|南|孔圣|地
****有礼运动****
*************
*座最有礼的城市
目录****年**月**日招标代理：****（盖单位公章）招标人：****市****区衢化街道办事处（盖单位公章）招标文件****年****区生活小区****项目—衢化街道片区工程(园中苑片区）
第*章投标文件格式**第*章工程量清单**第*章图纸**第*章合同主要条款**第*章投标须知前附表及投标须知*第*章招标公告*
*.交易资格要求本项目审定预算价为*******元，最高限价为（审定预算价-暂列金额**.**）×**%+暂列金额**.**（暂列金额包含暂列金******元和暂估价*****.**元，余同）*******元（含）（精确到元）以下的为有效报价范围。投标人的投标报价在有效报价范围之外的为无效报价，商务标作废标处理。为防止投标人低价抢标，（最高限价-暂列金额**.**）***%+（暂列金额**.**）作为成本控制价，即成本控制价为*******元（含）（精确到元）。根据****市建设工程施工招标投标评标办法的规定，拟采用最低价法。本工程建设地点位于衢化街道园中苑片区，投资额约****元，建设资金为市、区*级财政统筹，施工工期**日历天，质量要求*次性验收合格。招标范围：雨污水出户管道埋地敷设，道路破除恢复，原有管道清淤等工程施工（具体以发包人提供的招标控制价和施工图为准）。*.项目概况我单位****市****区衢化街道办事处定于****年*月**日在****区公共资源交易中心（浮石路***号住建局*楼）以****方式确定****年****区生活小区****项目—****）的投标单位。招标公告
*.*.*电子投标加密文件解密截止时间（****年*月**日**时**整），由代理公司进行统*解密，因投标人自身原因导致无法解密的投标文件，不进入后续环节；（****://***.******.***/***/）*.*.*投标单位投标文件上传的截止时间为****年*月**日**时**整，投标单位无需到现场参与报价，只需在单位自备连通网络的电脑，登*****市****区公共资源交易网平台--开标系统--今日开标进入当前项目，进入直播页面。（****://***.******.***/***/）*.*.*本次交易采用不见面电子开标的方式（人员无需到现场，可以登*****市****区公共资源交易网系统中的网上开标大厅查看开标情况），承包商需在****市****区公共资源交易网系统进行资料下载，未办理企业信息入库的投标人请登录****市****区公共资源交易网（****://***.******.***/***/）办理投标人信息入库事宜。本工程实行无纸化电子招投标，全部报价函均采取电子化编制。通过****市限额以下投标工具(**.*.*)制作报价文件，所有内容严格按照交易公告中的要求上传到报价工具附件中。****区使用****市限额以下投标工具(**.*.*)版本无需组价可直接***转换并生成加密标书即可。本项目实行不见面系统电子评标。*.电子评标本次招标从****区承包商入围名录*组的企业中邀请，要求投标人须是具备市政公用工程施工总承包*级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证的独立法人企业且（诚信平台注册为****区）。拟派项目负责人为具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程*级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的负责人。投标人及拟派项目负责人无不良行为记录。本次招标不接受联合体投标。
各投标人登录****市****区公共资源交易网系统办理投标人信息入库事宜网址：（****://***.******.***/***/）*.投标人信息入库电子投标文件上传带黄锁图标后缀名为：******的投标文件；请投标人提前安装谷歌、***、搜狗浏览器，选择其*即可，保证正常登*；温馨提醒：*.*.*使用投标系统需要相关业务咨询的投标人可以咨询：杭州擎洲软件有限公司，程炳，联系电话：****-*******/或腾讯企点**：**********。
*.投标保证金（*）天谷**在线办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“天谷**在线办理”，根据系统操作手册以及流程说明在线申请办理。联系电话：****-*******，***********.（*）中国联通******办理流程：投标人注册登录系统后点击左侧“联通**在线办理”,根据流程图在线申请办理，联系电话，****-*******,****-*******（流程图网址****://*****.*****.***.**:****/***********/****/****.***）。(*)**办理指南(*)已办理企业信息入库的投标人，请凭用户名和密码或者**登录系统上传带“*”号的原件扫描件，无需到现场，*个工作内会审核并同步各县市区。未办理企业信息入库的投标人，请先点击网页左下“企业入库口”，根据显示界面在“去注册”注册后就可上传投标信息，并办理企业**，提交企业相关投标信息后，*个工作内会自动审核。
*.报价文件的递交*.投标人需登录****区公共资源交易网进入交易系统，选择投标项目后点击招标文件下载或在****区公共资源交易网（****://***.******.***/***/）公告附件中下载*.招标文件的获取（联系电话：****-*******，徐畅；****-*******，联系人:郑世明）。缴纳方式：在****区已签订诚信投标承诺书的企业可直接参与投标。*.*本项目交纳投标保证金*****元整。
*．本次工程交易中出现的违法违规行为按《****市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》处理；**.其他款项**.投标企业及投标企业授权的投标人代表在投标前必须签订《不参与围标串标承诺书》。如被查实在项目招标投标活动中存在围标串标的，投标企业及投标人代表将承担相应法律责任，并进行行政处罚和失信惩戒。*.投标企业投标前必须签订《无欠薪承诺书》。对违反规定的企业*律列入工程建设黑名单，对违反规定所造成的*切损失由企业承担。*.投标企业投标前必须签订《遵守“*禁止*不准”承诺书》。对违反规定的企业*律列入工程建设黑名单，中标结果无效，已订立合同的则终止承包合同，对已付出的工程建设费用和*切经济损失由企业承担。投标文件递交的截止时间(投标截止时间、开标时间下同)为****年*月**日**时**分，地点为****区公共资源交易中心（浮石路***号*楼）。逾期上传招标人不予受理。
*．工程量变更的有关要求：②其余合同价的支付：其余合同价的支付：按工程施工进度付款，项目基本完工后支付合同价的**%（财政款项到账后支付，含不低于合同价的**%的工资性工程款，余同），工程竣工验收合格后支付至工程合同总价款的**%；通过审计部门审计合格后付至工程审计价的**.*%，余款*.*%作为保修金。保修期*年（自竣工验收结算结束之日算起），质量保修金在保修期满**个月后退还（无息）。①本工程对农民工工资实行“双线”支付。参照《保障农民工工资支付条例》、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔****〕*号）、《关于印发****市建设工程绿色综合保险办法（试行）的通知》（衢住建〔****〕***号）关于完善农民工工资保证金制度和专用账户管理的通知（衢建管【****】*号）等相关文件执行。*．本工程款支付方式：*．合同价款的调整：本工程采用固定单价合同承包；*．合同参照的版本：（**—****—****）《建设工程施工合同》；
(*)工期占：**%，因施工方的原因未能按时交付工程使用，承包方每日支付违约金****元人民币，上不限额；如工期延误超出**天的，发包人还将没收全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。如交纳风险控制保证金的，因施工方的原因未能按时交付工程使用，除支付上述履约保证金中的工期违约金外，同时再从风险控制保证金中按每日****元人民币扣除工期违约金，直至扣完**%风险控制保证金。(*)工程质量占：**%，若未*次性通过竣工验收合格（整改时间除外）或未实现本合同综合的质量目标，扣罚工程质量部分的***%保证金。履约保证金用于担保的项目，因承包人原因造成的违约，按以下条款执行。其中：*．本工程实行履约保证金制度，承包人应在中标通知书发出之日起*天内内向发包人递交履约金，支付中标价的*%的履约保证金，（以银行汇票或转帐支票方式），缴存至招标人指定的银行帐户。②当本工程需要变更时，必须经发包人和监理工程师签字才有效；如承包人为施工方便提出的设计变更，必须征得发包人代表和监理工程师同意，由此增加的费用由承包人承担。①缺项、漏项、设计变更等。变更程序按衢住建［****］**号、衢市政［****］**号文等规定执行。因工程量变更增加费用超过合同价**%的需发包人承担的，由业主单位会议讨论形成会议纪要，报行业主管部门及监管办备案。
*.在今年本区域项目施工过程中，发生安全事故*次以上或项目验收过程中出现竣工验收不合格的施工企业和项目负责人，今后*年内不得参加本区域建设工程的招投标。(*)廉政保证金占：**%，按实际发生计取，上限额为***元；施工方不得以任何形式向与本工程相关管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，*经查实扣除贿赂款*倍的廉政保证金，情节严重者将移交相关执法部门处理，发包方并有权终止施工合同。(*)设备的到位率：*%，机械设备的到位率***%，如未达到，发包人有权视情况进行扣罚；(*)管理制度占：*%，在合同实施中，因承包人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求调整充实力量，承包人必须无条件接受；当上述措施无效时，可视情节进行处罚，直至终止合同，并承担由此引起的*系列经济损失；(*)安全生产占：**%，若发生安全事故，*切责任由承包方承担，若发生安全生产重大责任事故，扣罚安全生产事故部分的***%保证金，并承担由此给建设单位造成的损失；(*)项目负责人到位占：**%，确保项目负责人到位率每周*天、每天*小时以上，如达不到，按****元/天扣罚，技术负责人、施工员及项目班子人员到位率每周*天、每天*小时以上，如达不到，按***元/天/人罚款，直至扣罚项目班子的***%保证金；如果确需更换项目负责人的,应征得建设单位同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的项目负责人不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。每违法更换*次罚款*****元；
****年*月**日联系人：****电话：***********招标代理单位：****（盖章）联系人：郑先生电话：***********招标人：****市****区衢化街道办事处（盖章）*.新冠病毒疫情防控期间，施工单位必须严格遵守****市新型冠状病毒肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）关于疫情防控的规定，并服从现场管理。施工单位违反规定的，将由施工单位承担*切法律责任，造成损失的，由施工单位赔偿*切损失。
*.工程说明（*）总则*、投标须知*、投标须知前附表投标须知前附表及投标须知
