*)人工费调整范围*.合同价符合以下条件的可以调整。*.固定价格：发包须知提供的预算价单价为承包人承包的综合单价，施工单位应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。发包价格调整方式：本工程采用下列第*种方式。（*）价格波动引起合同价格的调整，适用于可调价格报价，调整方法按照以下规定执行。（*）、其他：未尽事宜，按现行《建设工程工程量清单计价规范》相关条款执行。

***(`**_**_*①单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在*%及以上，且该材料合同前**%工期月份的信息价平均值与发包控制价文件编制期（*般为投标截止日前**天）对应的信息价之比上涨或者下降幅度在**%以上时；①**:*（*)都市论坛,**~**_*_*&***;***（*）材料费调整范围当结算期人工市场价或合同前**%工期月份的人工信息价平均值与发包控制价文件编制期（*般为投标截止日前**天）对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在*%以上时。（发包控制价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较，取大值参与调整条件的判别计算。）*!都市论坛&***;*ﾧ**

都市论坛*******_*_*__***@_**=∑（*÷*－*.**）×*×*当*≤*.***时；_@**_*_}_*(*___**~*计算式*=∑（*÷*－*.**）×*×*当*≥*.***时；**凡符合人工费的调整范围，人工费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。都市论坛_*****_^_*（*）调整方法：②都市论坛|_*(`%*②单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在*%以下，但合同前**%工期月份的信息价平均值与发包控制价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在**%以上时。

***^_***$**其中：*为材料差价合计，**_****'*$*_*)***为结算期材料市场价或合同前**%工期月份的材料信息价平均值，_]*_*_**_*_*_*为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价，都市论坛_*_*%*+]*&***;**为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;\_?_***_*$*_*为材料差价合计对应的增值税（销项税额），都市论坛.*都市论坛_*!*/|*&***;****+**=[∑（*-*）×*+*]＋*.***当[∑(*-*)×*＋*]≤-*.***时*"*_***_*[_**_*_?*计算式*=[∑（*-*）×*+*]－*.***当[∑(*-*)×*＋*]≥*.***时；_*_**_[!***凡符合调整范围的材料，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在*%及以下时不予调整；大于*%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。_*_*"*.)_*_***_**其中：*为人工费差价合计，都市论坛+*_******$*_**为结算期合同前**%工期月份的信息价平均值，都市论坛*__*+*_**_**为投标报价文件编制期对应的人工信息价，都市论坛_***_*+*_*;*_*}*为*、*、*类定额人工用工量。

（*）暂定项目（*)以上涨（跌）幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。（*)以上涨（跌）幅度及调整差价均以投标截止日前**天的信息价为基数，差价只可以计取增值税（销项税额）和地方水利建设基金，不计其他费用。都市论坛**_*&***;*/_;**_*;*/*（*）发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据，在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议。都市论坛;*#*$*_*_*价差只计取增值税（销项税额）和地方水利建设基金，不计取其他费用。（*)施工期××信息价按照《****建设工程造价信息》，《****建设工程造价信息》没有的参照《****造价信息》或《价格信息》。《****建设工程造价信息》和《****造价信息》、《价格信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定。**_*_*__**'*"*-**_*,**因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。*%{_**_***'**为工程合同造价。

（*）甲供材料暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的*笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发生时，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审核后，按照发包文件规定的工程进度款支付比例支付。（*）暂列金非政府投资建设工程，暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价格在发包人不变更约定品牌时按中标人报价结算，发包人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合招标投标有关规定的项目必须进行招标。政府投资建设工程设立工程暂定项目按照《****市政府投资建设工程材料设备采购招标投标管理暂行规定》（丽招管办[****]**号）规定执行，并按照文件规定确定为甲供材料或设备。本工程暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价格在发包人不变更约定品牌时按中标人报价结算，发包人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合****有关规定的项目必须进行****。

（*）、其他*、因设计变更、工程条件变化或者发包人要求变动的内容引起甲供材料数量变化，双方协商解决。*、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；*、业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收；*、甲供材料的数量按发包文件甲供材料清单中甲供数量；甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确，并按下列条件约定：

