武穴市田镇办事处政府马口医药化工园三期经一路、纬一路、纬三路、鸿鑫路建设工程地勘合同公告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****市田镇办事处政府*****期经*路、纬*路、纬*路、鸿鑫路建设工程地勘合同公告

*、合同编号：无

*、合同名称：*****期经*路、纬*路、纬*路、鸿鑫路建设工程勘察合同

*、项目编号：**********

*、项目名称：*****期经*路、纬*路、纬*路、鸿鑫路建设工程地勘

*、合同主体

*、采购人（甲方）：****市田镇办事处政府

*、地址：****市田家镇街道办事处

*、联系方式：***********

*、供应商（乙方）：****佳境建筑设计有限公司

*、地址：****省黄石市黄石大道***号

*、联系方式：***********

*、合同主要信息

*、主要标的名称：*****期经*路、纬*路、纬*路、鸿鑫路建设工程地勘

*、规格型号（或服务要求）：勘察按现行国家及地方的有关规范、规程进行，为基础设计提供依据

*、主要标的数量：*

*、主要标的单价：******

*、合同金额：**.*(*元)

*、履约期限、地点等简要信息：

履约期限合同生效后**天内，提交勘察成果资料，履约地点****市田镇****内

*、履约保证金收取情况：

收取金额： *(*元) 收取比例： *%

*、采购方式：竞争性磋商

*、合同签订日期：****-**-**

*、合同公告日期：****-**-**

*、其他补充事宜：

无

相关公告

更多咨询报价请点击： ****://***.****-*****.***.**/********/******/********_********************************.****

建设工程勘察合同

发包人：****市田镇办事处政府

勘察人：****佳境建筑设计有限公司

****市田镇办事处政府（发包人），将*****期经*路、纬*

路、纬*路、鸿鑫路建设工程岩土工程勘察任务委托给****佳境建筑设计有

限公司施工。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具

体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协

商*致，签订本合同，共同遵守。

第*条：工程概况

*.*工程名称：*****期经*路、纬*路、纬*路、鸿鑫路建

设工程。

*.*工程建设地点：****市田镇****内。

*.*工程规模、特征：*****期经*路、纬*路、纬*路、鸿鑫

路建设工程设计，纬*路长*****，宽***：纬*路长****，宽***:经*路长

*****，宽***:鸿鑫路东至宽***，主路面***，人行道**，横断面**。

*.*工程勘察任务委托文号、日期：

*.*工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察按现行国家及地方的有关规范、

规程进行，为基础设计提供依据。

*.*承接方式：详勘总包。

*.*预计勘察工作量：按方案工作量布置**孔（以满足规范和施工图设

计要求为准）。

第*条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可

靠性负责。

*.*提供本工程用地红线范围。

*.*提供工程建筑总平面布置图

*.*提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

*.*提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种

管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

*.*发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，但发包人不支付相应费

用。

第*条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料*份和电子档*份，发包人要求

增的份数另行收费。

第*条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

*.*开工及提交勘察成果资料的时间

*.*.*本工程的勘察工作暂定于****年*月**且开工，****年**

月**日提交勘察成果资料，准确时间发包人提前*天通知勘察人。

*.*.*勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为

准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因

造成的停、窝工等）时，工期顺延。

*.*收费标准及付费方式

*.*.*本工程勘察按收费标准以**.**元包干计取费用。

*.*.*本工程勘察费预算暂定为******元（大写：******元整），

合同生效后**天内，提交勘察成果资料并开具正规发票后**天内，发包人

向勘察人支付合同勘察费的***%，计******元。

第*条：发包人、勘察人责任

*.*发包人责任

*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术

要求，并按第*条规定提供文件资料。

*.*.*勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际

发生的工作量支付勘察费。

*.*.*发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图

纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发

包人不得自复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本

合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

*.*勘察人责任

*.*.*勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技

术要求进行工程勘察（勘察工作的水电费用由勘察人承担），本合同规定的时

间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

*.*.*由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给

予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位

时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事

故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损

失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的

**%。

*.*.*在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人

员*起验收发包人提供的材料。

*.*.*若因相关主管部门的要求，勘察人须配合出席，如工程验收等，

发包人不再因此支付任何费用。

*.*.*在现场工件的勘察人的人员，应遵守发包的的安全保卫及其它的规

章制度，承担其有关资料保密义务。

*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第*条：违约责任

*.*由于勘察原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，

其返工勘察费用由勘察人承担。

*.*合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，

勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完

成的工作量在**%以内时，发包人应向勘察人支付预算额**%的勘察费；完成

的工作量超过**%时，则应向勘察人支付预算额***%的勘察费。

*.*发包人未按合同定时间（日期）拨付勘察费，每超过*日，应偿付未支

付勘察费的*分之*逾期违约金。

*.*由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过

*日，应减收勘察费*分之*。

*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不

履行合同时，双倍返还定金。

第*条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商*致，签订补充协议，

补充协议与本合同具有同等效力。

第*条：其它约定事项：

第*条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协

商不成的按下列第*种方式解决：

*、提交仲裁委员会仲裁；

*、依法向发包人所在地人民法院起诉。

第*条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设

行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所

在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，

本合同终止。

本合同*式*份、发包人*份、勘察人*份。

发包人名称：（盖章）勘察人名称（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人委托代理人：

住所住所：****省黄石市大桥南路甲*号

邮政编码：邮政编码：******

电话：电话：***********

传真：传真：****-*******

开户银行：开户银行：黄石市交通银行芜湖路支行

银行帐号：

银行帐号：*********************

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

武穴市田镇办事处政府马口医药化工园三期经一路、纬一路、纬三路、鸿鑫路建设工程地勘合同公告

公告内容：