****省农垦中心医院新建污水处理系统与
制氧机房系统(含负压系统)项目
施工招标文件
(****)
招标人:****省农垦中心医院
招标代理机构:****
编制时间:****年*月
目录
第*部分招标公告
第*部分投标须知
*.总则
*.招标工程综合说明
*.结算原则及付款方式
*.招标文件的内容和效力
*.投标文件的编制要求
*.投标文件的装订、密封与标志
*.开标
*.评标与定标办法和原则
*.确定中标单位
第*部分投标格式
投标格式*
投标格式*
投标格式*
投标格式*
投标格式*
投标格式*
附件*:投标文件(正本)封面
附件*:投标文件(副本)封面
第*部分招标公告
****省农垦中心医院新建污水处理系统与制氧机房系统(含负压系统)
项目施工
*.招标条件
本招标项目****省农垦中心医院新建污水处理系统与制氧机房系
统(含负压系统)项目已由****市自然资源局以湛自然资(建管)【****】
***号批准建设,项目代码为****-******-**-**-******,项目业主为
****省农垦中心医院,建设资金来自****,出资比例为***%,招标
人为****省农垦中心医院,招标代理机构为****省机电设备招标中心有
限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行****。
*.项目概况与招标范围
*.*建设地点:****省****市****区人民大道中*号。
*.*工程规模:新建*个处理能力为******/*的污水处理站,地下
建筑面积***平方米,地面上建设***.*平方米投放消毒药物机房,包
含污水处理构建筑物**座,污水处理配套设备**台(套)及配套管网;
制氧机房占地面积***平方米,包含:制氧间、汇流排间、储罐间、负
压间、值班室等,购置*套制氧设备(每套制氧量为****/*,*开*备),
*套真空负压机组(每套机组真空负压流量为*****/*,*开*备)。
*.*工程招标控制价:经审定的本工程招标控制价为********.**元,
其中污水处理系统工程招标控制价为*******.**元,绿色施工安全防护
措施费为******.**元,暂估价为******.**元;制氧机房系统工程招标
控制价为*******.**元,绿色施工安全防护措施费为*****.*元。(在投
标报价时必须按招标控制价价中给出的绿色施工安全防护措施费和暂
估价金额报价,不得改变金额,否则作废标处理)。
*.*施工工期:***个日历天,具体开工时间以监理发出的开工令为
准。(业主有权根据实际工程需要对时间作相应调整,投标人应配合业
主调整相应的执行计划)
第*页共***页
*.*招标范围:包括但不限于按招标人提供的招标文件、招标答疑
澄清文件、施工图纸、工程量清单、办理施工许可证、排污许可证、设
计说明及补充说明、标准规范所涉及的内容。本项目与门诊综合楼建设
项目所产生的材料堆放、运输、建筑垃圾和污水排放、临时建筑和设施、
施工时间和工作过程内容重叠等问题或在进场、施工过程中遇到不可预
见的情况以及所产生的其它费用均由承包方负责和解决。
*.投标人资格要求
*.*投标人必须具有独立法人资格。同时具备市政公用工程施工总
承包*级(或以上)、建筑工程施工总承包*级(或以上)资质和建筑
机电安装工程专业承包*级(或以上)级别资质,营业执照和施工企业
安全生产许可证有效。
*.*拟委任的项目负责人须持有注册在投标企业(市政公用工程专
业*)级或以上建造师证书,具备有效的安全生产考核合格证(*证),
目前未在其它在建项目担任项目负责人(根据粤建市函【****】***号
文,****省外企业所委任的项目负责人须为*级注册建造师)。
*.*在“信用中国”网站(****://***.***********.***.**/)中
被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统(**
*.****.***.**)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,均按否决
投标处理。
*.*本项目须制作:纸质投标文件(无需使用广州公共资源交易平
台**数字证书投标)
*.*与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织
或者个人,不得参加投标。单位负责人为同*人或者存在控股、管理关
系的不同单位,不得参加同*标段投标或者未划分标段的同*招标项目
投标。否则,相关投标均无效。
*.*本次招标接受(接受或不接受)联合体投标(同时要求多
项企业资质的宜接受联合体投标,并提交联合体投标协议书,由联合体
投标协议书上的主办方办理相关投标事宜)。联合体投标的,应满足下
第*页共***页
列要求:
*.*.*联合体成员均应具有独立法人资格,并均须持有工商管理部
门颁发的有效营业执照。
*.*.*联合体成员的数量不得超过*家,联合体各方应按招标文件
提供的格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和第*方权利义务,
联合体成员在投标、签约与履行合同过程中对发包方承担连带责任。
*.*.*联合体成员以联合体主办方为*个投标人的身份共同参加本
招标项目的投标。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体
在本项目中投标。
*.*.*联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书,授权主办方
的同*人作为代理人,办理招投标事宜,授权书由联合体各成员法定代
表人共同签署并加盖公章。
*.招标投标程序安排及要求
*.*招标公告发布时间:****年*月**日**:**时(北京时间,
下同)。
*.*答疑提问截止时间:****年*月*日**:**时。提问通过:
(邮箱******@***.***)提出。
*.*招标文件答疑、澄清、修改或补充内容发布答疑时间:****年
*月*日。统*在广州公共资源交易中心网站发布。
*.*投标文件递交的时间:****年*月**日*时**分至
****年*月**日**时**分。投标文件递交地址:广州公
共资源交易中心开标室(具体时间及地点安排详见广州公共资源
交易中心网站的交易活动安排)。
*.*开标时间:****年*月**日**时**分。开标地点:
广州公共资源交易中心(广州市天河区天润路***号)开标室。
*.*逾期送达的、未送达指定地点的、不按照招标文件要求密封的
投标文件,招标人将予以拒收。
第*页共***页
*.招标文件的获取
*.*凡有意参加投标者,请于招标公告发布之日起至投标截止时间
内,登录广州公共资源交易中心网站查看并下载招标文件以及项目有关
资料。
*.*投标人于递交投标文件时向招标代理机构缴纳招标文件工本费
人民币***元(不以营利为目的)。
*.发布公告的媒介
本次招标公告同时在****省招标投标监管网
(****://***.******.***.**)、广州公共资源交易中心网站(****://***.****.**.**)
****网:(*****://***.**********.***/)上发布。
公告内容和时间不*致时,以广州公共资源交易中心网站发布的为准。
招标人的澄清(答疑)、补充、修改等文件*律通过广州公共资源交易
中心网站发布。
*.异议与投诉
*.*根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条,潜
在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或
不公平、不公正,损害其利益的,可以向招标人提出异议(异议应当在
投标截止时间**日前提出)。对招标人答复不满意或者招标人未在规
定的时间内作出答复的,可以自知道或应当知道之日起**日内向****
市****区住房和城乡建设局实名投诉,电话:****-*******。(具体要
求依照《****项目招标投标活动投诉处理办法》)
*.*潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的 |