（封面）附件：资格审查材料*.投标人或项目经理在投诉阶段，被认定列入建筑市场主体“黑名单”或受到联合惩戒的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第*预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。*.是否被认定列入建筑市场主体“黑名单”或受到联合惩戒的认定：因各地对建筑市场主体“黑名单”或受到联合惩戒认定标准不*致，****市外建筑市场主体“黑名单”或受到联合惩戒行为，根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【****】**号）、国家发改委等部门《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录（****版）》（发改财金(****)****）号规定及有关法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合《****市工程建设项目招标投标综合管理办法》（丽政办发[****]*号）、《****市房屋建筑和市政公用工程建筑市场信用评价管理办法（试行）》进行认定。*.项目负责人是否有在建工程，按《****县国有投资限额以下工程建设项目简易发包实施办法（试行）》(松政办发【****】**号文件)的规定执行。*.在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。

目录日期：__________年__________月____________日法定代表人或被委托代理人（签字或盖章）:投标人（章）:资格审查材料__________________________________工程

（*）承诺书（*）社保机构出具的投标人近*个月(每月企业人数不少于**人，指****年**月、****年**月、****年**月）社会保险参保证明；（*）项目负责人证书、身份证（复印件）（*）资质证书副本、营业执照副本、安全生产许可证副本（复印件）（*）法定代表人资格证明书和身份证复印件、法定代表人授权委托书和被委托人身份证复印件；（*）投标函

*、如果我方中标，将派出___________（项目负责人姓名）（证书号码）作为本工程的项目经理，该项目负责人现无在建或者预中标项目*、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的现金，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。*、*旦我方中标，我方保证工程质量达到，并在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。*、根据已收到工程的简易发包文件，我单位经考察现场和研究上述工程简易发包文件的概述、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以发包人公开随机抽取的中标下浮率并按上述简易发包文件要求合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。发包人：__________________（*）投标函

邮政编码：单位地址：法定代表人:(签名或盖章)投标人：(盖章)*、除非另外达成协议并生效，你方的简易发包文件、中标通知书和本资格审查材料将构成约束我们双方的合同*、我方接受简易发包文件中的所有条款和条件，并承诺如资格审查材料不符合简易发包文件的要求，发包人可在发包的任何环节拒绝我单位投标或作废标处理，责任我单位自负，不向发包人索赔任何经济损失。

电话：开户行地址：银行帐号开户银行名称：传真：电话：

姓名：性别：年龄：职务：地址：单位名称：法定代表人资格证明书（*）法定代表人资格证明书和身份证复印件、法定代表人授权委托书和被委托人身份证复印件；日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件。日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）投标人：盖章特此证明。系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的*切事务。

投标人：（盖章）单位：部门：职务：代理人：性别：年龄：代理人无转委权。特此委托。本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托（单位名称）的(姓名)为我公司代理人，参加(发包人)的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的*切文件和处理与之有关的*切事务，我均予以承认。法定代表人授权委托书

项目负责人证书（复印件）、身份证（复印件）（*）资质证书副本（复印件）、营业执照副本（复印件）、安全生产许可证副本（复印件）附：被委托代理人身份证复印件日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）被委托代理人（签名）：

法定代表人：（签名或盖章）承包人（公章）：我单位承诺：本单位及项目负责人无被认定有****市严重不良行为的，或项目负责人是公务员或事业单位工作人员的情形，或项目负责人有*个及以上建设行业执（从）业资格但不在同*个单位注册或登记的，项目负责人无在建或预中标项目，并且在本次交易中，所提供的所有资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。承诺书（*）（*）承诺书（*）社保机构出具的投标人****年*月、****年*月、****年*月社会保险参保证明

