采购编号:****************
****区何市镇王家人居****项目
竞
争
性
磋
商
文
件
采购人:****市****区何市镇人民政府
采购代理机构:****
共同编制
*〇*〇年**月
目录
第*章磋商邀请
第*章磋商须知
*、供应商须知附表
*、总则
*、磋商文件
*、响应文件
*、评审
*、成交事项
*、合同事项
*、磋商纪律要求
*、询问、质疑和投诉
*、其他
第*章供应商的资格、资质性及其他类似效力要求
第*章供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关
证明材料
第*章采购项目技术、服务、****合同内容条款及其他商务要求
.
*、项目概况
*、技术要求
*、商务要求(实质性要求)
第*章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容
第*章响应文件格式
第*部分“施工响应文件”格式
格式*-*施工响应文件封面
格式*-*供应商基本情况表
格式*-*法定代表人身份证明书
格式*-*法定代表人/单位负责人授权书
格式*-*报价函
格式*-*承诺函
格式*-*供应商诚信情况承诺函
格式*-*技术、服务、合同条款要求应答表
格式*-*供应商类似项目业绩*览表
格式*-**项目管理机构组成表
格式*-**强制采购承诺函
第*部分“现场报价文件”格式
格式*-*现场报价表
格式*-*最后报价表
第*章评审方法
*、总则
*、磋商程序
*、综合评分
*、磋商纪律及注意事项
*、磋商小组在****活动中承担以下义务
*、评审专家在****活动中应当遵守以下工作纪律
第*章****合同(草案)
第*节合同协议书
第*节通用合同条款
第*节专用合同条款
第*节合同附件格式
第*章附件
附件*供应商报名登记表
第*章磋商邀请
****受****市****区何市镇人民政府委
托,拟对****区何市镇王家人居****项目采用竞争性磋商方式进
行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋
商。
*、采购项目基本情况
*.项目编号:****************。
*.采购项目名称:****区何市镇王家人居****项目。
*、资金情况
资金来源:****。
*、采购项目简介:
本项目为****区何市镇王家人居****项目,主要内容为厕所
整治**户,化粪池整治**座,*****级*.*******米,φ***污水
管道铺设***米,*****级*.****,φ***污水管道铺设***米,保
护导管***米,检查井*座。
*、定向采购情况
本项目专门面向中小企业采购。
*、邀请供应商
本次竞争性磋商在********网上以公告形式发布,本项目将
第*页
实行资格预审,并从通过资格预审的供应商中现场随机抽取**家供
应商进入磋商;如通过资格预审的供应商不足**家但≥*家,则所有
通过资格预审的供应商进入磋商;如通过资格预审的供应商不足*
家,则由采购人调整资格预审公告后重新组织资格预审。
*、供应商参加本次****活动应具备下列条件
*.具有独立承担民事责任的能力;
*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
*.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
*.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
*.参加本次****活动前*年内,在经营活动中没有重大违法
记录;
*.法律、行政法规规定的其他条件;
*.参加本次****活动的供应商单位及其现任法定代表人、主
要负责人在前*年内无行贿犯罪记录;
*.采购人根据采购项目提出的特殊条件:
(*)具有国家建设行政部门核发的建筑工程施工总承包*级及
以上资质。
(*)符合《安全生产许可证条例》规定。
(*)符合《省外建筑企业入川承揽业务监督管理办法》规定。
第*页
*.本项目不允许联合体参加;
**.授权参加本次采购活动的申请人代表证明材料;
**.根据《关于在****活动中查询及使用信用记录有关问题
的通知》(财库〔****〕***号)的要求,本项目拒绝列入失信被执
行人名单、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行
为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动;
**.落实****政策需满足的资格要求:****省财政厅《关于
规范****工程项目采购执行管理有关事项的通知》(川财采
【****】**号)的规定,本采购项目经同级财政部门备案同意,专
门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业(含监狱企业、
残疾人福利性单位)。
*、采购文件获取方式、时间、地点:
磋商文件自****年**月**日**:**至****年**月**日**:
**(北京时间,法定节假日除外)在****省****市自流井区丹阳大道
***号中农联川南农产品电商物流园*栋*层**-**号现场获取或邮
购。
本项目纸质版磋商文件有偿获取,磋商文件售价:人民币***元
/份(磋商文件售后不退,磋商资格不能转让);电子版磋商文件免
费获取。
第*页
邮购联系方式:请将报名资料电子版传至**********@**.***,
联系电话:****-*******。
获取磋商采购文件时须提供供应商报名登记表(格式详见附件
*、加盖单位公章)、营业执照复印件(加盖单位公章)、单位介绍
信原件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件(加盖单位公章)。
转账、电汇等非现金形式的报名费:
(注:转账或电汇时请在附加信息处注明项目编号及用途)
收款单位:****
开户银行:中国工商银行股份有限公司****时代大道支行
账号:*******************
*、递交响应文件地点:响应文件必须在递交响应文件截止时间
前送达磋商地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采
购不接收邮寄的响应文件。
*、响应文件截止及开启时间:****年**月**日**:**(北京
时间)在磋商地点开启。
*、磋商地点:****省****市自流井区丹阳大道***号中农联川
南农产品电商物流园*栋*层**-**号。
**、供应商信用融资:
根据《****省财政厅关于推进****省****供应商信用融资工
第*页
作的通知》(川财采[****]***号)文件要求,为助力解决****
中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依
法诚信参加****活动,有融资需求的供应商可根据********
网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采
贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,
并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
**、联系方式
采购人:****市****区何市镇人民政府
通讯地址:****省****市****区何市镇何家场社区***号
联系人:****
联系电话:***********
采购代理机构:****
通讯地址:****省****市自流井区丹阳大道***号中农联川南农
产品电商物流园*栋*层**-**号
邮编:******
联系人:****
联系电话:****-*******
第*页
第*章磋商须知
*、供应商须知附表
序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
* |
定向采购 |
本项目专门面向中小企业采购 |
* |
采购预算(实质性要求) |
采购预算:***,***.**元(大写:***********元整)。最后报价超过采购预算,其响应文件按无效处理。 |
* |
最高限价(实质性要求) |
最高限价:***,***.**元(大写:***********元*角*分)。本项目直接确定采购项目采购价格为***,***.**元(大写:***********元*角*分),供应商应按该采购价格进行报价,不得增加或者减少,否则其报价无效,其响应文件将作为无效处理。最后报价超过最高限价,其响应文件按无效处理。 |
* |
本国工程(实质性要求) |
根据《中华人民共和国****法》第*条的规定,本项目采购本国工程。 |
* |
低于成本价不正当竞争预防措施 |
*.供应商报价低于采购预算**%或者低于其他有效供应商报价算术平均价**%,有可能影响工 |
第*页
(*)总价合同支付分解表的编制与审批:。
(*)单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前*小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:*小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的
计算方法:。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法
