合同编号:****-***
项目编号:**********-***
建设工程施工合同
工程名称:平埔镇****_线、****_线、****线、****线、****线、
****_线、****_线砂土路改造工程
发包人:****市乎塘镇人民政府
承包 人:****新誉隆建设有眼公司 //
*
然订日期:
(*
合同协议书
****由平塘镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施平塘镇*约线_****线、
****线、山****线_****线、****线_山***线砂土路改造工程（项目名称），已接受上车新誉隆建
设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目平塘镇****线_****线_收**线、画*
线_***线_****_线_出**线础土路改造工程标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协
议。
*．①****线起点桩号**+***，途经路口、祠*，终点桩号**+***，路线长度*.***,
接路基宽*.**，路面宽*.*米标准建设。
②****线起点桩号**+***,途经兰胡根路口、兰胡垠,终点桩号**+***,路线长*.*****
按路基宽**，路面宽*.*米标准建设。.
③****线起点桩号**+***，途经沙*、沙*，终点桩号**+***，路线长度*.*****,
按路基宽*.**，路面宽*.*米标淮建设。
④****线起点桩号**+***,途经坳垌小学、田,终点桩号**+***,路线长度*.*****,
接路基宽*.**，路面宽*.*米标准建设。
*****线起点桩马**+***，途经下*、下*，终点桩写**+***，路线长度*.*****
按路基宽*.**，路面宽*.*米标准建设。
*)****线起点桩号**+***,途经鱼灿坑路口、黄蚁,终点桩号**+***,路线长度*.***整
按路基宽*.**，路面宽*.*米标准建设。
(*)****线起点桩号**+***，途经半田垌、新银，终点桩号**+***，路线长度*.*****,
按路基宽*.**，路面宽*.*米标准建设。
本项目路面结构采用水泥混凝土路面，设计基准期为**年，具体工程量详见施工图设
计。
*.卜列文件应视为构成合同文件的组成部分:
（*)本协议书及各种合同附件《含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);
（*）中标通知书; ；
（*）投标函及投标函附录; ：“*
-*
（*）项目专用合同条款;
（*）公路工程专用合同条款;
（*）通用合同条款;
（*）工程量潜单计量规则:
第*页共**页
（*）技术规范，
（*）图纸:
（**）己标价工程量清单:
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计:
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，以上述文件
的排列顺序在先者为准。
*.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币〔大写)
*恒造****任****元整_〔_￥*******_**_）
| 序号 |
范围 |
签的合同价（元） |
| * |
平靖镇**≤*线砂土路改造工程 |
人民币（大写）:查验***任型*元整*工******.**) |
| * |
平塘镇***线砂土路改造工程 |
人民币（大写）:*验公*查任工值**元系(工******.**） |
| 心 |
平塘镇****段砂*路改造*程 |
人民币（大写）:**查*签****元落〔工******_*) |
| 述 |
平塘镇山**缓砂土路改造工程 |
人民币（大写）:登抽**类任****元整(*******.**） |
| * |
平塘镇***缓砂土路改造工程 |
人民币（大写）:查验**任*元整（*******,_**） |
| * |
平塘镇***缓砂土路改选工程 |
人民币（大写）:**死蓬**任元整*********_*） |
|
平塘镇山**缓砂土路改通工程 |
人民币（大写）:****任建值**元整(*******._**) |
第*英共**页
平塘镇****线、****线、****线、****
人民币（大写）:*值*****任
合计 线、****线、****线、****线砂土路改造
****元整*工*******.**）
工程
*、 承包人项目经理: _陈树_。承包人项目总工:_冯桓
*、 工程质最符合_合格_标准。工程安全目标:宏全第*_颜防为主_综合治理。
*.．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*．承包人应接照监理人指示开工，工期为_**_日历天。
*.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖
单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责红期满签发缺陷责红终止证书后失效
**．本合同*式*份，双方各执*份。
**．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充无 《组成部分
*
嫩 宜
发包人: (孟单位章 承包人: 盖单位章）
(之池 _ 史
法定代表入或其委托代理人*之绪* 法定代表人或其 代理人:陉之车（签字）
* 仁)）
*___*_*_年 * 。 *月* 目
*_*_*_*_年
银行账户名: 银行账户名:****新誉隆建设有限公司****分公司
开户行: 开户无 行:中国工商银行股份有限公司****支行
账 号: 账 号:*******************
***
:
**燃
藏
第*页共**页
廉政合 同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政
建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安
全和有效使用以及投资效益，平塘值****线、****线_***线、****线_****线_****线_****
线砂土路改造工程（项目名称）的项目法人****亩平城镇人民政府（项目法人名称，以下简称“发
包人”）与该项目的施工单位广至羞誉隆建设在限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”）
特订立如下合同。
*．发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行平塘镇****线_****线_****线_****_线_****线、**&***;*_线、山**_线动土
路改造工程施工合同文件，自觉接合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。.