*、项目负责人及项目班子*大员实行考勤，每月到位不得少于**天，每缺*天罚****元，连续**天不到位或累计*个月不到位的，贵方有权终止合同，我公司甘愿接受处罚，因此造成的损失，由我方负责。*、本工程决不转包和分包。我公司承诺组织本公司专业施工队进行工程施工，保证按期优质完成工程建设任务。如贵方发现我公司有转包和分包行为，贵方有权终止合同，我单位甘愿接受处罚，因此造成的损失，由我方负责。在工程实施过程中，我们保证认真履行合同规定的各项义务，并郑重承诺：发包人：承诺书（*）日期：年月日

日期：年月日法定代表人：（签名或盖章）承包人（公章）：*、项目负责人无故不参加发包人协调会、监理例会*次以上（含）的，贵方有权终止合同，我公司甘愿接受处罚，因此造成的损失，由我方负责。*、施工工程中主要材料经贵方认可后方可进场施工，否则，造成的损失由我方承担。*、我公司不擅自更换合同中明确的项目班子组成人员，因特殊情况更换人员需经贵方同意。我公司如需更换项目负责人和技术负责人（不得同时更换），每更换*人处以**元罚款，更换其他班子成员每更换*人处以**元罚款，更换的人员保证有同等级资质。

承包人：发包人：施工合同****省省级休闲乡村（李坑村）（**—****—****）第*部分合同主要条款及附件

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就承包人（全称）：发包人（全称）：第*部分合同协议书签订日期：签订地点：

*.资金来源：。*.工程立项批准文号：。*.工程地点：。*.工程名称：。*、工程概况工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

计划开工日期：年月日。*、合同工期联系单范围内的建设工程（详见工程量清单）。*.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。*.工程内容：。

*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量符合合格标准。*、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。

人民币（大写）(¥元)；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）安全文明施工基本费：其中：人民币（大写）(¥元)；

*、项目经理*.合同价格形式：单价合同。人民币（大写）(¥元)。（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（*）专业工程暂估价金额：

（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成承包人项目经理：。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件。（*）已标价工程量清单或预算书；（*）图纸；（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；

*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**、补充协议本合同在签订。*、签订地点本合同于年月日签订。*、签订时间本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。

发包人：(公章)承包人：(公章)本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。**、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：

*.*.*合同*.*词语定义*.*般约定第*部分专用合同条款按《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）执行第*部分通用合同条款（略）

联系电话：；资质类别和等级：；名称：；*.*.*.*监理人：*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.**其他合同文件包括：发包文件

联系电话：；资质类别和等级：；名称：；*.*.*.*设计人：通信地址：。电子信箱：；

*.*.*.**临时占地包括：无。*.*.*.*永久占地包括：见规划红线图。*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：无*.*.*工程和设备通信地址：。电子信箱：；

；*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：*.*.*适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：无。*.*法律

*.*图纸和承包人文件合同文件组成及优先顺序为：按通用条款*.*条的解释顺序。*.*合同文件的优先顺序*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。发包人提供国外标准、规范的名称：。发包人提供国外标准、规范的份数：；

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后**天内，但至迟不得晚于第*.*项〔开工通知〕载明的开工日期前*天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月**日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等；*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的完整施工图纸。发包人向承包人提供图纸的数量：开工前*天，发包人向承包人提供完整施工图*套，承包人需要多套施工图，自费复印；发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知载明的开工日期前*天向承包人提供图纸；*.*.*图纸的提供

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留*套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。*.*.*现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内。承包人提供的文件的形式为：书面形式；承包人提供的文件的数量为：视业主需求；承包人提供的文件的期限为：视业主需求；

承包人指定的接收人为：签订合同时确定。承包人接收文件的地点：签订合同时确定；发包人指定的接收人为：签订合同时确定。*.*.*发包人接收文件的地点：签订合同时确定；*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。*.*联络

*.**.*场内交通关于出入现场的权利的约定：/*.**.*出入现场的权利*.**交通运输监理人指定的接收人为：签订合同时确定。监理人接收文件的地点：签订合同时确定；

*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：/。*.**知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。*.**.*超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：/。*.**工程量清单错误的修正*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

