建安公司肇庆市鼎湖区人民法院审判法庭新建项目桩基及基坑支护工程招标公告

****市****区人民法院审判法庭新建项目

桩基及基坑支护 工程招标公告

招标编号：**【****】***号

*、招标条件

****市****区人民法院审判法庭新建项目工程由中铁*局建安公司承建，该工程的 ****市****区人民法院审判法庭新建项目桩基及基坑支护工程 已具备招标条件，现对该项目的施工进行****。

招标人为****，分包方式为 专业 分包。本项目招标实行资格预审，本分包工程招标采用最低评标价法进行评标。

*、项目概况与招标范围

*.工程概况：本项目位于****市****区宝鼎路北侧、****碧桂园蓝庭小区南侧、西邻产品质量监督检验中心，南北长***米，东西宽**.*米，总用地面积*****.****。需对其进行桩基及基坑支护的施工。

*.项目地点：****省****市****区

*.项目规模：南段道路设计长度***.***米，规划红线宽度为**米。

*.工期：****年*月**日 - ****年*月**日。

*.招标范围：****市****区人民法院审判法庭新建项目桩基及基坑支护工程。施工分包具体内容包括：钻孔灌注桩工程：埋设钢护筒、钻孔、清孔、钢筋笼制作安装、声测管安装、混凝土灌注；深层搅拌桩工程：桩机就位、拌制浆液、喷浆搅拌；基坑支护工程：土钉锚杆制安、挂网、喷混凝土，压圆木桩等；选用*家承包人施工，发包人仅负责提供钢筋、直螺纹套筒、混凝土、声测管、钢筋网片、水泥、圆木桩；承包人负责基坑支护工程中除发包人提供材料范围内的全部材料。

发包人提供的机械包括：无；承包人提供的机械设备及小型工机具包括：搅拌桩机、回旋钻孔机、混凝土导管、泥浆泵、套管、发电机、吊车、钢筋切割机、铁锹等项目部未指明提供的施工机械。发包人提供的测量仪器仪表：无；承包人提供的测量仪器仪表：经纬仪、水准仪、红外线水平仪、全站仪等用于完成施工任务的测量仪器。

*.标段划分：*个标段

*、投标人资格要求

*.具有独立法人资格，营业执照、资质证、安全生产许可证齐全，且在有效期内。

*.资质等级：本次招标要求投标人具备地基与基础工程专业承包*级及以上资质。

*.近*年未发生过安全质量事故，业内无不良记录等。

*.近*年以来至少完成过*个类似的分包工程项目，且已交（竣）工验收合格，并提供合同等证明文件。

*.至领取招标文件截止时间为止，投标人未列入中铁*局集团有限公司或中国中铁股份有限公司不合格名录。

*、获取招标文件的时间及方法

凡有意参加投标者，请于****年*月**日至****年*月**日到中铁*局建安公司深圳梅林（****法院）项目部领取招标文件。

*、投标文件的递交及开标的时间、地点

* 开标时间和投标截止时间： ****年 *月**日**时

* 投标文件提交地点及开标地点：中铁*局建安公司深圳梅林（****法院）项目部

*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

*、发布公告的媒介：

本次招标公告在中铁*局采购网（****//:**.****.***.**）站上发布。

*、招标人信息及联系方式

联系人：**** 联系电话：***********

**** 年*月**日