.建设工程设计合同(*)
(民用建设工程设计合同*
工程名称: ****县长安路东延升级改造项目 *
工程地点: ****县境内
合同编号: *********(建)****
(由设计人编填)
设计证书等级: 建筑工程(甲级)市政行业道路工程 (*级)
发 包 人: ****县综合投资有限公司
设 计 人: 广州博夏建筑设计研究院有限公司
签订 日期: ****年2月
中华人民共和国建设部
*
国家工商行政管理局 监制
发包人: ****县综合投资有限公司
设计人:广州博厦建筑设计研究院有限公司
*:
发包人委托设计人承担****县长宏路车延升级改造项且_工程设计, ;
经双方协商*致,签订本合同。
…**
*
第*条、本合同依据下列文件签订:
*、*《中华人民共和国合同法》《 《中华人民共和国建筑法》 《建设工
程勘察设计市场管理规定》-
*、* * 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
“)
*、* 建设工程批准文件。
;
第*条、* 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见
下下表。
福长祖葛甲 (凹*)
**** ****
福:受革* (凹*) *****
置 *
是印至福饭长税 杀纸 × *
*
解器锐套 暨 (照)
兴船 (*)
系
攀琴华 /融工*客“的出“红“盟“其*“路限
*
约
壁 宏 产 欧
(
第*条、 发包人应向设计人提交的有关资潜及文件:
资料及文件名称 份数 提交目期 有关事宜
序号
项目立项报告和批审文件 工 设计前
*
* 道路红线图、地形图、地
] 设计前
勘资料
当地规划部门的规划意见 设计前
* ]
书
发包人要求即设计任务书 ] 设计前
*
第*条、无 设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
份
资料及文件名称 提交日期 有关事宜
序号 数
施工图蓝图设计及设计说明 **天
*
*
本合同设计收费估算为_**差**任圆整 ;_*******.**元)
第*条、
民币。 设计费支付进度详见下表。
占总设计费 付费额 付费时间
付费次序
(*元) (由交付设计文件所决定)
%
本合同签订生效,且方案设计提交经
* **% **.**
发包人确认后*个工作日内
工广*
提交施工图并外审通过后,*个工作
* **% **.**
日之内 *:
**% *.** 工程验收合格后*个工作日内
*
说明:
设计人需提交请款函及发包人认可的有效发票, 发包
在各付款阶段,
人及时支付设计人对应阶段设计费。
第*条、双方责任
*、* 发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设计人 *
发包人 \:
提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,
不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过期限**天以内,设计人按合
同第*条规定交付设计文件时间顺延;
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,
或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时须
具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书。
经双方另行协商签定补充协议(或另订合同),重新明确有关
条款,发包人应接设计所耗工作量向设计人增付设计费,
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计
工作,应接收费标准,相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,
如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作
量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要
的工作生活及交通等方便条件。
*+
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、
数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计 *
人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让
或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责
任,设计人有权向发包人提出索赔。
*、* 设计人责任:
*。 *.*设计人应按国家技术规范、设计标准、规程定额及发包人提出
的设计要求,进行工程设计,接合同规定的进度要求提交符合
***-
质量的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家现行设计规范和制图标准。
*.*.*设计人接本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发
包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,
并根据审查结论负责对原定任务书范围的内容做必要调整补
充。设计人接合同规定时限交付设计资料及文件,项目开始施
工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问
题和参加竣工验收-
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转让发
包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发
包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔-
*.*.*设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工
前技术交底解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改。
第*条、违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设
发包
计工作的,不退还发包人已付的定金:已开始设计工作的,
人应根据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设
计费的*半支付:超过*半时,接该阶段设计费的全部支付。 科/
*.*发包人应接本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费,
每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*的逾期违约金。逾期
超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知
发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合
同项目停缓建,发包人均接*.*条规定支付设计费。
*.* 由于乙方原因,延误设计文件的交付时间,每延误*天,乙方应
甲方支付*分之*的逾期违约金(甲方可在设计费中扣除》
﹞㎡
*.* 因乙方原因导致工程返工应由乙方继续完善设计任务,并视造成的
损失浪费大小减少设计费。 个㎡
**
第*条、其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题
时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由设计人自费
向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料
及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收
工本费。
应当
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,
注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂
供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要
费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、
国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计
任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人
支付。
*.*发包人委托设计人承担本工程设计之外的工作服务,另行支付费 ~-*
用≤
*.* *由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
*。 *本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设
行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由项目所在地仲
裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达
成仲裁书面协议的,可向项目所在地人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*_份,设计人*份。
*&**;×;
*. * 》本合同经双方签章后生效。
*。 **本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效
力-
*/
*.**其它约定事项:
(以下无正文)
:
发包人名利 设计人名称笼类
心攻
****县 穿投资有限务 广州博厦建筑设计研究院有限公司
,上注济)
,* 苍
汽
合同专用章 沁 同专
(盖章》 (盖章)
处*”
法定代表人: 法定代表人:
(签字) (签字) 会
委托代理人: 委托代理人:
(签字% (签字)
住 所: 住 所:
邮政编码: 邮政编码:
电 传 话: 真: 传 电 话: 真: /-**\***//**
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建设行政主管部备案:; 鉴证意见:
(盖章) (盖章)
备案号: 经办人:
年月 日 鉴证日期:年 月 日
备案日期:
合同附住
资集*
&**;盖章)
发包 芳名称: 盖章
效
泛分,
,**/
州搏厦建筑设让研究院有限公司
涉览 加
** 云
离)
法定代表% *签字)
*
委托代理人: (签字) 心
(队
收款方名称: 《盖章)
委托代理人: (签字) 元有必/
厂 州搏震建筑设迁研究院有限公司郑
州分院
合同专用章
负 资 大; (签字)
地 址:
地 址:
邮政编码: 邮政编码:
联系人: 联系人:
话: 电 话:
电
开户银行: 中信银行郑州总部港支行
开户银行:
银行帐号: 银行帐号:*******************
开户名称:广州博厦建筑设计研究院有
开户名称: 限公司郑州分院
* *