身份证号：；姓名：签订合同时确定；发包人代表：*.*发包人代表*.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；

（*）公共道路开工前开通；（*）施工场地外接水、接电；关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期*天前向承包人移交施工现场。*.*.*提供施工现场

*.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：不提供。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。*.*资金来源证明及支付担保（*）开工前必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担调查、核对（施工期间承包人做好保护如因承包人范围造成的损失由承包人负责）。

承包人提交的竣工资料形式要求：按书面及电子文档。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：*套。（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。*.*承包人的*般义务

*.*.*项目经理：*.*项目经理*、承包人若需搭建临时办公用房必须向相关部门办理审批手续，在工程交工验收前施工时临时占用的场地（含硬化层）及临时搭建的办公房、工棚、围墙等，在工程验收合格后**天内必须拆除并清理干净（费用自理）。否则，业主将安排其他单位拆除清理，相关费用从承包人计量款或履约保证中扣除，且按工期延误处罚。*、在未交付给项目业主之前，施工单位必须负责场地内的日常维护（费用自理）。*、施工、生活用水用电及场内施工道路由承包方自行解决，因工程施工需要，施工单位需修筑便道的，经发包方审核同意，可协助办理租（借）用地手续，费用由承包人负责。在施工过程中，承包人负责对损坏原通行道路的修复，确保行人、车辆安全通行，并负责对影响范围内水、电、通讯等管线的保护和修复。（**）承包人应履行的其他义务：

安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；身份证号：；姓名：；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；

*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。*.*承包人人员*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：根据****市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔****〕**号）的规定实行登记管理。发包人可上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发〔****〕***号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。

禁止分包的工程包括：按国家及有关规定执行。*.*.*分包的*般约定*.*分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：根据****市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔****〕**号）的规定实行登记管理。发包人可上报相关行政主管部门，将其列入不良行为企业名单。*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：根据****市住房和城乡建设局《关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔****〕**号）的规定实行。*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定*名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的意。

关于分包合同价款支付的约定：/。*.*.*分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。*.*.*分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。

注：采用银行保函、工程综合保险保单和政策性融资担保保函之中之*方式缴纳的，其银行保函、担保保函和保险合同应符合发包人要求，若不符合发包人要求的，发包人有权拒绝。如拒绝提供的发包人可以取消其的中标资格。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：采提供合同价款*%（扣除含税暂列金）的现金或银行保函（为不可撤销见索即付银行保函）或工程综合保险保单或政策性融资担保保函（由****市政策性融资担保有限公司出具）作为履约担保。承包人是否提供履约担保：提供。*.*履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/。*.*工程照管与成品、半成品保护

*.*监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同。关于监理人的监理权限：见监理合同。关于监理人的监理内容：见监理合同。*.*监理人的*般规定*.监理人

电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；总监理工程师：

（*）；（*）/；在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：*.*商定或确定关于监理人的其他约定：。通信地址：；

*.*隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。*.*.*特殊质量标准和要求：/。*.*质量要求*.工程质量（*）。

*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《****省建筑施工安全标准化管理规定》（****最新版）的标准，并另行签订“安全生产责任合同”。*.*安全文明施工*.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：**小时。监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前**小时书面通知监理人。

*.工期和进度*.*.*关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工基本费在开工后*天内支付该费用总额的**%，其余部分与进度款同期支付。合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（******-****）。*.*.*文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。*.*.*关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。

*.*施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后*天内。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后**天内。*.*.*施工组织设计的提交和修改*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按开工条件审查单位的要求。*.*施工组织设计

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前*天内。*.*.*开工准备*.*开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后*天内。*.*.*施工进度计划的修订

*.*工期延误*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前*天。*.*测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。*.*.*开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

*.*不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的*%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：****元/天。*.*.*因承包人原因导致工期延误（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。*.*.*因发包人原因导致工期延误

（*）。（*）；（*）另行协商；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：*.*异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