| 序号 |
内容 |
说明与要求 |
| * |
工程名称 |
****年****区生活小区****项目—衢化街道片区工程(园中苑片区） |
| * |
建设地点 |
衢化街道园中苑片区 |
| * |
建设规模 |
审定预算价 ******* 元 |
| * |
质量要求 |
*次性验收合格 |
| * |
招标范围 |
雨污水出户管道埋地敷设，道路破除恢复，原有管道清淤等工程施工（具体以发包人提供的招标控制价和施工图为准）。 |
| * |
工期要求 |
**日历天 |
| * |
资金来源 |
国有资金 |
| * |
投标人资质等级要求 |
*.企业：本次招标从****区承包商入围名录*组的企业中邀请，要求投标人须是具备市政公用工程施工总承包*级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证的独立法人企业且（诚信平台注册为****区）。*.拟派项目负责人：具备市政公用工程*级及以上注册建造师执业资格。*.本工程不接受联合体投标。 |
| * |
资格审查方式 |
资格后审 |
| ** |
踏勘现场投标预备会 |
不组织，投标人自行前往 |
| ** |
招标文件获取时间和地点 |
详见招标公告 |
| ** |
投标有效期 |
**日历天（从投标截止之日算起） |
| ** |
投标保证金 |
详见招标公告 |
| ** |
投标文件份数 |
资格审查标正本*份商务标正本*份注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件副本。 |
| ** |
投标文件上传截止时间（开标时间） |
开标时间：****年 * 月 ** 日*:**时地点：****市****区公共资源交易中心开标厅（浮石路***号*楼） |
| ** |
评标方法及标准 |
详见评标、定标办法 |
| ** |
履约保证金 |
中标人提供的履约保证金金额按不高于中标价*%缴存。(不计利息) |
| ** |
否决条款 |
投标文件未按规定盖章、签字、装订的；投标人递交*份以上内容不同的投标文件，未申明哪*份有效的；投标人未按要求提交投标保证金的；投标人资格审查未通过的；投标报价超过招标人给定的最高限价的；工期、质量不符合招标文件要求的；投标文件关键内容（如质量、工期、报价等）字迹模糊、无法辩认的 ，文字表示的报价金额有漏字或错字的；*、擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款的；*、对招标文件提出的实质性要求未响应的；*. 投标人有下列情况任意*种：**地址*致、***地址*致、电脑硬盘号*致；**、按照法律、法规和规章的规定，其他应当认定投标文件否决投标的。**、投标单位因自身原因导致无法成功解密。 |
| ** |
招标人 |
名称：****市****区衢化街道办事处地址：****市****区花园街道文昌路**号联系人： **** 电话：*********** |
| ** |
招标代理人 |
名称：****地址： ****市西区鑫港大厦**楼东侧联系人： **** 电话：*********** |
*.*投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。*.踏勘现场*.*本招标工程项目采用本须知前附表第*项所述的资格审查方式确定合格投标人。*.合格的投标人*.*本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定承包人。*.*本招标工程项目说明详见本须知前附表；
（*）招标文件*.*投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。*.投标费用*.*招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。*.*除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。*.*投标人踏勘现场发生的费用自理。
第*章图纸第*章合同主要条款第*章投标须知前附表及投标须知第*章招标公告*.*招标文件包括下列内容：*.招标文件的组成
*.招标文件的修改*.*投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日*日前以书面形式向招标人提出澄清要求，送至****（代理公司）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止日*日前以书面形式予以澄清，澄清文件在****市****区公共资源交易网;上公布，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足*日的，相应延长投标截止时间。*.招标文件的澄清*.*投标人按本须知前附表第**项规定获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标截止时间前*日向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标将被拒绝。第*章投标文件格式第*章工程量清单
*.*投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。*.投标文件的语言及度量单位（*）投标文件的编制*.*招标人负责对本招标文件的解释。*.*为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。*.*招标文件的澄清、修改、补充等内容均在****市****区公共资源交易网公布（****://***.******.***/***/）。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同*内容的表述上不*致时，以最后发出的文件为准。
“法定代表人身份证明书”、“投标文件封面（资格审查标）”*.*资格审查标主要包括下列内容：上传至****市限额以下投标工具(**.*.*)“资格附件”中*.*投标文件由资格审查标、商务标*部分组成。*.投标文件的组成*.*除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
“企业资质证书”、“营业执照”、“不参与围标串标承诺书”、“无欠薪承诺书”、“遵守*禁止*不准承诺书”、“授权委托书”、
（注：上述材料中有*维码的，投标人需确保*维码清晰可识别，若无法扫描识别的责任自负）“诚信投标承诺书”“诚信平台企业注明地信息的截屏”“有效的安全生产考核合格证书”“注册建造师执业资格”、“企业安全生产许可证”、
投标文件包括本须知第**条中规定的内容，格式参见招标文件第*章。**.投标文件格式（格式见附件）“报价函”“投标文件封面(商务标）”*.*商务标主要包括下列内容：上传至****市限额以下投标工具(**.*.*)“商务函件”中
**.*本工程投标报价采用的币种为人民币。**.投标货币**.*本工程审定的预算价为*******元，最高限价*******元，投标人报价超过最高限价的，其投标将被否决。**.*投标人的投标报价，应是完成本招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。招标文件中所述的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件，特别是从图纸及工程量清单去完全了解工程的实际范围。**.*投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。**.投标报价
**.*有下列情形之*的，投标保证金将不予退还：**.*投标人不按要求提交投标诚信承诺书，其投标将被否决。**.投标保证金**.*在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金，但可作为招标人不确定该投标人为中标人的依据。**.*投标有效期见本须知前附表第**项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。**.投标有效期
（*）因恶意隐瞒等被投诉而取消中标资格的中标候选人，投标保证金不予退还。（*）使用伪造的许可证件、获奖文件（证明）；提供虚假的财务状况、业绩、信用状况、项目负责人或项目部管理（技术）人员劳动关系证明、企业及相关人员资质证书、身份证件等弄虚作假行为；（*）拟派项目负责人在投标截止日，从事其他工程项目施工的管理工作的情形（*）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的；（*）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；（*）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
**.*投标人的全套投标文件均应无：涂改或行间插字和增删。如有上述情况，其投标将被否决。**.*投标文件封面、报价函及招标文件规定的其它指定位置均应加盖投标人单位公章及法定代表人签字或印章。**.*投标文件的正本和副本均需打印或按招标文件格式复印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面清楚地注明“正本”和“副本”。中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件副本。**.*投标人应按本须知前附表第**项规定的份数提交投标文件。**.投标文件的份数和签署出现上述不予退还情形的，招标人告知区监管办登记后，保证金不再退还给投标人。
**.*到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于*个的，招标人将依法重新组织招标。**.*投标文件提交的截止时间见本须知前附表。**.投标文件提交的截止时间**.*投标人应按本须知前附表第**项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。**.投标文件的提交（*）投标文件的提交
**.开标（*）开标**.*在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。**.*在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。**.*在投标截止时间之前，投标人可以通过系统撤回、修改已提交的投标文件。**.投标文件的补充、修改与撤回
（*）招标代理公布在投标截止时间前受理的投标文件。（*）宣布会议开始；开标会议由招标代理人主持并按下列程序进行：*、开标程序招标人在招标公告的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议.*、开标时间和地点
