第*页 *.*.*在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的 并办理正式变更手续。 意见, 。 和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勒察工作的 *.*.*勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质 -起验收发包人提供的材料。 *.*.*在工程勘察前,提出勘察钢要或勘察组织设计,派人与发包人的人员 的,发包人有权继续追偿。 发包人、勘察人商定为勘察费的**%。赔偿金不足以弥补发包人因此遭受的损失 和免收受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由 担全部勘察费用:或因勘察质量造成重大经济或工程事故时,勘察人除应负法律 使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承 *.*.*由于勘察人提供的勘察文件质量不合格,勘察人应负责无偿给予完善 当符合国家规定的勘察深度要求,必须真实、准确。 时间提交质量合格的勘家文件,并对其准确性及适用性等负责。工程勘察文件应 标准、规程和发包人的地勘任务书及本合同进行工程勘察测绘。按本合同规定的 *.*.*勘察人应按有关建设工程质量的法律、 *.*勘察人责任 *.*.*本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 *.*.*本合同项下勘察文件的知识产权归发包人所有。 提交勘察文件)时,发包人应按每提前*天向勘察人支付业元计算加班费。 停、窝工费(计算方法见*.*);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或 *.*.*由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外。发包人应支付 *.*.*为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,费用由勘察人承担, 勘察人的人员*起验收。 ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
共*
页
、法规、
工程建设强制性规范
料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与 *工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用 *.*.* 保健防护,并承担费用。 人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行 *.*.*若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包 响施工正常进行的有关问题等),并承担其费用。 (如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及 *.*.*发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题 担民事责任。 物不清,致使勘察在勘察工程中发生人身伤害或者造成经济损失时,由发包人承 地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏 *.*.*在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清 并按第*条规定提供文件资料。 *.*.*发包人委托任务时, *.*发包人责任 第*条:发包人、勘察人责任 工程竣工验收合格后**个工作日内,支付至合同金额的***%* *- 提供的勘察报告审查通过后支付总合同金额的**%; 比- **%; *、预付款:合同签订之日起**个工作日内,向勘察人支付合同总金额的 本勘察费固定不变, 为发包人因勘察人履行本合同而应支付勘察人的所有费用 *.*.*本工程勘察费为人民币******元 准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 *.*.*本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取收费;国家规定的收费标 *.*收费标准及付款方式 ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
第*页共*页 必须以书面形式向勘察人明确任务及技术要求 ,(大写:*******元整),
成的停、窝工等) 准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勤察人原因造 *.*.*勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为 告并保证勒察成果通过审查。 抗力原因造成,工期相应顺延,我 或可供设计使用的资料。开工时间是发包人完成设计方案审查通过后。由于不可 *.*.*本工程的勘察工期:详细勘察_**_日历天提交通过审查的勘察报告 *.*开工及提交勘察文件的时间。 第*条:开工及提供勘察文件的时间和收费标准及付费方式。 交的勘察文件应能满足工程建设需要。勘察人负责向发包人提交勘察文件*份 第*条:勘察人向发包人提供勘察文件并对其质量负责。勘察人向发包人提 相应费用。 *.*发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人无需向勘察人支付 、人防设施、洞室等)及与体位置分布图。 道、 *.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管 *.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 置图。 *.*提供工程勘察任务委托、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布 许可等批件(复印件)。 *.*提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勒察 负资。 第*条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料、并对其准确性、可靠性 *.*预计勘察工作量:_*让钻孔_**全_预让合让进尺_***** *.*承接方式: 满足国家及地方相关规范和要求 *、 。* ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