*.*样品*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。*.*材料与工程设备的保管与使用*.材料与设备*.*.*提前竣工的奖励：/。*.*提前竣工的奖励

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施*.*施工设备和临时设施主要材料进场前须经业主确认。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：*.*.*样品的报送与封存

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。*.*.*试验设备*.*试验设备与试验人员*.试验与检验

**.*变更估价关于变更的范围的约定：按通用条款约定。**.*变更的范围**.变更现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。*.*现场工艺试验

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不予奖励。发包人审批承包人合理化建议的期限：/。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。**.*承包人的合理化建议关于变更估价的约定:按发包文件执行。**.*.*变更估价原则

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。**.*.*依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。**.*暂估价

**.*市场价格波动引起的调整**.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。**.*暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目

（*）关于基准价格的约定：。第*种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第*种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第*种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：按发包文件有关规定。

都市论坛&***;*ﾧ**（*)人工费调整范围第*种方式：③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。

②都市论坛|_*(`%*②单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在*%以下，但合同前**%工期月份的信息价平均值与发包控制价文件编制期对应的信息价之比上涨或者下降幅度在**%以上时。***(`**_**_*①单种规格材料的合价占工程合同造价的比例在*%及以上，且该材料合同前**%工期月份的信息价平均值与发包控制价文件编制期（*般为投标截止日前**天）对应的信息价之比上涨或者下降幅度在**%以上时；①**:*（*)都市论坛,**~**_*_*&***;***（*）材料费调整范围当结算期人工市场价或合同前**%工期月份的人工信息价平均值与发包控制价文件编制期（*般为投标截止日前**天）对应的市场价或信息价之比上涨或者下降幅度在*%以上时。（发包控制价文件编制期采用的人工单价与对应的信息价相比较，取大值参与调整条件的判别计算。）*!

_*_*"*.)_*_***_**其中：*为人工费差价合计，都市论坛+*_******$*_**为结算期合同前**%工期月份的信息价平均值，都市论坛*__*+*_**_**为投标报价文件编制期对应的人工信息价，都市论坛_***_*+*_*;*_*}*为*、*、*类定额人工用工量。都市论坛*******_*_*__***@_**=∑（*÷*－*.**）×*×*当*≤*.***时；_@**_*_}_*(*___**~*计算式*=∑（*÷*－*.**）×*×*当*≥*.***时；**凡符合人工费的调整范围，人工费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。都市论坛_*****_^_*（*）调整方法：

*%{_**_***'**为工程合同造价。***^_***$**其中：*为材料差价合计，**_****'*$*_*)***为结算期材料市场价或合同前**%工期月份的材料信息价平均值，_]*_*_**_*_*_*为投标报价文件编制期对应的材料市场价或材料信息价，都市论坛_*_*%*+]*&***;**为单种规格材料定额用量，都市论坛_`;\_?_***_*$*_*为材料差价合计对应的增值税（销项税额），都市论坛.*都市论坛_*!*/|*&***;****+**=[∑（*-*）×*+*]＋*.***当[∑(*-*)×*＋*]≤-*.***时*"*_***_*[_**_*_?*计算式*=[∑（*-*）×*+*]－*.***当[∑(*-*)×*＋*]≥*.***时；_*_**_[!***凡符合调整范围的材料，当材料费上涨或者下降之和占工程合同造价的比例在*%及以下时不予调整；大于*%时可以抽料补差，材料费上涨的价差由发包方承担，下降的价差由发包方受益。