（*）评委会推荐中标候选人；（*）根据最佳评标价确定投标报价得分；（*）按照商务标评标办法，确定最佳评标价；（*）评标委员会根据招标文件否决不符合要求的投标文件；（*）评委会委员会对导入的投标文件进行资格审查；（*）招标代理在开标厅解密并导入投标文件
**.*.*评标专家确定方式：从****市****区公共资源监督管理综合信息系统专家库中随机抽取，自动语音通知。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成：*人，其中招标人代表*人，专家*人**.*.*评标由招标人依法组建的评标委员会负责。**.*评标委员会**.评标委员会与评标（*）评标、定标办法
**.投标文件的澄清**.*.*中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。**.*.*在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。**.*.*开标后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。**.*评标过程的保密**.*.*评标委员会成员必须严格遵守《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定。
**.*投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。**.投标文件计算错误的调整**.*如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。**.*评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的条款和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利或投标人的义务方面造成实质性的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。**.投标文件的评审**.*为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以先电话通知，再以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人的法定代表人或委托代理人必须在澄清或说明的书面材料上签字确认，否则评标委员会视为未实质性响应招标文件。
**.*评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。当有效标不足*家时，评标委员会可以否决全部投标，也可以继续进行评标。如所有投标均被否决，招标人应当依法重新招标。**.*在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。**.*评标委员会将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。**.投标文件的评审、比较和否决（*）总价金额与依据单价计算出的结果不*致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。（*）投标文件中的大写金额与小写金额不*致的，以大写金额为准；
**.评标活动及其当事人受行业主管部门及市公共资源监管办的监督管理。**.本项目采用最低价法。**.评标活动在严格保密的情况下进行。**.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。**.评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。**.为规范本项目施工招标评标工作，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》及国家发展计划委员会等*部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》，特制订本评标办法。
（*）查询拟中标人及拟派项目负责人（项目经理）在投标截止日正处于公示期的不良行为记录。招标人定标前，将组织:投标人商务得分如出现并列的情况，以报价低者为中标候选人；如报价也相同时，则现场抽签确定。以全部有效报价中的最低值作为最佳评标价，但须同时的满足以下*个条件：*是报价最低；*是经评审认定没有低于成本价的。在有效报价中按报价从低到高排序，确定*名候选承包商，最低价为第*候选承包商。（如果报价相同，则现场抽签确定）。**.*评审采用资格审查通过制，商务标***分的评标办法。商务分评分细则如下：**.评标办法和程序：
合同主要条款上述凡*项核验不合格的、或有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。（*）在最近*年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，未在《投标人资信评审资料表》作出说明的。（*）投标截止日被信用中国网站（***.***********.***.**）列入失信的投标人和项目负责人（项目经理）。投标截止日被列入****省重点建设工程招投标失信黑名单的；（*）核验拟中标人的《安全生产许可证》、项目负责人注册类证书和项目负责人（项目经理）的*类证书。（*）查询拟中标人及拟派项目负责人（项目经理）自投标截止日前*年内的行贿犯罪记录（以“中国裁判文书网”上查询为准）。
*、工程概况根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：承包人（全称）：发包人（全称）：第*部分合同协议书(本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准)
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。*.工程内容：。*.资金来源：。*.工程立项批准文号：。*.工程地点：。*.工程名称：。
*、质量标准工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。*、合同工期*.工程承包范围：。
（*）安全文明施工费：其中：人民币（大写）(¥元)；*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准，*次性验收合格标准
（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)；（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成承包人项目经理：。*、项目经理*.合同价格形式：。人民币（大写）(¥元)。
（*）图纸；（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）专用合同条款及其附件；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）中标通知书（如果有）；
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****。*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（*）其他合同文件。（*）已标价工程量清单或预算书；
本合同于年月日签订。*、签订时间本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
本合同自双方签字盖章并且承包人按规定向发包人提交履约担保和低价风险金（如有）生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**、补充协议本合同在签订。*、签订地点
（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。**、合同份数
电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码
第*部分专用合同条款第*部分通用合同条款(略)账号：账号：开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：
*.*.*.*监理人：*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.**其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。*.*.*合同*.*词语定义*.*般约定
*.*.*.*设计人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
*.*.*工程和设备通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；
所用的规范及标准应采用国家现行最新范本规范（除另有约定）。适用于合同的其他规范性文件：包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。*.*法律*.*.*.**临时占地包括：/。*.*.*.*永久占地包括：。*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；*.*.*适用于工程的标准规范包括：按招标文件及国家有关标准、规范要求，若承包人投标文件技术规范高于上述要求的，则按投标文件技术规范执行。*.*标准和规范
*.*图纸和承包人文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不*致的，以其中要求较严格的标准为准。合同文件组成及优先顺序为：（*）本合同协议书（*）中标通知书（*）招标文件（*）投标函及其附录（*）本合同专用条款及其附件（*）本合同通用条款（*）标准、规范及有关技术文件（*）图纸（*）已标价工程量清单或预算书（**）*.*.*.**其他合同文件（除招标文件）。*.*合同文件的优先顺序
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。投标文件商务部分、办理开工条件等所需的应由承包人提供相关资料，本合同复印件及投标文件商务部分复印件等文件还需向监理提供*份；*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：。发包人向承包人提供图纸的数量：*套，不足部分承包人应向发包人提请加晒，费用由承包人自理；发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供施工图，并组织有关人员对承包人进行技术交底；*.*.*图纸的提供
关于现场图纸准备的约定：承包人应在现场准备*套完整的施工图，招标文件、投标文件、工程量清单、施工合同等，供相关人员工程检查时使用。*.*.*现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：按相关规定。承包人提供的文件的形式为：按相关规定；承包人提供的文件的数量为：按相关规定；承包人提供的文件的期限为：按相关规定；
