国家授时中心合商专用单
编号****/***********
建设工程设计合同
（民用建设工程设计合同
工程名称：高精度地基授时系统国家重大科技基础设施项目
土建施工图设计
工程地点****省****市、新疆维吾尔自治区库尔勒市、甘
棠省敦煌市、西藏自治区那曲市及拉萨市
同编号福
设计证书等级建筑行甲级
发包人中国
设计人上海力建筑设计院限公司
签订日期：****年*月**日
住房和城乡建部
制定
国家工商行政管理总局
*.*《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。第*条本合同依据下列文件签订：根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合****中的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经甲方、乙方协商*致，签订本合同，共同遵守。设计人（乙方）：上海航天建筑设计院有限公司发包人（甲方）：****
*.*设计人采用的主要技术标准是：国家现行相关设计规范。*.*发包人提交的基础资料；*.*发包人给设计人的委托书或设计中标文件；第*条设计依据*.*建设工程批准文件。*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*投标书。*.*发包人要求及委托书；*.*中标通知；*.*合同书；构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不*致，则根据如下优先次序来判断：第*条合同文件的优先次序
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：*.*设计内容：建设用地规划许可范围内新建部分的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑的地下工程设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（建筑、结构、给排水、电气、暖通、绿色节能、施工图设计阶段***、弱电系统、普通景观、泛光照明及室外工程的施工图设计工作及施工过程中的所有相关设计技术服务）。（不包括授时台发射天线主塔和地网部分）*.*投资：总投资：**********，建安费：*****.******。*.*规模：本项目新建建筑面积*****平方米，其中****运控中心建筑面积*****平方米（占地**.**亩），敦煌授时台建筑面积****.**平方米（占地***.**亩），敦煌授时监测站建筑面积****.**平方米（占地**.*亩），库尔勒授时台建筑面积****.**平方米（占地***.**亩），库尔勒授时监测站建筑面积****.**平方米（占地**.**亩），那曲授时台建筑面积****.**平方米（占地***亩），拉萨授时监测站建筑面积****平方米（占地*.**亩）。*.*名称：****第*条本合同项目的名称、规模、投资及设计内容
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
各园区总平图 |
* |
合同签订后*日内 |
|
| * |
设计技术要求 |
* |
|
|
| * |
地勘报告 |
* |
|
|
| * |
初步设计资料及批复 |
* |
|
|
| * |
各建设区域相关设计条件 |
* |
|
|
*、发包人的确认仅为程序性确认，并非对设计成果内容是否合格的确认，不能因此减轻或免除设计人的相关设计责任。*、发包人收到设计人提交的成果后，及时组织论证，发包人认可的，应当出具确认手续，*切知识产权归发包人所有。以上各阶段设计文件深度须达到国家《建筑工程设计文件编制深度规定（****版）》的规定验收确认程序：设计资料及文件第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
备注 |
| * |
施工图 |
*+* |
审图通过后*周内 |
其中*套归档; 电子文档（光盘）*份,含全部图纸、计算书 |
*.*设计费支付进度详见下表第*条支付方式*.*设计取费标准为含税包干总价。*.*双方商定，本合同的设计费为人民币*************元*角*分（大写），*,***,***.**（小写）元。第*条费用
| 付费次序 |
付费额占总设计费比例 |
付费时间 |
备注 |
| 第*次付费 |
付至合同价款的**% |
合同签订且收到设计人提供的正规等额发票后 |
前述条件满足后**个工作日 |
| 第*次付费 |
付至合同价款的**% |
在项目施工图设计及审查完成（包含弱电深化设计），并经甲方确认之日起**个工作日内。 |
前述条件满足后**个工作日 |
| 第*次付费 |
付至合同审定价款的**% |
主体工程完成（结构封顶）后，设计人提供的正规等额发票 |
前述条件满足后**个工作日 |
| 第*次付款 |
付至合同审定价款的**% |
完成交工验收后，设计人提供的正规等额发票 |
前述条件满足后**个工作日 |
| 第*次付款 |
付至合同审定价款的***% |
完成竣工验收后，设计人提供的正规等额发票 |
前述条件满足后**个工作日 |
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，应按经发包人确认的设计人所耗工作量依据本合同约定的设计费标准另行向设计人支付返工设计费。*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。*.*发包人责任：第*条双方责任：*.*设计人应按照每次付费金额开具符合发包人要求的等额增值税专用发票。备注：第*、*、*、*次付款进度根据各台站完成情况分别付款。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是：*.*.*设计人根据国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。*.*设计人责任：*.*.*设计人在本合同履行过程中及最终提交的设计文件，不得侵犯任何第*方合法权益，如有违反，自行承担由此引发的*切纠纷、损失和法律责任，如因此造成发包人损失，设计人承担全额损害赔偿责任（赔偿范围包括但不限于发包人为此支付的赔偿金、违约金、律师费、诉讼费等）*.*.*发包人在支付相应阶段的设计费后，享有该阶段设计成果的知识产权，最终设计成果的知识产权归发包人所有。未经发包人同意，设计人不得擅自复制、使用，向第*人披露或允许第*人使用，否则应向发包人承担侵权或违约责任。*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作条件。