**.*.*、单价合同。**.*合同价格形式（*)以上涨（跌）幅度及调整差价所采用的信息价均为不包含增值税进项税额的价格。**.合同价格、计量与支付（*)以上涨（跌）幅度及调整差价均以投标截止日前**天的信息价为基数，差价只可以计取增值税（销项税额）和地方水利建设基金，不计其他费用。都市论坛**_*&***;*/_;**_*;*/*（*）发承包双方根据人工、材料要素价格上涨、下降幅度的比例作为调价的参考依据，在工程实施过程中要及时签订补充合同或协议。都市论坛;*#*$*_*_*价差只计取增值税（销项税额）和地方水利建设基金，不计取其他费用。（*)施工期××信息价按照《****建设工程造价信息》，《****建设工程造价信息》没有的参照《****造价信息》或《价格信息》。《****建设工程造价信息》和《****造价信息》、《价格信息》没有的，由业主、监理根据市场实际价格签证确定。**_*_*__**'*"*-**_*,**因发包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成工期延误的，延误期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。**.*.*、总价合同风险范围以外合同价格的调整方法：按本合同专用条款**.*条进行调整。风险费用的计算方法：合同专用条款**.*条规定。综合单价包含的风险范围：合同履行期间物价上涨（本合同专用条款**.*条规定范围内）、施工机械使用费、管理费、利润等变化及承包人可以或应该预见的风险。

预付款支付期限：签订合同并正式开工后*日内（以开工令为准）预付款支付比例或金额：合同总价的**%**.*.*预付款的支付**.*预付款**.*.*、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。

**.*.*计量原则**.*计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。**.*.*预付款担保预付款扣回的方式：当竣工验收合格后*次性扣回

**.*.*总价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。**.*.*单价合同的计量关于计量周期的约定：按工程量计量。**.*.*计量周期工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（*******-****）；****省建设工程计价规则（****版）；

**.*.*付款周期**.*工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：。**.*.*其他价格形式合同的计量**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。

（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按约定。**.*.*进度付款申请单的提交农民工工资支付按《****市住房和城乡建设局关于进*步推进“****无欠薪”建设领域相关工作的通知》（丽建发[****]**号）、《****市建设领域农民工工资支付监督管理暂行办法》及其它有关文件规定执行，农民工工资保障金按其它有关文件规定执行关于进度付款申请单编制的约定：①当竣工验收合格后，支付至实际完成工程量价款的**%，同时退还履约保证金扣回预付款；②工程价款经审计部门审核后扣除*.*%质量保修金，*个月内付清工程余款；其中结算审核追加费（由承包人承担浙价服[****]**号规定核增减追加费（即经审核，超过送审造价的*%核减额、核增额，计取办法如下：按核减（增）额超过送审造价*%幅度以外的核减（增）额的*%分别计取追加审核费）；③质量保修金（扣除保修费用后）在保修期满后的*个月内付清。**.*.*进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：按约定支付。

（*）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后**天内完成支付。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后**天内。（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后*天内。**.*.*进度款审核和支付（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

**.*分部分项工程验收**.验收和工程试车*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。**.*.*支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：关于竣工验收程序的约定：/。**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收关于延期最长不得超过：**小时。**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。

。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内。**.*.*移交、接收全部与部分工程/。

**.*.*投料试车（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；工程试车内容：/。**.*.*试车程序**.*工程试车

**.*竣工结算申请**.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后*天内。**.*.*竣工退场**.*竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的**天内。发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内。**.*竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：见通用条款。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。

（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。**.*.*最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后*天内。承包人提交最终结清申请单的份数：*份。**.*.*最终结清申请单**.*最终结清

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。**.*质量保证金缺陷责任期的具体期限：**个月。**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修（*）发包人完成支付的期限：/。

**.*.*质量保证金的扣留（*）其他方式:。（*）*.*%的工程款；（*）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第*种方式：**.*.*承包人提供质量保证金的方式

**.*保修关于质量保证金的补充约定：无。（*）其他扣留方式:。（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第*种方式：

**.*发包人违约**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后**小时内。**.*.*修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。**.*.*保修责任

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。发包人违约责任的承担方式和计算方法：**.*.*发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。**.*.*发包人违约的情形

**.*.*因发包人违约解除合同（*）其他：/。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人不提供材料、工程设备。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。**.*.*承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。**.*不可抗力的确认**.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。**.*.*因承包人违约解除合同

**.*其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。**.*工程保险**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同

**.*争议评审**.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。**.*通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。关于其他保险的约定：按通用条款执行。