时限,避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。 |
*.本招标公告未尽事宜,执行本工程的招标文件及有关法律法规规
定。
*.联系方式
第*页共***页
招标人:****省农垦中心医院
地址:****省****市****区人民大道中*号
联系人:****
电话:****-*******
招标代理机构:****
地址:****市开发区乐山路银隆广场****房
联系人:林先生
电话:****-*******
电子邮件:******@***.***
****年*月**日
第*页共***页
第*部分投标须知
*.总则
*.*定义
本招标文件使用的词语定义如下:
*.*.*“招标人”指建设单位、发包人。
*.*.*“投标人”指参加本招标工程投标并向招标人提交投标文件
的当事人。
*.*.*“中标人/承包人/承包单位”指其投标被招标人接受,并
与其签订工程承包合同的当事人。
*.*.*“监理工程师”指发包人委托的监理单位派出的监理工程师
及其授权代表。
*.*.*“投标文件”指投标人按本招标文件要求向招标人提交的全
部文件。
*.*.*“书面函件”指打字或印刷的函件,包括电传、电报和传真。
*.*.*招标文件和投标文件所涉及的费用全部以人民币表示。
*.*招标说明
*.*.*本招标****引入竞争机制,采用****的方式,通
过“公平、公正、公开、择优”的竞争原则,选择有经验、有实力、社
会信誉好的企业承担本项目的建设任务。
*.*.*本招标项目属于****投资性质,建设资金已经落实,
其中部份资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。
*.*.*本招标工程由广州恒河环保设计研究院股份有限公司负责设
计。
*.*.*本招标工程实行监理制。
*.*.*投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
*.*投标单位的确定
第*页共***页
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
第***页共***页
附件*:
预付款担保
(发包人名称):
根据,(承包人名称)(以下称“承包人”)
与
(发包人名称)(以下简称“发包人”)
于年月日签订的,(工程名称)
《建设工程施工合同》,承包人按约定的金额向你方提交*份预付
款担保,即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方
提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币(大写)元
(¥,)。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效,至你方签发的
进度款支付证书说明已完全扣清止。
*.在本保函有效期内,因承包人违反合同约定的义务而要求
收回预付款时,我方在收到你方的书面通知后,在7天内无条件支
付。但本保函的担保金额,在任何时候不应超过预付款金额减去你
方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时,我方承担本保函规
定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,
第***页共***页
任何*方均可提请仲裁委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖
公章之日起生效。
担保人:,(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年月日
第***页共***页
附件**:
支付担保
(承包人):
鉴于你方作为承包人已经与,(发包人名称)(以
下称“发包人”)于年月日签订了,(工
程名称)《建设工程施工合同》(以下称“主合同”),应发包人
的申请,我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证
的方式向你方提供如下担保:
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程
质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%,数额最
高不超过人民币元(大写:)。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为:连带责任保证。
*.我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的
工程款支付完毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的,经我方书面同
意后,保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定
第***页共***页
向你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通
知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明
要求索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向
你方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付
的,需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明
材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内
无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证
责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自
本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保
函保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之
日起,保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情
形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起
第***页共***页
个工作日内,将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证
责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发
包人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使
我方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因
此而加重部分的保证责任,但主合同第**条〔变更〕约定的变更
不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证
责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,
协商不成的,按下列第种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章
之日起生效。
第***页共***页
担保人:,(盖章)
法定代表人或委托代理人:,(签字)
地址:
邮政编码:
传真:
年月日
第***页共***页
附件**:材料暂估价表
**-*:材料暂估价表
第***页共***页
**-*:工程设备暂估价表
第***页共***页
**-*:专业工程暂估价表
序号 |
专业工程名称 |
工程内容 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计: |
小计: |
小计: |
小计: |
第***页共***页