昌乐县丹河巩固提升工程监理标合同

索 引 号：	*********/****-*****	分　　类：	合同订立及履行
发布机构：	县水利局	发文日期：	****年**月**日
标　　题：	****县丹河巩固提升工程监理标合同
文　　号：		效力状态：	有效
标　　题：	****县丹河巩固提升工程监理标合同	文　　号：
内容概述：	****县丹河巩固提升工程监理标合同

---

网站地址
地址
工作职责
领导信息
值班电话
传真
受理投诉部门
受理投诉电话
内设机构或下属单位

****县丹河巩固提升工程监理标合同.*** ****县丹河巩固提升工程监理标合同.***

****县丹河巩固提升工程 理 合 同 委托人(全称):****县中小型公益性水利工程建设局、 ****恒源勘测设计有限公司 监理人(全称):****市水利工程建设监理中心 水利工程建设监理合同书 委托人:****县中小型公益性水利工程建设局 监理人:****市水利工程建设监理中心 合同编号:***************** 合同名称:****县丹河巩固提升工程监理合同 依据国家有关法律、法规,****县中小型公益性水利工程建设局、****恒源勘测设计 有限公司(以下简称委托人),委托****市水利工程建设监理中心(以下简称监理人) 提供****具丹河巩固提升****,经双方协商*致,订立本合同 *、工程概况 *、工程名称:****县丹河巩固提升工程监理 *、建设地点:****县 *、工程等别(级):Ⅳ*等 *、总投资(人民币,下同):****.****** *、工期:***日历天 *、监理范围 监理项目名称;****县丹河巩固提升工程 *、监理项目内容及主要特性参数:****县丹河巩固提升工程所有建设项目监理工作。 *、监理项目投资:工程总投资**********。 *、监理阶段:(施工期,含保修期) 、监理服务内容、期限: *、监理服务内容:按专用合同条款约定。 *、监理服务期限: 自_****年*月**至****年*月**日 *、监理服务酬金 服务酬金为:(大写)*****任元整,(小写)****** *、监理合同的组成文件及解释顺序 *、监理合同书(含补充协议); *、中标通知; *、投标报价书; 、专用合同条款; *、通用合同条款; *、监理大纲; *、双方确认进入合同的****文件。 *、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 *、本合同书正本*式*份,其中正本*份,具有同等法律效力,*方各执_* 份;副本*份灬发创人执*份,代建人执*份,监理人执_*份 计 委托人:“(盖章) 代建/:(盖章 法定代表人:(签名) 或授权代表人: 或授校代表人 签 监理人:(盖毫) 法定代表人:(签名 或授权代表人:(签名) 签订地点: 签订时间 年月日 第*部分通用合同条款 词语涵义及适用语言 第*条下列名词和用语,除上下文另有约定外,具有本条所赋予的涵义 、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任,委托监理业务的法人或其合 法继承人。 监理人”指受委托人委托,提供监理服务的法人或其合法继承人 、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同,承担工程施工的法人或其合法 继承人。 *、“监理机构”指监理人派驻工程现场南接开展监理业务的组织,由总监理工程师、 监理工程师和监理员以及****人员组成。 *、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。 *、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作,包括正常服务和附加 服务。 *、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。 *、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。 *、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”,应得到的正 常服务酬金和附加服务酬金。 *、“天”指日历天 **、“现场”指监理项目实施的场所。 第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。 监理依据 第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件;有关工程建 设技术标准及其强制性条文、有关技术标准;经批准的工程建设项目设计文件及其相关文 件;监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定 通知和联系 第*条委托人应指定*名联系人,负责与监理机构联系。更换联系人时,应提前通 知监理人。 第*条在监理合同实施过程中,双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处 理即可能导致安全、质量事故的情况下,可先以口头形式通知,并在**小时内补做书面 通知。 第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策,应通过监理机构下达, 法律、法规另有规定的除外。 委托人的权利 第*条委托人享有如下权利: 、对监理工作进行监督、检査,并提出撤换不能胜仼监理工作人员的建议或要求; 对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权; 、核定监理人签发的工程计量、付款凭证; *、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告; *、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同 监理人的权利 第*条委托人赋予监理人如下权利: 审查承包人拟选择的分包项目和分包人,报委托人批准; 、审査承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件 核查并签发施工图纸; *、签发合同项目开工令、暂停施工指示,但应事先征得委托人同意;签发进场通知、 复工通知: *、审核和签发工程计量、付款凭证; *、核査承包人现场工作人员数量及相应岗位资格,有权要求承包人撤换不称职的现 场工作人员 *、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时,有权要求承包人增加或更换 施工设备; *、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时,有权解除本合同 *、专用合同条款约定的****权利。 委托人的义务 第*条工程建设外部环境的协调工作。 第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式,免费向监理机构提供开展监理服 务的有关本工程建设的资料 第**条在专用合同条款约定的时间内,就监理机构书面提交并要求作出决定的问 题作出书面决定,并及时送达监理机构。超过约定时间,监理机构未收到委托人的书面决 定,且委托人未说明理由,监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见,无须再 作确认。 第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限,并在工程开工前将 监理单位、总监理工程师通知承包人。 第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件,具体内容在专用合同条款中明确。 如果不能提供上述条件的,应按实际发生费用给予监理人补偿。 第**条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。 第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。 第**条维护监理机构工作的独立性,不干涉监理机构正常开展监理业务,不擅自 作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定;未经监理机构签字确认, 不得支付工程款。 