其他事项的约定：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。**.*.*争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。

（*）向人民法院起诉。（*）向****仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：**.*仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。**.*.*争议评审小组的决定

协议书附件：*、上述处罚金由建设单位在当月工程款中扣除。*、承包人对部分专业工程无专项施工资质需另行分包的，其分包单位必须经发包人同意，其资质必须满足工程的要求。*、本项目施工现场关键岗位人员（指工程项目管理班子人员）每月出勤不得少于**天，并按《关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知》（丽建发〔****〕***号）规定实行考核管理。根据考核情况，项目经理和项目技术负责人到岗情况达不到要求的，按****元/天进行处罚，项目班子其它成员到岗情况达不到要求的，按****元/天进行处罚，并根据到岗率情况对企业或个人进行不良行为上报处理。*、本工程项目管理班子人员更换根据《****市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知》（丽建发〔****〕**号）的规定实行登记管理，并且更换项目经理和项目技术负责人（只能更换*人），每更换*人处以**元罚款，更换其他班子成员每更换*人处以**元罚款。**.*补充条款

附件*：承包人主要施工管理人员表（略）附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）附件*：主要建设工程文件目录（略）附件*：工程质量保修书专用合同条款附件：附件*：承包人承揽工程项目*览表

附件*：承包人承揽工程项目*览表附件*：附件*：****县工程项目建设廉政合同附件*：安全生产责任合同

单位工程名称建设规模建筑面积(平方米) 结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。*、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就（工程全称）签订工程质量保修书。承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书

*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：*、质量保修期发包范围内所列项目。除正常使用磨损外，其它属质量缺陷的，*切由承包方承担保修及费用。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。*．其他项目保修期限约定如下：按国家有关规定执行。*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；*．装修工程为*年；

*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。*、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。*、缺陷责任期

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。*、双方约定的其他工程质量保修事项：。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*、保修费用*．质量保修完成后，由发包人组织验收。*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

传真：传真：电话：电话：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：

根据《中华人民共和国安全生产法》和国家有关的法规、条例和规定，为进*步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第*、预防为主”的方针，（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。安全生产责任合同附件*：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：

*.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；*.严格遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；第*条双方的权利和义务*.消灭人身重伤和死亡事故。*.消灭重大和*般质量事故；第*条本建设工程的安全生产目标是：

*.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。*.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。第*条甲方的义务*.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。*.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；*.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；

*.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。*.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。*.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。第*条乙方的义务*.定期召集乙方有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。*.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。

第*条违约责任*.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。*.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。*.加强民用爆炸物品的管理，认真执行《民爆物品管理条例》和有关规定。*.发生*般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。*.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。

法定代表人：法定代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第*条本合同甲乙双方各执*份，送交双方监督单位*份。第*条本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。第*条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

承包单位名称（乙方）：发包单位名称（甲方）：工程项目名称：****县工程项目建设廉政合同附件*：签订日期：***年月日

（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（*）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（*）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。第*条甲方乙方的权利和义务为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。

（*）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（*）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（*）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（*）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；第*条甲方的责任

（*）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（*）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：第*条乙方的责任（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。（*）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（*）乙方如有违反本合同行为的，根据《****市建设市场不良行为记录和公示暂行办法》中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（*）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。第*条违约责任第*条甲乙双方约定：本合同由****县纪委（监察局）负责监督执行。（*）不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（*）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

法定代表人：法定代表人:甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：第*条本合同*式份，由甲、乙方各执*份，送交监督单位*份。第*条本合同的有效期至主合同履行结束时止。第*条本合同作为工程施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。（*）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

*、技术规范由投标人自行购买，并承担费用。*、根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：*、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的有关法规、规范的要求。第*部分技术规范年月日年月日电话：电话：

第*部分发包控制价（后附）

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	预算金额	点击查看
获取标书截止时间	点击查看	投标截止时间	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
潜在投标单位	点击查看	潜在中标单位	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

浙江省省级休闲乡村（李坑村）发包公告

公告内容：