为:。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容:。
第***页
(*)单机无负荷试车费用由承担;
(*)无负荷联动试车费用由承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定:。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:。
竣工结算申请单应包括的内容:。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:。
发包人完成竣工付款的期限:。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数:。
承包人提交最终结算申请单的期限:。
**.*.*最终结清证书和支付
第***页
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:。
(*)发包人完成支付的期限:。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限:。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:。在工程项目竣工前,承包人按专
用合同条款第*.*条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证
金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式:
(*)质量保证金保函,保证金额为:;
(*)%的工程款;
(*)其他方式:。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式:
(*)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算
基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
(*)工程竣工结算时*次性扣留质量保证金;
(*)其他扣留方式:。
第***页
关于质量保证金的补充约定:。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约
责任:。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:。
(*)发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第(*)项约定,自行实施
被取消的工作或转由他人实施的违约责任:。
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约
定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责
任:。
第***页
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:。
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人
无法复工的违约责任:。
(*)其他:。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人
仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人
文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情
形:。
第***页
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款
项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:。
**.*其他保险
关于其他保险的约定:。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:应当。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定:。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:。
选定争议评审员的期限:。
争议评审小组成员的报酬承担方式:。
其他事项的约定:。
第***页
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
第*节合同附件格式
附件*:工程质量保修书
工程质量保修书
发包人(全称):
承包人(全称):
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管
理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商*致,对签订工程质
量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,
承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有
防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、
给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修
第***页
的内容,双方约定如下:质保期:详见《建设工程质量管理条例》第*章
第**—**条。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质
量保修期如下:
(*)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计
文件规定的该工程合理使用年限;
(*)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年;
(*)装修工程为*年;
(*)供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期;
(*)电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
(*)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年;
(*)其他项目的保修期限为*年。
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*
天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人
修理。
*.*发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事
故现场抢修。
第***页
*.*对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修
办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;
由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实
施保修。
*.*质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项:
质量保证金按工程竣工结算价的*%计算,质量保证金的退还按合同约
定,不计利息。承包方接到保修通知书后*天内必须到场保修,否则发包
方可请人保修,所发生的费用在保修金中支付。
*.*本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前
共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):承包人(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日
第***页
第*章附件
附件*供应商报名登记表
供应商报名登记表
项目编号(必填) |
|
项目名称(必填) |
|
单位名称(必填) |
(加盖公章) |
单位地址(必填) |
|
购买文件时间(必填) |
|
包件号(必填) |
|
联系人(必填) |
|
单位固定电话 |
|
经办人移动电话(必填) |
|
单位传真 |
|
电子邮箱(必填) |
|
备注 |
|
注:*、获取磋商采购文件时须提供供应商报名登记表(格式详见附件*、加盖单位公章)、营业执照复印件(加盖单位公章)、单位介绍信原件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件(加盖单位公章)。*、采用邮购联系方式的供应商请将报名资料电子版传至**********@**.***,联系电话:****-*******。 |
注:*、获取磋商采购文件时须提供供应商报名登记表(格式详见附件*、加盖单位公章)、营业执照复印件(加盖单位公章)、单位介绍信原件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件(加盖单位公章)。*、采用邮购联系方式的供应商请将报名资料电子版传至**********@**.***,联系电话:****-*******。 |
第***页