承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表；承包人接收文件的地点：本工程施工现场项项目部；发包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表；*.*.*发包人接收文件的地点：本工程施工现场项项目部；*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。*.*联络
*.**.*场内交通关于出入现场的权利的约定：进出场（包括场内和场外）所需的道路和交通设施由承包人在投标前自行查勘现场，及时与发包人办理交接手续，相关费用包含在签约合同价中。*.**.*出入现场的权利*.**交通运输监理人指定的接收人为：监理工程师。监理人接收文件的地点：驻地监理办公室；
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。*.**知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行在投标报价里考虑，由承包人承担。*.**.*超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施均由承包人负责，相关费用已计入投标报价。关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场规划红线作为场外交通和场内交通的边界。
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。*.**工程量清单错误的修正*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。
身份证号：；姓名：；发包人代表：*.*发包人代表*.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际施工的分部分项工程量清单项目（含技术措施费的分部分项工程量清单项目）的工程量增加或减少超过本项目招标工程量清单数量**%及以上。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调有关事宜。通信地址：。电子信箱：；联系电话：；职务：；
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。*.*资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水准点与座标控制点交验要求：（*）水准点与座标控制点交验要求：发包人现场交验，施工单位验收复测，并做好校验记录（*）协调处理施工中各方面的关系及有关工作。*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前。*.*.*提供施工现场
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质竣工资料（含竣工图）*套(原件)、电子版*套。（*）承包人提交的竣工资料的内容：工程完工后*周内向发包人提供监理工程师复核的竣工图及完整的竣工资料各*套（纸质版）及电子版竣工资料*份（所有竣工资料的原件扫描件），并应符合建设中心档案管理要求及****市城市档案馆归档要求。*.*承包人的*般义务*.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。
（*）施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，承包人必须按****市有关规定执行，并要求做到“工完、料净、场地清”。（*）在工程竣工验收交付前，承包人负责对所有已完工程的成品保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防冻、防盗等措施，且承担施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用，以上由此产生的费用含在合同价内。补充：承包人的*般义务增加以下内容：承包人提交的竣工资料形式要求：文本形式及电子版。承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后*周内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
①工程总进度计划每个月（在每月**日前）提供*份本月已完工程量及形象进度报表，并交总监理工程师审核；提供下个月的施工计划及各种资源供应计划。施工进度计划应采用工程网络计划技术。（*）承包人应履行的其他义务：（*）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。（*）工程竣工验收合格交付使用后**日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。（*）承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作。（*）承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等，由此产生的费用含在合同价内。*旦出现遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。若因此受到相关部门的处罚，其处罚费用由承包人承担。
⑦由承包人负责施工现场内的临时排水、排污设施，并确保排水、排污畅通。由于本工程施工而影响附近农户正常排水及排污的，其责任和费用由承包人负责。⑥承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备*定容量的应急备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的*切损失，应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用已包含在措施费中。⑤如因施工不慎造成第*方人员或房屋、设备等财产损失，*切责任由承包人承担。承包人应采取*切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。*旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意，相关费用由承包人承担。承包人应了解邻近构筑物的基础、结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。④施工场地周围已知的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木由承包人负责保护，并承担相应费用；如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。③施工安全保卫工作及非夜间施工照明必须按****市有关规定执行。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、环保和施工噪音、城管等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。②班组长、特殊工种、专业施工人员、管理人员应有上岗证。
身份证号：；姓名：；*.*.*项目经理：*.*项目经理⑨工程在施工现场中的位置或布置按总平面图。施工现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准，承包人应根据现场合理安排好上述工作。⑧充分考虑临时用地、临时设施搭建等内容；场内临时设施分配由承包人提供分配图报发包人同意后自行搭建。
电子信箱：；联系电话：；安全生产考核合格证书号：；建造师执业印章号：；建造师注册证书号：；建造师执业资格等级：；
*.*.*承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人无特殊情况不得更换，未经发包人及建设行政主管部门同意擅自更换的将扣罚******元，且发包人有权终止合同。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或项目技术负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应委派其他人员代行其职，并以书面形式征得总监理工程师及发包人的同意。项目负责人确需离开工地的，应提前*天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开，否则按缺勤处理，扣罚****元/天。按月考勤，项目负责人每少*天，扣罚****元；月到位天数少于**日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金。发生以上情况时，罚金从项目部履约保证金中扣除，项目部履约保证金被扣完后，将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，新更换的项目负责人必须具有同等资格，否则发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于**日历天。承包人对项目经理的授权范围如下：。通信地址：；
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目部人员（除项目负责人）未经发包人同意擅自更换的扣罚*****元/人。*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人每月到位天数不得少于**日历天；项目部其他人员每月到位天数不得少于**日历天。项目部人员确需离开工地的，应提前*天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开。*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工令（或确定开工日期）后*天内。*.*承包人人员*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失。
*.*.*分包的确定主体结构、关键性工作的范围：。禁止分包的工程包括：。*.*.*分包的*般约定*.*分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场，按缺勤处理，扣罚***元/天（技术负责人****元/天）。按月考勤，技术负责人每少*天，扣罚****元；项目部其他人员每少*天扣***元；月到位天数少于**日历天的，发包人有权扣除履约保证金。发生以上情况时，从履约保证金中扣除，扣完后将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工现场之日起至发包人接收项目之日止。*.*工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包单位协商。*.*.*分包合同价款其他关于分包的约定：。允许分包的专业工程包括：。