第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投保, 则应同意监理人将投保的费用计入报价中。 第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。 第**条未经监理人同意,不得将监理人用于本****的任何文件直接或间 接用于****工程建设之中。 监理人的义务 第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则,按专用合同条款约定的监理服 务内容为委托人提供优质服务。 第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构,并进驻现场。及时将监理 规划、监理机构及其主要人员辑单提交委托人,将监理机构及其人员名单、监理工程师和 监理员的授权范围通知承包人;实施期间有变化的,应当及时通知承包人。更换总监理工 程师和****主要监理入员应征得委托人同意 第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时,应向委托人报告 第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量,检査、检验并确认工程的施工 质量,检査施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患,或发生质量、安全事故, 应按有关规定及时采取相应的监理措施。 第***条监督、检查工程施工进度。 第***条按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。 协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。 第***条协调施工合同各方之间的关系 第***条按照施工作业程序,采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施 监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定 第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档,并保证 现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。 第***条编制《监理日志》,并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工 作报告和监理工作总结报告。 第**条按有关规定参加工程验收,做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的 分部工程验收由专用合同条款约定。 第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。 在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内,未征得委托人同意,不 得公开涉及委托人的专利、专有技术或****需保密的资料,不得泄露与本合同业务有关的 技术、商务等秘密。 监理服务酬金 第***条监理正常服务酬金的支付期限和支付方式在合同专用条款中约定。 第***条除不可抗力外,有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期限 延长,均应视为监理机构的附加服务,监理人应得到监理附加服务酬金 、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的 监理服务受到阻碍或延误 *、在本合同履行过程中,委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的 服务; 、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时,其善后工作或恢复执行监理业务的工 作, 监理人完成附加服务应得到的酬金,按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取 和支付。 第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时,应按有关规定 调整监理服务酬金。 第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时,应当在收到 监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知,由双方协商解决。*天内未发出异 议通知,则按通用合同条款第***条、第***条、第***条的约定支付 合同变更与终止 第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人 原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时,双方对监理服务酬金 计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商,签订监理补充协议。 第***条因发生法律或本合同约定的解除合同的情形时,有权解除合同的*方要 求解除合同的,应书面通知对方;若通知送达后**天内未收到对方的答复,可发出终止 监理合同的通知,本合同即行终止。因解除合同道受损失的,除依法可以免除责任的外, 应由责任方赔偿损失。 第***条在监理服务期内,由于国家政策致使工程建设计划重大调整,或不可抗 力致使合同不能履行时,双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。 第***条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。 违约责任 第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第** 条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任,除按专用合同条款约定的监理人 支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任。 第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定支付监 理服务酬金,除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外,还应继续履行合同 约定的支付义务。 第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、第** *条、第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约定的义务和责任, 除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外,还应继续履行合同约定的义务和责任 争议的解决 第***条本合同发生争议,由当事人双方协商解决;也可由工程项目主管部门或 合同争议调解机构调解;协商或调解未果时,经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁;或向 人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。 第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中,双方因应继续履行本合同约定 的责任和义务。 **** 第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励,奖励办法在专用 合同条款中约定。 第*部分专用合同条款 监理依据 第*条本合同的监理依据为:现行国家有关规范及水利行业有关政策及规定等。 委托人的权利 第*条 *、当监理人发生下列违约情形时,委托人有权解除合同。 *、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或 工程造成损失的,委托人有权要求建立人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担 相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 *、当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其 未履行义务的通知。若委托人发出通知后**日内没有收到答复,可在第*个通知发出后 **日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。 监理人的权利 第*条 *、当委托人发生下列违约情形时,监理人有权解除合同: *、监理人在应当获得监理报酬之日起**日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监 理人提出任何书面解释时,或已暂停执行监理业务时限超过*个月的,监理人可向委托人 发出终止合同的通知,发出通知后**日内仍未得到委托人答复,可进*步发出终止合同 的通知,如果第*份通知发出后**日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或 继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。 *、委托人赋予监理人的****权利: *、签发工程移交证书; *、签发保修责任终止证书; 委托人的义务 第*条委托人向监理机构免费提供的资料为 序号 资料名称 份数 提供时间 收回时间 保存和保密 要求 * 设计文件 监理合同签定后监理工作结束后* *日内 日内 * 施工招标文件 监理人员进场后监理工作结束后* *日内 日内 施工投标文件 监理人员进场后监理工作结束后* *日内 日内 施工合同 监理人员进场后监理工作结束后* *日内 日内 第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的 时限 *般文件*天;紧急事项*天;变更文件*天。 第**条发包人无偿向监理机构提供必要的工作、生活条件为:无。 监理人的义务 第**条监理服务内容:包括****县丹河巩固提升工程建设施工及保修期全部监理 内容。 第***条监理人应在本合同生效后*天内组建监理机构,并进驻现场 第***条需旁站监理的工程重要部位和关键工序是:详见《监理细则》。 第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收:项目划分所列明的全部分部工程 监理服务酬金 第***条监理正常服务酬金支付方法: 工程监理合同工程完工并经项目法人验收合格后付至合同额的**%,余款在工程保 修期满后*天内*次性付清(无息)。 第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法: 、计取方法为:无。 、支付方法为:无 、支付时间为:无。 违约责任 第**条委托人违约,应支付给监理人违约金。 违约金:为因委托人违约而给监理人造成的实际经济损失数额。 第***条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算 办法:按中国人民银行同期存款利率计算利息并作为逾期付款违约金进行支付 第***条监理人违约,应支付给委托人违约金 违约金:为因监理人违约而给委托人造成的实际经济损失数额乘以监理费费率(扣除 税金) 争议的解决 第***条争议调解、仲裁机构 、争议调解机构为:省、市级水行政主管部门。 *、仲裁机构为:该款删去。双方友好协商解决 **** 第***条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为:无。 第***条(增加) 、总监理工程师每月应在工地工作至少**日。总监理工程师离开工地应经发包人 同意,并以书面形式指定经发包人同意的代表人。总监代表(或副总监理工程师)、主要 监理人员应确保工程施工期间的**%的时间在工地现场,离开工地应经发包人同意。否 则,经调查属实,每人次发包人将扣除***元监理费。 *、投标书中拟定的总监理工程师和主要监理人员*经发包人确认后将不得更换,必 须按计划足额准时进场。本项目要求总监*名,监理员不少于*名,乙方须至少配备*部 工作用车辆。 *、若总监理工程师或主要监理人员严重违约或工作能力无法满足监理工作需要,发 包人有权要求中标人在规定的时间内予以更换。 *、监理人应采取措施,确保在工程施工监理和监造工作期间的人身财产安全。若发 ** 生人身伤害、财产损失等事故,由监理人自行解决。 第*部分附件 本合同监理服务内容:具体内容双方协商确定,以下作为参考 (*)设计方面 *、核査并签发施工图,发现问题向委托人反映,重大问题向委托人做专题报告。 *、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议,编制会议纪要。 *、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。 *、审核承包人对设计文件的意见和建议,协助发包人会同设计人进行研究。 *、****相关业务 (*)采购方面 *、协助委托人进行采购招标。 *、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。 *、****相关业务。 (*)施工方面 协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。 *、全面管理工程施工合同,审查承包人选择的分包单位,并报委托人批准。 *、督促委托人按工程施工合同的约定,落实必须提供的施工条件,检査承包人的开 工准备工作。 *、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划;审核工艺试验 成果等。 *、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划,审批承包人编制的进度计划;检 査实施情况,督促承包人采取措施,实现合冋工期目标。当实施进度发生较大偏差时,要 求承包人调整进度计划:向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见 *、施工质量控制。审査承包人的质量保证体系和措施;审查承包人的实验室条件; 依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准,对施工全过程进行检查,对重要部位、关 键工序进行旁站监理;按照有关规定,对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、 中间产品进行跟踪检测和平行检测,复核承包人自评的工程质量等级:审核承包人提出的 工程质量缺陷处理方案,参与调查质量事故。 ** *、资金控制。协助委托人编制付款计划:审查承包人提交的资金流计划;核定承包 人完成的工程量,审核承包人提交的支付申请,签发付款凭证;受理索赔申请,提出处理 建议意见:处理工程变更。 *、施工安全控制。审査承包人提出的安全技术措施、专项施工方案,并检查实施情 况;检查防洪度汛措施落实情况;参与安全事故调查。 **、协凋施工合同各方之间的关系 **、按有关规定参加工程验收,负责完成监理资料的汇总、整理,协助委托人检査承 包人的合同执行情况;做好验收的各项准备工作或者配合工作,提供工程监理资料,提交 监理工作报告。 **、档案管理。做好施工现场记录与信息反馈,做好监理文档管理工作,合同期限届 满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人 **、监督承包人执行保修期工作计划,检查和验收尾工项目,对已移交工程中出现的 质量缺陷等调查原因并提出处理意见 **、按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托 人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。 **、****相关工作。 **