*.*.*设计人应保护发包人的商业秘密，发包人享有本合同设计成果的知识产权，设计人不得向第*人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料和本合同的设计成果。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。*.*.*工程开工后，设计人应派现场代表驻施工现场服务解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题；在工程完工前，设计人应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后现场服务质量；本合同签订*周内，向发包人提供设计计划书（含设计进度、人员配备、人员资质、设计总负责人、各阶段图纸计划等，与投标文件保持*致）进行备案；设计人必须为本项目配备经验丰富且服务良好的建筑师、工程师承担设计工作。以上人员经发包人确认后，除设计人员自动离职或因病无法工作外，设计人在服务期限内不得擅自更换设计人员，如未经发包人同意擅自更换服务人员的，每更换*次，应向发包人支付人民币****元的违约金。*.*.*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加发包人组织的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等技术支持工作。在工程开工后，应指定专人配合现场施工工作。设计人应积极配合发包人在项目开发及验收各阶段向相关部门的审查备案工作，设计人应配合项目的报建审批及本项目的各种专项设计工作。*.*.*设计人按本合同第*条规定及发包人提供的文件内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。*.*.*设计合理使用年限为**年。国家现行有关设计技术规范、标准及规程。
**.*在合同履行期间，发包人无正当理由要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，双方互不承担违约责任；已开始设计工作的，双方应根据设计人实际完成并经发包人确认的工作量协商解决，据实支付设计费，且发包人应按合同总价款的**%向设计人支付违约金，除此之外不承担其他违约或损坏赔偿责任。第*条违约责任*.*.**设计人指定作为本项目设计人的建筑设计项目设计总负责人，代表设计人行使本合同中设计人的权利和义务。设计人指定作为本项目的专业设计负责人，在项目设计、施工的全过程中负责日常的技术与协调沟通工作。设计人指派的项目设计总负责人、专业设计负责人必须参加汇报会或设计讨论会，其行为将被视为设计人的行为，由设计人承担责任。发包人有权更换不满意的设计人员，设计人需重新提供不低于原有设计人员资格的人选供发包人选用。*.*.**设计人应提供本项目设计服务人员名单及其资质，经发包人确认后作为本合同附件，具有同等法律效力。在设计过程中发包人有权对不符合本项目要求的人员进行更换。设计人对设计组人员进行变动时，应当提前*日与发包人进行协商，经发包人同意后方可更换。在设计过程中发包人发现各设计服务人员与设计人所报名单不符，视为设计人违法分包，设计人应向发包方承担设计费暂定总额**%的违约金，如前述违约金不足以弥补发包人损失的，设计人还需就差额部分进行补足。*.*.*设计人有责任积极协助发包人进行竣工验收资料的收集及盖章事宜，否则每延误*天，设计人应按照本合同第*条尾款额的*%向发包人承担违约责任。*.*.*设计人有责任对项目的单方造价进行最优化设计，在保证建筑质量的前提下，设计人应对建筑含钢量及其他工艺、材料、设备等作合理控制，使单体的单方造价合理控制在工程所在地的较低水平。
**.*本合同涉及到的因设计人原因产生的违约金或赔偿金，发包人有权从需支付给设计人的设计费中直接扣除，不足部分由设计人另行支付。**.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，按合同暂定总价款的**%向发包人支付违约金。**.*设计人按本合同*.*.*条款对于施工过程中发生与设计有关的问题应及时沟通、解决并于*日内形成最终正式结果，每延误*天，设计人应按合同暂定费用的*分之*向发包方承担违约责任。**.*由于设计人自身原因，延误了按本合同第*条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误*天，设计人应按当期应付设计费的*分之*向发包方承担违约责任。设计人延误超过**天或设计不符合要求，发包人有权单方面解除本合同，不再支付任何费用，同时设计人承担本合同暂定总价款**%的合同解除违约金。**.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计问题造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担由此给发包人造成的实际损失**.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付设计费，若在递交当期阶段设计成果并经发包人确认已达到付款条件后，确因发包人的月度资金计划造成付款延误（时间不超过*个月），每延误*日，应向乙方支付逾付款额的*‰作为违约金；延误**日以上，设计人有权暂停履行下阶段设计工作，并有权要求发包人支付本合同总价款的**%作为违约金。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。**.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。**.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。**.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过本合同规定的份数，设计人另收工本费。第**条其他
基本建设甲乙双方廉政协议书****合同附件:（*）提交****市仲裁委员会仲裁；**.*本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第*种方式解决：
（*）依法向发包人所在地人民法院起诉。
**.*本合同*式*份，其中正本*份，副本*份，发包人持*正*副，设计人持*正*
副，副本同正本具有同等法律效力.