*.监理人履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班子、民工工资、其它*部分。所占比例：质量**%、工期**%、安全生产与文明施工**%、项目班子**%、民工工资支付**%，其它**%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人交纳的履约金金额为中标价的*%。履约保证金在工程竣工验收合格并备案后*个月内退还（不计利息）。承包人是否提供履约担保：是。*.*履约担保
总监理工程师：*.*监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担。关于监理人的监理权限：对工程施工相关事项进行检查，查验、审核、验收，并签发相关指示，总监理工程师签发任何设计变更、进度款支付、工程量变更、工期变更等按监理合同相关规定，均需征得发包人同意。关于监理人的监理内容：按监理合同相关规定。*.*监理人的*般规定
通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；职务：；姓名：；
（*）。（*）；（*）；在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：*.*商定或确定关于监理人的其他约定：。
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前**小时书面通知。*.*隐蔽工程检查关于工程奖项的约定：/。*.*.*特殊质量标准和要求：*次性验收合格。*.*质量要求*.工程质量
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在收到中标通知书后*日历天内完成编制。*.*.*关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统*管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家、****省、****市住建局有关安全施工管理及规定，自觉做好现场安全生产的各项管理工作。如发生安全事故，由承包人承担*切责任及费用，发生*般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费。*.安全文明施工与环境保护关于延期最长不得超过：**小时。监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据通用条款、****市有关规定、监理人要求编制施工组织设计。*.*施工组织设计*.工期和进度*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人在开工后**天内支付安全文明施工费的**%，剩余部分按工程进度同时支付。合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、****省、****市住建局有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作。*.*.*文明施工
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后*日历天内完成。*.*.*施工进度计划的修订*.*施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后*日历天内完成审查工作。承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在接到中标通知书*日历天内完成施工组织设计编制，并提交监理人审查。*.*.*施工组织设计的提交和修改
*.*.*开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后*日历天。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后*日历天内。关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后承包人按发包人要求进场，作施工前期准备，但工期仍以开工令下发时间开始计算。若承包人进场*个月后开工令仍未下发，则发包人以每月*****元人民币补偿承包人直到开工令下发为止。*.*.*开工准备*.*开工
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：*.*.*因发包人原因导致工期延误*.*工期延误*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。*.*测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*、工程延期的审批：*、季节性雨水、台风等因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文(非承包人原因的除外)要求停工的除外。③不可抗力原因造成的工期延误。②由发包人原因造成的工期延误；①因第*方【指设计单位（指重大设计变更）、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举】原因造成的工期延误；*、承包人原则上不应提出延长工期的申请，对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人代表确认后，工期延长由双方协商解决。
*、因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。*、因发包人原因造成工程暂停施工的，暂停施工的时间在*个月内的，承包人不得要求增加任何费用；暂停施工的时间超出*个月的，*个月之后的超出部分的补偿费用由双方协商解决。承包人在以上情况发生后**日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。*、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。*、若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；*、必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请。
*.*不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的*%。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人必须按合同工期完成，否则应视为承包人违约。如总工期延误的，按每延误*天，处以合同价*分之*的罚款；如工期延误超出**天的，发包人扣除全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。*.*.*因承包人原因导致工期延误*、因不可抗力造成的工期延误的，按通用合同条款第**.*.*项约定的原则承担。*、因第*方（指设计单位、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举）原因造成工期延误的，发包人同意顺延与延误天数相等的工期，且发包人不再进行任何的费用补偿。
*.材料与设备*.*.*提前竣工的奖励：无。*.*提前竣工的奖励发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：**年*遇的降水（雪）*.*异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：遇到不利物质条件，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在**小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。
*.*施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据招标文件提供的《主要材料及设备参考品牌表》（如有）中的名称提供样品，表中所述材料及设备品牌是发包人为了保证工程质量，在编制招标控制价时参考了部分品质较好的材料及设备品牌，承包人在履行合同时，可选用参考品牌的材料及设备，也可选用参照或相当于参考品牌技术标准的材料及设备。在参考品牌表中未注明的材料及设备，承包人应选用具有*定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，按监理人及发包人的要求提供样品。样品选定并经监理人及发包人、承包人共同见证封存后，由监理人负责保管。提供样品的同时附完整的质量证明文件（原件、复印件或抄件）和检测（检验、试验）报告。同*系列的材料（设备），承包人应选定同*品牌，否则，监理人和发包人有权拒绝验收和使用。*.*.*样品的报送与封存*.*样品*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。*.*材料与工程设备的保管与使用
施工现场需要配置的试验场所：无。*.*.*试验设备*.*试验设备与试验人员*.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：按投标报价及工程所需修建*切临时设施并承担费用。*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