时,
第* 页 经发包人书面同意,工期顺延。 勘察完成后**个工作日内向发包人提供勘察报 _公开投标
共*页
第2页 规定。 收集相关资料确定孔深,并符合《岩土工程勘察规范》(*******-****)的相关 *、孔深:报价时详勘单位根据甲方提供的详勘任务图及结合当地地质条件 工程地质勘察,提供满足工程设计需要的平剖面图和工程地质参数。 *、查明岩土体的物理力学性能;针对拟进行工程的地段和部位进行必要的 的关系。 组合与交切关系、闭合程度、充填情况、冲水情况、延展及贯穿情况和与临空面 查明地质条件结构类型、岩体裂缝和结构面的等级、产状、发育程度、 *、 出整治方案的建议; *、查明不良地质作用的类型、 成因、分布范围、无传 程地质、 、水文地质特征; 、在收集已有资料基础上查明勘察区地形地貌、地层岩性、地质构造、 上_ *.*工程勘察任务(内容)与技术要求: *.*工程建设地点: _****直 设施《敬老院】项目 *.*工程名称;_****省****直****直民政局*直太王特困人员世差服务 第*条: 工程概况 签订本合同,以资双方共同遵守。 况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商*致, 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定, 任务。 直****由民政局****由太乎特困人员供差服务设施《敬老院〕项目工程地质勘案 标,经过公开招标确定由*山验车地质勘室设计班究院在限公司承担*山省达业 ****由太亚特困人员供差服务设施《敬老院〕项目勘察设计采购进行国内公开招 ****省金通工程盗迫在限公司受****直民政局委托, 勘察人: ****蜀车地质勘察设计研究院有限公司 发包人: ****直民政局 ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
共*页
发展趋势和危害程度,: ,结合本工程的具体情 于****年*
月
]*日对
脑 工
** &**; , 条款效力优先。 本合同附件为本合同有效组成部分,但其中与本合同条款相冲突的内容,本合同 本合同附件为:工程地质勘察任务委托书及《钻孔平面布置图》。 本合同*式_*_份,发包人_*_份,勘察人_*__份。 同规定的义务后, 除有争议的条款外,其余条款即告终止。 ;本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行合 第*条: 民法院起诉 协商或调解不成时,发包人、勘察人同意由—项且近在地_人 设行政部门调解, 第*条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决, 第*条:其它约定事项: _无 第*条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商*致,签订补充协议 的违约金、并赔偿发包人因此遭受的所有损失和因此支出的费用。 合同并要求勘察人退还发包人已支付的勘察费(如有)、向发包人支付勘察费**% 勘察人纠正其违约行为。勘察人违约导致不能实现合同目的时,发包人有权解除 *.*勘察人不履行或不完全按照本合同约定履行义务时, 所有损失(发包人有权在应支付的勘察费中扣除相关费用)。 款导致的延迟),每超过*日,应减收勘察费干分之*并赔偿发包人因此遭受的 *.*由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察文件(包括因*.* 未支付勘察费的*分之* *逾期违约金。 *.*发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过*日,应偿付 则应向勘察人支付预算额***%的勘察费。 完成的工作量超过**%时, ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
兴
∞
,也可由当地建 发包人有权要求
_\.*******_*/
的;完成的工作量在**%以内时,发包人应向勘察人支付预算额**%的勘察费 勘察人未进行勘察工作的,发包人无需向勘察人承担违约责任;已进行勘察工) *.*合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时, 过工程勘察质量监督部门审查时,其返工勘察费用由勘察人承担。 *.*由于勘察人原因造成勘察文件质量不合格, 工期接实际工日顺延。 回进出场, *.*由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来 第*条:违约责任 *.*.**本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任 *.*.**勘察人未经发包人书面同意不得将本合同下的勘察工作转包 试、室内试验及测量仪器等应当符合有关规范、规程的要求。 *.*.**勘察入应当确保仪器、设备的完好。钻探、取样的机具设备、原位测 样、记录的真实和准确,严禁离开现场追记或者补记。 *.*.**工程勘察工作的原始记录应当在勘察过程中及时整理、核对,确保取 当在勘察文件上签字或者盖章,并对勘察质量负责 *.*.**勘察人的法定代表人、项目负责人、审核人、审定人等相关人员,人 编写《勘察纲要》,并对勘察过程中各项作业资料验收和签字。 *.*.*勘察人项目负责人应当组织有关人员做好现场踏勘、调查,按照要求 技术职称或者注册资格。 *.*.*勘察人项目负责人、 故,提出相应的技术处理方案。 *.*.*勘察人应当参与工程质量事故的分析,并对因勘察原因造成的质量事 问题。 *.*.*勘察人应当参与施工,及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的 规章制度,承担其有关资料的保密义务。 ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施《敬老院)项目