**.*本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
**.*本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案：
双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证，双方履行完合同规定的义务后，
本合同即行终止
*.**本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、
会议纪更合同组成部分，与本合同具有同等法律效力
以
甲方（盖章）：中国科学
法定代表人或委托代理人
开户银行：
银行账号：
***中
乙方（盖章院有限公司
施工图设计
法定代表
开户银行
投益
银行账号：
印
****年*月*
（*）严格执行****的合同条款。（*）严格遵守党和国家有关法律法规及国家授时中心的有关规定。第*条双方的责任为加强国家授时中心工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用，双方应严格遵守如下条款：上海航天建筑设计院有限公司（乙方）****（甲方）
（*）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。第*条甲方应遵守的条款（*）发现对方严重违反本条款的行为，任何*方有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（*）任何*方发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，均有及时提醒对方纠正的责任和义务。（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同另有规定的除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。第*条乙方应遵守的条款（*）除工程施工合同有规定外，甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（*）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（*）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方纪委或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政协议书的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。（*）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（*）乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（*）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
第*条违约责任
（*）甲方及其工作人员违反本条款第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙
方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本条款第*、*条的，按管理权限，依据有关
规定，给予党纪、政纪或组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿：
请节严重的，甲方建议国家授时中心上级建设主管部门给予乙方*至*年内不得
进主管的中国科学院工程建设市场的处罚。
第*条本条款有双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止
第*条国家重大科技基础设施项目土建施工
图设计合同的常等的法律效力，经合同双方签署立
即生效。
第*条本条款*式
甲方单位：（盖章
法定代表人或委托代理人法定代
地址：********区书院东路*号地址：工市闵行区金***号
电话：电话：
图设计
印崇
****年*月**日***年*月**日
*
设计单位主要设计人员表附件*：《设计单位主要设计人员表》设计进度计划表附件*：《设计进度计划表》
| 阶段 |
序号 |
主要工作内容 |
主要计划目标 |
完成时间 |
备注 |
| 第*阶段 |
* |
单体建筑开挖图、桩基图 |
按照设计任务书及地方设计规范要求全面开始施工图设计 |
根据甲方具体设计进度要求为准 |
|
|
* |
建筑施工图设计完成 |
按照设计任务书及地方设计规范要求完成施工图设计并通过审图 |
|
|
|
* |
室外工程施工图设计完成 |
按照设计任务书及地方设计规范要求完成施工图设计 |
|
|
| 第*段 |
* |
施工配合 |
配合施工单位进行图纸答疑和图纸变更 |
根据甲方具体施工进度要求为准 |
|
|
* |
项目竣工验收 |
配合施工单位参与分阶段项目验收和综合竣工验收 |
|
|
|
* |
全部项目竣工验收 |
配合施工单位参与最终项目竣工综合验收 |
|
|
|
姓名 |
职称 |
注册执业资格 |
承担过的主要项目 |
| 项目负责人 |
范辉 |
高级工程师 |
*级注册建筑师 |
****航天智能装备（工业机器人）产业基地建设项目（*期）设计，大型，******平方米 |
| 建筑专业负责人 |
范宇冉 |
工程师 |
*级注册建筑师 |
国家授时中心研究生教育设施设计，总建筑面积****平方米 |
| 结构专业负责人 |
顾凯宏 |
工程师 |
*级注册结构工程师 |
国家授时中心研究生教育设施设计，总建筑面积****平方米 |
| 给排水专业负责人 |
丁石龙 |
工程师 |
注册公用设备工程师（给水排水） |
双态逻辑变速器产业基地建设项目 |
| 暖通空调专业负责人 |
陈国峰 |
工程师 |
注册公用设备工程师（暖通空调） |
日照兴业酒店的暖通设计 |
| 电气专业负责人 |
王风良 |
工程师 |
注册电气工程师（供配电） |
河南某市政府办公楼信息化项目 |
各单体设计费收费说明附件*：各单体设计费收费说明
| 序号 |
名称 |
数量 |
单价（元） |
备注 |
| * |
****运控中心 |
* |
*,***,***.** |
|
| * |
敦煌授时台 |
* |
***,***.** |
|
| * |
敦煌授时监测站 |
* |
***,***.** |
|
| * |
库尔勒授时台 |
* |
***,***.** |
|
| * |
库尔勒授时监测站 |
* |
***,***.** |
|
| * |
那曲授时台 |
* |
***,***.** |
|
| * |
拉萨授时监测站 |
* |
***,***.** |
|
| 合计：*,***,***.**元 |
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