**.*变更的范围**.变更现场工艺试验的有关约定：无。*.*现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：无。施工现场需要配备的试验设备：无。
**.*.*.*因设计变更及施工现场签证引起的新增项目的材料价格有投标价的按投标价，无投标价的按预算编制期的****市信息价格（****市信息价没有的按同期****省信息价[正刊]的**%计算），无信息价的按签证价确定，签证价不再下浮。**.*.*.*本工程采用单价合同形式，单价的调整处理方式按《****省建设工程计价规则（****版）》执行；单价确定方式：①合同工程量清单中有类似或相同的工程项目单价的，参照合同中类似或相同的单价计算确定；②合同工程量清单中无适用或类似子目的单价的，由承包人根据《****省建设工程计价依据（****版）》、*******-****清单规范和审定预算价同口径的造价信息以及施工单位投标的下浮率提出适当的综合单价，经发包人审定签证后执行；关于变更估价的约定:关于变更估价的约定:工程量变更的有关要求：缺项、漏项、设计变更等。变更程序按衢住建［****］**号、衢市政［****］**号文等规定执行。因工程变更增加费用超过合同价的**%需发包人承担的，应由区相关部门组织人员核实后方可组织施工，否则增加费用由承包方自行解决。**.*.*变更估价原则**.*变更估价关于变更的范围的约定：工程实施过程中确定的变更。
投标下浮率计算公式={*-[（投标报价-暂列金额*（*+税金））÷（审定预算价-暂列金额*（*+税金））]}×***%。**.*.*.*因工程变更增加费用超过合同价的**%需发包人承担的，应由区相关部门组织人员核实后方可组织施工，否则增加费用由承包方自行解决。**.*.*.*因设计变更等引起已标价工程量清单项目增减的，增加清单项目的价格按照**.*.*.*确定；核减项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较后，取高值核减。**.*.*.*变更工程造价由监理单位、审计组及发包人审核，不计入工程进度款支付，最终变更价款以结算审计为准。**.*.*.*合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，单个子目工程量增加幅度在**%以内(含)时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量增加幅度超过**％(不含)，且导致工程造价变化幅度超过*％时，由承包人按上述条款**.*.*.*~**.*.*.*提出新的综合单价，并由监理人、发包人审核同意，超过部分的工程量按修正后的新的综合单价计价；单个子目工程量减少时，综合单价不调整。**.*.*.*涉及的本工程施工招标范围内的所有措施费按中标价包干，结算时均不予调整；如施工过程中出现设计变更，按实际发生进行调整。
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。**.*暂估价承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。发包人审批承包人合理化建议的期限：*天内完成。监理人审查承包人合理化建议的期限：*天内完成。**.*承包人的合理化建议
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。**.*.*依法必须招标的暂估价项目
市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。**.*市场价格波动引起的调整**.价格调整承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属发包人所有，今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。**.*暂列金额
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。（*）关于基准价格的约定：/。第*种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；第*种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第③种方式对合同价格进行调整：
*、调整价差时工程量的确定方法：调整价差时以最终审核的工程量作为调整的基数。材料调整价差部分只计取税金，不计取其他任何费用。*、调整时间：在工程结算时*并调整。*、材料价格调整：材料按施工开工之月到完工之月的前**%工期的算术平均信息价与投标基期信息价之间的差价，以上价差于结算时调整。第*种方式：其他价格调整方式：材料费、人工费应按衢住建建[****]***号文件执行（如有新的调价文件，按新文件执行）。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
*、单价合同。本工程采用单价合同。**.*合同价格形式**.合同价格、计量与支付因发包人原因造成工期延误的，延误期间因材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由总承包人受益。因总承包人原因造成工期延误的，延误期间因材料价格上涨造成的价差由总承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。*、信息价套用顺序《****市造价信息》、《****省造价信息》。
（*）工程量按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******－****）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（*******－****）、《通用安装工程工程量计算规范》（*******－****）、《市政工程工程量计算规范》（*******－****）、《园林绿化工程工程量计算规范》（*******－****）、《建设工程工程量计算规范（****）****省补充规定》（浙建站计〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（****）****省补充规定（*）》（浙建站计〔****〕**号）及发包人提供的工程量清单中说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关部门审核。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在投标报价中不在合同价外另行计列及调整。。工程量清单复核：承包人应按照发包人的要求，根据发包人提供的书面图纸和工程量清单，认真进行工程量清单（含清单描述错误或描述不准确）核对，并在合同签订后**日历天内将核对结果提交发包人转预算编制单位核对，。经承包人、预算编制单位和发包人*方共同确认核对后的工程量，可作为竣工结算调整的依据。承包人逾期未提交工程量清单核对结果的，视为认可。工程量清单中少算部分结算时不予调整，多算部分以及土石方工程、桩基工程、±*.**以下部分砖砌体、砼拆除等存在变数的工程量按实结算。所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，各投标人没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑。综合单价包含的风险范围：施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响，以及经甲乙双方核对招标人提供的工程量清单并确认前未发现的遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用。
风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。*．总价合同。（*）因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款**.*.*.*、**.*.*.*款约定执行.但合同中注明*次性包定的措施项目，不作调整。（*）发包人提供的工程量清单项目漏项或计算偏差、工程变更引起的工程量增加或减少、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款**.*.*.*款约定执行。（*）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第**.*款的约定调整。
预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：无。**.*.*预付款的支付**.*预付款风险范围以外合同价格的调整方法：/。
**.*.*单价合同的计量关于计量周期的约定：按月进行。**.*.*计量周期工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(*******—****)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。**.*.*计量原则**.*计量
②其余合同价的支付：按工程施工进度付款，项目基本完工后支付合同价的**%（财政款项到账后支付，含不低于合同价的**%的工资性工程款，余同），工程竣工验收合格后支付至工程合同总价款的**%；工程通过审计后*个月内支付至审定工程总价款的**.*%。余款*.*%留作质量保证金，自竣工验收合格之日起满*年，经检查无质量问题后*个月内无息退还。①本工程对农民工工资实行“双线”支付。在工程项目开工前，施工总包单位（或专业分包单位）必须以项目为单位在本行政区域内的商业银行开设农民工工资（劳务费）专用账户（以下简称“工资专户”），专项用于支付农民工工资。建设单位在开工前按施工合同造价的*%*次性拨付工资性工程预付款至工资专户；从开工后第*个月起，建设单位按照房建项目不低于合同价的**%，市政、园林等项目不低于**%的比例确定项目工资性工程款总额除以合同工期月数，确定月工资性工程进度款按时足额拨付至工资专户。如建设单位与施工总包单位共同明确的工资性工程款已拨付额度少于已发生人工费总额的，由施工总包单位自行补足。关于付款周期的约定：**.*.*付款周期**.*工程进度款支付关于单价合同计量的约定：承包人应于每月月底为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
（*）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款。**.*.*进度款审核和支付（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：/。**.*.*进度付款申请单的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。**.*.*支付分解表的编制（*）发包人签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。（*）发包人支付进度款的期限：/。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。
**.*竣工验收关于延期最长不得超过：**小时。**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。**.*分部分项工程验收**.验收和工程试车*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：在完成接收手续后移交。**.*.*移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：根据发包人规定。**.*.*竣工验收程序
（*）无负荷联动试车费用由承担。（*）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。**.*.*试车程序**.*工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的费用。