第*页 审核人、
共*页 ,不能满足技术要求或未通 * 、审定人及有关技术人员应当具有相应的
作 *
口册:***年*月* 银行帐号: 开户银行: 钟 凉 话= 电 邮政编码= 住 所: 委托代理人: 法定代表人: 发包人名称: ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
(签字) (签字 誉
草) 骊 源市民政质
工
公 邢
) 动
工
*
江 勘察人名称:
洋 江 日期:***)年?月*日 银行帐号:************ 开户银行:中国银行****分行 传 电 邮政编码:****** 所:****省达 密 委托代理人: 法定代表人: (盖章)
真: 话:无
*********** 法 *********** 道绥定大效 (签字? 细端至地罗助密垫计*研
(签字文 每银公司 鄢开花密 *
钢 凸
方
翠屏街
第 工 _***_*__** *嘲 习 工 期: ****蜀车地质勘密设计研究院有限公司 ; ; 边 ****立民政局 涵 察 证书等级; 葛 里级 _ 工 点: 程 梁 ****立 地 ****直太乎特困人员供差服务设施《敬老院)项 * *儿省****市****市民政局 程 的 称: 。 建设工程勘察合同 ****省****市****市民政局****市太平特困人员供养服务设施(敬老院)项目
溢
洋
%
泸)
乙方合同编号: 甲方合同编号:
\
* |
施工图设计 |
初步设计(如需要) |
方案设计 |
台*资料及文件名称 |
* |
* |
式 |
份数 |
|
**日历天 |
**日历天 |
**日历天 |
提交日期 |
|
|
|
|
相关事宜 |
|
其他设计所必要的依据性资料 |
当地审批部门各阶段批文 |
地质勘查报告、水文气象资料 |
还 |
定 |
相应设计开始前 |
施工图设计开始盟 |
初步设计开始前 |
|
|
****年*月=* 银行帐号: 干户银行: 兰 独 式 述 型 感 *政编求 码 迎 所: 公 或其委托代理人(签字或盖章) 法定代表人 (盖章文。 本合同所用到的相关专业资质均由乙方提供 其它约定事项: *.** * 等法律效 力 的来往电报、 、传真、 本合同, _【【 * 鉴证 方履 登 双力 的审查部门备 被 本合同生效后,按规, *.** 本合同经双方签章并在 * * *.* 社 (*)依法向项目所在地的人民法院起诉, (*)提交合同签定地仲裁委员会仲裁; 不成时,按下列第_*)_传
合 ㎡
量
江 行 端 马
了 未 , ”
会议纪要 合同规定 双方认为必要时,到项目所在地工商行 以
茂 尽事宜, 述 * _种方式解决
注 的 丘份,发
倍 社
池 方 *义务后,本合同即行终止。 定
*** ****年*月*日 银行帐:************ 开户银行:中国银行成都青华路支 真: 动 话:***-******** 越 邮政编码:****** _所:成都高新区肖家河中街** 武 或其委托代理人(签字 定代表人 设计人名称笔 均为本合同组成部分 补充协议,有关协议及双方认可 * 盼 祁 公 到项目所在地省级建证 发包人向证 设 包 * 入
计人支付定金后生效 监 份,
(盖章? ****政阳建被 设计人_
欧 必寒获展想关规定。 本合同具有同 台 仁沙 政管理部门申 涵 江 * 规 *
式 _份
公 管部门规 公
方
游)
习 * *
≤ 够 。 平 沁 * 设计证书等级: (由设计人编填? 同编号: [船 ?
* 良
卫
期:****年**且*地日 人:*****阻建筑设计有眼责任公司 人:****重民政局 参 点:*重 ****直太平特困人员供差服务设施(敬老院) 称:* 建设工程设计合同
建筑设计(建筑工程)甲级 (民用建设工程设计合同)
*/*
****=**-**
|
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判.型号.性能等技术指标,设计人不得指定生产厂,供应商.发所需要费用由发包人承担,建筑材料、见定设计人交付的设计文件份数超包工现场进行配合与解决有关问、建筑构配件和设书临由]发包人自备,应凹* |
计费,每逾期支付*天,应承担应支付金额*分之* *. 济损失,发包人有权向设计人索赔。 包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经 *.*. 适当收取咨询服务费,收费者 项目尚未开始施 及施工单位进得 合同规定* 并根据审查华 *.*.*设计人交付设计资米 包人交付设计资料及文件, *.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发 *.*.* ** 对其负责. 等 求,进行 认述 * * 如发生以上情 料及文件不得擅自修改,复制或向第*人转让或用于* 曰 述述 数据,计算软件和专利技术.未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计 *≤工* 必要的工作生, * 计人支付赶
* **条 .*.* _*_1 * 述 _*.*
发包人应接本合 * 时限列
设计人应保护发包人的知被关 结论负责对不超出, 设计合理使用 设计人采用的 设计人责任: 工
违约责任: 工,设计人仍负责上述工作,但应按所” 行设计交底.处理有关设计问题 交付设计资料及文件.本年内项目开始施工, 年 式 即 程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料, 加鹏 设计人应接照国家技术规范 包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔 手况, 发包人应保护设计人的投标书,设计方案,文件,资料图纸 及交通 方便条件. 些 包人应 为派 冲 湖
同第*条规定的金额和时间 游 远 湘 赴现场
由双方商定. 原定范围的内容做必要调整补充。设计人按 文件后 笔 -及 为_**_年 讼 技术标准为:国家相关现行规范 处理有关设计问题的工作人员,提供
各*
*识产权
,不得向第*人泄露、 接规定参加有关的设计审查, 标准、
和
述
参加竣 规程及发包人提出的设
*的逾期违约金。 ]向设计人支付设 工作号 *需 工验收 * ,负责 合同外的项目 本
科 述
可 监
、转让发 户 辽
发包人 年内 学 发包
颜 *
必
"的