查处违法违纪行为。 ； *(&**;
（*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
*．发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让
承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提
供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材科设备供应、工程
分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求
承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队*。
*．承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或颁赠礼金、有价证券、贵重礼
第*页共**页
品。
（*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任
付费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准实请及娱乐活动。
（*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
*．违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，接管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，接管理权限，依据有关规定给予党纪
政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通
运输主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*．双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或
发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情
况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见
*．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*．本合同作为工塘镇****_线_****线_[***线_**线 逾*台委 、****_线砂土路
改造工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效 《方公 沁/ 任 署后立即生效。
*．本合同* 式公分 双方各执*份
宜 额
* 室
*
发包人: 上 *盖单位章） 承包人: 单位章）
法定代表人或其西托代理入*)*落之酒 奈字） 必阵之车不签字%
名日
发包人监督单章: _（金杯） _（盖单位章） 承包人监督单位:__全称)__盖单位章)
第*页共**页
安全生产合同
为在平塘镇****_线、****线、****线、****线、****线、**&***;*_线、****线础土路改造工程
施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目
发包人****由平城镇人民政应（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人广在浙誉隆建设有限
公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。
*.发包人职责
（*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）接照“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全
生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即:同时设计、审批，同时
工， 同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐
患-
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有
关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术
规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生
产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时
计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产上人（包括临时雇请
的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏;各职能部门、人员的安全生产责
任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
接《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配各专职安全生产管理
人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权接有关
规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生..
（*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁
暴力或妨碍治安的行为.
（*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员，
必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核，
第*页共**页
合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机
动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合
格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配各有足够的消防设施，所有施
工人员都应熟悉消防设各的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以
其他方式转让给任何其他人，或允许、蓉忍上述同样行为.。.
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况，不接规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设各均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证
其经常处于完好状态;不合格的机具、设各和劳动保护用品严禁使用。
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设各、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须其有相关的安全标忘牌-
（**）承包人必须接照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
接预案;如果发生安全事故，应接照《国务院关于特大安全事故行政资任追究的规定》以及其
他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(*)
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管
理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工
验收后失效。 遂
*名
*．本合同*式*份*双方名执西份
需过_*
*-
*
发包人: 盖单忘 承包人: 企_忆签 《盖单位章）
法定代表人或其委托我理人 ** 法定代表人或党委 光代理人:(签乏军(签字)
**_**_年 《月_*日 ***〇年_《_月__之日
**→
“：
“…*
”
第*页共**页
第*部分通用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）:指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、
专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文
件,
*.*.*.*合同协议书:指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函.
*.*.*.*投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的投标函防录。
*.*.*.*.技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包
括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。.
*.*.*.*图纸:指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充
和修改的图纸，包括配套的说明。
*.*.*.*已标价工程量清单:指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要
求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*.其他合同文件:指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*合同当事人:指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人:指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理:指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人:指从承包人处分包合同中某*部分工程,并与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人:指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人
或其他组织。
*.*.*.*.总监理工程师（总监）:指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全
权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程:指永久工程和（或）监时工程。
*.*.*.*永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*-临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临刊性工程，不包括施
第*页共**页
工设各。
*.*.*.*单位工程:指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设各、仪
器装置及其他类似的设备和装置。.
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包
括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施:指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。.
*.*.*.*承包人设备:指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）:指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指
定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。.
*.*.*.**永久占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地-
*.*.*.**临时占地:指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地-
*.*.*日其
*.*.*.*开工通知:指监理人接第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期:指监理人按第**.*.款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期:指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括接第**.*款、
第**.*款和第**.*款约定所作的变。
*.*.*.*竣工日期：指第*.*.*.*日约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收让
书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期:指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条
款约定，包括根据第**.*款约定所作的延长。
*.*.*.*基准日期:指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从
次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**:**。
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价:指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的
合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，
***
发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中接合同约定进行的变更和调整。
/
*.*.*.*费用:指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分 *
摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额:指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未 *-
确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设各、服务等的金额，包括以计日工方式支付
的金额。
第*页共**页
**．争议的解决
**.*争议评审
第**.*.*项补充:
争议评审组由*人或*人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可
请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同
双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
本条补充第**.*款、第**.*款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）:
**.*仲裁
（*）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任*方均有权
提交给第**.*款约定的仲裁委员会仲裁。
（*）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工
程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取
保护措施，措施费由败诉方承担。
（*）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
（*）全部仲裁费用应由败诉方承担:或按仲裁委员会裁决的比例分担。
**.*仲裁的执行
（*）任何*方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。
（*）任何*方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第***条规定情形之*的，
可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公
共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的
书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
第**页共**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