**.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后**日历天内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。**.*.*竣工退场**.*竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。**.*.*投料试车
**.*竣工结算审核发包人认为必须提交的技术文件。竣工图纸资料；竣工结算申请单应包括的内容：（*）竣工结算合同价格；（*）发包人已支付承包人的款项；（*）应扣留的质量保证金；（*）发包人应支付承包人的合同价款；（*）单体调试质量检验评定表；（*）联调质量检验评定表；（*）施工、安装记录；（*）隐蔽工程施工、安装记录；（*）试验报告。承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。**.*竣工结算申请
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。**.*.*最终结清申请单**.*最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后**天内完成付款。发包人审批竣工结算申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后**天内完成核查并报送发包人，发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后**天内完成审批。
**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修（*）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后**天内完成支付。（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结算申请单后**天内完成审批。**.*.*最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止并完成接收手续后**天内提交。
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第*种方式：**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：是。**.*质量保证金缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第*种方式：**.*.*质量保证金的扣留（*）其他方式:/。（*）*.*%的工程款；
**.*.*修复通知工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第***号）要求执行。**.*.*保修责任**.*保修关于质量保证金的补充约定：质量保证金竣工验收合格之日起满*年，经检查无质量问题后*个月内退还（不计息）。（*）其他扣留方式:/。
**.*.*发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约**.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*般情况下为**小时内，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的必须在*小时内。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：/。发包人违约责任的承担方式和计算方法：
**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.*.*因发包人违约解除合同（*）其他：/。发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
项目班子的考核以“主要施工管理人员表”为准。*、承包人投标所报的本工程项目经理及配置的现场技术、管理人员经发包人考核后，不得随意调动，如因工作需要调动，须事先征得发包人书面同意，经行业主管部门同意办理相关手续*天内更换完成且更换的项目经理资格条件必须等于或高于投标资格条件（提供项目经理注册建造师证书、职称证书、身份证原件及其工作经历与业绩等有关证明材料）。若发现项目管理班组成员不能到岗，处罚措施如下：若发包人在进行巡查时，第*次发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求的，给予承包人警告并责令整改；第*次发现则责令承包人整改并处罚人民币**元；再次发现则处罚人民币**元/次；被相关部门通报批评或被新闻媒体曝光，则发包人有权扣除全部安全生产、文明施工履约保证金。*、安全施工、文明施工及环境保护按照国家及****省、****市相关文件要求执行。*、若达不到*次性验收合格要求，按合同价的*.*%进行处罚，违约金在质量履约保证金中列支，并限期达到合格要求。若因重大质量问题达不到合格标准，则拆除重建，所有费用由承包人承担，其拆除重建工期期限由发包人与监理人确定，承包人无条件服从。承包人违约的其他情形：
*、若使用不合格材料施工，*经发现，发包人或监理人有权制止承包人使用，下令承包人停工、返工，直至中止合同并支付违约金人民币***元/次，违约金从质量履约保证金中扣除。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用不合格材料施工所引起的*切责任均由承包人承担。*、虽然通过竣工验收，但存在偷工减料或不按设计图施工，发包人有扣减结算价款的权利。*、本工程在实施过程中，由于项目经理、现场管理班子其他成员与监理人的配合原因，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须无条件接受，如措施不力，从工程进度款中扣罚人民币***元，且发包人可有权解除合同。*、承包人负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），发包人有权扣除全部质量履约保证金。*、如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。项目经理违约：到位少于**天/月，每少*天，向发包人支付人民币****元/天的违约金；到位少于**天/月，发包人有权扣除所有项目部履约保证金；其违约金从履约保证金中扣除。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按**.*.*款。**.*.*承包人违约的责任**、提交资料的违约：承包人必须按发包人规定的时间内提供各种办证资料，绝不能影响发包人办理质监、施工许可证等手续，否则发包人可在第*次进度款中扣除承包人的其它履约保证金，也可单方解除施工合同。**、如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权扣除全部履约保证金并终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。特殊专业工程需分包的，应经发包人同意，否则将扣罚*****元；**、承包人在施工过程中，安全、质量受到当地政府相关部门的行政处罚，也应当向发包人支付同等金额的罚金。*、施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币*****元/次的违约金，违约金从质量履约保证金中扣除。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。**.*不可抗力的确认**.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不予支付。关于承包人违约解除合同的特别约定：按**.*.*款。**.*.*因承包人违约解除合同
关于工程保险的特别约定：承包人必须投保建筑工程*切险，费用由承包人承担。**.*工程保险**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在**小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件。
**.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人办理。**.*通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。关于其他保险的约定：承包人必须投保第*者责任险，费用由承包人承担。**.*其他保险
争议评审小组成员的报酬承担方式：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的确定：。**.*.*争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：。**.*争议评审
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：**.*仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：。**.*.*争议评审小组的决定其他事项的约定：。
*、承包人必须建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理，确保消防工程顺利通过验收。*、工程竣工验收前，承包人应配合发包人完成并通过防雷检测、电气检测、环境检测、消防环保及所有竣工验收必须的检测等工作，所有竣工资料必须完整。*、工程施工过程中发生的设计变更等必须经发包人和监理人签字认可后方可实施，实施的唯*依据为发包人出具的联系单或联系函，否则由此产生的质量、费用、工期等问题由承包人自行负责。但承包人不得以发包人未签证确认费用为由提出顺延工期甚至停工。*、无论承包人投标前是否实际进行过现场踏勘，都视为承包人已了解施工现场及周围的环境，掌握并预估到所有与本项目施工有关的可见及不可见的因素，不可预见的或未提及的风险，均由承包人承担，并已含在本合同价中。发包人将施工现场移交给承包人后，因承包人原因而影响施工进度，导致工程费用增加、工期拖延、误工及财产损失，均由承包人自行消化，其工期概不索赔、不顺延，且承包人须抢工弥补延期工期，发包人不作任何补偿。**.补充：（*）向有管辖权的人民法院起诉。
**、标后管理工作按市住建局衢住建〔****〕**号文、衢住建〔****〕**号文、衢住建办〔****〕**号文和招标人有关文件要求考核。*、本工程计日工按***元/日计取，承包人不得以任何理由增加其费用。*、在履行合同过程中，若承包人以低于成本价为理由提出中途停工或毁约导致发包人利益受损的，发包人有权直接扣除承包人所递交的中标价净值与风险控制价之差额；若仍有损失，则由承包人补足。*、工程竣工后场地的清理超过规定期限的，*天内每天扣款人民币****元；*-**天每天按人民币****元扣款；**天后每天按人民币*****元扣款。如超过**天仍不清理场地的，则视为承包人放弃场地内所有财产，发包人可自行处理或清理，如由此引起发包人额外支出的由承包人予以赔偿。*、发包人有权增减工作内容及相应的工作量，报价按原投标口径不变，承包人不得提出额外费用要求。*、承包人负责施工范围内的试车及联合调试并承担费用。
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就承包人（全称）：发包人（全称）：工程质量保修书附件*：**、发包人保留在正式签订合同时完善合同条款的权利。
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：*、质量保修期质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工承包范围内的全部内容。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。*、工程质量保修范围和内容（工程全称）签订工程质量保修书。
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；*．装修工程为*年；*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。*、缺陷责任期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。*．其他项目保修期限约定如下：本项目质保期为*年。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*、保修费用*．质量保修完成后，由发包人组织验收。*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：地址：地址：发包人(公章)：承包人(公章)：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。*、双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工结算时*次性扣留审定结算造价*.*%的质量保证金，质量保证金在竣工验收合格**个月期满符合要求后*个月内付清（无息）。
附件*：邮政编码：邮政编码：账号：账号：开户银行：开户银行：传真：传真：电话：电话：
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。（*）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。（*）严格遵守党和国家有关法律法规及****省的有关规定。甲乙双方的权利和义务根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人（以下简称甲方）与施工单位（以下简称乙方），特订立以下合同。建设工程廉政合同
（*）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。甲方的义务（*）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。第*条乙方的义务（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（*）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。
第*条双方约定（*）乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方*至*年内不得进入其主管的建设市场的处罚。（*）甲方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第*条违约责任（*）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，（*）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
法定代表人或委托代表人：法定代表人或委托代表人：甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）第*条本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。第*条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
工程量清单详见附件图纸年月日年月日电话：电话：地址：地址：
投标文件内容：资格审查标/商务标项目名称：****年****区生活小区****项目-****）投标文件正本投标文件格式详见附件
附件*：评标办法：根据****市建设工程施工招标投标评标办法的规定，拟采用最低价法。以全部有效报价中的最低值作为最佳评标价，但须同时的满足以下*个条件：*是报价最低；*是经评审认定没有低于成本价的。在有效报价中按报价从低到高排序，确定*名候选承包商，最低价为第*候选承包商。（如果报价相同，则现场抽签确定）。附*：评标定标办法日期：年月日法定代表人：（盖章）投标人：（盖章）
经营期限：成立时间：年月日地址：单位性质：单位名称：法定代表人身份证明书
附件*：日期：年月日投标人：（盖公章）特此证明。系（投标人单位名称）的法定代表人。姓名：性别：年龄：职务：
法定代表人（签字或盖章）：投标人：（单位公章）代理人无转委托权，特此委托。为本公司的全权代表，以我公司的名义参加工程的开标、询标、商签合同以及处理与之有关的*切其它事务，我公司均予以承认。本授权委托书声明：我（姓名）（身份证号）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）（身份证号），联系方式：（供询标使用）授权委托书
*、经研究工程交易公告的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）元整¥元（即下浮%，下浮率={*-[（投标报价-暂列金额*（*+税金））÷（审定预算价-暂列金额*（*+税金））]}×***%，*舍*入结果保留*位小数）的报价承包该项目，并将严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。致：（发包人名称）报价函附件*：年月日联系电话：
身份证号码：项目负责人姓名：企业资格：*、如果我方中标，我方将按照规定提交中标价*%的履约保证金。*、*旦我方中标，我方保证按交易公告的内容，在我方投标工期内完成并移交全部工程。*、如果确定我方为承包商，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，日历天内完工，并确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，*次性验收合格。
附件*：年月日法定代表人：（盖公章）投标人：（盖公章）项目负责人资格：
投标人：（单位公章）*.若违反以上承诺自愿承担*切因工程建设所支付和垫付的建设费用，并接受列入工程建设黑名单。*.若取得工程承包承建资格，不将其转包或分包给列入禁止范围的村干部及其近亲属承建；不向与工程建设有关的人员行贿，安排娱乐、旅游等活动。*.不为列入禁止范围的村干部及其近亲属代理参与（项目名称）招标。根据《关于禁止村干部插手或承接本村公共建设工程项目的通知》（柯纪〔****〕**号）精神，本单位（人）承诺遵守“*禁止*不准”纪律规定，做到：遵守“*禁止*不准”承诺书
*.我单位承诺已足额缴纳农民工工资支付保证金。为贯彻落实省、市、区关于开展“****无欠薪”的有关工作要求，切实维护建筑工人的合法权益，确保社会和企业的稳定，本单位做出如下承诺：无欠薪承诺书附件*:时间：年月日法定代表人（签字或盖章）：
时间：年月日法定代表人（签字或盖章）：投标人：（单位公章）*.若违反以上承诺我单位愿意接受业主及有关行业主管部门依据有关规定的处罚，并接受列入工程建设黑名单。*.若发生拖欠工人（包括农民工）工资造成损失及负面影响的，我单位承担由此造成的*切后果及责任。*.我单位承诺该工程实行人工费用与其他工程款分账管理制度，确保每月按时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何理由拖欠，并接受相关单位的检查和监督。
*、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，单位授权的投标人代表承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。*、我单位和单位授权的投标人代表在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。*、我单位和单位授权的投标人代表遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。为贯彻落实扫黑除恶专项斗争部署，本单位及单位授权的投标人代表清楚知晓我单位参与项目投标活动，对以下事项作出承诺：不参与围标串标承诺书附件*:
诚信投标承诺书附件*日期：年月日单位授权的投标人代表（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：投标人：（单位公章）
****年月日法定代表人：（签字或盖章）承诺单位：（盖章）我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。如果有违反投标保证金不予退还情形的，我单位自愿接受补缴投标保证金，同时接受相关违法违规行为处罚。本单位参与____________项目投标活动并承诺：****区公共资源交易监督管理办公室：
附件**（示例）
****省建筑市场监管与诚信信息系统（**.*.*）口×
技术支持：***-********，***-********
****省建筑市场监管与诚信信息系统
****-************-********
投诉及建议：*******_**********.***
诚信发布平台升级内容修改密码
功能导航
首页基本情况区企业信息备案区
首页
导出日保存刷新同步企业基本信息
企业信息
企业信息备案通过后，此处不能进行修改，如果有信息发生变更，请到“企业信息变更备案”中进行变更备案申请，主管部门审核通过后，企业信息会自动更新成最新的。
基本信息
基本情况
营业执照信息
下属子公司
企业名称：统*社会信用代码：
企业简介
企业简历
工商营业执照注册号：组织机构代码：
企业证照
**
资质证书企业登记注册类型：有限责任公司成立日期：****年**月**日
技术装备
注册所在省市：****省注册资本（*）：****人民币
人员信息
工程项目注册所在地市：衡州市实收资本（*）：****
合同信息
注册所在区县：****区注册地邮政编码：******
合同信息变更
合同信息注销
企业注册地址：****省州市柯
施工许可申请
施工许可变更质量检测机构填写---
施工许可注销中止恢复
计量认证证书号：投资人（股东）及投资比例
竣工验收
样例：张***%、李***%
竣工验收备案
招标代理机构填写--
项目信息补录
是否开展招标代理业务：否
在地省级建筑市场监
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
